Извещение и документация о проведении открытого аукциона в электронной форме, на выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт детского сада по г. Нижний Тагил»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Комитет по городскому хозяйству Администрации города Нижний Тагил	Муниципальное учреждение «Нижнетагильское управление капитального строительства»
Председатель комитета	Директор
«16» марта 2011г.	«16» марта 2011 года

Извещение и документация

о проведении открытого аукциона в электронной форме

на выполнение проектно-сметной документации по объекту:

«Капитальный ремонт детского сада по г. Нижний Тагил»

город Нижний Тагил

2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона в электронной форме

на выполнение проектно-сметной документации по объекту

«Капитальный ремонт детского сада по г. Нижний Тагил»

ОКДП 7420000

1	Форма торгов	Открытый аукцион в электронной форме - (далее Аукцион)
2	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»	http://*****
3	Наименование Заказчика	Муниципальное учреждение «Нижнетагильское управление капитального строительства» директор
Место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Заказчика	Свердловская область, 5, ,
Электронная почта Заказчика:	*****@***ru
Наименование Уполномоченного органа	Администрация города Нижний Тагил
Место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона Уполномоченного органа	Свердловская область, а, телефон -02
Электронная почта Уполномоченного органа	*****@***org
4	Предмет договора, объем выполняемых работ	Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт детского сада по г. Нижний Тагил». Объём работ в соответствии с заданием на выполнение проектно-сметной документации (приложение №1 к договору) и техническими требованиями (приложение № 1А к аукционной документации).
5	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	РФ, Свердловская область, 3
6	Начальная (максимальная) цена договора	1 673 009 руб.
7	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе	30.03.2011 года 09.05 час (время местное)
8	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в Аукционе	05.04.2011 года
9	Дата проведения электронного аукциона Электронная торговая площадка -АСТ» Время проведения устанавливает электронная площадка (время московское)	08.04.2011 года

Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей за пять дней.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
документации об открытом аукционе в электронной форме на выполнение проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт детского сада по г. Нижний Тагил»
1.	Требования к выполняемым работам
1.1	- требования к качеству выполняемых работ
Работы должны выполняться: - согласно СНиП, ГОСТ, СанПин (приложение №2А к аукционной документации); - Приказа Минрегиона РФ от 01.01.2001г. № 000; - Постановления Правительства РФ от 01.01.2001г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»
1.2	- требования к техническим характеристикам выполняемых работ
1. Выполнение работ в соответствии с заданием на выполнение проектно-сметной документации (Приложение к договору) и техническими требованиями (приложение № 1А к аукционной документации). 2. Соблюдение сроков выполнения работ при сохранении качества. 3. Работы проводятся согласно Графика производства работ (приложение №3А к аукционной документации)
2.	Место и срок выполнения работ
Место выполнения работ – Свердловская область, 3 Срок выполнения работ – предоставление Подрядчиком полного комплекта проектно-сметной документации – с даты подписания договора 90 календарных дней.
3.	Требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества
3.1.	к объему предоставления гарантий качества
Гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем выполненных работ. При обнаружении в ходе производства работ на объекте, а также в процессе эксплуатации объекта недостатков в проектной и сметной документации Подрядчик в течение 20-ти календарных дней, по требованию Заказчика, обязан безвозмездно устранить данные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
3.2.	к сроку предоставления гарантий качества
На период выполнения строительно-монтажных работ на объекте и на срок его эксплуатации с момента сдачи результатов СМР Заказчику.
4.	Начальная (максимальная ) цена договора
1 673 009 руб.
5.	Порядок формирования цены договора
	Цена договора включает расходы, связанные с выполнением проектной документации, в т. ч. расходы на согласование документации Подрядчиком, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.
6.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с Подрядчиком
Российский рубль
7.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора
Для оплаты договора используются только рубли Российской Федерации без перевода на иностранные валюты.
8.	Источник финансирования заказа
Средства учреждения Заказчика
9.	Форма, сроки и порядок оплаты работ
	В форме безналичных расчётов, в рублях. Аванс не предусматривается. Заказчик производит полную оплату работ в течение 30 дней после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ при выполнении следующих условий: - согласование проекта с энергоснабжающими организациями по выполнению выданных технических условий, Территориальным отделом Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Нижний Тагил и Пригородном районе, Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил; - проведения ценовой экспертизы сметной документации федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству регионального развития Российской Федерации.
10.	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 41.6 и частями 19-22 статьи 41.12 Федерального закона
	1. Обеспечение исполнения договора 30% от начальной (максимальной) цены договора - 501 902,7 руб. 2. Обеспечение исполнения договора производится победителем аукциона (единственным участником аукциона) одним из трех способов: безотзывная банковская гарантия, договор поручительства или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения договора, указанном в части 1 настоящего договора. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется победителем (единственным участником) аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. 2.1. Если в качестве обеспечения исполнения договора выбирается договор поручительства - поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя: - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени поручителя, заверенные печатью поручителя и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителя; - копии учредительных документов поручителя. 2.2. Если в качестве обеспечения исполнения договора выбирается безотзывная банковская гарантия, то такая гарантия должна быть выдана банком, или иной кредитной организацией. 2.3. Если в качестве обеспечения исполнения договора выбирается передача заказчику в залог денежные средства, то такие средства должны быть перечислены по следующим реквизитам: Получатель: «Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил (Комитет по городскому хозяйству Администрации города Нижний Тагил, л/с ) р/с банк: РКЦ г. Нижний Тагил назначение платежа: «Залог исполнения договора на выполнение проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт детского сада по г. Нижний Тагил». 3. Договор заключается только после предоставления Заказчику обеспечения исполнения договора участником аукциона, с которым заключается договор. При отсутствии обеспечения исполнения договора Заказчик не вправе подписывать договор.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК документации об открытом аукционе в электронной форме на выполнение проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт детского сада по г. Нижний Тагил»
1.	Требования к участникам размещения заказа
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
2.	Размер обеспечения заявки на участие в Аукционе в соответствии с частью 5 статьи 41.1 Федерального закона
5% от начальной (максимальной) цены договора – 83 650,45 руб.
3.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в Аукционе в соответствии с частями 4 и 6 статьи 41.8 Федерального закона
Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об Аукционе. Вторая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона; идентификационный номер налогоплательщика; 2. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке; 3.копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом аукциона в электронной форме: 1) копию Свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в области проектирования по видам работ, указанным в Приложении № 4А к аукционной документации, 2) копию документа о внесении в компенсационный фонд саморегулируемой организации взноса согласно п. п.1 п. 6 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации пятьсот тысяч рублей или при установлении такой организацией требования к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществить организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает пять миллионов рублей. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в Аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении Аукциона до предусмотренных документацией об Аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в Аукционе, вправе отозвать заявку на участие в Аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
4.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе в соответствии с частями 1 и 2 статьи 41.5 Федерального закона
30.03.2011 года 09.05 час (время местное)
5.	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в Аукционе в соответствии с частью 2 статьи 41.9 Федерального закона
05.04.2011 года
6.	Дата проведения Аукциона в соответствии с частью 3 статьи 41.10 Федерального закона
08.04.2011 года

