Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение ремонтных работ в помещении Мичуринского городского и районного отделов УФССП России по Тамбовской области

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области

____________________

«______»___________________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить государственный контракт

на выполнение ремонтных работ в помещении

Мичуринского городского и районного отделов

УФССП России по Тамбовской области

Согласовано:

Заместитель руководителя управления _____________

Начальник ФЭО – главный бухгалтер _____________

Начальник отдела правового обеспечения _____________

г. Тамбов

2011 г.

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ I.1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://www. *****

3. Информация о заказчике:

3.1. Наименование: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области.

3.2. Место нахождения: ул. С. Рахманинова, д. 1 «А», г. Тамбов, Тамбовская область, Россия, 392000.

3.3. Почтовый адрес: ул. С. Рахманинова, д. 1 «А», г. Тамбов, Тамбовская область, Россия, 392000.

3.4. Адрес электронной почты

3.5. Контактный телефон/факс: 8(47,

3.6. Контактное лицо: ,

4. Информация о предмете и условиях государственного контракта.

Предмет государственного контракта: Ремонт административного здания Мичуринского городского и районного отделов УФССП России по Тамбовской области.

Объем выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием на работы (часть III документации об аукционе).

Место выполнения работ: Российская Федерация, Тамбовская область,

Начальная (максимальная) цена контракта: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

5. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 11 апреля 2011 года 09 часов 00 минут (время московское).

6. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 14 апреля 2011 года.

7. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 18 апреля 2011 года.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 01.01.2001 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик

1.2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

1.3. Предмет аукциона. Место, сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

1.3.1. Заказчик желает выбрать поставщика на поставку товаров, подрядчика на выполнение работ, исполнителя на оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта (Часть II).

1.3.2. Участник размещения заказа обязуется поставить товары, выполнить работы, оказать услуги по предмету аукциона требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг указаны в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, входящие в предмет государственного контракта, в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указано в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам проведения аукциона.

1.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиками.

Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

1.6. Источник финансирования и порядок оплаты

1.6.1. Финансирование государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.6.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте государственного контракта, приведенном в документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.7. Требования к участникам размещения заказа

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

1.7.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

1.7.2.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.7.2.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

1.7.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.7.2.5. требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в аукционе, Заказчик ни в коем случае не будет нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преимущества

1.9.1. В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме; в случае любых противоречий между ними настоящая документация имеет приоритет. Документация об аукционе включает перечисленные ниже документы, а также дополнения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела.

Часть I	Аукцион
Раздел I.1	Извещение о проведении открытого аукциона
Раздел I.2	Общие условия проведения аукциона
Раздел I.3	Информационная карта аукциона
Часть II	Проект государственного контракта
Часть III	Техническая часть документации об аукционе

2.1.2 Участник размещения заказа обязан изучить документацию об аукционе, включая изменения, разъяснения к ней, выпускаемые в соответствии с пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Государственного заказчика или Аукционной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Государственный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.

2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на официальном сайте Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона.

2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

3.2.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

3.2.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.3. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, при выполнении которые используется товар, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе указания на товарный знак используемого товара;

3.2.4. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего аукциона;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

3.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.3.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона, не может быть менее чем 0,5 процента, а также не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Место, срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа, получившим аккредитацию на электронной площадке, оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, в течение времени указанного в Информационной карте аукциона. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.

4.1.2. В течение одного часа с момента поступления заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.1.3. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.1.4. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 настоящего Раздела признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме указан в Информационной карте аукциона и не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.3. настоящего Раздела или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.3. настоящего Раздела, требованиям документации об аукционе.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

6.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в Информационной карте аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

6.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

6.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 6.17. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Информационной карте аукциона, в порядке, установленном настоящим Разделом.

6.5. В случае если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.

6.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 % до 1 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

6.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.9. настоящего Раздела.

6.9. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

6.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 6.11. настоящего Раздела.

6.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

6.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 6.11. настоящего Раздела, любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 6.8. и 6.9. настоящего Раздела.

