Документация открытого аукциона в электронной форме, на право заключить государственный контракт, на поставку лифта электрического пассажирского для нужд министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области

УТВЕРЖДЕНА приказами управления по организации конкурсов и аукционов Нижегородской области от 01.01.2001 года № 000, от 01.01.2001года № 000, государственным заказчиком

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить государственный контракт

на поставку лифта электрического пассажирского для нужд министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области

Код ОКДП: 2915030 «Лифты, специализированное подъемно - транспортное оборудование»

Регистрационный номер: 1964ЭА-1-11

г. Нижний Новгород, 2011г.

  I.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

1.  Общая информация об аукционе указана в Приложении 1 к настоящей документации.

  II.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.  Наименование предмета контракта и существенные условия исполнения контракта указаны в Приложении 2 к настоящей документации.

  III.  ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

3.  Требования к товарам, работам, услугам установлены в Приложении 3 к настоящей документации открытого аукциона в электронной форме.

  IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

4.  В открытом аукционе в электронной форме могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией, а также соответствующие следующим обязательным требованиям:

-  Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

-  Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

-  Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

-  Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, согласно пункта 4 Приложения 1 к настоящей документации.

  V.  ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, инструкция по её заполнению

5.  Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также все запросы о разъяснении положении документации, должны быть составлены на русском языке.

6.  Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до срока, указанного в Приложении 1 к документации.

7.  Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно.

8.  Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать сведения, предусмотренные Приложением 4 к настоящей документации об аукционе.

Рекомендуется не включать в содержание первой части заявки наименование, реквизиты, печать, подпись должностного лица и другие данные участника размещения заказа которые позволяют его идентифицировать до непосредственного проведения открытого аукциона в электронной форме.

9.  Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, предусмотренные Приложением 5 к настоящей документации об аукционе.

10.  Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.

11.  При проведении аукциона не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (статья 10 ГК РФ).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Документации рег. №: 1964ЭА-1-11

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

1.  Государственный заказчик: Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области.

2.  Информация об уполномоченном на размещение заказов органе:

Наименование: Управление по организации конкурсов и аукционов Нижегородской области.

Почтовый адрес: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 4.

Телефон: (8,

Адрес электронной почты: *****@***kreml. *****

3.  Информация об электронной площадке:

Электронная площадка, на которой будет проведен аукцион: ЭТП ММВБ «Госзакупки»

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www. ***** .

Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Документы».

4.  Требование к участникам размещения заказа в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 01.01.2001 года : не установлено.

5.  Обеспечение заявки на участие в аукционе: 53 498,70 руб.

6.  Обеспечение исполнения государственного контракта: не предусмотрено

7.  Дата и время окончания подачи заявок: «04 » августа 2011 года в 09:00

8.  Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: «05» августа 2011 года

9.  Дата проведения аукциона: «08» августа 2011 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время.

10.  Все приложения к настоящей документации открытого аукциона в электронной форме являются её неотъемлемой частью.

11.  Источник финансирования: областной бюджет Нижегородской области. Коды статей бюджетной классификации: 012 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Документации рег. №: 1964ЭА-1-11

УТВЕРЖДАЮ

Министр государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области

______________

Предмет контракта и условия исполнения контракта

1. Предмет контракта: поставка лифта электрического пассажирского ЛП-0611БЭ (люкс-3) или эквивалент.

2.  Требования к качеству, техническим характеристикам товара, количество товара, требования к безопасности товара и иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика: установлены в требованиях к товару.

3.  Начальная (максимальная) цена контракта: 1 069 974,00 рубля.

3.1.  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

Наименование товара	Цена за единицу товара, использованная для расчета начальной (максимальной) цены контракта, руб.	Количество товара, шт.	Стоимость, руб.
Лифт электрический пассажирский ЛП-0611БЭ (люкс-3) или эквивалент	1 069 974,0	1	1 069 974,0

Источник информации: исследование рынка, проведенное министерством экономики Нижегородской области по инициативе Заказчика. Подтверждающий документ: письмо министерства экономики Нижегородской области от 01.01.2001 г. № /11.