Приложение А

к аукционной документации

Технические требования

к выполнению проектно-сметной документации по объекту:

«Капитальный ремонт детского сада по г. Нижний Тагил

1.  Общие требования к выполнению работ.

Выполнить проектно-сметную документацию в соответствии с настоящими техническими требованиями и заданием на проектирование (приложение № 1 к договору). Проект разработать с учетом требований СаНПиН, СНиП, ГОСТ, СП, ПУЭ и других действующих нормативных документов.

П. Перечень основных данных и требований.

1.  Подготовительный этап

- выполнить детальное обследование конструкций здания, включая составление проверочных расчетов несущей способности строительной конструкции, с составлением технического заключения и оценкой технического состояния здания (СП );

- выполнить обмеры планов, разрезы, фасадов, узлов, конструкций необходимые для разработки проекта.

2.  Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт в составе:

- пояснительная записка, в т. ч. ТЭП;

- технологические решения;

- архитектурно-строительная часть: предусмотреть необходимую перепланировку помещений, конструктивные и объемно-планировочные решения (цоколь, отмостка, стены, перегородки, внутренние работы, входные группы и т. д.). Предусмотреть замену совмещенной кровли на скатную кровлю с чердаком (стропильные конструкции, покрытие - металлочерепица). Предусмотреть утепление фасадов здания, чердачного перекрытия и других ограждающих конструкций в соответствии с нормативными требованиями к тепловой защите здания (СНиП ). Предоставить ведомости подсчета демонтажных и отделочных работ. Разработку документации выполнять на основании заключения о техническом состоянии здания. Выполнить установку оконных блоков из ПВХ с установкой противомоскитных сеток; схема расстекловки и открывания окон, толщина и вид профилей подлежит предварительному согласованию с заказчиком. Цвет профиля, подоконных досок, откосов, отливов – белый; окна должны быть оборудованы откидными фурнитурами с рычажными приборами для организации проветривания во все сезоны года. Двери входные металлические утепленные с полимерным покрытием; двери входных групп алюминиевые со стеклопакетом; межкомнатные двери – деревянные ламинированные; в пищеблок предусмотреть дверь с передаточным окном; в изоляторе предусмотреть место для раздачи пищи и хранении посуды, установку мойки и окна наблюдения в палату из медкабинета. Предусмотреть установку противопожарных дверей в электрощитовой, кладовой и т. п. В прачечной постирочная комната не должна быть совмещена с гладильной. Предусмотреть установку доводчиков на входных дверях и дверях лестничных клеток. Предусмотреть при необходимости расширение дверных проемов для обеспечения нормативов пожарной безопасности, устройство дополнительных эвакуационных выходов. Перегородки выполнять из мелкоштучных материалов с последующим оштукатуриванием. Предусмотреть ограждение отопительных приборов съемными деревянными решетками, на остекленных дверях предусмотреть защитные решетки с обеих сторон до высоты не менее 1,2 м;