6.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

6.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

6.15. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

6.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 6.5. настоящего Раздела аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 6.17. настоящего Раздела.

6.17. В случае если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

6.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона.

6.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.18. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 6.18. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

6.20. В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 6.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся.

6.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.18. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА)

7.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 6.19. настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

7.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

7.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 6.19. настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 6.17. настоящего Раздела, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 6.18. настоящего Раздела.

7.4. В случае если в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, оператор электронной площадки направляет заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 6.18. настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

7.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.4. настоящего Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 01.01.2001 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона.

7.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 6.17. настоящего Раздела, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

7.9. В течение одного часа, с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 7.7. и 7.10. настоящего Раздела протокола, оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

7.10. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

7.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

7.12. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона от 01.01.2001 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 01.01.2001 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

7.13. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 8.1.10. настоящего Раздела протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12,статьи 41.12. Федерального закона от 01.01.2001 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

8.1. Порядок и срок заключения государственного контракта по результатам аукциона

8.1.1. По результатам аукциона государственный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим Разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

8.1.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 7.7. настоящего Раздела протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

8.1.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

8.1.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, в случае если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте аукциона.

8.1.5. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с настоящим Разделом, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

8.1.6. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

8.1.7. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 8.1.6. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

8.1.8. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 8.1.6. настоящего Раздела, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком установлено такое требование, или предусмотренный пунктом 8.1.5. настоящего Раздела протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

8.1.9. В случае направления в соответствии с пунктом 8.1.8. настоящего Раздела оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 8.1.6. настоящего Раздела, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 8.1.8. настоящего Раздела, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 7.7. настоящего Раздела.

8.1.10. В случаях, предусмотренных пунктами 8.1.6. и 8.1.8 настоящего Раздела, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком установлено такое требование.

8.1.11. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 7.7. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

8.1.12. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком было установлено такое требование, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

8.1.13. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, направляет подписанный контракт участнику аукциона.

8.1.14. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 8.1.13. настоящего Раздела.

8.1.15. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.1.16. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующее после предложенных победителем аукциона.

8.1.17. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

8.2. Порядок и срок заключения государственного контракта при признании аукциона несостоявшимся

8.2.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана только одна заявка, оператор электронной площадки в срок, не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, направляет обе части заявки заказчику.

Если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без подписи заказчика. Заключение контракта с участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии со статьей 41.12 Закона о размещении заказов.

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона о признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.2.2. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 6 статьи 41.8 Закона о размещении заказов, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе.

В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии со статьей 41.12 Закона о размещении заказов. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.2.3. В случае если аукционной комиссией принято решение о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе открытый аукцион признается несостоявшимся.

В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, заказчик направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона. Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии со статьей 41.12 Закона о размещении заказов. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.2.4. В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся и государственный контракт не заключен с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 40 Закона о размещении заказов.

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на подлежащие закупке товары, работы, услуги изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения аукциона. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела I.2. Общие условия проведения аукциона.