4.  Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

5.  Цена контракта включает в себя: стоимость товара с учетом расходов на доставку товара до места поставки, погрузку/разгрузку, гарантийное обслуживание, уплату налогов (в т. ч. НДС), сборов, таможенных пошлин и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.

6.  Место поставки товара:

7.  Сроки поставки товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

8.  Условия поставки товара:

- Поставщик доставляет товар до места поставки и осуществляет погрузку/разгрузку своими силами или с привлечением третьих лиц за счет собственных средств.

- Упаковка товара: Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке – разгрузке и хранении в складском помещении и соответствующей установленным стандартам и характеру Товара.

9.  Срок и объем предоставления гарантий качества товара поставщика: не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара.

10.  Форма, сроки и порядок оплаты: расчёты осуществляются в безналичном порядке. Аванс не предусмотрен. Оплата производится по факту поставки в течение 10 банковских дней после подписания акта приема-передачи товара и предоставления поставщиком счёта-фактуры, накладной.

11.  Возможность заказчика изменить количество товара: не предусмотрена.

12.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком: рубль Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Документации рег. №: 1964ЭА-1-11

УТВЕРЖДАЮ

Министр государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области

______________

ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

1. Количество товара: 1 шт.

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к безопасности товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика:

Характеристики	Показатели
Лифт электрический пассажирский	Предназначен для использования внутри здания
Тип лифта	Пассажирский
Номинальная грузоподъемность	Не менее 630 кг
Номинальная скорость лифта	1,0 м/сек
Место расположения шахты лифта	Внутри здания
Материал ограждения шахты	Кирпичная кладка
Габариты шахты	1700 х 2600 мм
Количество обслуживаемых этажей	6
Высота подъема	18 м
Сейсмичность	Нет
Требования к огнестойкости	Е 30
Исполнение лифтового оборудования	Вандалозащищенное
Конструкция кабины	Непроходная
Материал ограждения кабины	Купе и двери кабины декорированы текстурированной нержавеющей сталью, потолок оригинальной конструкции со встроенными галогенными светильниками, напольное покрытие - линолеум (ПВХ, коммерческий), зеркало, поручень
Конструкция пола кабины	Неподвижный
Конструкция дверей шахты	Двухстворчатые, автоматические
Конструкция дверей кабины	Раздвижные, двухстворчатые, автоматические
Габариты кабины	1020 х 2145 х 2100 мм
Проем двери	700 мм
Количество автоматических замков на каждой двери шахты	1 шт.
Привод	Электрический, переменного тока энергосберегающий с частотным преобразователем
Характеристика лебедки	Редукторная, с канатоведущим шкивом
Место установки лебедки	Вверху над шахтой
Тип ловителей кабины	Плавного торможения
Способ приведения в действие ловителей	Посредством ограничителя скорости
Тип буферов	Энергонакопительные
Напряжение привода	380 В
Система управления лифтом	Смешанная, собирательная в двух направлениях
Комплектность	1)  Станция управления – 1 шт. 2)  Лебедка – 1 шт. 3)  Электрика и метизы – 1 комплект 4)  Направляющие кабины с кронштейном – 1 комплект 5)  Направляющие противовеса с кронштейном – 1 комплект 6)  Двери шахты – 6 комплектов 7)  Кабина – 1 шт. 8)  Буфер – 2 комплекта 9)  Ограничитель скорости – 1 комплект 10)  Натяжное устройство (должно поставляться в собранном и отрегулированном виде) – 1 комплект 11)  Противовес (поставляется в разобранном виде) – 1 комплект 12)  Запасные части и материалы (ЗИП) – 1 комплект. 13) Частотный преобразователь

3. Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным действующим законодательством, ТУ завода-изготовителя, ПУБЭЛ и сборнику нормативных документов по промышленной безопасности.

