Договор подряда

Договор подряда № ______________

г. Москва

" " г.

Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский государственный зоологический парк», далее именуемое "Заказчик", в лице генерального директора , действующего на основании приказа Департамента культуры города Москвы № 643/ОД от 28 сентября 2017 года и в соответствии с Уставом, с одной стороны и _______________________ далее именуемое "Подрядчик", в лице ________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения города Москвы «Московский государственный зоологический парк» (далее – Положение), утвержденного Приказом Департамента Культуры города Москвы № 879 от 01.12.2017 года на основании результатов закупки у единственного поставщика (основание: п. 45.1.7. Положения) заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту оборудования ГАУ «Московский зоопарк» по адресу: 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.1 (далее – Работы) в объёме, установленном Расчетом стоимости (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Качество работы и гарантийный срок

Качество выполненной работы должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества работ соответствующего вида.
Гарантийный срок.

2.2.1. На результат работы стороны установили гарантийный срок продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев.

2.2.2. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия результата работы Заказчиком.

2.2.3. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный Договором.

2.2.4. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы.

2.4. Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

2.5. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Цена работы и порядок оплаты

Цена Договора определяется на основании Расчета стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору). Цена является твердой и изменению не подлежит.

КОСГУ: 225

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, если в момент заключения Договора отсутствовала возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

Цена Договора включает в себя стоимость работ, стоимость расходных материалов, инструментов, использование машин и механизмов, снаряжение, спецодежду, транспортные расходы, оплату налогов, пошлин и прочие сборы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также прочие затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненной работы.
Подрядчик не имеет права на получение с Заказчика процентов, предусмотренных п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, за пользование суммой отсрочки (рассрочки) оплаты.
Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Сроки и условия выполнения работы

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в сроки, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы.

Подрядчик обязуется предоставить и использовать для выполнения работы только материалы, принадлежащие ему на праве собственности. Заказчик вправе потребовать предоставления копий документов, подтверждающих право собственности Подрядчика на указанные материалы. Данные документы должны быть переданы в течение 3 (трех) календарных дней после получения письменного запроса Заказчика.

Если материалы предоставлены Подрядчиком неправомерно, он обязан их заменить в течение 7 (семи) календарных дней после получения требования Заказчика. В этот же срок Подрядчик должен сообщить Заказчику об устранении допущенных нарушений с приложением документов, подтверждающих право собственности на материалы.

Контроль за выполнением работы

Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:

- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

4.3.3. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 3 (трех) календарных дней после получения запросов.

4.3.4. Стороны назначают лиц, ответственных за такой контроль, о чем уведомляют друг друга в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

4.3.5. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

4.5. Привлечение к выполнению работы третьих лиц (субподрядчиков).

4.5.1. Подрядчик обязан выполнять все предусмотренные Договором работы лично и не вправе привлекать для их исполнения третьих лиц.

4.5.2. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

4.6. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

4.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

4.8. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Приемка выполненной работы

Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 7 (семи) календарных дней после получения извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче.
Подрядчик обязуется в течение одного рабочего дня после окончания срока выполнения работ по Договору письменно известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче.
Приемка выполненной работы осуществляется в месте фактического нахождения Заказчика
Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.
При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.
Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работы должно быть направлено Подрядчику не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента их обнаружения.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 Гражданского кодекса РФ.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

Ответственность сторон

Лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере, за исключением случаев, когда по Договору сторона вправе требовать только уплаты неустойки.
Уплата неустойки Подрядчиком

В случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % цены работы за каждый день просрочки.
Если Подрядчик привлек к исполнению работы субподрядчика в нарушение условий Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 (десяти) процентов от цены настоящего Договора.
В случае выявления в течение гарантийного срока невозможности использовать результат работ в связи с их ненадлежащим качеством Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10 (десяти) процентов от цены настоящего Договора.
В случае просрочки устранения недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % цены работы за каждый день просрочки.

Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
В случае просрочки оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Если Договором предусмотрена неустойка за нарушение обязательств Заказчиком, Подрядчик вправе требовать только выплаты такой неустойки, но не возмещения убытков, обусловленных этим же нарушением.

Изменение и расторжение договора

Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

7.2. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении Договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.

Существенным признается нарушение, которое влечет такой ущерб для другой стороны, что она в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

Расторжение Договора

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по п. 4.1., п. 4.2, п. 4.5.1, п. 4.7 настоящего Договора, направив Подрядчику письменное уведомление.
Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 719 ГК РФ.
При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.

Разрешение споров

8.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров:

8.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

8.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

8.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии.

8.1.4. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии.

8.2. Все споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует в течение 90 (Девяносто) календарных дней.

9.2. С окончанием срока действия Договора прекращаются обязательства сторон по нему.

9.3. Направление юридически значимых сообщений.

9.3.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых Договором предусмотрен специальный способ направления):

с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
заказным письмом с уведомлением о вручении;
электронной почтой;
факсом.

9.3.2. Уведомление об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора должно направляться только следующим способом: заказным письмом с уведомлением о вручении или электронной почтой.

9.3.3. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

9.3.4. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Договора "Адреса и реквизиты сторон". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

9.3.5. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.