пункт Раздела I.2.
Пункт 1.2.1	Наименование Заказчика
	Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области Юридический адрес: ул. С. Рахманинова, дом 1 «А», город Тамбов, Россия, 392000 Почтовый. адрес: ул. С. Рахманинова, дом 1 «А», город Тамбов, Россия, 392000 Адрес электронной почты Контактное лицо: тел./,
Пункт 1.3.1	Предмет аукциона
	Ремонт административного здания Мичуринского городского и районного отделов УФССП России по Тамбовской области.
Пункт 1.3.2	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Требования к качеству работ представлены в Технической части (Часть III настоящей документации об аукционе).
Пункт 1.3.3	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания государственного контракта.
Пункт 1.3.4	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Российская Федерация, Тамбовская область,
Пункт 1.4.1	Начальная (максимальная) цена контракта
	Начальная (максимальная) цена контракта составляет: Пятьсот тысяч) рублей. Цена выполняемых работ должна включать все возможные расходы Подрядчика при исполнении контракта. Неучтенные в цене расходы не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.
Пункт 1.6.1 и 1.6.2	Источник финансирования и порядок оплаты
	Заказчик будет иметь средства в пределах, предусмотренных федеральным бюджетом, с учетом их фактического поступления. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте государственного контракта, приведенном в Разделе II настоящей документации.
Пункт 3.2	Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе
	Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. Заявка должна быть подготовлена в соответствии с пунктами 3.2.3 и 3.2.4, а также любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа.
Пункт 3.4	Обеспечение заявки на участие в аукционе
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 5%: 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Пункт 4.1.1	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Заявки на участие в аукционе направляются оператору электронной площадки http://www. ***** в форме двух электронных документов до 11 апреля 2011 года 09 часов 00 минут (время московское)
Пункт 5.1.2	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	14 апреля 2011 года
Пункт 6.2	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	18 апреля 2011 года
Пункт 6.6	Шаг аукциона
	Составляет от 0,5% до 1% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) указанной в извещении о проведении настоящего аукциона. 2500 — 5000 рублей;
Пункт 8.1.4	Требование обеспечения исполнения контракта
	Не установлено

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение ремонтных работ в административном здании УФССП России по Тамбовской области

г. Тамбов «___»____________ 20__ год

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», – главного судебного пристава Тамбовской области , действующего на основании Положения о территориальном органе Федеральной службы судебных приставов, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 01.01.2001 № 69, с одной стороны, и _____________________________________________________________________ ,

(наименование организации Подрядчика)

именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

(наименование должности, фамилия, инициалы)

действующ___ на основании__________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно и по отдельности именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании Протокола ________________________ от «_____»_____________20___ г. заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ в административном здании УФССП России по Тамбовской области расположенном по адресу: ________________________________________________________, именуемом в дальнейшем «Объект», в соответствии с Техническим заданием на работы, являющимся Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик выполняет работы, указанные в п. 1.1. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту, СНиП, законодательством и нормативными актами, действующими на территории РФ, а Заказчик принимает эти работы и оплачивает их на условиях настоящего Контракта.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ составляет ___________ дней с момента подписания настоящего Контракта.

2.2. Начало работ – в течение 2 (двух) дней, следующих за днем подписания настоящего Контракта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет -_______________ рублей.

3.2. Оплата выполненных работ осуществляется за фактически выполненные объемы на основании представленных счетов-фактур и подписанных обеими сторонами справок о выполненных работах и затратах (КС-3) и актов о приёмке выполненных работ (КС-2), в течение десяти банковских дней после завершения работ и оформления документов.

3.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Выполнение ремонтных работ на Объекте осуществляется с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

4.2. Используемые в работе материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), сертифицированными (в случае если это установлено законодательством) и пригодными при строительстве и эксплуатации объектов на территории Российской Федерации. В случае применения материалов, требования к свойствам которых не включены в строительные нормы и правила, государственные стандарты и технические условия — на них должно иметься Техническое свидетельство, выданное Госстроем России.

4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до подписания акта приёмки выполненных работ.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик имеет право привлекать по согласованию с Заказчиком для выполнения части или вида работ другие организации (субподрядчиков), заключать с ними договоры подряда, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за выполненные субподрядчиками работы, их качество и сроки.

5.3. Подрядчик обязан соблюдать в ходе ведения работ требования техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности, вывозить строительный мусор за пределы строительной площадки.

5.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.5. Работы, требующие технического освидетельствования, Подрядчик обязан предъявить по мере их выполнения с составлением актов на скрытые работы и только после их подписания Заказчиком Подрядчик выполняет последующие работы. Акты на скрытые работы подписываются техническим надзором Заказчика, представителем Подрядчика, субподрядчика (при необходимости).

5.6. До сдачи Объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан обеспечить окончательную уборку Объекта и прилегающей территории и в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке Объекта обязан вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество.