4. В комплект технической документации лифта должны входить следующие документы:

1)  паспорт лифта согласно ПУБЭЛ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Паспорт НКУ (хранится вместе с паспортом лифта);

2)  монтажный чертеж (установочный чертеж, образец которого согласован с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору) (2 экз.);

3)  инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке;

4)  техническое описание и инструкция по эксплуатации;

5)  сертификат соответствия;

6)  разрешение на применение на территории Российской Федерации, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Вышеуказанная документация, относящаяся к поставляемому оборудованию, должна быть представлена при поставке Товара. Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документации подобного уровня и типа в Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Документации рег. №: 1964ЭА-1-11

Требования к содержанию и составу первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в таблице Приложения 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме,

или

б) указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в таблице Приложения 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме.

При указании товарного знака (его словесного обозначения) предлагаемых материалов использование терминов «или эквивалент» / «эквивалент» не допускается.

Первая часть заявки должна быть подписана ЭЦП лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Документации рег. №: 1964ЭА-1-11

Требования к содержанию и составу второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.  Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Для юридических лиц:

–  фирменное наименование (наименование),

–  сведения об организационно-правовой форме,

–  сведения о месте нахождения,

–  почтовый адрес,

–  номер контактного телефона,

–  идентификационный номер налогоплательщика

1.2. Для физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей:

–  фамилия, имя, отчество,

–  паспортные данные,

–  сведения о месте жительства,

–  номер контактного телефона,

–  идентификационный номер налогоплательщика.

2.  Документы и копии документов участника размещения заказа:

2.1. Для юридических лиц: решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товара, являющегося предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Вторая часть заявки должна быть подписана ЭЦП лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа.

В целях корректного и своевременного оформления проекта государственного контракта, указанного в Приложении 6 к настоящей документации, по желанию участника размещения заказа могут быть включены отдельным файлом в состав второй части заявки актуальные сведения об организации (полное наименование; ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта от имени организации, наименование и реквизиты документа, на основании которого действует указанное лицо; банковские реквизиты; почтовый адрес; адрес местонахождения; телефон; факс; адрес электронной почты; сведения о режиме и ставках налогообложения, а также реквизиты документа подтверждающие специальный режим налогообложения), необходимые для включения в проект контракта, а также информацию о контактном лице.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Документации рег. №: 1964ЭА-1-11

Государственный контракт (проект) №____

г. Нижний Новгород «__» _________ 2011 г.

Министерство государственного имущества Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании _________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (Протокол №___ от «__»_______2011 года) заключили настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.Предметом настоящего Контракта является поставка лифта электрического пассажирского ______________.

1.2.Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его оплату.

1.3.Товар должен соответствовать цене, количеству и техническим характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1.Оплата Товара в соответствии с настоящим Контрактом осуществляется за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на поставку указанного в Контракте Товара КБК ________

2.2. Цена Контракта определена по итогам _____________ и составляет __________ (_______________) рублей, в том числе НДС (18 %) – ________ (__________) рублей, в соответствии c спецификацией (Приложение 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта (либо НДС не облагается).

2.3. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит за исключением случаев, прямо указанных в действующем законодательстве Российской Федерации и Контракте.

2.4. Цена Контракта включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе, стоимость товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, гарантийное обслуживание, НДС, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.

2.5. Поставщик подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются, а также полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Заказчика из средств областного бюджета, которые могут повлиять на условия Контракта.

2.6. Расчеты осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика.

2.7. Оплата осуществляется по факту поставки Товара, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня представления счета-фактуры, накладной и акта приема-передачи товара.

2.8. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом количества товара и иных условий исполнения государственного контракта.

3. Сроки, условия поставки и приемка товара

3.1. Срок поставки: с даты заключения государственного контракта в течение 30 календарных дней.

3.2. Поставщик своими силами, а также за свой счёт осуществляет доставку товара, в которую входят перевозка Товара до места поставки по адресу: РФ, , разгрузка и перемещение Товара в указанное Заказчиком (его представителем) складское помещение по месту поставки, подготовка и оформление документации в отношении поставки.

