Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

администрация муниципального образования

«можгинский район»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на строительство объекта: «Хоккейная коробка в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики»

г. Можга 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО «Можгинский район»

_____________________

« » 2010 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Можгинский район»

Заказчик: ГУ «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики»

Специализированная организация: АНО «Центр подрядных торгов и инноваций в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве»

Вр. и.о. директора АНО «ЦПТИ»

Согласовано:

Заместитель начальника ГУ «Управление

капитального строительства Правительства

Удмуртской Республики»

г. Можга 2010 г.

Содержание

Раздел 1. Термины, используемые в документации об аукционе..................................................................................... 4

Раздел 2. Приглашение к участию в открытом аукционе....................................................................................................... 5

Раздел 3. Общие условия и порядок проведения аукциона............................................................................................... 5

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Статья 1. Общие сведения............................................................................................................................................................ 5

1.1. Общие сведения об аукционе..................................................................................................................................................................... 5

1.2. Уполномоченный орган, Государственный или Муниципальный заказчик, Специализированная организация............................. 5

1.3. Предмет аукциона. Предмет государственного или муниципального контракта. Начальная (максимальная) цена государственного или муниципального контракта. Место и сроки выполнения работ..................................................................................................................... 6

1.4. Правовой статус документов....................................................................................................................................................................... 6

1.5. Требования к Участникам размещения заказа......................................................................................................................................... 6

1.6. Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты заказа................................................................................................... 7

1.7. Расходы на участие в аукционе................................................................................................................................................................... 7

Статья 2. Документация об аукционе................................................................................................................................ 7

2.1. Содержание документации об аукционе................................................................................................................................................... 7

2.2. Разъяснение документации об аукционе.................................................................................................................................................. 7

2.3. Изменения документации об аукционе..................................................................................................................................................... 8

2.4. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона................................................................................................................. 8

2.5. Отказ от проведения аукциона................................................................................................................................................................... 8

Статья 3. Подготовка заявки на участие в аукционе............................................................................................ 8

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.................................................................................................... 8

3.2. Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе.......................................................................................... 8

3.3. Предложения Участников аукциона по цене государственного или муниципального контракта...................................................... 9

3.4. Объем выполняемых работ и требования к выполнению работ............................................................................................................. 9

3.5. Оформление заявки на участие в аукционе............................................................................................................................................ 10

Статья 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе................................................................................ 10

4.1. Подача заявок на участие в аукционе...................................................................................................................................................... 10

4.2. Форма и способ подачи заявок................................................................................................................................................................. 10

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе........................................................................................................................................................ 10

4.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе........................................................................................................................................... 11

Статья 5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.................................................................................... 12

5.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе........................................................................................................................... 12

5.2. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при размещении заказов................................................................................................................................................................................................................ 12

5.3. Допуск Участников размещения заказа к участию в аукционе............................................................................................................ 12

Статья 6. Порядок проведения аукциона....................................................................................................................... 13

Статья 7. Заключение государственного или муниципального контракта.................................... 15

7.1. Порядок заключения государственного или муниципального контракта............................................................................................ 15

7.2. Обеспечение исполнения государственного или муниципального контракта.................................................................................... 15

Раздел 4. Информационная карта аукциона............................................................................................................................. 16

Раздел 5. Образцы форм для предоставления документов Участниками.................................................................. 21

Раздел 6. Техническая часть.................................................................................................................................................................. 25

Раздел 7. Проект муниципального контракта............................................................................................................................ 26

Приложения

1. Физические объемы строительства..............………………………………………………………………………………………………...................……….33

2. Рабочие чертежи..............................................................................................................................................................41

3. Образец платежного поручения………………………………………………………….....................................................................................49

Раздел 1.
Термины, используемые в документации об аукционе

Уполномоченный орган – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на осуществление функций по размещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков.

Государственные заказчики, муниципальные заказчики (далее также – Заказчики) –государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов на выполнение работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное на основе государственного контракта или муниципального контракта Заказчиком или Уполномоченным органом для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт, в частности, для разработки документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и иных связанных с обеспечением проведения аукциона функций.

Специализированная организация осуществляет свои функции от имени Заказчика или Уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у Заказчика или Уполномоченного органа.

Размещение заказов для государственных или муниципальных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия Заказчиков, Уполномоченных органов по определению Подрядчиков в целях заключения с ними государственных или муниципальных контрактов на выполнение работ для государственных или муниципальных нужд.

Аукцион – торги, Победителем которых признается лицо, которое предложило наиболее низкую цену государственного или муниципального контракта.

Предмет аукциона – право заключения государственного или муниципального контракта на выполнение работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом подрядные работы) для государственных или муниципальных нужд.

Документация об аукционе – разрабатывается Специализированной организацией и утверждается Заказчиком, Уполномоченным органом.