5.7. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство не раскрывать третьим лицам, непосредственно не занятым в выполнении работ, характер и объем выполняемой работы.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик вправе назначить своего ответственного представителя на Объекте, который от его имени осуществляет технический надзор и осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ.

6.2. Заказчик обязан оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. При готовности Объекта, Подрядчик в 3-дневный срок должен письменно известить об этом Заказчика и передает исполнительную документацию, а также акты на скрытые работы (при необходимости), акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ по форме КС-3, счет-фактуру. Срок приемки законченного Объекта устанавливается Заказчиком.

7.2. Недостатки, выявленные при приемке работ фиксируются актом, который подписывается Сторонами. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

7.4. Подрядчик обязан за свой счет устранить все выявленные недоделки и недостатки в работе в течение 10 дней с момента получения претензии от Заказчика и сдать результат устранения недостатков в порядке, определенном для сдачи работ.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и используемых материалов в течение 3 (трех) лет со дня подписания акта сдачи–приемки. Если сдача-приемка Объекта в эксплуатацию производится рабочей комиссией частями, то гарантийный срок устанавливается на принятую часть Объекта с даты подписания рабочей комиссией акта сдачи-приемки.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Течение гарантийного срока прерывается на все время на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

8.3. Риски случайной гибели, порчи материалов, оборудования, результатов работ несет Подрядчик до сдачи Объекта в эксплуатацию.

Вопросы рисков, не отраженные в настоящем договоре и могущие возникнуть в процессе его исполнения, регулируются Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.3.Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ в случае несвоевременного поступления на его расчетный счет денежных средств из бюджета Российской Федерации.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, обязан уплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.5. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.6. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение правил техники безопасности при выполнении работ, а также за ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

11.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, а именно: эмбарго, военные действия, стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, иные события, не поддающиеся разумному контролю Сторон, возникшие после подписания Контракта, освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту.

В случае если Сторона, выполнение обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-тидневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на них.

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 15 дней, Стороны вправе отказаться от продолжения Контракта без уплаты штрафов или неустоек, приняв все возможные меры для проведения взаимных расчетов и уменьшения возможного ущерба, понесенного другой Стороной.

11.3. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

122. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.

12.3. Изменения и дополнения, вносимые Сторонами в Контракт, оформляются Дополнительным соглашением, которое подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Взаимоотношения сторон не урегулированные настоящим контрактом регламентируются действующим законодательством РФ.

13.2. В случае если споры и разногласия не смогут быть разрешены путем переговоров, они разрешаются в Арбитражном суде Тамбовской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных друг другу и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Приложение № 1 – Техническое задание на работы ___ листов;

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Подрядчик
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области А л/с ) , Банк ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Тамбовской области г. Тамбов , р/с Руководитель Управления – главный судебный пристав Тамбовской области _______________________ М. П.

ЧАСТЬ III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАБОТЫ

Необходимо выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях административного здания, занимаемого Мичуринским районным и городским отделами Управления Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области, расположенного по адресу: Тамбовская область,

Характеристика выполняемых работ с указанием объемов:

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Единица измерения	Количество
1	Демонтажные и подготовительные работы
1.1	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	320
1.2	Разборка покрытий полов дощатых	м2	260
1.3	Разборка лаг из досок и брусков	м2	260
1.4	Разборка плинтусов деревянных	м	400
1.5	Разборка покрытий полов из керамической плитки	м2	4,6
1.6	Снятие обоев простых и улучшенных	м2	910
1.7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича отверстий диаметром 100 мм	1 отверстие	1
1.8	Пробивка отверстий диаметром 100 мм в деревянных стенах	1 отверстие	1
1.9	Очистка помещений от строительного мусора, погрузка мусора вручную и перевозка его автомобилями самосвалами с выгрузкой	т	21
2	Полы
2.1	Укладка лаг из досок и брусков по кирпичным столбикам	м2	65
2.2	Устройство засыпки из керамзита толщиной не менее 0,3 м	м2	25
2.3	Укладка лаг из досок и брусков по деревянным подкладкам	м2	171
2.4	Устройство покрытий полов из досок толщиной не менее 36 мм	м2	236
2.5	Устройство покрытий полов из плит древесностружечных	м2	232
2.6	Устройство покрытий полов из плит цементностружечных	м2	4,6
2.7	Устройство покрытий полов из линолеума полукоммерческого с толщиной защитного слоя не менее 2,5 мм	м2	280
2.8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	400
2.9	Устройство стяжек бетонных толщиной не менее 100 мм	м2	25
2.10	Ремонт стяжки бетонной	м2	64,4
2.11	Устройство покрытий полов из плиток керамогранитных	м2	41
3	Внутренние отделочные работы
3.1	Облицовка внутренних стен и потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком по каркасу из металлического профиля	м2	45
3.2	Установка светильников типа ЛПО 4х40 с подключением к существующим сетям электроснабжения	шт.	2
3.3	Смена выключателей одноклавишных	шт.	2
3.4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементно-песчаным раствором	м2	100
3.5	Подготовка внутренних стен под оклейку обоями	м2	910
3.6	Оклейка стен обоями флизелиновыми по штукатурке	м2	910
3.7	Ремонт дверного блока	шт.	1
3.8	Высококачественная окраска масляными составами типа «Эмаль ПФ-115» или эквивалент белого цвета ранее окрашенных дверных блоков с 2 сторон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	80
3.9	Высококачественная окраска масляными составами типа «Эмаль ПФ-115» или эквивалент белого цвета ранее окрашенных труб и радиаторов отопления за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	45
4	Санитарно-технические работы
4.1	Установка вентиляторов вытяжных	шт.	2
4.2	Установка решеток вентиляционных круглых диаметром 100 мм	шт.	2
4.3	Смена трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 15 мм на трубы из полипропилена с установкой кранов	м	30
4.4	Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром не менее 100 мм	м	20
4.5	Установка полнопроходных водопроводных кранов шаровых из латуни внутренним диаметром не менее 15 мм	шт.	4
4.6	Смена унитазов с бачком присоединенным с подводкой холодной воды	шт.	2
4.7	Смена умывальников со смесителями (вентильными, двухзахватными с гальванопокрытием из латуни) с подводкой холодной воды, с установкой тюльпанов	шт.	2

Выполнение работ производится Подрядчиком собственными или привлеченными силами из собственных материалов, с составлением локального сметного расчета, определяющего объемы и стоимость выполняемых ремонтно-строительных работ, с оформлением всей необходимой исполнительной документации. Все работы должны проводиться в соответствии с нормативными документами, принятыми в Российской Федерации и регламентирующими проведение данных видов работ, а именно:

–  Гражданский кодекс рф;

–  градостроительный кодекс рф;

–  СНиП 3.01.04-01 «Общие правила производства ремонтно-строительных работ»;

–  СНиП 3.01.87 «Контроль качества строительства» (изд.5, 2001 года);

–  СНиП «организация строительства»;

–  СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

–  СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

–  СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

–  ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения»;

–  Правила Устройства Электроустановок.

Качество строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий должно соответствовать современным европейским требованиям, строительным нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации, а также образцам, одобренным Заказчиком.

Цены на материалы, выполнение работ, определенные контрактом на момент его подписания, в период его действия не могут быть изменены. Материалы, используемые при ремонте, должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), сертифицированными (в случае если это установлено законодательством) и пригодными при строительстве и эксплуатации объектов на территории Российской Федерации. В случае применения материалов, требования к свойствам которых не включены в строительные нормы и правила, государственные стандарты и технические условия - на них должно иметься Техническое свидетельство, выданное Госстроем России.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком, вправе заменить выполнение отдельных видов работ другими. Стоимость контракта при этом не должна меняться.

Срок гарантии распространяется на все виды выполняемых работ и используемых при их производстве строительных материалов и составляет 3 (три) года.