Документация по проведению открытого аукциона в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ Управление образования администрации Гайнского муниципального района ___________________________ подпись Ф. И.О. «16» февраля 2012г.

Документация по проведению открытого аукциона в электронной форме

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование предмета открытого аукциона в электронной форме	Ремонтные работы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кебратская средняя общеобразовательная школа»: ремонт интерната.
Муниципальный заказчик	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кебратская средняя общеобразовательная школа» Пермский край, Гайнский район, п. Кебраты, ул.
Начальная (максимальная) цена	2761674руб.
Уполномоченный орган
Наименование и адрес официального сайта для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет»	ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ - *****
Наименование и адрес электронной торговой площадки в сети Интернет	– Автоматизированная система торгов» ( - АСТ») http://www. *****/

Пермский край

п. Гайны

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.................................................................................................................................................................... 3

РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА........................................................................................................... 3

1.СВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ......................................................................................................................................... 3

2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ......................................................................................................................................................... 3

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА..................................................................................................................... 4

4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ............................................................................................................................................................................................... 4

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ........ 5

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ........................ 6

7. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ...................... 6

8. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ............................................................................................................................................................................................................................ 7

9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ............................................................................................................................................................................................................................ 7

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ...................................................................... 8

11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ............................................................................................................................................................................................... 8

12. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА........................................................................................................................ 10

13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА........................................................................................................ 10

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ............................................................ 10

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.......................................................................................................................................................... 11

Техническое задание НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ............................................................................................................................. 11

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА............................................................................................................................ 16

РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме............................................................................................................................................................................................................................... 23

ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА...................................................................................... 23

ФОРМА 1.2.1 ФОРМА СВЕДЕНИЙ О согласии на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.................................................................................. 23

РАЗДЕЛ VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА................................ 24

ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ................... 24

ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ........................................................................................................................................................................................................................................ 24

ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА о РАЗЪЯСНЕНИи результатов открытого аукциона В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ........ 25

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Размещение заказов для государственных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа, по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд(далее - контракты).

Размещение заказов для нужд бюджетных учреждений – осуществляемые в установленном порядке действия бюджетных учреждений, уполномоченного органа, по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетных учреждений.

Государственные нужды Пермского края – обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.

Нужды бюджетных учреждений Пермского края – обеспечиваемые бюджетными учреждениями Пермского края (независимо от источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах бюджетных учреждений.

Государственные нужды, а также нужды бюджетных учреждений далее именуются нуждами заказчиков.

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - www. ***** (далее – официальный сайт).

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

Государственный заказчик – государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также казенное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

Иной заказчик – бюджетное учреждение при размещении им заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения.

Государственные заказчики и иные заказчики (бюджетные учреждения) далее именуются заказчиками.

Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для заказчиков Пермского края – Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края (постановление Правительства Пермского края от 01.01.2001 «Об утверждении Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края» (с изменениями и дополнениями)).

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное заказчиком для осуществления функций по размещению заказов путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт, в частности для разработки документации об открытом аукционе в электронной форме, размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и осуществления иных, связанных с обеспечением проведения открытого аукциона в электронной форме функций.

Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика. При этом права и обязанности возникают у заказчика. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.

Участник размещения заказа – юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных законодательством о размещении заказов, иными федеральными законами.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.

Открытый аукцион в электронной форме - торги на право заключить контракт, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет, в порядке, установленном законодательством о размещении заказов.

Предмет открытого аукциона в электронной форме – право заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для нужд заказчика Пермского края.

Предмет контракта – поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Государственный контракт – договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения Пермского края – договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенный от имени бюджетного учреждения Пермского края в целях обеспечения нужд бюджетного учреждения Пермского края (далее - контракт).

Лот – установленная извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме часть предмета торгов, обособленная заказчиком по определенным признакам, которой присвоен индивидуальный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена контракта, срок и иные условия исполнения контракта.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт.

Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, разработанный заказчиком, специализированной организацией и утвержденный заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого аукциона в электронной форме:

§  требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

§  порядок проведения открытого аукциона в электронной форме;

§  требования к участникам размещения заказа;

§  проект контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме;

§  прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) – комплект документов, представленных в форме электронного документа, содержащий подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в извещении и документации об открытом аукционе в электронной форме (далее - заявка).

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».

Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки. Документы, подготовленные третьими лицами, подлежат сканированию. Отсканированный образ документа подписывается электронной цифровой подписью.

Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), которая составляет от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукционная (Единая) комиссия – коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.

Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа. Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.