Документация об аукционе содержит требования к Участникам размещения заказа; к документам заявки Участника размещения заказа; порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе; порядок проведения аукциона; порядок заключения государственного или муниципального контракта, проект государственного или муниципального контракта; объем выполняемых работ и требования к их выполнению установленные Заказчиком, Уполномоченным органом и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

Государственный или муниципальный контракт (далее – Контракт) – договор, заключенный Государственным заказчиком от имени Удмуртской Республики или Муниципальным заказчиком от имени муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Предмет государственного или муниципального контракта – выполнение работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом подрядные работы) для государственных нужд или муниципальных нужд.

Аукционная комиссия – комиссия, созданная Заказчиком или Уполномоченным органом для размещения заказа путем проведения аукциона.

Аукционист – любой член аукционной комиссии, выбранный путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – письменное подтверждение согласия Участника размещения заказа принять участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, поданная в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение государственного или муниципального контракта.

Обеспечение государственного или муниципального контракта – обеспечение исполнения контракта, предоставляемое Победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере, указанном в документации об аукционе.

Участник аукциона – Участник размещения заказа, допущенный аукционной комиссией к участию в аукционе.

Победитель аукциона – Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену государственного или муниципального контракта.

Раздел 2.
Приглашение к участию в открытом аукционе

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе (далее – аукционе), информация о котором указана в Разделе 4 «Информационная карта аукциона» (далее - Информационная карта аукциона), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить в электронной форме полный комплект настоящей документации об аукционе (далее – документация об аукционе) на официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу Специализированной организации, указанному в Информационной карте аукциона, экземпляр документации об аукционе на бумажном носителе предоставляется такому лицу в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений документации об аукционе, а также все изменения или разъяснения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения документации об аукционе будут направляться заказными письмами всем Участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе на бумажном носителе.

Обращаем внимание на то, что Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе с официального сайта, но не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений и изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений к документации об аукционе.

Раздел 3.
Общие условия и порядок проведения аукциона

Статья 1. Общие сведения

1.1. Общие сведения об аукционе

1.1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иными федеральными законами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для государственных нужд.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.1.2. В ходе аукциона участники размещения заказа должны подготовить и представить заявки на участие в аукционе. Порядок подготовки заявки на участие в аукционе установлен в Статье 3 документации об аукционе (далее по тексту ссылки на разделы, статьи, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об аукционе). Порядок подачи и приема заявок на участие в аукционе установлен в Статье 4.

1.1.3. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, Уполномоченного органа, Специализированной организации или Аукционной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются.

1.2. Уполномоченный орган, Государственный или Муниципальный заказчик, Специализированная организация

1.2.1. Уполномоченный орган – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, если он указан в Информационной карте аукциона, осуществляет функции по размещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков, определенные решением о создании соответствующего уполномоченного органа.

1.2.2. Государственный или Муниципальный заказчик (далее также – Заказчик), указанн(ый)ые в Информационной карте аукциона, провод(ит)ят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями документации об аукционе, на право заключить государственный или муниципальный контракт.

1.2.3. Для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт Заказчиком или Уполномоченным органом, указанным в Информационной карте аукциона, привлекается Специализированная организация, информация о которой указана в Информационной карте аукциона.

1.3. Предмет аукциона. Предмет государственного или муниципального контракта. Начальная (максимальная) цена государственного или муниципального контракта. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Предмет аукциона – право заключения государственного или муниципального контракта на выполнение работ, полная информация о которых содержится в Технической части (Раздел 6) и проекте государственного или муниципального контракта (Раздел 7).

Предмет государственного или муниципального контракта – выполнение работ, полная информация о которых содержится в Технической части (Раздел 6) и проекте государственного или муниципального контракта (Раздел 7).

1.3.2. Начальная (максимальная) цена государственного или муниципального контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного или муниципального контракта по итогам аукциона.

Порядок формирования цены контракта: в цену контракта включаются все затраты Подрядчика, в том числе, все пошлины, налоги и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оплачиваются Подрядчиком.

В полном объеме затраты Подрядчика по исполнению контракта приведены в Проекте государственного или муниципального контракта (Раздел 7).

1.3.3. Сведения о месте и сроках выполнения работ, которые Победитель аукциона должен будет выполнить, указаны в Информационной карте аукциона.

1.4. Правовой статус документов

1.4.1. Опубликованное в официальном печатном издании и размещенное на официальном сайте извещение о проведении аукциона вместе с документацией об аукционе, являющейся его неотъемлемым приложением и продолжением, являются предложением к участию в аукционе в течение срока, определенного для проведения аукциона.

1.4.2. Заявка на участие в аукционе Участника размещения заказа имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

1.4.3. Заключенный по результатам аукциона государственный или муниципальный контракт зафиксирует все достигнутые Сторонами договоренности.

Государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной Победителем аукциона.

1.5. Требования к Участникам размещения заказа

1.5.1. К Участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом государственного или муниципального контракта, в том числе: наличие у Участника размещения заказа свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, если требование о наличии такого свидетельства содержится в Информационной карте аукциона;

2) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.5.2. Заказчик, Уполномоченный орган устанавливает следующие требования к Участникам размещения заказа, если указано в Информационной карте аукциона:

1) об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа;

2) в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, выполнение Участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). При этом учитывается стоимость всех выполненных Участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору Участника размещения заказа).