- выполнить обследование и капитальный ремонт хозяйственного блока на участке детского сада. Назначение помещений хоз. блока уточняется по согласованию с заказчиком и эксплуатацией;

- выполнить полную замену существующих инженерных систем и оборудования, включая отопление, вентиляцию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроосвещение и электрооборудование, радиофикацию, телефонизацию, телевидение с разработкой соответствующих разделов проекта с использованием современных технологий и материалов. В пищеблоке и прачечной учесть необходимость установки силовых электрощитов для технологического оборудования, выполнить систему защитного заземления, молниезащиты с контуром заземления; предусмотреть полную замену электропроводки и светильников, электроустановочной и коммутирующей аппаратуры. Систему наружного освещения выполнить по периметру здания на недоступной высоте, территория участка ДОУ должна иметь наружное освещение. В пищеблоке, буфетных, медицинских помещений и туалетных предусмотреть установку электроводонагревателей;

- выполнить разделы проекта ТС, НВК, ЭС, НСС, предусматривающие соответствующие работы согласно технических условий;

- выполнить раздел генплана в необходимом объеме: территория ДОУ ограждается забором, на земельном участке выделяются необходимые функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Тип покрытия площадок согласовать с заказчиком; на территории каждой групповой площадки установить теневой навес, огражденный с трех сторон, выполнить расчет по ТБО, озеленению. Разработать чертежи оборудования игровых площадок при отсутствии их серийного производства, предоставить типовые чертежи для серийного выпускаемого оборудования. На территории ДОУ оборудовать общую физкультурную площадку, хозяйственную зону расположить на границе земельного участка на необходимом удалении от физкультурной и игровых площадок, хозяйственную зону оборудовать контейнерами для сбора мусора с откидной крышкой. Выезды и входы на территорию ДОУ, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. В состав раздела должен быть включен сводный план инженерных сетей, выполненный на основании разделов по наружным инженерным сетям, перекладка которых предписана ТУ.

Выполнить разделы проекта:

- система пожарной безопасности и оповещения;

- система охранной сигнализации;

- сметная документация на все разделы проекта с учетом оборудования. Сметная документация должна быть составлена в программе Гранд-смета по ТЕР, ТЕРр, ТЭС. При применении материалов, отсутствующих в базе – по цене поставщика с приведением к базе с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов. Предусмотреть выполнение пусконаладочных работ, демонтажные работы учесть отдельной сметой. Локальные сметы составлять в базовом уровне цен.

Ш. Дополнительные требования при разработке проекта.

1.  Состав и содержание разделов проекта могут быть уточнены заказчиком в зависимости от сложности и условий капитального ремонта.

2.  Проектные решения перед разработкой рабочей документации согласовать с заказчиком.

3.  Целесообразность применения дорогостоящих материалов согласовать с заказчиком, использовать энергосберегающее оборудование.

4.  Цветовое решение фасада согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Нижний Тагил.

5.  Ведомость отделки помещений согласовать с Управлением образования Администрации г. Нижний Тагил.

6.  По возможности предусмотреть скрытую прокладку инженерных коммуникаций.

7.  Предоставить ведомости подсчета демонтажных работ по всем инженерным коммуникациям.

8.  Затраты на вскрытие конструкций, устройство подмостей, отбивку штукатурки, шурфовку и прочие работы для проведения обследования здания входят в общую стоимость работ по договору и отдельно не оплачиваются.

Приложение А

к аукционной документации

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов, регламентирующих качество выполнения

проектно-сметной документации

Состав и формы сметной документации принять в соответствии с методикой определения стоимости строительства строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004.

Сметную документацию выполнить в базисном уровне цен 2000 г. по ТЕР для Свердловской области (Постановление Правительства Свердловской области от 01.01.2001г. ).

Соответствие нормативным документам:

СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия

СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты

СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 2.03.13-88. Полы

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения

СНиП . Тепловая защита зданий

ТСН . Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий

ТСН . Окна. Технические требования

ТСН . Кровли. Технические требования, правила приемки и оценки качества

ТСН . Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

СНиП . Защита от шума

СНиП . Естественное и искусственное освещение

СНиП . Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

СНиП . Тепловые сети.