Участник открытого аукциона – участник размещения заказа, допущенный Единой комиссией к участию в открытом аукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок.

Нормативное правовое регулирование размещения заказов для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Пермского края:

§  Гражданский кодекс Российской Федерации

§  Бюджетный кодекс Российской Федерации

§  Федеральный закон от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов)

§  Федеральный закон от 01.01.2001 «О защите конкуренции»

§  распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 236-р «О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»

§  постановление Правительства Пермского края от 01.01.2001 «О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных и иных заказчиков, и государственных и иных заказчиков»

§  иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.

Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов

Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения первых частей заявок обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку (по соответствующему лоту).

Обжалование действий (бездействия) заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю ( Пермский край, 4).

Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки возможно исключительно в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы ( Москва, , Д-242, ГСП-5).

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки, связанных с проведением открытого аукциона в электронной форме, допускается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, но не позднее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке:

·  протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме,

·  протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

·  протокола проведения открытого аукциона в электронной форме в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или при заключении контракта, обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется только в судебном порядке.

Обжалование действий, связанных с заключением контракта, допускается не позднее даты заключения контракта.

Жалоба на положение документации об открытом аукционе в электронной форме может быть подана участником размещения заказа до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1.СВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ
1.1.	Наименование муниципального заказчика	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кебратская средняя общеобразовательная школа»
1.2.	Место нахождения	Пермский край, Гайнский район, п. Кебраты, ул.
1.3.	Почтовый адрес	Пермский край, Гайнский район, п. Кебраты, ул.
1.4.	Контактные лица
1.5.	Телефон / факс
1.6.	Адрес электронной почты	*****@***ru
СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
1.7	Наименование	Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
1.8.	Почтовый адрес	Пермский край, Гайнский район, п. Гайны. ул. Кашина, 41
1.9.	Место нахождения	Пермский край, Гайнский район, п. Гайны. ул. Кашина, 41
1.10.	Телефон	(34245)21545
1.11.	Порядок формирования и работы комиссии	Приказ № 000 от 01.01.2001г.
2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
2.1.	Предмет муниципального контракта (далее – Контракта)	Ремонтные работы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кебратская средняя общеобразовательная школа»: ремонт интерната.
2.2.	Начальная (максимальная) цена Контракта	2761674руб.
2.3.	Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта	Локальный сметный расчет
2.3.	Объем выполняемых работ	Объем выполняемых работ указан в техническом задании документации об открытом аукционе в электронном виде
2.4.	Величина понижения начальной (максимальной) цены Контракта «шаг аукциона»	«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта
2.5.	Источник финансирования	Средства бюджета Гайнского муниципального района
2.6.	Место выполнения работ	Пермский край, Гайнский район, п. Кебраты, МБОУ «Кебратская средняя общеобразовательная школа»
2.7.	Сроки выполнения работ	С момента заключения договора до 01.08.2012г.
2.8.	Условия выполнения работ	В соответствии с требованиями технического задания
2.9.	Форма, срок и порядок оплаты	Расчеты осуществляются безналичным путем. Оплата производится в течение 15 банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, после выполнения работ в полном объеме, подписания акта выполненных работ (форм КС-2, КС-3) и предоставления счета-фактуры.
2.10.	Порядок формирования цены договора	Цена работ включает: - стоимость материалов и выполнение работ, ­  расходы на перевозку материалов, ­  расходы на страхование, ­  расходы на уплату таможенных пошлин, ­  расходы на уплату налогов, другие обязательные платежи
2.11.	Валюта, используемая для формирования цены Контракта	Валюта, используемая для формирования цены договора, должна быть указана в российских рублях
2.14.	Сведения о возможности снижения цены Контракта	В ходе исполнения договора по согласованию с подрядчиком цена Договора может быть снижена без изменения объема работ и иных условий исполнения договора.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
3.1.	Участники размещения заказа	Участниками размещения заказа могут быть: - любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала - индивидуальные предприниматели - физические лица
3.2.	Требования к участникам размещения заказа	Участник размещения заказа должен соответствовать: 1) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа (для юридического лица) и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); 2) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом аукционе; 3) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе не принято; 4) требованию об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков
4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
4.1.	Дата окончания предоставления разъяснений положений документации	«06» марта 2012г. (не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в ЭФ).
4.2.	Порядок предоставления разъяснений положений документации	Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос (в форме электронного документа) о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме может быть подготовлен по форме 2.1, установленной в РАЗДЕЛЕ VII «Образцы форм запросов и уведомлений для участников размещения заказа». В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
