УТВЕРЖДАЮ:
Зам.председателя закупочной комиссии
ООО «ЖКС № 2 Выборгского района»
___________________/В.А.Шулицкий/
«16» августа 2016 год
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора, на выполнение работ по ремонту лестничной клетки по адресу:
ул. Сикейроса, д.7,корп.1 л.кл. № 3,№12
Заказчик: ООО «ЖКС № 2 Выборгского района»
Адрес: Российская Федерация, 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.24/9
Корпоративный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gks2vyb.ru
Официальном сайте для публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru.
г. Санкт-Петербург
2016г
ИЗВЕЩЕНИЕ
Проведение запроса предложений на право заключения договора выполнения работ по ремонту лестничных клеток в многоквартирных домах для нужд ООО «ЖКС № 2 Выборгского района». |
||
№ п/п |
Наименование пункта |
Текст пояснений, информация |
1. |
Наименование закупки, вид и предмет закупки: |
Запрос предложений на право заключения договора выполнения работ по ремонту лестничных клеток в многоквартирных домах для нужд ООО «ЖКС № 2 Выборгского района». Адрес производства работ: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.7,корп.1 л.кл. № 3,№12 |
2. |
Наименование заказчика, адрес: |
Наименование: ООО «ЖКС № 2 Выборгского района» Место нахождения и почтовый адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.24/9 Адрес электронной почты: [email protected] |
3. |
Контактная информация заказчика: |
Номер контактного телефона: +7(911)763-67-12 |
4. |
Официальный сайт, на котором размещена информация о проводимой процедуре: |
www.zakupki.gov.ru. |
5. |
Предмет Договора, объем выполняемых работ: |
Предмет Договора: работы по ремонту лестничных клеток многоквартирных домов для нужд ООО «ЖКС № 2 Выборгского района». Техническое задание (Приложение № 1) |
6. |
Место выполнения работ (услуг): |
Место работ: Санкт-Петербург. Согласно техническому заданию (Приложение № 1). |
7. |
Условия выполнения работ (услуг): |
Услуги по ремонту лестничных клеток должны быть оказаны в период исполнения договора, соответствовать высокому качеству работ, а так же должны быть использованы свои инструменты, отвечающие технологиям выполнения указанных видов работ, соблюдений гарантий по качеству исполнения работ. |
8. |
Порядок формирования цены договора: |
Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%. Цена договора рассчитана на основе сметно-нормативной базы «ГОСЭТАЛОН 2012» базисно-индексным методом с применением построчных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, утвержденных распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга. При определении цен на материальные ресурсы в сметах используются цены сборника ТССЦ № 6 2016г. |
9. |
Начальная (максимальная) цена: |
Общая начальная (максимальная) цена Договора: в том числе НДС 18% – 725 529 (семьсот двадцать пять тысяч пятьсот двадцать девять) рублей, 00 копейки. Цена должна включать стоимость услуг с учетом всех налогов и сборов, государственных пошлин, таможенных платежей и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении. Предложения участников закупки не могут превышать установленную Заказчиком максимальную цену договора. Цена договора должна оставаться фиксированной в течение всего срока действия договора. |
10. |
Форма, сроки, порядок оплаты работ: |
По безналичному расчету, согласно актам выполненных работ. Аванс не предусмотрен. Оплата производится в течение 180 календарных дней после подписания актов выполненных работ. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, отраженных в документах, фактически выполненным работам, определенных в соответствии с Техническим заданием, Заказчик, незамедлительно, после обнаружения этого несоответствия, уведомляет Подрядчика и не подписывает акты выполненных работ до исправления Подрядчиком недостающих объемов. В случае технической невозможности исправления выявленных недостатков Заказчик составляет акт и уточняет сметный расчет в связи с уменьшением объемов выполненных работ. |
11. |
Обязательные требования, установленные к участникам: |
-непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; -неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. - отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
12. |
Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам приемки работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: |
Подрядчик при выполнении работ по договору обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ согласно Договора. Подрядчик по договору обязан обеспечить соблюдение норм охраны труда и техники безопасности согласно СНиП и иным действующим нормам. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, и другими документами, регламентирующими производство работ. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Частично выполнение работ не допускается. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Договора, ухудшившим результат работы или иными недостатками, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумные сроки. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе: - Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральному закону от 227.072008 год №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 30.03.1999 год №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликовано: «Санкт-Петербургские ведомости», N 105-106, 06.06.03, «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», N 6, 30.06.2003, «Строительный еженедельник», N 29, 04.08.2003, «Стройинформ», № 7, июль 2003 года; - Правила уборки. Обеспечение чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 1334 (ред. от 27.09.2012 с изменениями от 10.12.2012 год); - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1,2); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 2.09.04 – 87 "Административные и бытовые здания" (с изменениями №1,2,3); - СНиПа 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; -СНиПа 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; - СНиП «Отделочные работы»; - СНиП «Жилые здания»; -СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы . Для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия, которых осуществляется в форме принятых декларации о соответствии. |
