Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение текущего ремонта помещений административного здания Монастырщенского районного отдела для Управления Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области

Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение текущего ремонта помещений административного здания Монастырщенского районного отдела для Управления Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области

СОДЕРЖАНИЕ

1.Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению.

2. Информационная карта аукциона в электронной форме

3. Приложения к информационной карте, проект государственного контракта

Раздел 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе;

2) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме (заполняется в соответствии с требованиями Технического задания, являющегося приложением к настоящей документации).

Указание таких сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг (при полном соответствии предложения участника открытого аукциона требованиям Технического задания и Ведомости объемов работ).

2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

 

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Закона, в случае, если такое требование установлено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

 

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

 

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Раздел 2. Информационная карта аукциона в электронной форме

№ п/п	Наименование пункта	Пояснения
1.	Форма торгов	Открытый аукцион в электронной форме
2.	Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме	В размере 5% начальной (максимальной) цены контракта 25867,10 (двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 10 копейка)
3.	Предмет контракта,	Выполнение текущего ремонта помещений административного здания Монастырщенского районного отдела судебных приставов для Управления Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области
4.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме	06 октября 2011г. 11 часов 00 минут по времени сервера Единой электронной торговой площадки.
5.	Дата и время окончания рассмотрения заявок	Дата окончания срока первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 10 октября 2011г Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: не более шести дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме
6	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме	13 октября 2011 г.
7	Источник финансирования Обоснование начальной (максимальной)цены контракта (цены лота) в соответствии с положением статьи 18.1 Федерального закона от 01.01.2001 г.	Федеральный бюджет – 100% Начальная максимальная цена контракта на текущей ремонт помещений административного здания Монастырщинского районного отдела судебных приставов сформирована согласно локально сметному расчету б/н от 01.01.2001 г.
8	Порядок формирования цены государственного контракта	Цена государственного контракта определяется по итогам аукциона и включает все уплачиваемые и взимаемые на территории Российской Федерации налоги, пошлины и прочие расходы, связанные с выполнением государственного контракта. Цена контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения.
9	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) руб.	00 (пятьсот семнадцать тысяч триста сорок два рубля)
10	Сведения о валюте	Рубли Российской Федерации
11	Требование обеспечения исполнения государственного контракта	Не предусмотрено
12	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта:	Не предусмотрено
13.	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Закона	Не предусмотрено
14	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика	Наименование видов работ, технические характеристики и объемы работ указаны в Приложении № 1 к информационной карте.
15	Требование к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара	Срок гарантии на результаты работ устанавливается – 24 месяца с даты подписания сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ.
16	Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: Смоленская область, п. Монастырщина,0 ул. Ленинская,. Срок выполнения работ – октябрь - ноябрь 2011 года (срок выполнения работ не должен превышать 30 рабочих дней с момента перечисления аванса на расчетный счет Поставщика).
17	Форма, сроки и порядок оплаты товара	Предоплата в размере 30% от суммы контракта в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта и предоставления счета. Окончательный расчет производится по окончанию исполнителем всех работ, в течение 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ в установленном порядке.
18	Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона	Не предусмотрено
19	Требования к участникам размещения заказа	а) Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства б) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе в) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято г) Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. д) Отсутствие в предусмотренном 94-ФЗ от 01.01.2001 года Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа
20	Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)	Шаг аукциона составляет 0,5 % до 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): 2587,71 (две тысячи пятьсот восемьдесят семь руб. 71 коп) до 25867,10 (двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят семь руб. 10 копеек)
21	Срок в течении которого победитель аукциона в электронной форме должен подписать проект государственного контракта	В течение шести дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона (а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта).

Приложение

к информационной карте

Текущий ремонт помещений административного здания Монастырщенского районного отдела судебных приставов.