СНиП . Отопление, вентиляция и кондиционирование

ГОСТ . Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные

Общие технические условия

ГОСТ . Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ПУЭ. Правила устройства электроустановок

НПБ 66-97. Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

СНиП . Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

СП «проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»

СП 3.05.03-85 «Тепловые сети»

СП «Ограждающие конструкции»

СП . Проектирование и строительство кровель.

СТО 5823914В

СТО 5823914В

СНиП * «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СанПиН 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

СП . «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

СО 22-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»

ВСН 116-93. «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»

ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»

Федеральный закон от 01.01.2001г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СанПиН 2.4.1.2660-10. санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89*. Проектирование предприятий общественного питания

Справочное пособие к сНиП 2.08.02-89*. Проектирование детских дошкольных учреждений

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требовании к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1078-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

СанПиН 2.1.7.1287-03. гигиенические требовании к качеству почвы

СанПиН 4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных пунктов

СП 2.3.6.1006-01. Санитарные правила реализации продуктов

Приложение А

к аукционной документации

ГРАФИК

производства работ

на выполнение проектно-сметной документации по объекту

«Капитальный ремонт детского сада по ул. Ермака, 43 , г. Нижний Тагил»

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения
1.	Обмерные работы, обследование здания	20 календарных дней с даты заключения договора
2.	Выполнение проектно-сметной документации	90 календарных дней с даты заключения договора

Приложение А

к аукционной документации

ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ по подготовке

проектной документации объектов капитального строительства,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

I.Виды работ по подготовке проектной документации.

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

1.2.Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.

1.3.Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.

2.Работы по подготовке архитектурных решений.

3.Работы по подготовке конструктивных решений.

4.Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях

инженерного обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1.Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования,

противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.

4.2.Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.

4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными

системами.

5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.

5.3.Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно

и их сооружений.

5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

6.Работы по подготовке технологических решений:

6.2.Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

Приложение А

к аукционной документации

РАСЧЕТ

стоимости проектных работ

Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада по г. Нижний Тагил

Наименование организации заказчика: МУ «НТ УКС»

Стадия проектирования: Рабочая документация, проектная документация.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость работ (тыс. руб.)
1	Обмерные работы по зданию детского сада. Строительный объем - 4615 м3. Высота здания – 6,66м	СБЦ 1998г. На обмерные работы и обследования зданий и сооружений. Таб. 2 I категория сложности здания – таб.5 II категория сложности работ – таб.6 1,3 - таб.11 п.5 (строительный объем здания до 5000м3) 1,12 – районный коэффициент 24,08 – инфляционный индекс на IV кв. 2010г. Письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001г.	'=((0,03173*4615)/ /100)*1,3**1,12* *24,08	51,340
2	Обследование здания детского сада Строительный объем - 4615м3 высота здания – 6,66	СБЦ 1998г. На обмерные работы и обследования зданий и сооружений. Таб. 4 I категория сложности здания – таб.5 II категория сложности работ – таб.7 1,3 - таб.11 п.5 (строительный объем здания до 5000м3) 1,12 – районный коэффициент 24,08 – инфляционный индекс на IV кв. 2010г. Письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001г.	'=((0,0285*4615)/ /100)*1,3*1,12* *24,08	46,114
3	Капитальный ремонт детского сада по ул. Ермака, 43 Площадь - 1299 м2	СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства" 2010г. таб.12 п.1 1,0 - стадия проектирования 0,5 - коэффициент на капитальный ремонт 1,12 - районный коэффициент 3,13 - инфляционный индекс на IV кв. 2010г. Письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001г.	'=(140,05+0,37* *1299)*1,0*0,5* *1,12*3,13	1087,928
4	Теплотрасса 2 Ø 100 Общая длина - 75м в том числе внеплощадочный участок теплосетей - 45м	СЦ 1990г. Раздел 1 "Электроэнергетика" таб.1-10 п.1 0,5 - дополнения к СЦ примечание к таблице п.2 (диаметр до 100 мм) 0,1 - дополнения к СЦ примечание к таблице п.3 (длина трассы до 50 м) 1,12 - районный коэффициент 24,08 - инфляционный индекс на IV кв. 2010г. Письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001г.	'=((6,86*0,5*0,1)*1,12* *24,08	9,251
5	Водопровод 1Ø65мм Длина - 20м в том числе внеплощадочный участок водопровода - 5м	СБЦ 2008г. "Городские инженерные сооружения и коммуникации" таб.6 п.1 1,12 - районный коэффициент 3,13 - инфляционный индекс на IV кв. 2010г. Письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001г.	'=(12,00+0,136* *100)*1,12*3,13	89,743
6	Кабельные линии 0,4кВ (параллельно) длина - 165 м в том числе 20м внеплощадочный участок кабельной трассы	СБЦ 2008г. "Городские инженерные сооружения и коммуникации" таб.11 п.2 1,12 - районный коэффициент 3,13 - инфляционный индекс на IV кв. 2010г. Письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001г.	=(7,763 + 0,042 * 20)* *1,12*3,13	30,159
8	Прокладка кабеля ТППэПЗ 10*2*0,4 от колодца у дома №37 до детского сада по существующей канализации длина - 90м	СБЦП "Объекты связи" таб.4 п.7 1,12 - районный коэффициент 3,13 - инфляционный индекс на IV кв. 2010г. Письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001г.	'=(2,29+5,51* *0,09)*1,12*3,13	9,766
9	Фидерная линия радиофикации от ж. д. №37 до детского сада длина - 70м	СЦ 1990г. Раздел 1 "Электроэнергетика" таб.1-46 п.1 1,12 - районный коэффициент 24,08 - инфляционный индекс на IV кв. 2010г. Письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001г.	'=0,156*1,12* *24,08	4,207
10	Охранная сигнализация с двумя рубежами защиты Площадь - 1299м2	СБЦ 1999г. "Система противопожарной и охранной защиты" Таб.5 п.6 1,2 - два рубежа защиты 1,12 - районный коэффициент 24,08 - инфляционный индекс на IV кв. 2010г. Письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001г.	'=2,074*1,2* *1,12*24,08	67,122
11	Капитальный ремонт здания хозблока Площадь - 62м2 Объем - 212м3	СЦП Раздел 31 "Предприятия агропромышленного комплекса" ч.2, т.31-48, п.49 0,5 - коэффициент на капитальный ремонт 1,12 - районный коэффициент 24,08 - инфляционный индекс на IV кв. 2010г. Письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001г.	'=(1,37+0,002* *(0,4*250+ +0,6*62))*1,12* *24,08*0,5	22,174
	Итого	1
	НДС, 18%
	Итого с НДС	1

