ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________

город _________ « _____ »____________2015 года

Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС» (ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице управляющего директора , действующего на основании доверенности №182/5 (2510Д) от 20.02.2015 г, с одной стороны, и ______________________________( указывается полное и сокращенное наименование Поставщика в соответствии с Уставом), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

В период срока действия настоящего договора Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товары производственно-технического назначения, (далее – Товар).
Поставка Товара производится на основании Спецификаций.
В Спецификациях указываются наименование Товара, количество, цена и срок поставки Товара, гарантийный срок на Товар, кроме того, в Спецификациях могут быть указаны ассортимент, комплектность, срок изготовления товара, порядок оплаты, дополнительные требования по качеству Товара и иные условия, согласованные сторонами.

Качество Товара, гарантия качества Товара, тара и упаковка

Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иной нормативно-технической документации, требованиям, указанным в Спецификациях, и должно подтверждаться сертификатами качества завода-изготовителя и иными документами, удостоверяющими качество Товара, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев, если иное не указано в Спецификации или технической документации, и начинает течь с момента вручения/предоставления Товара Покупателю, если иное не согласовано сторонами в Спецификациях. Гарантийный срок продлевается на время, в течении которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.
Товар должен поставляться в таре и упаковке, содержащих соответствующую маркировку и обеспечивающих его сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении. Тара является невозвратной, если иное не указано в Спецификации.
Поставщик гарантирует, что Товар изготовлен из новых материалов и не содержит скрытых дефектов материалов и изготовления. Все узлы и детали поставляемого Товара должны сопрягаться между собой.

Порядок поставки и приемки Товара, гарантийные обязательства Поставщика

Срок поставки Товара согласовывается сторонами в Спецификациях.
Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара Поставщиком транспортом, указанным в Спецификации до склада Покупателя, расположенного в городе Калтан, Кемеровской обл. / по адресу: ул. Комсомольская, 20,за свой счет, если иной базис поставки не указан в Спецификации.

Поставщик должен известить Покупателя способом, указанным в спецификации, об отгрузке/готовности к отгрузке Товара в срок, указанный в спецификации, но не менее чем за 24 часа до даты поставки, а также направить ему информацию, требующуюся Покупателю для осуществления обычно необходимых мер для принятия Товара, если конкретные требования к информации не указаны в Спецификации.

При доставке автотранспортном поставщика покупатель выдает доверенность своему представителю на получение ТМЦ от представителя поставщика, при доставке автотранспортом транспортной организации - своему представителю на имя данной транспортной организации. Реквизиты транспортной организации направляются поставщиком покупателю по факту передачи груза для доставки транспортной организации.

Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п. В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер договора.
Датой поставки считается дата подписания сторонами оригинала соответствующей товарной накладной ТОРГ 12, подтверждающего предоставление или вручение Покупателю Товара в соответствии с базисом поставки, указанном в Спецификации.
Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент предоставления или вручения Товара Покупателю, в указанном месте назначения, в дату или в период согласованные для поставки. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы:

- счет-фактуру, оформленную в соответствии со ст. 169 Налогового Кодекса РФ;

- товарную накладную ТОРГ -12;

- сертификат/паспорт качества производителя на Товар;

- - иные документы, удостоверяющие качество Товара, а также все, относящиеся к Товару документы, если их перечень указан в спецификации.

В противном случае Покупатель имеет право потребовать уплаты штрафа за несвоевременное предоставление документов в размере 1 000 руб.

3.6. Приемка Покупателем поставляемого Товара в указанном месте назначения включает следующие

этапы:

а) проверку Товара по сопроводительным документам на соответствие требованиям Спецификации

(Приложение № 1 к настоящему Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в

соответствии с условиями настоящего Договора;

3.6.1. В случае выявления несоответствия количества, ассортимента, комплектности или качества

(обнаружение при осмотре явных недостатков) Товара, Покупатель в течение двух рабочих дней с

момента обнаружения недостатков вызывает представителя Поставщика для проведения совместной

приемки Товара и помещает Товар на ответственное хранение, обеспечив сохранение выявленных

недостатков в неизменном виде.

3.6.2. Вызов представителя Поставщика осуществляется по телефону (факсу), электронной почтой, иным

способом позволяющим удостоверить получение извещения Поставщиком.

Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя сообщить по телефону

(факсу), электронной почте, иным способом позволяющим удостоверить получение вызова

Покупателя о направлении им Представителя для участия в совместной приемке Товара либо

согласии на проведение Покупателем приемки в одностороннем порядке.

Уполномоченный представитель Поставщика обязан явиться для участия в совместной приемке в

срок, указный в вызове Покупателя. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право

участия в проведении приемки Товара и подписания Акта о выявленных недостатках.