Ведомость объёмов работ

№пп	Наименование работ	Единица измерения	Кол - во	Примечание
1	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,296
2	Оштукатурование поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону	100 м2	0,296
3	Шпатлёвка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,714
4	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз.	100 м2	3,216
5	Грунтовка ВАК-01-У	Т	0,10678
6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0,696
7	Шпатлёвка потолков (высота до 4 м)	100 м2	1,533
8	Побелка потолков	100 м2	0,408
10	Демонтаж осветительных приборов:светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,17
11	Установка люстр 3-х рожковых	1 свет.	9
12	Люстра 3-х рожковая	шт.	9
13	Установка люстр 5-и рожковых	1 свет	2
14	Люстра 5-и рожковая	Шт.	2
15	Лампы энергосберегающие по 35 Вт	Шт.	40
16	Установка плафонов в тамбуре	1 свет.	3
17	Плафон	Шт.	3
18	Смена выключателей	100 шт.	0,08
19	Выключатель	Шт.	8
20	Смена розеток	100 шт.	18
21	Розетка	Шт.	18
22	Шпатлёвка стен (высота до 4-х метров)	100 м2	0,39
23	Окраска водными составами внутри помещений по штукатурке и кирпичу	100 м2	0,39
24	Разборка тамбура	100 м2	0,14
25	Устройство тамбура высотой 3 м. в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2	0,14
26	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм.	м2	29,4
27	Установка в жилых и общественных зданиях дверных блоков из ПВХ профилей.	100 м2	0,056
28	Дверь ПВХ 1,7х2,10	шт.	1
29	Дверь ПВХ 0,9х2.,10	шт.	1
30	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,0178
31	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,48
32	Облицовка стен пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее ( без стоймости листов)	100 м2	0,14
33	Панели ПВХ	м2	14,28
34	Оклейка обоями стен по моналитной штукатурке и бетону теснёными и плотными	100 м2	2,531
35	Снятие обоев с потолка: простых и улучшенных	100 м2	0,162
36	Оклейка обоями потолков	100 м2	0,697
37	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов.	100 м2	0,875
38	Разборка полов из линолиума и релина.	100 м2	0,924
39	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0,336
40	Устройство покрытий дощатых	100 м2	0,336
41	Устройство покрытий из фанеры	100 м2	0,924
42	Фанера 12 мм	м2	92,82
43	Устройство покрытий из линолиума на клее КН-2	100 м2	0,924
44	Линолиум	м2	95,58
45	Устройство плинтусов полувиниловых на клее КН-2	100 м2	0,871
46	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2	0,461
47	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических	100 м2	0,0372
48	Смена санитарных приборов: умывальников	100 шт.	0,01
49	Смена санитарных приборов подводок: сифона	100 шт.	0,01
50	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм	100 м.	0,08
51	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм.	100 м2.	0,0074
52	Смена внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 15 мм	100 м2	0,04
53	Труба полипропиленовая диаметр 15 мм	м. п.	4
54	Смена внутренних трубопроводов из полувиниловых труб диаметрам 20 мм	100 м2	0,05
55	Труба полипропиленовая диаметр 20 мм	м. п.	5

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

г. Смоленск « » ______________ 2011 г.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», - главного судебного пристава Смоленской области , действующего на основании Положения утвержденного приказом Минюста России от 01.01.2001г. № 69, с одной стороны и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт на основании _____________________, о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту помещений административного здания Монастырщенского районного отдела судебных приставов для Управления Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области по адресу: п. Монастырщина, ул. Ленинская, д. 45 в соответствии с условиями, указанными в поданной на аукцион участником заявке, с которым заключается Контракт. Работы по текущему ремонту выполняются по смете разработанной Исполнителем, утвержденные Заказчиком и согласованной в комитете строительства по ценообразованию.

1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения настоящего Контракта, принять результаты работы и оплатить обусловленную контрактом стоимость.

1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещений административного здания Монастырщенского районного отдела судебных приставов «Заказчика» собственными силами и за счет собственных средств, в сроки, в количестве и объёме, указанными в заявке на аукцион «Исполнителя».

2. Стоимость работ по контракту

2.1. Цена настоящего контракта в соответствии с утвержденной «Заказчиком» Сметой (приложение №1) составляет ______________ (_________________________________________), НДС не облагается и остается фиксированной в течение действия Контракта.

2.2. Расчет за выполнение работ предусмотренных настоящим контрактом, осуществляется путем перечисления аванса в размере 30% от стоимости контракта, что составляет _____________ (_________________________________), на расчетный счет Исполнителя.

Аванс выплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания контракта на основании счета выставленного Исполнителем.

2.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания акта приёма – передачи, согласно выставленного счета, счета-фактуры, акта выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанных двумя сторонами с отсрочкой платежа в течение 10 (десяти) банковских дней.

3. Права и обязательства Исполнителя

При выполнении работ по настоящему контракту:

3.1. В счет стоимости, оговоренной ст.2 настоящего контракта, Исполнитель выполняет на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), а при необходимости привлеченными силами работы, указанные в п. 1.1 контракта в соответствии с условиями контракта, технической документации и сметы.

3.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта или его части, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта

3.3. Исполнитель гарантирует обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию в установленные контрактом сроки.