3.3. Поставщик уведомляет Заказчика о запланированном времени доставки Товара в рабочее время не менее чем за 24 часа с указанием номера и даты Контракта, общих сведений о Товаре, сведений о способе и времени доставки.

3.4. Неполучение, несвоевременное или неполное получение Заказчиком сведений о доставке по вине Поставщика или в связи с непринятием Поставщиком всех разумных мер, чтобы уведомить Заказчика и удостовериться в таком уведомлении, исключают право Поставщика ссылаться на препятствия к поставке, связанные с пропускным и внутриобъектовым режимом работы Заказчика, а также дают Заказчику право в одностороннем порядке перенести срок приёмки Товара на другое время в пределах 24 часов с момента, когда Заказчику стало известно о запланированной доставке, при этом Товар, срок доставки которого перенесён в соответствии с настоящим пунктом Контракта, считается непереданным, в связи с чем ответственность за просрочку, а также все риски и расходы, связанные с задержкой поставки данного Товара, возлагаются на Поставщика.

3.5. Поставщик обеспечивает перемещение Товара в указанное Заказчиком (его представителем) складское помещение по месту поставки свободным от возвратной тары Поставщика, в целой упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке – разгрузке и хранении в складском помещении и соответствующей установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается.

3.6. Поставляемый Товар должен иметь сертификаты соответствия и разрешение на применение на территории Российской Федерации, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, паспорт качества и иную документацию, включающую описание, характеристику Товара и т. д. Вышеуказанная документация, относящаяся к поставляемому оборудованию, должна быть представлена при поставке Товара. Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документации подобного уровня и типа в Российской Федерации.

3.7. Приемка Товара Заказчиком по количеству и качеству осуществляется на основании накладной и акта приема-передачи товара, в которых указывается наименование, количество Товара и его стоимость.

3.8. Приемка Товара определяется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.01 года № П-6 (в редакции от 01.01.01 года, с изменениями от 01.01.01 года).

3.9. Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.01 года № П-7 (в редакции от 01.01.01 года, с изменениями от 01.01.01 года).

3.10. Все необходимые для приёмки физические действия с Товаром (его упаковкой, принадлежностями Товара и т. д.) по указанию представителя Заказчика осуществляются представителем Поставщика и под ответственность Поставщика.

3.11. Согласованное Поставщиком (его представителем) отступление от положений п.3.10 Контракта не влечёт за собой изменение момента перехода прав и рисков.

3.12. В случае расхождения между Товаром, указанным в накладной, и фактически поставленным Товаром, составляется Акт об установлении расхождений при приемке товарно-материальных ценностей.

3.13. Некомплектный Товар, Товар ненадлежащего качества, Товар с неправильной либо неполной Документацией на Товар считается непоставленным. Разница в количестве и цене подлежащего поставке и реально поставленного в срок Товара засчитывается в общий объём и общий срок просрочки поставки.

3.14. В случае обнаружения Заказчиком в ходе приёмки Товара ненадлежащего качества, Товар будет считаться принятым в полном объёме в том случае, если Поставщик осуществит замену Товара ненадлежащего качества и представит Заказчику скорректированную после произведённой замены Документацию на Товар в день приёмки в рабочее время Заказчика.

3.15. Невыполнение Поставщиком требований п. 3.14 Контракта влечёт право Заказчика направить на основании Акта об установлении расхождений при приемке товарно-материальных ценностей Поставщику Претензии.

3.16. Поставщик в полном объёме удовлетворяет Претензию в течение семи рабочих дней со дня её получения. Претензия считается удовлетворённой с момента устранения всех указанных в них нарушений Контракта.

3.17. После завершения всех необходимых для приемки Партии товара действий Поставщиком и Заказчиком подписываются накладная и Акт приёма передачи Товара.

3.18. Момент подписания Акта приёма-передачи Товара считается датой поставки, моментом перехода от Поставщика к Заказчику права собственности на доставленный Товар, а также рисков повреждения (утраты) Товара.