3.6.5. Неполучение ответа Поставщика на вызов в указанный в п. 3.6.2. настоящего Договора срок либо

неявка представителя Поставщика в указанный в п. 3.6.4. настоящего Договора срок для

осуществления совместной приемки дает право Покупателю осуществить приемку Товара в

одностороннем порядке.

3.6.7. По результатам приемки при выявлении расхождения по количеству, комплектности и (или) качеству

составляется Акт о выявленных недостатках. В том случае, если одна из Сторон отказывается

подписывать Акт, в Акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

3.6.8. В случаях обнаружения несоответствия Товара по количеству и (или) ассортименту, и (или)

комплектности, и (или) качеству условиям Спецификации, иным условиям настоящего Договора,

несоответствия тары и (или) упаковки условиям настоящего Договора Покупатель вправе заявить

мотивированный отказ от подписания товарной (товарно-транспортной) накладной.

3.6.9. Приёмка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки

Продукции. Поставщик несёт полную ответственность за недостатки Товара, включая, но, не

ограничиваясь указанным, ответственность за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков в

принятом Покупателем Товаре Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и

принят Покупателем.

В случае возникновения спора о качестве поставленного Товара, стороны привлекают для выявления

производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг

эксперта осуществляется за счет стороны, привлекающей эксперта, если эксперт привлекается по

соглашению сторон, расходы на оплату его услуг распределяются между сторонами, поровну, а в

случае, если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло не по вине

Покупателя, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть оплачены Поставщиком либо

возмещены Поставщиком Покупателю, если он понес такие расходы.

3.7. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара

переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю, согласно п.3.4

договора.

3.8. В случае передачи Товара ненадлежащего качества и/или некомплектного Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования товара в разумный срок;

- замены товара ненадлежащего качества.

Если Поставщик в 10-дневный срок не выполнил вышеуказанные требования Покупателя, Покупатель

вправе отказаться от исполнения Договора либо потребовать возврата уплаченной денежной суммы,

если в спецификации была предусмотрена предоплата.

Положения пункта 3.8 настоящего договора действуют в том случае, если надлежаще уведомленный о

недостатках товара по качеству и/или комплектности уполномоченный представитель Поставщика, не

прибыл для составления Акта о выявленных недостатках в течение 7 рабочих дней с момента

уведомления.

Поставщик считается надлежаще уведомленный, с момента направления Покупателем официального уведомления посредством почтовой/факсимильной связи или электронной почты, по адресу или номеру факса или по электронному адресу соответственно, указанным в реквизитах Поставщика в п.9 настоящего договора.
В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика, Покупатель в одностороннем порядке составляет Акт о выявленных недостатках по количеству/качеству Товара, с подробным указанием причин и вида дефекта. В данном случае акт, составленный в отсутствие уполномоченного представителя Поставщика, имеет обязательную юридическую силу для обеих сторон. Все расходы, связанные с возвратом, заменой Товара не соответствующего условиям настоящего договора, несет Поставщик.
Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора оформить и передать Покупателю безотзывную и безусловную банковскую гарантию банка, входящего в группу пятидесяти крупнейших банков Российской Федерации или иностранного банка, имеющего рейтинг не ниже ВВ+/Ваа2. Размер гарантированной суммы по банковской гарантии составляет ________________________________ рублей. ( не может быть меньше суммы авансового платежа по настоящему договору). Срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока исполнения обязательств по настоящему договору, увеличенный на 90 календарных дней. (Указанный пункт включается в договор при условии, если по итогам конкурентного отбора Поставщика условиями договора предусмотрены авансовые платежи и цена договора свыше 3 000 000 рублей.)"

Цена Товара и порядок расчетов

Цена договора, согласованная сторонами в Спецификациях к настоящему договору, является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения сторонами своих обязательств. Стоимость тары, упаковки Товара входят в цену Товара.
Покупатель оплачивает поставляемый Товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором.
Способ и порядок оплаты Товара стороны согласовывают в Спецификациях к настоящему договору. Если договором предусмотрена предварительная оплата Товара, Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру на аванс в соответствии с действующим законодательством.
Расчеты по настоящему договору осуществляются денежными средствами в безналичной форме, согласно указанным в п. 10 настоящего договора банковским реквизитам Поставщика.
Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Поставщик предоставляет Покупателю первичные документы в срок не позднее 05 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. В случае несвоевременного предоставления предусмотренных договором документов, в том числе первичных документов, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки. – обязательства Поставщика по передаче товара оговорены в п.3.5.

Ответственность сторон

В случае, если просрочка поставки партии Товара, будет составлять более 10 календарных дней, относительно сроков поставки, указанных в Спецификациях, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от поставки Товара и потребовать возмещения убытков.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору полностью или частично, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
В случае если Поставщик не поставил Товар в срок (периоды) и в количестве, установленные настоящим Договором, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% стоимости Договора единовременно за каждый факт нарушения Поставщиком срока (периодов) поставки. Кроме того, в случае просрочки поставки Товара, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно поставленного Товара.

