Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСКОГО ОТБОРА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
13.07.09 года г. Псков
Уважаемые господа!
организация «Микрорайон № 5» (далее – Заказчик), г. Псков, Октябрьский проспект
(наименование товарищества собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной
потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме
управляющая организация, адрес)
объявляет конкурс о размещении заказа на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, находящегося по адресу: /4.
Контактное лицо: ,
Предмет конкурсного отбора: выполнение работ по капитальному ремонту фасада и балконов жилого дома № 11/4 по ул. Ленина по перечню и объемам работ,
(виды работ в соответствии с областной адресной программой капитального ремонта)
и в соответствии с требованиями к производству работ, установленными в техническом задании.
Требования Заказчика к участнику конкурсного отбора (подрядчику, подрядной организации):
- подрядная организация не должна находиться в процессе ликвидации, признания
банкротом по решению арбитражного суда и в ее отношении не должно быть открыто конкурсное производство (решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства в случае, если от имени подрядной организации действует индивидуальный предприниматель);
- деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе;
- наличие выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальных сайтах Псковской области и муниципального образования «Город Псков» извещения о проведении конкурсного отбора;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 г.
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;
- наличие у подрядной организации лицензии на производство работ, на которые
подается заявка;
- наличие сметного обоснования цены капитального ремонта многоквартирного дома
согласно МДС г. «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
2
- наличие обосновывающих расчетов сметы, выполненной любой сторонней организацией и имеющей лицензию на выполнение сметных работ, при снижении максимальной цены контракта более чем на 20% с пояснительной запиской, обосновывающей данное проведение работ.
Максимальная цена контракта: 1400,0 тыс. рублей (Один миллион четыреста тысяч рублей) (с НДС).
Цена контракта включает НДС, прочие расходы, сборы и другие обязательные платежи.
Место выполнения работ: город Псков, улица Ленина, дом № 11/4.
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта на выполнение работ по капитальному ремонту в течение 90 календарных дней.
Форма, срок и порядок оплаты капитального ремонта: по безналичному расчету по мере поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
Место и форма подачи заявок: заявки и пакет документов, указанных в настоящем извещении в разделе «Требования заказчика к участнику конкурсного отбора (подрядчику, подрядной организации)», подаются в письменном виде по установленной форме в рабочие дни с 800 до 1600 по адресу: г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 16, «Микрорайон № 5».
Дата начала срока подачи заявок: 13 июля 2007 год
Дата и время окончания срока подачи заявок: 20 июля в 16 часов 00 минут
Дата, время и место (адрес) рассмотрения и оценки заявок: 21 июля 2009 года в 15 часов 00 г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 16, «Микрорайон № 5».
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
|
№№ п/п |
Наименование видов работ |
Объем, ед. изм. |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ремонт фасада | ||
|
1. |
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |
792 м2 |
|
2. |
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной |
2,5 м3 |
|
3. |
Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов |
1850 м2 |
|
4. |
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с люлек с расчисткой старой краски более 35% |
230 м2 |
|
5. |
Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов |
1850 м2 |
|
6. |
Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов |
1850 м2 |
|
7. |
Окраска фасадными красками на подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов |
1850 м2 |
|
8. |
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза |
60 м2 |
|
9. |
Разборка деревянной обшивки |
80 м2 |
|
10. |
Обшивка каркасных стен досками обшивки |
80 м2 |
|
11. |
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен |
80 м2 |
|
12. |
Смена металлического пояска из оцинкованной стали |
38 п. м. |
|
13. |
Смена отливов |
120 п. м. |
|
14. |
Покраска дверей |
24 м2 |
|
Ремонт балконов | ||
|
15. |
Очистка поверхности арматуры балконных плит от ржавчины щетками |
20 м2 |
|
16. |
Обезжиривание поверхности арматуры бензином |
20 м2 |
|
17. |
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 |
20 м2 |
3
|
1 |
2 |
3 |
|
18. |
Ремонт штукатурки низа балконов |
20 м2 |
|
19. |
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором |
67,2 м2 |
|
20. |
Разборка покрытий балконов цементных |
67,2 м2 |
|
21. |
Разборка гидроизоляции из рулонных материалов |
67,2 м2 |
|
22. |
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |
67,2 м2 |
|
23. |
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке до толщины 40 мм |
67,2 м2 |
|
24. |
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением |
67,2 м2 |
|
25. |
Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в один слой |
67,2 м2 |
|
26. |
Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0, 4 м |
68 м |
|
27. |
Обрамление торцов балконов |
0,3 т |
|
28. |
Установка закладных деталей весом до 4 кг |
0,07 т |
|
29. |
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за 2 раза с земли и лесов |
20 м2 |
|
30. |
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2 |
20 м2 |
|
31. |
Экспертиза сметы | |
|
32. |
Технический надзор | |
|
33. |
Согласование цветового решения фасада |
Требования к производству работ: работы производятся в соответствии со СНиП, сметной документацией и календарным планом выполнения работ, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.
При производстве работ используются материалы, имеющие действующие сертификаты качества.