Приложение А

к аукционной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___

на выполнение проектно-сметной документации по объекту

«Капитальный ремонт детского сада по г. Нижний Тагил».

г. Нижний Тагил	«____»________________ 2011 г.

Муниципальное учреждение «Нижнетагильское управление капитального строительства», именуемое «Заказчик» (далее-Заказчик), имеющее Свидетельство СРО № С на осуществление строительного контроля, , действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (далее-Подрядчик), имеющее Свидетельство СРО №____________ на ______________________в лице ___________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Заказчик на основании протокола электронного аукциона №_____ от «__» ________2011г. заключает договор с Подрядчиком

на выполнение проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт детского сада по г. Нижний Тагил».

1.2. Градостроительные, функциональные, технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать: аукционной документации (технические требования Приложение /А), исходно-разрешительной документации, утвержденному письменному заданию на проектирование, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1), требованиям нормативных актов Российской Федерации.

1.3. Срок выполнения работ:

1.3.1. начало - ____________ 2011 г

1.3.2. окончание работ - _______2011г, при сроке проектирования 90 календарных дней.

1.3.3.Договор считается заключённым с момента подписания его Сторонами.

1.3.4. Сроки выполнения отдельных этапов работ согласовываются Сторонами в Календарном плане - приложение № 2 к настоящему договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1.Осуществить все функции Подрядчика, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и выданным СРО Свидетельством о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.1.2.Надлежащим образом выполнить подрядные работы в полном соответствии с Заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему договору и техническими требованиями – приложение № 1А к аукционной документации)); своевременно, в полном объёме и с надлежащим качеством разработать проектно-сметную документацию с соблюдением нормативно-правовых и нормативно-технических актов и условий настоящего договора.

2.1.3.Сообщить Заказчику о выявлении в ходе выполнения подрядных работ необходимости выполнения дополнительных проектных работ и работ по составлению сметной документации, не предусмотренных настоящим договором, но связанных с подрядными работами предусмотренными договором.

2.1.4.Предоставлять Заказчику в подлинниках всю согласованную документацию, а также раздел проекта по учёту тепла.

2.1.5. Представлять Заказчику техническую документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.1.6. Выполнять указания Заказчика, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они исходят от уполномоченного лица в соответствии с п.2.3.2. договора и не противоречат условиям настоящего договора.

2.1.7.Соблюдать предельную продолжительность исправления документации по замечаниям Заказчика, которая составляет (пять) рабочих дней.

2.1.8. Устранять недоделки и дополнять техническую документацию по получении от Заказчика претензии относительно качества и полноты технической документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего договора, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.

2.1.9.Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

2.1.10.При выдаче Заказчику проектно-сметной документации, выполненной субподрядной организацией, ставить свой штамп согласования с подписью уполномоченного должностного лица Подрядчика на первом листе «общие данные» каждого раздела проектно-сметной документации.