13. |
Безопасность работ: |
Выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормативами. Выполнять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, а именно при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий. Выполнять работы в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, а именно: - «Межотраслевыми правилами охраны труда» (МПОТ); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожар взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения». |
14. |
Прочие условия исполнения договора: |
Работы выполняются в соответствии с договором, техническим заданием. В случае выявления объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для завершения полного комплекса работ в соответствии с предметом закупки, данные работы должны быть выполнены подрядчиком в соответствии с условиями извещения о проведении запроса предложений и в пределах цены договора. |
15. |
Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг): |
Результатом выполнения работ должно быть выполнение всех работ по косметическому ремонту лестничных клеток. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемки. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС–2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ. Подрядчик обязан выполнить и предоставить результаты работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, включающим, дефектные ведомости и условие Договора. Требования к качеству работ установлены настоящим Техническим заданием, нормативными техническими документами. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. |
16. |
Требования по объему гарантий качества работ: |
Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору на весь период действия Договора. Соответствие с техническим заданием, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Санкт-Петербург, условиям настоящего Договора. Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов на устранение недостатков, в случае вступления в силу гарантийных обязательств. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком претензии. |
17. |
Источник финансирования: |
Средства Заказчика |
18. |
Порядок формирования цены Договора: |
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы Исполнителя (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, ГСМ, расходные материалы, страхование, уплата налогов, таможенных пошлин, сборов), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. В случае если претендент не является плательщиком НДС, то цена, предложенная таким претендентом в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС. В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по критерию «Цена договора» проводится по цене без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не оказывает влияния на цену заключаемого договора. |
19. |
Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов : |
Рубль Российской Федерации. |
20. |
Преимущества, предоставляемые при участии в запросе предложений: |
Не предоставляются |
21. |
Требования к участникам закупки: |
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. 2. Требования, предъявляемые к участникам закупки, применяются в равной степени ко всем участникам закупки. При проведении закупки не допускается предъявление к участникам закупки требований, которые не указаны в закупочной документации. 3. В соответствии с общими требованиями законодательства Российской Федерации к участникам хозяйственного оборота участники процедур закупок должны:
4. Участник процедур закупок отстраняется от участия в процедуре закупки в любой момент до заключения договора, если Заказчик обнаружит, что участник представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию в отношении указанных требований. Данные выводы могут быть основаны на документах и информации, полученной у третьих лиц, из публичных источников, иными не запрещенными законодательством способами. Заказчик обязан зафиксировать указанную информацию на материальном носителе и направить участнику мотивированное уведомление. |
22. |
Срок и место подачи заявок на участие в запросе предложений: |
Заявки на участие в закупке принимаются в бумажной форме по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.24/9, каб.1 Дата начала подачи заявок на участие в закупке: с «17» августа 2016 года: пн.-чет. с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин; пят. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин; перерыв с 13 час 00 мин. до 14 час 00 мин. Дата окончания подачи заявок на участие в закупке по вышеуказанному адресу: «23» августа 2016 года до 17 час. 00 мин. |
23. |
Срок предоставления разъяснений |
С «17» августа 2016г. с 9-00 московского времени до «23» августа 2016г. до 17-00 московского времени. |
24. |
Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки: |
1. Анкета участника (Приложение №3); 2. Выписка из ЕГРЮЛ (полученная не позднее, чем за 30 календарных дней до размещения конкурсной процедуры на официальном сайте, оригинал или нотариально заверенная копия); 3. Учредительные документы (подписанные уполномоченным лицом); 4. Заявка (Приложение №2), подписанная уполномоченными лицами; 5. Предложение о квалификации участника размещения заказа (Приложение №4) и копии необходимых документов, для подтверждения квалификации участника закупки; 6. Опись документов (Приложение №5) подписанная уполномоченным лицом;7. Локальная смета, рассчитанная на основе сметно-нормативной базы «ГОСЭТАЛОН 2012» базисно-индексным методом с применением построчных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, утвержденных распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга, на сумму предложения участника (подписанная уполномоченным лицом);8. Проект договора (Приложение №6, подписанный уполномоченным лицом);9. Приказ о назначении руководителя (решение совета директоров);10. Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, подписанные уполномоченным лицом.Весь пакет документов должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью организации и подписью уполномоченного лица.Предложенные формы обязательны для заполнения. Отказ от заполнения или отсутствие представленных форм может быть основанием для отклонения заявки. |