Гарантия качества на выполненные работы составляет:
- для инженерных сетей и фасадов домов не менее двух лет с момента подписания акта
о приемке выполненных работ, указанных в настоящем Извещении;
- для кровель домов не менее пяти лет с момента подписания акта о приемке
выполненных работ, указанных в настоящем Извещении.
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
от_____________ исх. № ______
В ___________________________________
____________________________________
(наименование, адрес заказчика)
Подрядная организация: ________________________________________________________________________________
(указывается: наименование, адрес нахождения, Ф. И.О. руководителя - для юридических лиц; паспортные данные, место жительства – для индивидуальных предпринимателей (физических лиц)
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________
Контактное лицо, телефон/факс __________________________________________________________________________
Срок действия нашей заявки: в течение всего периода выполнения работ.
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении конкурсного отбора подрядной организации на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту (далее – извещение)
(фирменное наименование (название) юридического лица, Ф. И.О. физического лица)
_____________________________________________________________________________________
(далее – подрядная организация, участник конкурсного отбора) в лице _____________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного юридического лица)
сообщает о решении принять участие в конкурсном отборе для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ___________________ на условиях, установленных в извещении. (адрес)
Настоящей заявкой подрядная организация подтверждает, что в отношении:
(фирменное наименование (название) юридического лица, Ф. И.О. физического лица)
- не проводится процедура ликвидации участника конкурсного отбора – юридического лица,
и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсном отборе;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- дополнительно подрядная организация сообщает следующие сведения:
- текущая загрузка Участника (наличие заключенных договоров подряда, субподряда) на
выполнение работ: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2
- сведения о квалификации работников участника конкурсного отбора: __________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- выписку из Единого государственного Реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальных сайтах Псковской области и муниципального образования «Город Псков» извещения о проведении конкурсного отбора;
- выписку из Единого государственного Реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальных сайтах Псковской области и муниципального образования «Город Псков» извещения о проведении конкурсного отбора;
- копию заверенной лицензии на производство работ;
- сведения о наличии производственно-технической базы;
- сведения о наличии у подрядной организации опыта работы на производство работ в соответствии с лицензией, на которые подается данная заявка, не менее 1-го года.
В случае признания победителем конкурсного отбора по капитальному ремонту многоквартирного дома ________________________________________________________________
(фирменное наименование (название) юридического лица, Ф. И.О. физического лица)
обязуется подписать с заказчиком контракт на выполнение работ по цене контракта, предложенной победителем конкурсного отбора, и на условиях, которые предусмотрены настоящей заявкой на участие в конкурсном отборе и в извещении о проведении конкурсного отбора подрядной организации.
Подрядная организация ___________________________________________________________
(фирменное наименование (название) юридического лица, Ф. И.О. физического лица)
обязуется выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома (указать адрес) в соответствии с техническим заданием, указанным в извещении о проведении конкурсного отбора подрядных организаций:
|
№ № п/п |
Наименование видов работ |
Объем, ед. изм. |
|
1. | ||
|
2. | ||
|
3. |
Примечание: Обоснование цены согласно МДС . «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ» обязательно.
Предлагаемая цена контракта (с НДС) __________________________________рублей.
(сумма цифрой и прописью)
Работы производятся в соответствии со СНиП, сметной документацией и календарным планом выполнения работ, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта. При производстве работ используются строительные материалы, имеющие действующие сертификаты качества.
Гарантия качества на выполненные работы составляет:
- для инженерных сетей и фасадов домов не менее двух лет с момента подписания акта о
приемке работ, указанных в Извещении;
- для кровель домов не менее пяти лет с момента подписания акта о приемке работ, указанных в Извещении.
Адрес выполнения работ: _______________________________________________________
3
Срок выполнения работ: с момента подписания контракта на выполнение работ по капитальному ремонту вышеуказанного дома в течение __________ календарных дней.
Форма, срок и порядок оплаты: по безналичному расчету по мере поступления средств на расчетный счет заказчика.
В случае признания нашей заявки выигравшей до подписания контракта, настоящая заявка вместе с экземпляром протокола рассмотрения и оценки заявок будут выполнять роль обязательного контракта между нами и заказчиком. Обязуемся по требованию заказчика представить сведения и документы, необходимые для заключения контракта.
Руководитель юридического лица (физическое лицо) _______________
Главный бухгалтер ________________
М. П.
Проект
Договор № ______
г. Псков «___» _________ 2009 г.
______________________________________, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________________________________ и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключен на основании протокола о выборе подрядной организации № ______________ от ________ по итогам конкурсного отбора подрядных организаций.
1.2. Подрядчик принимает на себя выполнение подрядных работ по _______________________________________________________ в соответствии с конкурсной документацией, проектно-сметной документацией являющейся неотъемлемой частью договора, утвержденными в установленном порядке, определяющими объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
1.3. Заказчик принимает на себя обязательства принять выполненные работы и обеспечить оплату в установленные сроки.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.2. настоящего договора, собственными силами, средствами с использованием собственных материалов. Выполнение отдельных видов работ возможно силами привлеченных субподрядных организаций.