2.1.11.Подрядчик передаёт Заказчику права собственности на техническую документацию после получения расчёта за выполненные работы и подписания окончательного акта сдачи-приёмки подрядных работ

Авторские права, а именно исключительные имущественные авторские права на выполненную Подрядчиком техническую документацию остаются за Подрядчиком.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

2.2.2. Сдать работы досрочно.

2.2.3. Привлекать для исполнения своих обязательств по договору субподрядчиков. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в полном объеме за действия субподрядчиков, а также за упущения и убытки, причиненные субподрядчиками.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Подготовить и передать Подрядчику для исполнения настоящего договора необходимую документацию по объекту.

2.3.2. Назначить в трёхдневный срок с момента подписания настоящего договора представителя Заказчика – лицо, имеющее право принятия оперативных решений по проекту, ответственное за ход работ по настоящему договору.

2.3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых проектных работ и работ по составлению сметной документации, соблюдением срока их выполнения.

2.3.4. Производить своевременно приемку выполненных работ, подписывать акты сдачи-приёмки выполненных работ, обеспечивать оплату выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.3.5.Оплатить подрядные работы Подрядчику на объекте за счёт средств городского бюджета в соответствии доведённым до Заказчика лимитом бюджетных обязательств и стоимостью выполненных подрядных работ.

2.3.6.Предъявлять претензии Подрядчику за ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в рамках возложенных на него функций и ответственности.

2.4.Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по выполнению обязательств по настоящему договору.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1. Общая цена проектных работ, выполняемых по настоящему договору, является твердой, определяется в соответствии со сметой, согласованной сторонами, прилагаемой к договору (приложение № 3) составляет ____________________ (___________) рублей и включает в себя все налоги, пошлины, сборы.

Цена договора включает все затраты и непредвиденные расходы Подрядчика, связанные с выполнением проектно-сметной документации, в том числе проведение обмерных работ и обследования технического состояния несущих и ограждающих конструкций, согласования проектно-сметной документации.

Цена договора не подлежит изменению.

3.2.Аванс по настоящему договору не предусмотрен.

3.3.Финансирование подрядных работ осуществляется в пределах утверждённых муниципальному учреждению бюджетных обязательств (лимитов бюджетных обязательств) на основе объёмов работ по выполнению проектно-сметной документации.

При недостаточном финансировании стороны имеют право заключить дополнительное соглашение об изменении срока действия договора.

3.4. Расчёт за выполнение проектно-сметной документации производятся Заказчиком в течение 30 дней после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ при выполнении следующих условий:

- согласование проекта с энергоснабжающими организациями по выполнению выданных технических условий, Территориальным отделом Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Нижний Тагил и Пригородном районе, Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил;

- проведения ценовой экспертизы сметной документации федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству регионального развития Российской Федерации.

3.4.1.Основанием для оплаты является оформленный акт сдачи-приёмки выполненных работ с приложением к нему исполнительной сметы, счета-фактуры.

3.5. Расчеты производятся в форме безналичных платежей.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Сдача и приемка разработанной технической документации осуществляется в соответствии со сроками и в составе, установленными договором и календарным планом работ, прилагаемом к настоящему договору.

Общий срок проведения работ 90 календарных дней.

4.2.Подрядчик представляет Заказчику для подписания акт сдачи-приёмки выполненных работ, а также счета-фактуры на оплату выполненных работ.

4.3.Передача всех документов по настоящему договору (проектно-сметной документации, акта выполненных работ, счета-фактуры, ответов на замечания контролирующих и согласующих организаций и др.) осуществляется в офисе Заказчика.

4.4.Готовность проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

а) в сроки, установленные Календарным планом работ, Подрядчик передаёт уполномоченному представителю Заказчика акт сдачи-приёмки выполненных работ с приложением по накладной проектно-сметной документации. Дата получения Заказчиком накладной подтверждает момент получения документации от Подрядчика для рассмотрения.

б) Заказчик вправе не приступать к приёмке выполненных работ, если документация передана некомплектной, без надлежащих подписей должностных лиц Подрядчика, без соблюдения видов работ и предоставления выходных документов, предусмотренных в календарном плане работ.

4.5. Передача результатов выполненных работ оформляется в установленном порядке, осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

4.6. Подрядчик передаёт в сроки, установленные настоящим договором, представителю Заказчика предусмотренную договором документацию в пяти бумажных экземплярах и одном электронном экземпляре по доверенности, оформленной по установленной форме.

4.7. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.4.1. настоящего договора, рассматривает и подписывает направленные в его адрес акты сдачи-приёмки выполненных работ и обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.

4.8. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.9.Заказчик имеет право отказаться от приёмки результата выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения существенных недостатков и нарушений, до момента их устранения силами Подрядчика. При этом Заказчик обязан письменно обосновать свой отказ и передать Подрядчику уведомление с объяснением причин отказа.