5.1.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа и состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - предоставляется согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. Сведения о согласии могут быть подготовлены по форме 1.2.1. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме: 1.1. Для юридических лиц: 1.1.1 Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 1.1 «Сведения об участнике размещения заказа»; 1.1.2. Решение об одобрении крупной сделки в соответствии с учредительными документами или копию такого решения (в случае, если выполнение работ являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются для участника размещения заказа крупной сделкой (при необходимости в случаях, установленных законодательством). 1.2. Для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица: 1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 1.1 «Сведения об участнике размещения заказа»; 1.3. Для физических лиц: 1.3.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, которые могут быть подготовлены по форме 1.1 «Сведения об участнике размещения заказа». 1.4. Для иностранных лиц: 1.4.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 1.1 «Сведения об участнике размещения заказа»; 2. Документы и копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме, или копии таких документов: 2.1. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ, являющихся предметом контракта.
5.2.	Требования к описанию выполняемых работ	При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в РАЗДЕЛЕ IV «Техническое задание». В описании условий и предложений участник размещения заказа не должен допускать двусмысленных толкований.
5.3.	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть заполнена на русском языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. (Удостоверение верности перевода с иностранного языка на русский язык осуществляется в соответствии со статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 года № 000-1.) 2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть подписана электронно-цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
6.1.	Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе	5%, что составляет 138083рублей 70коп., НДС не облагается
6.2.	Порядок внесения обеспечения заявки	1. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. 2. Денежные средства вносятся на счет участника размещения заказа, открытый оператором электронной площадки, для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме. 3. Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 4. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа
7. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
7.1.	Дата и время окончания срока подачи	«12» марта 2012г.., время «18:00» (время Пермское)
7.2.	Порядок подачи заявок на участие	1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета открытого аукциона в электронной форме. 2. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренных в настоящем разделе документации. 3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (и первая, и вторая части) направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные подпунктом 5.1. пункта 5 настоящего РАЗДЕЛА документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить заявке порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
7.3.	Возврат заявок	В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан возвратить заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме подавшему её участнику размещения заказа, в случае: - предоставления участником размещения заказа документов и сведений в форме электронных документов, не подписанных электронно-цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа; - отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в отношении которых не осуществлено блокирование; - подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении одного и того же предмета контракта при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны; - получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме после дня и времени окончания срока подачи заявок; - подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме позднее, чем за три месяца до окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа.
8. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
8.1.	Порядок изменения заявок	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, не вправе изменять заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Внесение изменений в заявку допускается путем отзыва ранее поданной заявки.
8.2.	Порядок и сроки отзыва заявок	1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 2. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола до момента направления участнику открытого аукциона проекта муниципального контракта. 3. Уведомление об отзыве заявки может быть подготовлено по форме 2.2, установленной в РАЗДЕЛЕ VII «Образцы форм запросов и уведомлений для участников размещения заказа».
9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
9.1.	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие	«14» марта 2012г. но не позднее семи календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в ЭФ
9.2.	Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие	Единая комиссия рассматривает первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным в пункте 5 настоящего РАЗДЕЛА документации. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме Единая комиссия принимает решение: - о признании открытого аукциона несостоявшимся, в случае поступления единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или в случае отсутствия заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме; - о признании единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме соответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе в электронной форме; - о признании единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме несоответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе в электронной форме; - о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании участника размещения заказа участником открытого аукциона; - об отказе в допуске участнику размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме; - о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся в связи с отказом в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме 9.2 всем участникам размещения заказа или допуском к участию в открытом аукционе в электронной форме только одного участника размещения заказа; - о рассмотрении вторых частей заявок после проведения открытого аукциона в электронной форме.
9.3.	Основания для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме	1. Участник размещения заказа не предоставил документы, перечень которых установлен в подпункте 5.1. пункта 5 настоящего РАЗДЕЛА документации. 2. Установлена недостоверность сведений о выполняемых работах, содержащихся в представленных участником размещения заказа документах. (Под «недостоверностью» понимаются неполные, противоречивые, вызывающие сомнения в своей достоверности сведения (информация), указанные в заявке участника размещения заказа, которые не могут использоваться без дополнительной проверки, в информации о поставляемых товарах, выполняемых видах и объемах работ, услуг, указанных в различных документах заявки.) 3. Заявка на участие в открытом аукционе не соответствует требованиям настоящей документации
10. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
10.1.	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме	«19» марта 2012г.
10.2.	Время проведения открытого аукциона в электронной форме	Время проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки
10.3.	Место проведения открытого аукциона в электронной форме (адрес электронной площадки)	- АСТ» www. *****
10.4.	Разъяснения результатов открытого аукциона в электронной форме	Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения. Запрос о разъяснении результатов открытого аукциона в электронной форме может быть подготовлен по форме 2.3, установленной в РАЗДЕЛЕ VII «Образцы форм запросов и уведомлений для участников размещения заказа»
11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
11.1.	Срок рассмотрения вторых частей заявок	Не может превышать 4 дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в ЭФ
11.2.	Порядок рассмотрения вторых частей заявок	1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 1.1. на соответствие требованиям к содержанию и составу вторых частей заявок, установленных в пункте 5 настоящего РАЗДЕЛА документации; 1.2. документы и сведения, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, а именно: а) наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), ФИО (для физических лиц), б) ИНН участника размещения заказа, в) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) иди копия документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) или перевод документов о государственной регистрации (для иностранных лиц), г) копии учредительных документов (для юридических лиц), д) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица, е) решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа – юридического лица; 1.3. на предмет соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 3 настоящего РАЗДЕЛА документации. При этом заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме не может быть признана несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на основании получения копии выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц, или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы и сведения, содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. 3. В случае если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части всех поданных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, если цена снижена до 0,00 руб., наиболее высокую цену за право заключения контракта) 4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме Единая комиссия принимает решение: - о признании заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме соответствующей требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме; - о признании заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме несоответствующей требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме; - о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся, в случае признания соответствующей всем требованиям и условиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме единственной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или в случае признания несоответствующими всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме; - о признании единственной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме несоответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе в электронной форме; - о признании победителем участника открытого аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
11.3.	Основания для признания заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме несоответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе в электронной форме	1.Участник размещения заказа не предоставил документы, перечень которых установлен в подпункте 5.1. пункта 5 настоящего РАЗДЕЛА документации. 2.Установлена недостоверность сведений об участнике размещения заказа, содержащихся в представленных документах. (Под «недостоверностью» понимаются неполные, противоречивые, вызывающие сомнения в своей достоверности сведения (информация) об участнике размещения заказа, которые не могут использоваться без дополнительной проверки (например, несоответствие адресов участника размещения заказа, лиц, имеющих право действовать от имени участника размещения заказа, указанных в различных документах; истечение сроков полномочий лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа и т. д.) 3. Документы, поданные в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, перечень которых установлен в подпункте 5.1. пункта 5 настоящего РАЗДЕЛА документации, не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 4. Участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным в пункте 3 настоящего РАЗДЕЛА настоящей документации 5. В реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке документы, указанные в подпункте 11.3. настоящего пункта: - отсутствуют; - не соответствуют требованиям документации; - содержат недостоверные сведения об участнике размещения заказа. Единая комиссия обязана отстранить участника размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта в случае установления факта: - предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; - проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа (юридического лица или индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства; - приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока заключения контракта превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1.	Срок подписания Контракта	Не ранее, чем через 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Проект Договора составляется путем включения в него цены, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается Договор
12.2.	Случаи признания участника размещения заказа (участника открытого аукциона) уклонившимся от заключения Контракта	1. Не представление оператору электронной площадки в установленный срок проекта договора, подписанного электронной цифровой подписью. 2. Не представление оператору электронной площадки в установленный срок документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью (при установлении). 3. Не представление оператору электронной площадки в установленный срок протокола разногласий, подписанного электронной цифровой подписью (в случае подписания такого протокола при наличии разногласий)
12.3.	Последствия уклонения от заключения Контракта	В случае если участник размещения заказа (участник открытого аукциона), с которым заключается договор, уклонился от его заключения, сведения о таком участнике размещения заказа (участнике открытого аукциона) включаются в реестр недобросовестных поставщиков. Наличие сведений о поставщике в реестре недобросовестных поставщиков лишает его права участия в торгах и запросах котировок сроком на 2 (два) года.
13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1.	Размер обеспечения исполнения Контракта	Обеспечение исполнения Договора не требуется