25. |
Состав заявки на участие в закупке и порядок размещения документов: |
1. Заявка (Приложение № 2) - заявка должна быть написана на русском языке. - заявка заполняется по всем пунктам формы. В случае невозможности заполнения какого-либо пункта необходимо указать причину, по которой соответствующий пункт не может быть заполнен; - любой участник закупки вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается; - участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов рассмотрения и оценки заявок; - сведения, которые содержатся в предложениях участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. - заявка должна иметь четкую печать текста. Никакие исправления текста не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписавшим заявку. Техническая ошибка - это грамматическая и/или арифметическая ошибка (опечатка, описка), не изменяющая суть и смысл документа и не приводящая к двойственному толкованию его содержания. При этом факт выявления данной ошибки участником закупки путем направления соответствующего письменного уведомления заказчику до момента рассмотрения заявок, ведет к ее дальнейшему исключению. Не является «технической ошибкой» наличие в заявке технической опечатки, описки, приводящей к искажению отдельного слова и/или/ части информации, способствующей ее двусмысленному толкованию, а так же позволяющей индивидуализировать рассматриваемый словесный объект, как отличный от исходного, содержащегося в заявке, сведениях и предложениях участника закупки. Полное или частичное несоблюдение указанных требований к форме заявки может быть признано ее несоответствием требованиям, установленным в извещении о проведении закупки и повлечь принятие решения об отклонении заявки. Заявка не возвращается участникам закупки и победителю в проведении закупки. |
26. |
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в закупке: |
Рассмотрение заявок на участие в закупке состоится «24» августа 2016 г. в 09 час.00 мин. по московскому времени по адресу: пр. Пархоменко, д.24/9 |
27. |
Место и дата подведения итогов запроса предложений: |
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке будет осуществляться «24» августа 2016 г в 10:00 по адресу: пр. Пархоменко, д.24/9 |
28. |
Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке: |
Участник закупочных процедур, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до даты окончания подачи заявок. |
29. |
Разногласия: |
В случае обнаружения разногласий поданных документов о проведении закупки на электронной площадке и официальном сайте, верным считать информацию на официальном сайте zakupki.gov.ru |
30. |
Демпинговая цена: |
Комиссия по закупочной деятельности отклоняет заявку как заявку с демпинговой ценой, если она установила, что предложенная в заявке цена занижена на 25% (двадцать пять) или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены и ее обоснование. Комиссия по закупочной деятельности отклоняет заявку как заявку с демпинговой ценой, если по итогам проведенной экспертизы представленного в составе заявки обоснования цены Комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях. (Сметы на выполнение работ являются неполным обоснованием). |
КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Номер |
Критерии оценки |
Для проведения оценки в документации необходимо установить: |
Значимость критериев в процентах. |
1. |
Цена Договора |
Предложенная цена договора |
0,30 (30%) |
2. |
Наличие квалифицированного персонала с опытом работы по предмету договора (количество человек) |
От 1 до 2 человек – 0 баллов; От 3 до 5 человек – 5 баллов; От 6 до 10 человек – 10 баллов; |
0,10 (10%) |
3. |
Гарантийный срок на выполненные работы (месяцев) |
От 1 до 12 месяцев - 10 баллов; От 13 до 24 месяцев – 15баллов; От 25 до 35 месяцев – 20 баллов; От 36 месяцев и выше – 30 баллов. |
0,30 (30%) |
4. |
Сроки выполнения работ (дней) |
От 10 до 15 дней – 15 баллов; От 16 до 20 дней -10 баллов; От 21 до 28 дней – 5 баллов; От 29 дней и выше – 0 баллов |
0,20 (20%) |
5. |
Дополнительные предложения участника закупки, входящие в предмет договора, не превышающие начальную максимальную цену договора. (Использование новых технологий, материалов, работ и т.д.) |
Отсутствие дополнительных предложений – 0 баллов; Наличие дополнительных предложений – 10 баллов. |
0,10 (10%) |
- Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
- Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.
- Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
- Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
- Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена Договора», определяется по формуле:
,
где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная цена Договора;
Ai - цена Договора, предложенная i-м участником.
- Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена Договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
- При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в документации, конкурсная комиссия вправе провести экспертизу обоснования предлагаемой цены. Конкурсная комиссия отклоняет заявку как заявку с демпинговой ценой, если она установила, что предложенная в заявке цена занижена на 15 (пятнадцать пять) или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены и ее обоснование. Конкурсная комиссия отклоняет заявку как заявку с демпинговой ценой, если по итогам проведенной экспертизы представленного в составе заявки обоснования цены Комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях.
- Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», «Дополнительные преимущественные показатели участника» каждой заявке по каждому из критериев конкурсной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов и определяется по формуле:
,
где:
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k – количество установленных показателей.
- Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.
- Конкурсная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов.
Основные порталы (построено редакторами)