3.19. Не заказанный Товар не поставляется, не принимается Заказчиком и не оплачивается.

4. Гарантия качества товара

4.1. Качество и комплектность Товара, его технические и качественные характеристики, требования к безопасности Товара должны соответствовать установленным стандартам и требованиям завода - изготовителя. При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.

4.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение ______ месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара. Датой поставки Товара Заказчику считается дата подписания акта приема-передачи товара и накладной.

4.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов в Товаре Заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения вышеназванных недостатков, сообщает об этом Поставщику. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Поставщик обязан в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего сообщения собственными силами и за свой счёт устранить обнаруженные недостатки, либо произвести замену дефектного Товара (его частей) на Товар (части) надлежащего качества.

4.4. Поставляемый товар должен быть новым, технически исправным, не бывшим в эксплуатации, готовым к эксплуатации.

4.5. Положения Раздела 4 (Раздела четвёртого) Контракта реализуются вне зависимости от правоотношений Поставщика с изготовителем Товара, либо иными лицами, у которых Поставщик приобрёл Товар.

5. Прочие права и обязанности сторон

5.1. Основные права и обязанности Сторон по настоящему Контракту определены в специализированных разделах Контракта. Помимо данных прав и обязанностей Стороны согласовали следующие:

5.1.1. Поставщик вправе в любое время действия Контракта запрашивать у Заказчика и получать в разумные сроки информацию о Цели использования Товара в той мере, в какой такая информация позволит более точно определить повышенные требования к качеству Товара и не противоречит обязательствам Заказчика по соблюдению конфиденциальности информации о своей деятельности.

5.1.2. Поставщик обязан без обращения к Заказчику за содействием и за свой счёт обеспечивать наличие у себя всех необходимых для исполнения обязательств по Контракту материальных и трудовых ресурсов, а также лицензий, сертификатов, согласований, разрешений и т. д.

5.1.3. Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе, с привлечением для этого третьих лиц.

5.1.4. Стороны принимают все разумные меры к сохранению конфиденциальности своих взаимоотношений по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных п.5.1.3. Контракта, а также случаев обязательного раскрытия информации в отношении Контракта правоохранительным, контролирующим и иным уполномоченным органам власти.

5.1.5. В отступление от положений п.5.1.4 Контракта Заказчик вправе раскрывать информацию в отношении Контракта в той мере, в которой это будет необходимо для последующего распоряжения Товаром и использования Товара в соответствии с целью использования.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки и (или) штрафа.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. При недостаточном бюджетном финансировании Заказчика указанная ответственность не наступает.

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

6.6. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате выполнения всех процедур, связанных с выполнением обязательств по данному Контракту, компенсируется Поставщиком, который во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты могут быть отнесены на счёт Заказчика.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на исполнение настоящего Контракта. Каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении либо прекращении обстоятельств непреодолимой силы в минимально возможный срок с приложением соответствующих документов. В противном случае, не известившая Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

7. Порядок и условия расторжения контракта

7.1. В случае возникновения споров по контракту Стороны принимают меры к решению их путем переговоров. При не достижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Претензии рассматриваются в течение 10 дней со дня получения.

7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон с оформлением двухстороннего соглашения, подписанного уполномоченными лицами, либо по решению суда.

7.3. Все дополнения и изменения к контракту, за исключением случаев указанных в Контракте, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

7.4. В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, приводящее к невозможности исполнения Контракта, Заказчик обеспечивает согласование новых сроков, а если необходимо и других условий Контракта.

8. Срок действия

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему контракту.

8.2. Настоящий государственный контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронной цифровой подписью уполномоченного представителя каждой из сторон.

8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить другую Сторону

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:	Поставщик:
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области _______________________	___________________

Приложение

к государственному контракту

№____ от ________

Спецификация

№№ п/п	Наименование, технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1

ИТОГО (руб.)
В том числе с НДС (руб.)

Заказчик: Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области _____________________________

Поставщик: ______________________________