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Аукцион в ЭФ проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом:

1. В аукционе в ЭФ могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в ЭФ.

2. "Шаг аукциона" указан в п.2.4. «Инструкции участникам размещения заказа» настоящей документации и составляет (от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены Контракта).

3. При проведении аукциона в ЭФ участники подают предложения о цене Контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене Контракта на величину в пределах "шага аукциона".

4. Участники аукциона также вправе подать предложения о цене Контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пункте 5 настоящего РАЗДЕЛА документации об аукционе в ЭФ.

5. Участник аукциона в ЭФ не вправе подавать следующие предложения о цене Контракта:

а) предложение о цене Контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене Контракта, которые поданы таким участником аукциона в ЭФ ранее;

б) предложение о цене Контракта, равное нулю;

в) предложение о цене Контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

г) предложение о цене Контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Контракта, в случае если такое предложение о цене Контракта подано этим же участником аукциона.

6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения аукциона в ЭФ, подписывается электронной цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Формирование электронной цифровой подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной цифровой подписи.

7. В случае если была предложена цена Контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона в ЭФ, лучшим признается предложение о цене Контракта, поступившее ранее других предложений.

8. В случае если при проведении аукциона в ЭФ цена Контракта снижена до нуля, проводится аукцион в ЭФ на право заключить Контракт. В этом случае аукцион в ЭФ проводится путем повышения цены Контракта. При этом:

- аукцион в ЭФ проводится до достижения цены Контракта не более чем сто миллионов рублей;

- участник аукциона не вправе подавать предложение о цене Контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов в ЭФ сделок от имени участника размещения заказа.

9. При проведении аукциона в ЭФ устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене Контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене Контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене Контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене Контракта не поступило, аукцион в ЭФ автоматически завершается.

10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене Контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона в ЭФ, после снижения начальной (максимальной) цены Контракта или текущего минимального предложения о цене Контракта.

11. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в ЭФ любой участник аукциона вправе подать предложение о цене Контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене Контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных подпунктами а), б) и в) пункта 5 настоящего РАЗДЕЛА документации об аукционе в ЭФ.

12. Предложения о цене Контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения аукциона в ЭФ, не могут быть ниже минимального предложения о цене Контракта, поданного в основное время проведения аукциона в ЭФ до его завершения.

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Предмет Договора - Ремонтные работы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кебратская средняя общеобразовательная школа»: ремонт интерната.

Наименование и объем работ:

Ремонт интерната

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фундамент
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0,0504
2	Устройство ленточных фундаментов0: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,51
3	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,252
Раздел 2. Стены
4	Рубка стен из брусьев толщиной 180 мм	100 м2 стен за вычетом проемов	2,194
5	Рубка стен из брусьев толщиной 100 мм	100 м2 стен за вычетом проемов	1,138
Раздел 3. Перекрытия
6	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с несущей подшивкой из досок	100 м2 перекрытий	2
7	Материал теплоизоляционный (Isover)	м3	20
Раздел 4. Кровля
8	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	6,5
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали	100 м2	3
10	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3
11	Металлочерепица "Монтерей" (Россия), покрытие - полиэстер, толщиной 0,55 мм	м2	366
12	Металлочерепица (Россия), конек, покрытие - полиэстер	м	52,25
13	Устройство карнизов	100 м2	0,5
14	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. к	0,3
15	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная (фронтоны-карнизы)	100 м2 фасада	0,8
Раздел 5. Окна
16	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при	100 м2 проемов	0,145
17	Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2	м2	14,5
18	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,03915
19	Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2	м2	4
20	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,02175
21	Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2	м2	2,1
22	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 п. м.	0,152
23	Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 250 мм (Россия)	п. м.	152
24	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,181
25	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проема	20,6
Раздел 6. Полы
26	Укладка лаг	100 м2 пола	2
27	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытий	2
28	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,725
29	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтусов	2,06
Полы в санузлах
30	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,275
31	цементно-стружечная плита 10мм	кв. м.	10
32	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,275
Раздел 7. Двери
33	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,24
34	Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	12
35	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: дверные блоки за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,008
36	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,039
37	Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	3
Раздел 8. Отделка стен ГКЛ
38	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен	100 м2 отделываемой поверхности	3,966
39	Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм	м2	416,4
40	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: потолков	100 м2 отделываемой поверхности	2
41	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,966
42	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	2
Раздел 9. Перегородки ГКЛ в санузлах
43	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон (С-111). Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: до 2,7 м	1 м2 перегородки за вычетом проемов	63,8
44	Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм	м2	134
45	Оформление дверных проемов в перегородках, стоечный профиль: ПС50/50	1 м2 дверного проема	12
46	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,12
47	Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	6
48	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,516
Раздел 10. Отопление
49	Установка радиаторов: чугунных	100 квт радиаторов и конвекторов	0,1776
50	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,55
51	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,14
52	Установка кранов воздушных	1 комплект	14
53	Прорезка отверстий в деревянных: перегородках чистых	100 отверстий	0,15
54	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,15
55	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт	4
56	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2
Раздел 11. Электрика
57	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,37
58	Светильник люминесцентный ЛПО 2х40	шт	37
59	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,12
60	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,2
61	Штепсельные розетки	шт	20
62	Legrand-Летен-Нептун Выключатель для откр. уст-ки 2-кл. -802	шт	12
63	Труба полиэтиленовая, диаметр, мм, до: 25	100 м	1,84
64	Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 2х2,5 мм2	100 м одного провода	1,84
65	Кабель ВВГ 2х2.5	м	66
66	Кабель ВВГ 2х1.5	м	118
Раздел 12. Сантехника водопровод-канализация
67	Установка душевых кабин: с пластиковыми поддонами	10 комплектов	0,2
68	душевая кабина	шт	2
69	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 комплектов	0,3
70	Установка писсуаров: настенных	10 комплектов	0,1
71	Установка раковин	10 комплектов	0,6
72	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных	10 комплектов	0,2
73	Установка смесителей	10 шт	0,6
74	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл - полимерных труб диаметром до 15 мм	100 м трубопровода	0,78
75	Установка кранов диаметром до 40 мм	1 кран	25
76	кран для металлопластиковых труб	шт	25
77	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,41
78	Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0,145
79	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм (водоснабжение)	1 км трубопровода	0,12
80	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (канализация)	1 км трубопровода	0,12
81	емкость 15м3	шт	1
82	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью кВт (л. с.): 1 группа грунта	1000 м3 грунта	0,145
Ремонт существующего интерната
Раздел 13. Веранды
83	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов	10 м2 площади застройки	0,45
84	Устройство козырьков	1 м2 горизонтальной проекции	4
85	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0,2475
86	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2 пола	0,225
87	Устройство покрытий из брусков	100 м2 покрытий	0,225
88	Установка каркаса из брусьев	1 м3	0,5
89	Устройство обшивкии сплошной из досок	100 м2	0,546
Раздел 14. Крыльцо
90	Устройство устройство крылец	1 м2 горизонтальной проекции	4
Раздел 15. Полы
91	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25%	100 м2	1,38
Раздел 16. Стены
92	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен на клее	100 м2 отделываемой поверхности	1,38
93	Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм	м2	150
94	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,192
95	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: рубленных	100 коробок	0,12
96	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,216
97	Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	12
98	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,384
Раздел 17. Малярные работы
99	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по дереву стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5
100	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по дереву потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5
101	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,07
102	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,45
103	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,83
104	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов оконных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,096
Раздел 18. Электрика
105	Демонтаж электропроводки	100 м	1,5
106	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт.	0,3
107	Светильник люминесцентный ЛПО 2х40	шт	30
108	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,12
109	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,08
110	Штепсельные розетки	шт	8
111	Legrand-Летен-Нептун Выключатель для откр. уст-ки 2-кл. -802	шт	12
112	Труба полиэтиленовая, диаметр, мм, до: 25	100 м	1,5
113	Затягивание проводов в электротехнический плинтус: один сечением до 2х2,5 мм2	100 м одного провода	1,5
114	Кабель ВВГ 2х2.5	м	150
115	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6	шт.	1
116	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.	1
117	Автомат ВА-47-29 16А	шт	4
118	Светильник НПП60	шт	4
119	лампа энергосберегающая	шт	4
Раздел 19. Конопатка стен
120	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	100 м шва с одной стороны	7,2

Требования к качеству выполнения работ.

Все применяемые при работе материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Качество используемых при работе материалов должно соответствовать требованиям СНиП, СанПиН, ГОСТ.

При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования СНиП, СанПиН, ГОСТ. Работы должны выполняться в соответствии с технологической последовательностью производства работ, квалифицированными рабочими, которые должны быть оснащены соответствующими оборудованием и инструментами для выполнения работ. Объемы выполняемых работ должны соответствовать объемам, указанным в техническом задании на выполнение работ.

Подрядчик обязан устранить за счет собственных средств все повреждения на объекте, допущенные им в процессе выполнения работ и выполнить общестроительные работы, являющиеся следствием монтажных, демонтажных и иных работ.

Требования к безопасности работ.

В период выполнения работ должно обеспечиваться выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта выполненных работ в полном объеме. Подрядчик обязан устранить собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ.

Требования к сроку гарантии качества работ.