Основанием для отказа в приёмке работ может являться несоответствие проектной документации требованиям законодательства и нормативных документов, государственным стандартам., СНиПам, а также обоснованным требованиям и указаниям Заказчика.

4.10. В случае несоответствия результата подрядных работ требованиям Задания на проектирование, утверждённого Заказчиком, Заказчик вправе в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков подрядных работ.

4.11. Право собственности на проектную продукцию у Заказчика возникает с момента полного расчета с Подрядчиком в соответствии с актом сдачи-приемки работ. При этом с момента передачи проектно-сметной документации Заказчик имеет право пользования и распоряжения проектной продукцией по своему усмотрению.

4.12. Обязательства по данному договору считаются выполненными: Подрядчиком после передачи Заказчику документации и подписания акта сдачи-приемки проектно-сметной документации, Заказчиком – после окончательного расчета за выполненные работы согласно п.3.1. настоящего договора.

4.13. Если в процессе разработки технической документации выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение десяти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.14.В случае предъявления замечаний по проектно-сметной документации экспертным органом и иными согласующими организациями Подрядчик обязан в сроки, указанные Заказчиком, устранить недостатки

5. Ответственность Сторон

5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия субподрядных организаций, а также за упущения и убытки, причиненные субподрядными организациями, выполняющими работу по данному договору.

5.3.Подрядчик отвечает за соответствие проектной документации государственным стандартам и действующим нормативно-техническим документам и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

5.4.Подрядчик возмещает Заказчику в полном объёме убытки, если таковые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по договору, а также возмещает третьим лицам ущерб, причиненный здоровью или имуществу последних в результате ненадлежащего исполнения договора Подрядчиком.

5.5.За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6.В случае просрочки выполнения обязательства по оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы по вине другой стороны.

5.7.Заказчик отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении

денежными средствами, поступившими из местного бюджета на финансирование проектных, строительных работ строго по целевому назначению. При недостаточности у Заказчика денежных

средств субсидиарную ответственность по обязательствам Заказчика несёт собственник имущества Заказчика муниципальное образование «город Нижний Тагил».

5.8. Выплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору в натуре.

5.9. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области.

5.10.Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а так же возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации.

5.11.В случае необоснованного отказа Подрядчика от исполнения настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика расторгнуть договор. При этом Подрядчик возвращает Заказчику все полученные по настоящему договору денежные средства и обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от суммы настоящего договора.

6.Гарантии качества подрядных работ

6.1.Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативно-техническими актами (СНиПы, СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.). Результаты (проектная и рабочая документация) в момент передачи Заказчику должны обладать свойствами, указанными в договоре или определёнными обычно предъявляемым требованиям, и в пределах разумного срока быть пригодными для установленного договором использования.

6.2.В случае, когда подрядные работы выполнены Подрядчиком с отступлением от договора, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают проектную документацию и (или) рабочую документацию непригодными для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

. 7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

7.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

8. Изменения и расторжение договора

8.1. Все изменения и дополнения к договору действуют только в письменной форме и если они оформлены в надлежащем порядке.

8.2. Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по соглашению сторон или по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2011г.

9.2.Окончание действия договора не освобождает стороны от исполнения неисполненных обязательств по настоящему договору.

10. Прочие условия

10.1.Обеспечение исполнения договора произведено Подрядчиком в размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора способом: безотзывной банковской гарантии, договор поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) (НЕНУЖНОЕ - ИСКЛЮЧИТЬ).

Обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику после полного и надлежащего исполнения всех условий договора.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства и авторского права.

10.4. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.01.2001г № 87.

10.5. Подрядчик не вправе уступать или каким-либо образом передавать права и обязанности, вытекающие из настоящего договора третьим лицам.

10.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

10.7.Приложения к договору:

Приложение – Задание на проектирование

Приложение – Календарный план работ.

Приложение – Смета сводная

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Приложение

к договору №____ от «__» _____ 2011 г.