5.4. В случае нарушения сроков оплаты Покупатель (Получатель) уплачивает Поставщику пеню в размере

0,02 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки до полного исполнения

своей обязанности, но не более 10 % несвоевременно оплаченной суммы, в связи с чем проценты за

пользование чужими денежными средствами, установленные ст. 395 ГК РФ не подлежат применению

к настоящему договору.

5.5. Проценты по денежному обязательству, установленные ст. 317.1. ГК РФ не подлежат применению.

5.6. В случае нарушения обязательств условий Спецификаций об упаковке и маркировке Поставщик

уплачивает Покупателю неустойку в размере 10% от стоимости Товара, отгруженного без защитной

упаковки и/или без упаковочного листа или иного товаросопроводительного документа, оформленного

надлежащим образом.

5.7. Поставщик несет ответственность перед Покупателем при недопоставке, выявлении недостачи и/или

поставке Товара ненадлежащего качества.

5.8. При обнаружении недостачи, брака Товара Покупатель вправе отказаться от оплаты счета-фактуры на

сумму недостачи, брака, а если счет оплачен - уменьшить на эту сумму оплату очередных счетов. В

этом случае Покупатель обязан направить Поставщику уведомление, содержащее информацию о

причинах неполной оплаты очередного счета. По требованию Поставщика Покупатель предоставит

ему копии документов обосновывающих неполную оплату очередного счета.

5.9. По требованию Покупателя Поставщик обязан в течение 7 (семи) календарных дней распорядиться

некачественным и/или некомплектным Товаром. В случае нарушения Поставщиком сроков

распоряжения Товаром и в связи с отсутствием у Покупателя (Получателя) площадей для хранения

некачественного Товара, Покупатель вправе распорядиться Товаром по своему усмотрению, уведомив

Поставщика о возможных издержках. Поставщик несет ответственность за убытки, возникшие у

Покупателя в результате поставки некачественного и/или некомплектного Товара в полном объеме.

5.10. При поставке Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты

штрафной неустойки в размере 10% от стоимости бракованного Товара и замены его в порядке,

определенном настоящим Договором.

5.11. В случае поставки несертифицированного Товара, когда его сертификация обязательна Поставщик

обязан в двадцатидневный срок осуществить его замену на Товар, соответствующий требованиям

настоящего Договора, возместить Покупателю убытки и сверх убытков уплатить штраф в размере 10%

от общей стоимости несертифицированного Товара.

5.12. В случае если в товаросопроводительных документах на Товар указаны другие единицы измерения,

нежели те, которые указаны в Спецификациях к настоящему Договору Покупатель вправе потребовать

от Поставщика уплату неустойки в размере 10% от стоимости Товара, отгруженного в единицах

измерения, отличных от указанных в Спецификации к настоящему Договору.

5.13. Поставщик обязан уплатить сумму неустоек (штрафов, пеней), а также убытков, причиненных

ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору не позднее 10 (десяти)

календарных дней с даты предъявления Покупателем требования об уплате.

5.14. В случае полного или частичного отказа Поставщика от исполнения обязательств по настоящему

Договору, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штрафную неустойку в размере 15% от

стоимости неисполненного обязательства.

5.15. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется

в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок разрешения споров

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
Досудебный претензионный порядок урегулирования споров по исполнению настоящего договора является обязательным. Срок рассмотрения претензии – двадцать рабочих дней с момента ее получения.
Споры между сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с установленной подсудностью.

Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по 31.12.2016 г. включительно, а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

8.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.

8.3. Факт возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен компетентным органом.

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2 и 8.3 Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.

8.5. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 90 дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.

Заключительные положения

Все Спецификации к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
Все документы, переданные по факсимильной связи или электронной почте, имеют юридическую силу и в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов в пятидневный срок.
Об изменении адресов и реквизитов в период срока действия настоящего договора стороны обязуются незамедлительно письменно уведомлять друг друга.
Товары, поставленные Поставщиком, но не оплаченные Покупателем не признаются находящимися в залоге у Поставщика.
Право (требование), принадлежащее Поставщику на основании обязательства, может быть передано им третьему лицу по сделке (уступке требования) только с письменного согласия Покупателя.
Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, представляет декларации по налогу на добавленную стоимость в ИФНС России. Поставщик возмещает убытки Покупателю в случае отказа налоговых органов в возмещении/принятии к вычету НДС Покупателю по настоящему договору по вине Поставщика.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
В настоящем договоре пронумерованы и подписаны сторонами все страницы.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр настоящего договора - у Покупателя, один – у Поставщика. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.