Срок гарантии качества на выполняемые работы с учетом применяемых материалов должен составлять - 5 (пять) лет со дня ввода объекта в эксплуатацию. В гарантийный срок подрядчик, без каких либо затрат со стороны заказчика, обязан устранить все возникающие дефекты в выполненных работах и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки заказчика, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением брака.

Требование к результатам работ

Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность применяемых материалов и изделий при выполнении работ (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и др.).

Объемы выполняемых работ должны строго соответствовать объемам, указанным в техническом задании на выполнение работ.

Осуществить уборку рабочего места, вывоз мусора с объекта в период производства работ и перед сдачей выполненных работ Заказчику.

Подрядчик обязан устранить за счет собственных средств все повреждения на объекте, допущенные им в процессе выполнения работ.

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР бюджетного учреждения

(По целевому проекту Гайнского муниципального района «Безопасная школа» )

п. Кебраты «_____»____________2012г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кебратская средняя общеобразовательная школа », именуемое в дальнейшем "Заказчик", , действующей на основании Устава, с одной стороны, ___________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору, на основании проведенного открытого аукциона в электронной форме, протокол от «____» _____________ 2012г. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами работы (далее - "работы"): Ремонтные работы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кебратская средняя общеобразовательная школа»: ремонт интерната.

Работы будут производиться Пермский край, Гайнский район, п. Кебраты, МБОУ «Кебратская средняя общеобразовательная школа».

Работы указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью Договора.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ составляет ___________ (_________________) рублей Оплата работ производится в следующем порядке:

расчет за фактически выполненные работы производится в течение 15 банковских дней, на расчетный счет Подрядчика после подписания актов КС-2, КС-3, акта сдачи-приемки работ, предоставления счета-фактуры;

2.2. Цена работ включает:

- стоимость материалов и выполнение работ,

­  расходы на перевозку материалов,

­  расходы на страхование,

­  расходы на уплату таможенных пошлин,

­  расходы на уплату налогов,

другие обязательные платежи

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и Приложениях к нему, и сдать работы Заказчику. Выполнять работы в соответствии со сметной документацией.

3.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения работ приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций.

3.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Договору его субподрядчиками в случае их привлечения.

3.4. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

3.5. При выполнении работ по настоящему Договору не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

3.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего Договора.

3.8. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику.

3.9. Предоставить Заказчику график производства работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

На весь период выполнения работ и приемки их результата Заказчик организует технический надзор, который осуществляется через представителя Заказчика.

4.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.3. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.

4.4. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

4.5. Заказчик вправе передавать Подрядчику материалы для выполнения настоящего Договора. Передача материалов осуществляется по накладной, подписываемой представителем Подрядчика в подтверждение принятия материалов.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Сроки производства работ – согласно календарному плану – графику, предоставленному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком.

5.2 Срок выполнения работ – с момента заключения договора до 01.08.2012г.

6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1. Заказчик назначает в месте выполнения работ своего представителя для организации технического надзора за выполнением работ. Представитель, а также Заказчик имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 5 настоящего Договора.

6.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью Подрядчика.

6.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих и конструкций, применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.5. Подрядчик информирует Заказчика за 5 дней до начала приемки отдельных ответственных конструкций, скрытых работ, по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

6.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных данным Договором.

8.2. Подрядчик письменно подтверждает, что им выполнены все взятые на себя обязательства по данному Договору, что подтверждает акт приемки выполненных работ. Акт приемки выполненных работ должен включать в себя следующие пункты:

- ссылку на настоящий Договор, дату и место подписания акта;

- место выполнения работ;

- наименование выполненных работ;

- указание недоделок или отсутствие таковых;

- фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон.

8.3. С момента приемки результата работ Заказчиком он переходит в его собственность и Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения. Подрядчик после оформления приемки результата работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обстоятельств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались невыполненными.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.

9.2. Срок гарантии выполненных работ устанавливается с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц, что должен доказать Подрядчик.

Срок гарантии - 5 (пять) лет.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе потребовать расторжения Договора у Подрядчика в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на 10 дней;

- нарушения Подрядчиком условий Договора, ведущего к снижению качества работ, предусмотренных сметной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно сделанные работы.

В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику всю сумму, уплаченную Подрядчику, и передает незавершенный результат работ Заказчику по акту.

10.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

10.3. При расторжении Договора по соглашению сторон незавершенный результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае если Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выявленные Заказчиком, Заказчик имеет право:

- не оплачивать выполненные работы;

- предъявлять Подрядчику штрафные санкции в сумме, необходимой для исправления выявленных дефектов.