Задание

На выполнение проектно-сметной документации по объекту:

«Капитальный ремонт детского сада по ул. Ермака, 43 , г. Нижний Тагил»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Общие данные
1.1.	Основание для проектирования	Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в г. Нижний Тагил на годы» Постановление Главы города Нижний Тагил от 01.01.2001г. № 000
1.2.	Заказчик проекта	Муниципальное учреждение «Нижнетагильское управление капитального строительства»
1.3.	Вид строительства	Капитальный ремонт
1.4.	Источник финансирования строительства	Местный бюджет Областной бюджет
1.5.	Стадийность проектирования	Проектная документация Рабочая документация
1.6.	Основные технико-экономические показатели	2-х этажное здание детского сада вместимостью 110 мест. Общая площадь здания – 1299 м² Строительный объем – 4615 м³
1.7.	Срок начала и окончания проведения капитального ремонта	Начало - 2012 год Окончание – 2012 год
1.8.	Сведения об участке и планировочных ограничениях	Земельный участок детского сада площадью 4747 м², находится: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Ленинский административный район, ул. Ермака, 43. Геологические и гидрогеологические условия определяются инженерными изысканиями.
2. Основные требования к проектным решениям
2.1.	Архитектурно-планировочные решения	Проект разработать с учетом требований СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» Дошкольное образовательное учреждение предназначено для размещения 110 детей. Детский сад включает в себя 6 групповых ячеек в составе: раздевальная (приемная), групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная следующих возрастных групп: - 2 группы по 15 человек для детей раннего возраста от 1 до 3 лет; - 4 дошкольные группы по 20 человек (младшая, средняя, старшая, подготовительная); - зал для занятий физической культурой и музыкальных занятий; - медицинский блок (медицинский кабинет, процедурная, изолятор); - постирочная (стиральная, гладильная); - пищеблок (кухня работающая на сырье); - административные и подсобные помещения.
2.2.	Общие требования к выполняемым работам	Перечень общих данных и требований по подготовке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта изложен в технических требованиях (приложение № 1А к аукционной документации).
2.3.	Конструктивные решения, применяемые изделия и материалы	Конструктивные решения, изделия и материалы определяются при разработке проектно-сметной документации по согласованию с заказчиком.
2.4.	Технологические решения, оборудование	Технологию разработать в соответствии с действующими нормами и правилами. Оборудование серийное, отечественного производства.
2.5.	Основные требования к инженерным системам и оборудованию	Выполнить полную замену существующих инженерных систем и оборудования, включая отопление, вентиляцию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроосвещение и электрооборудование, радиофикацию, телефонизацию, телевидение с разработкой соответствующих разделов проекта. Предусмотреть проектом разработку разделов: - охранная сигнализация с двумя рубежами защиты; - автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре. Проектом предусмотреть установку современных узлов и приборов учета энергоресурсов.
2.6.	Внешние инженерные сети, коммуникации, сооружения	Выполнить в соответствии с техническими условиями на проектирование инженерного обеспечения: - замены водопровода ø 65 мм – 20 м, в т. ч. внеплощадочный участок – 5 м; - 2-х трубная теплотрасса 2ø100 – 75 м, в т. ч. внеплощадочный участок – 45 м; - кабельная трасса 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ подстанции № 000, длина 165 м, в т. ч. внеплощадочный участок – 20 м; - фидерная линия радиофикации, длина 70 м; - прокладка телефонного кабеля, ТППэПЗ 10х2х0,4 в существующей кабельной канализации, длина 90 м; - на выпусках канализации предусмотреть установку приборов учета водоотведения; - на выпуске канализации из пищеблока установить жироуловитель.
2.7.	Требования к благоустройству площадки, малым архитектурным формам	Набор оборудования, тип ограждения, малые архитектурные формы, навесы для детских площадок предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами
2.8.	Требования к теплозащите здания и энергосбережению	Ограждающие конструкции выполнить в соответствии с нормативными требованиями к тепловой защите здания СНиП 23.02-03. Освещение предусмотреть с использованием энергосберегающих светильников.
2.9.	Требования к составу демонстрационных материалов	Выполнить цветовое решение фасадов в перспективном изображении.
3. Дополнительные требования
3.1.	Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	Выполнить раздел проекта «Охрана окружающей среды»
3.2.	Порядок организации проведения согласований проектной документации	Разработчик совместно с Заказчиком согласовывает проектную документацию с заинтересованными организациями и службами, управлением архитектуры и градостроительства г. Н. Тагил и проводит ценовую экспертизу сметной документации с обеспечением положительного заключения.
3.3.	Основные требования к форме предоставления проектно-сметной документации	Количество передаваемых Заказчику экземпляров документации – 5 экземпляров в сброшюрованном виде и в электронном виде на магнитном носителе (СD) в формате, обеспечивающем размещение на сайте в сети «Интернет». Сметы в формате «Гранд-Смета» версия 4. Включить в сводный сметный расчет затраты на ПИР, пусконаладочные работы, технологическое присоединение к электросетям, сдачу объекта в эксплуатацию.

Приложение

к договору №____от_________2011г.

Календарный план работ

на выполнение проектно-сметной документации по объекту:

«Капитальный ремонт детского сада по г. Нижний Тагил».

Наименование работ	Сметная стоимость	Месяцы

Заказчик: Подрядчик:

Директор МУ «НТ УКС» ………………………………….

………………………………….

………………………………….

«….»………………………2011г. «….»…………………….2011г.