3.4. Поставляет на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование

3.5. Гарантирует их качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, и по требованию Заказчика представляет ему эти документы. Вопрос поставки материалов и оборудования Заказчиком определяется условиями настоящего контракта.

3.6. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды во время производства работ.

3.7. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их уборку

3.8. Обеспечивает надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения работ и приемки Заказчиком объекта.

3.9. Вывозит в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного выполнением работ объекта за пределы рабочей площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4. Права и обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего контракта Заказчик:

4.1. В случае если Исполнитель будет выполнять работы в нарушение документации, Заказчик имеет право требовать приостановить работы или какой-либо ее части до устранения отступлений.

4.2. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах, отставании по графику или причиненном ущербе.

5. Сроки выполнения работ

5.1 Начало работ - в течение 5 дней с момента получения аванса и предоставления объекта для выполнения работ по контракту.

5.1. Работы предусмотренные настоящем государственным контрактом, осуществляются Исполнителем в течение 40 рабочих дней после получения аванса и предоставления помещений для выполнения работ по контракту.

5.2. Исполнитель имеет право на досрочное выполнение работ.

6. Производство работ

6.1. Заказчик и Исполнитель назначают своих ответственных представителей. Ответственный представитель Заказчика совместно с представителем Исполнителя оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования условиям контракта, в том числе материалов, получаемых от разборки старых конструкций и демонтажа оборудования, в соответствии с ВСН 39-83 (р). Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. Исполнитель самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, составленным с учетом нормы продолжительности работ и согласованным с Заказчиком.

6.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости выполнения работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на 5% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства, перечень которых установлен действующим законодательством.

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.6.1 контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

8. Сдача и приемка работ

8.1. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.2. Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении работ по настоящему контракту за пять дней до готовности к их сдаче. Заказчик при получении уведомления организует и осуществляет приемку результата работ.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки выполненных работ сторонами.

8.4. Исполнитель после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, которые остались не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

8.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и нормальной эксплуатации объекта и не могут быть устранены Исполнителем и Заказчиком.

9. Гарантии качества

9.1. Исполнитель гарантирует:

- достижение объектом указанных в технической документации и СНиП показателей, в том числе качества и возможность его эксплуатации:

- устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.

9.2. В случае если качество выполненных по настоящему контракту работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной стоимости работ;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право Заказчика устранять их, предусмотрено в контракте.

9.3. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке законченного ремонтом объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, не надлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель.

9.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в п.3.3 раздела 3 настоящего контракта. Заказчик должен заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

10. Ответственность сторон

10.1. За несвоевременное начало или окончание работ по объекту Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1 % за каждый просроченный день.

10.2 Исполнитель несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за целевое использование бюджетных средств

10.3 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежашее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

11. Расторжение контракта

11.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в следующих случаях:

задержка Исполнителем начала выполнения работ более чем на десять дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

систематическое нарушение Исполнителем сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания выполнения работ более чем на десять дней;

систематическое несоблюдение Исполнителем требования по качеству работ;

аннулирование лицензий на выполнение работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на производство работ.

11.2. Исполнитель вправе расторгнуть контракт в случаях:

финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на три месяца;

консервации или остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий три месяца;

При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Исполнителя незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.3. По требованию одной из сторон контракт может быть расторгнут при неоднократном нарушении условий контракта другой стороной, при этом сторона, расторгающая контракт, письменно уведомляет другую сторону в срок до 5 дней.

12. Особые условия

12.1. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или принятым к оплате счетам Исполнителя Заказчик уменьшает на сумму завышения принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Исполнителем сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате счету от Исполнителя.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.3. Заказчик и Исполнитель выполняют в полном объеме все свои обязательства, указанные в других разделах контракта.

12.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта и в течение гарантийного срока ремонта, разрешаются по взаимному согласию; в случае невозможности - передаются на разрешение в Арбитражный суд Смоленской области в установленном законом порядке.

12.5. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

12.6. Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

12.7. При выполнении настоящего контракта руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

12.8. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью:

-  Приложение . Смета.

Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до момента подписания сторонами акта выполненных работ, а в части расчетов до полного их исполнения.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: ИСПРОЛНИТЕЛЬ:

Управление Федеральной службы

судебных приставов по Смоленской

области

г. Смоленск, Краснинское шоссе, 35

Тел.

л. с. , ,

БИК: ,

ИНН: ,

р/с в ГРКЦУ

Банка России по Смоленской области

Руководитель Управления –

главный судебный пристав

Смоленской области

_______________