1.5. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ (далее – цена договора) по настоящему договору составляет _______________________ руб. (_________________________________), в том числе НДС __________________ (_________________________________).
2.2. Цена договора не может быть изменена в одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
2.3. В случае изменения объема подлежащих выполнению работ или их стоимости по соглашению сторон может быть, соответственно, изменена цена работ, установленная в соответствии с настоящим договором, которая оформляется дополнительным соглашением с приложением актов на дополнительные работы, ведомости объемов работ и сметы в пределах цены договора, при этом изменение цены договора возможно не более, чем на 10% но не выше максимальной цены указанной конкурсной документации.
2.4. Работы могут производятся с авансовым платежом в размере 30% от цены контракта, в соответствии с протоколом конкурсного отбора.
2.5. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта приемки в эксплуатацию согласованного с УЖФ и иные, предусмотренные законодательством документы.
2.6. Окончательный расчет должен быть произведен не позднее 30 банковских дней с момента подписания документов о приеме объекта в эксплуатацию.
2.7. Финансирование работ по данному договору осуществляется из средств, предусмотренных в рамках реализации областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году» на территории Псковской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
2.8 По соглашению сторон возможна отсрочка выплат средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома для собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:
начало - с __________________ 2009года;
окончание- _________________2009 года
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательства:
4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки установленные настоящим договором.
4.1.2. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка. Обеспечить уборку территории, прилегающей к объекту выполнения работ.
4.1.3. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполнении работ после сдачи объекта в эксплуатацию. Охрана объекта в период выполнения работ обеспечивается самостоятельно.
4.1.4. Обеспечивать Заказчику и техническому надзору возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, предоставлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.1.5. Вести работы по настоящему договору при наличии действующих лицензий и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. В случае прекращения действия лицензии или приостановки её действия Подрядчик в течение 3 дней обязан уведомить об этом Заказчика.
4.1.6. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации только с письменного согласия Заказчика и нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
4.1.7. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии, а также Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию.
4.1.8. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 3 дней вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.Заказчик принимает на себя обязательства:
4.2.1 Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.
4.2.2 Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной договором стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.3. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовать и осуществить приемку их результатов с оформлением акта приемки в эксплуатацию.
2. Обеспечить эксплуатацию установленного оборудования квалифицированным персоналом.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
5.1. Гарантии качества распространяются на конструктивные элементы в соответствии с гарантиями заводов-изготовителей, а на работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе и протоколом.
5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика-застройщика. Гарантийный срок продлевается в этом случае соответственно на период устранения дефектов.
5.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта либо повреждения возникшего вследствие нарушения правил эксплуатации объекта.
6. ОПЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по настоящему договору строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией.
6.2. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. При завершении всех работ по настоящему договору Подрядчик извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
7.2. Заказчик в срок не позднее 3 дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и государственной приемочной комиссии.
7.3. Сдача объекта в эксплуатацию Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным сторонами, собственниками жилых помещений в МКД, утвержденным Заказчиком и согласованный в УЖФ.
7.4. Приемке должны предшествовать предварительные испытания, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц. Приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. Результаты испытаний оформляются соответствующим документом.
7.5. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и сроки их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
7.6. Датой сдачи объектов реконструкции и строительства в эксплуатацию считается дата утверждения акта приемочной комиссии.
7.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки недостатков – с момента устранения.
7.8. После приемки в эксплуатацию объект становится собственностью Заказчика при условии полной оплаты работ.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При возникновении претензий по выполняемым работам Заказчик обязан предъявить претензию в установленном порядке.
8.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.3. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,03% от установленной настоящим договором цены невыполненных работ за каждый день просрочки.
8.4. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств.
8.5. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, произошедшие по вине Подрядчика, оплачиваются им самостоятельно, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет являться следствием обязательств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
9.2. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 9.1, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих доказательств в пятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Изменение условий договора, его дополнение и расторжение возможно по согласованию сторон.
10.2. В случае внесения дополнений или изменений по данному договору заключается дополнительное соглашение, действительное при подписании двумя сторонами, совершённое в письменной форме и согласованного в УЖФ.
10.3. Стороны обязуются не разглашать сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, в том числе Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, без письменного разрешения Заказчика.
10.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в случаях:
4. задержки Подрядчиком начала выполнения работ более, чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика;
5. трехкратного нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, согласно утвержденного графика выполнения работ;
6. несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
7. аннулирования лицензий, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;
8. иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один – для уполномоченного органа.
10.6. В случае возникновения спора стороны урегулируют отношения путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в течение 10 дней с момента получения претензии. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Псковской области в соответствии с нормами действующего законодательства.
10.7. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств в полном объеме.
11.2. В отношении гарантийных обязательств настоящий договор действителен на весь срок гарантии.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
1.
Заказчика:
Подрядчика:
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
________________(фамилия, И. О.) _______________(фамилия, И. О.)
(печать) (печать)