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

11.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, в том числе:

11.3.1 В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.3.2. За несвоевременное освобождение помещения от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

11.4. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню, в том числе:

11.4.1. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, - в размере 0,003% ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.

11.5. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств

12.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1 Договор вступает в силу со дня его подписания.

12.2 Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему Договору.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

1. Приложение «Локальный ресурсный сметный расчет»

2. Приложение «Календарный график производства работ»

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

МП МП

Приложение

к Договору №______

от «__» _________2012 г.

СОГЛАСОВАНО: ___________________(__________________________) М. П.	УТВЕРЖДАЮ: ____________(______________________) М. П.
«_________»_______________2012 года.	«_________»________________2012 года.

____________________________________________________
наименование (объекта) стройки

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № _____

на __________________________________________________   (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ____________________

Сметная стоимость __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _____________ тыс. руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на ____________ 20__ г.

№ пп

Шшифр и номер позиции норматива

ННаименование работ и затрат, единица измерения

ККоличество

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

вВсего

эЭксплуатации машин

мМатериалы

Всего

оплаты труда

эксплуатация машин

материалы

оОплаты труда

вВ т. ч. оплаты труда

в т. ч. оплаты труда

на единицу

всего

Составил _________________________________________
  [должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил_____________________________________________________
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение

к Договору № ________

от ____________ 2012 г.

Календарный график производства работ

на выполнение работ по ___________________________________________

№№	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Стоимость работ, В тыс. руб.
начало	окончание
1	2	3	4	5
ВСЕГО:

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

От Заказчика: Должность_________________Ф. И.О. Подпись М. П.

От Подрядчика: Должность_________________Ф. И.О. Подпись М. П.

РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме

ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения об Участнике размещения заказа – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

1.	Фирменное наименование (наименование)
2.	Организационно-правовая форма
3.	ИНН
4.	Место нахождения
5.	Почтовый адрес
6.	Номер контактного телефона
7.	Непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства	Проводится/не проводится
8.	Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	Приостановлена/не приостановлена
9.	Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период	Отсутствует/_____% от балансовой стоимости активов

Сведения об Участнике размещения заказа – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

1.	Фамилия, имя, отчество
2.	Паспортные данные:
2.1.	серия паспорта
2.2.	номер паспорта
2.3.	дата выдачи паспорта
2.4.	орган, выдавший паспорт
3.	ИНН
4.	Место жительства
5.	Номер контактного телефона
6.	Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства	Проводится/не проводится
7.	Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	Приостановлена/не приостановлена
8.	Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период	Отсутствует/____% от балансовой стоимости активов

Сведения об Участнике размещения заказа – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

1.	Фамилия, имя, отчество
2.	Паспортные данные:
2.1.	серия паспорта
2.2.	номер паспорта
2.3.	дата выдачи паспорта
2.4.	орган, выдавший паспорт
3.	ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)
4.	Место жительства
5.	Номер контактного телефона

ФОРМА 1.2.1 ФОРМА СВЕДЕНИЙ О согласии на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Участник размещения заказа предлагает

выполнить работы, а именно: ______________________________________

название закупки

Согласие на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Согласен/Не согласен (указать)

РАЗДЕЛ VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Бланк участника размещения заказа

(при наличии)

Дата	Кому: ____________________________
«___» __________ 201_года	(наименование электронной площадки)

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов	открытый аукцион в электронной форме
Номер и название закупки
Предмет договора
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон, факс, код города
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Положения документации об открытом аукционе (пункт, раздел), которые требуют разъяснения	Вопрос
(должность)		(подпись, печать)		(Ф. И.О.)

ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Бланк участника размещения заказа

(при наличии)

Дата	Кому _________________________
«___» __________ 201_ года	(наименование электронной площадки)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов	открытый аукцион в электронной форме
Номер и название закупки
Предмет договора
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон, факс, код города
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Способ подачи заявки
(должность)		(подпись, печать)		(Ф. И.О.)

ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА о РАЗЪЯСНЕНИи результатов открытого аукциона В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Бланк участника размещения заказа

(при наличии)

Дата	Кому
«___» __________ 201_ года	________________________ (наименование электронной площадки)

ЗАПРОС

О РАЗЪЯСНЕНИИ результатов открытого аукциона В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов	открытый аукцион в электронной форме
Номер и название закупки
Предмет договора
Дата и номер протокола открытого аукциона
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон, факс, код города
Адрес электронной почты (при наличии)

3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона в электронной форме:

(должность)		(подпись, печать)		(Ф. И.О.)