3) о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее также - требование обеспечения заявки на участие в аукционе). При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в документации об аукционе.

1.6. Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты заказа

1.6.1. Финансирование по государственному или муниципальному контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.6.2. Оплата заказа производится по форме, в сроки и в порядке, предусмотренным Проектом государственного или муниципального контракта (Раздел 7) и Информационной картой аукциона.

1.7. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.

Статья 2. Документация об аукционе

2.1. Содержание документации об аукционе

В состав документации об аукционе помимо настоящей документации включены так же изменения, которые могут быть внесены в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела:

2.2. Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить Заказчику, в Уполномоченный орган запрос о разъяснении положений документации об аукционе в письменной форме на бланке Участника размещения заказа за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника размещения заказа.

Запрос направляется нарочным или почтовым отправлением, только по почтовому адресу Заказчика, Уполномоченного органа, указанного в Информационной карте аукциона.

2.2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик, Уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме Участнику размещения заказа, направившему соответствующий запрос, разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику, в Уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком, Уполномоченным органом, Специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

2.3. Изменения документации об аукционе

2.3.1. Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком, Уполномоченным органом, Специализированной организацией на официальном сайте.

2.3.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.4. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона

2.4.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.4.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте Заказчиком, Уполномоченным органом, Специализированной организацией. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.5. Отказ от проведения аукциона

2.5.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается Заказчиком, Уполномоченным органом, Специализированной организацией на официальном сайте соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

2.5.2. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик, Уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные Участникам размещения заказа в качестве обеспечения таких заявок, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

Статья 3. Подготовка заявки на участие в аукционе

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1. Все документы, входящие в заявку на участие в аукционе, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего (подпункт 3.1.2.).

3.1.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык.

3.1.3. Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода документов в составе заявки или его ненадлежащий вид на участие в аукционе может привести к неправильному пониманию Аукционной комиссией представленных документов.

3.2. Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе

3.2.1. Документы и сведения об Участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) заявка на участие в аукционе (форма № 2 Раздела 5);

б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа (Форма №4 Рекомендуемая), заверенную печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта, если это указано в Информационной карте аукциона;

б) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения), в случае, если указание на требование обеспечения такой заявки содержится в Информационной карте аукциона;

в) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, в случае, если требование о наличии таких документов содержится в Информационной карте аукциона.

Комплект документов заявки должен содержать опись входящих в ее состав документов (Форма №1).

3.3. Предложения Участников аукциона по цене государственного или муниципального контракта

3.3.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом контракта, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного или муниципального контракта, указанную в Информационной карте аукциона.

3.3.2. Участник аукциона делает предложение по цене государственного или муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в форме и в порядке, которые определены процедурой проведения аукциона, в соответствии с пунктом 6.4. настоящего Раздела.

3.3.3. Расходы Участника аукциона, не включенные в цену государственного или муниципального контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

3.3.4. Предложение по цене государственного или муниципального контракта указывается Участником аукциона в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.

3.4. Объем выполняемых работ и требования к выполнению работ

3.4.1. Победитель аукциона должен будет выполнить работы в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными в Технической части документации об аукционе (Раздел 6) и проекте государственного или муниципального контракта (Раздел 7).

3.4.2. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ указаны в Информационной карте аукциона и проекте государственного или муниципального контракта (Раздел 7).

3.5. Оформление заявки на участие в аукционе

3.5.1. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким Участником размещения заказа.

Соблюдение Участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени Участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3.5.2. В случае если аукцион объявлен по нескольким лотам, документы, входящие в состав заявки, представляются в полном объеме в соответствии с требованиями пункта 3.2. по каждому лоту отдельно.

Статья 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.1. Подача заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются Специализированной организацией не позднее даты и времени, по адресу, указанным в Информационной карте аукциона.

Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.2. Заказчик, Уполномоченный орган может продлить срок подачи заявок на участие в аукционе, внеся изменение в документацию об аукционе в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела. В этом случае все права и обязательства Заказчика, Уполномоченного органа, Аукционной комиссии и Участников размещения заказа, связанные с первоначальным сроком подачи, в дальнейшем будут увязываться с продленным сроком подачи заявок на участие в аукционе.

4.1.3. Заявки на участие в аукционе, полученные после срока окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, признаются поданными с опозданием. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшими их (или их уполномоченным представителям) под расписку либо путем отправления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется Специализированной организацией в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись о регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

4.1.5. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Специализированная организация выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.1.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота) на участие в аукционе.

4.1.7. Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных Участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе, а также опоздавших заявок на участие в аукционе.

4.2. Форма и способ подачи заявок

4.2.1. Заявки на участие в аукционе подаются Участниками размещения заказа в письменной форме до окончания срока подачи заявок.

Подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа не допускается, ввиду отсутствия легитимного электронного документооборота.

4.2.2. Подача заявки на участие в аукционе осуществляется почтовым отправлением или нарочным. Способ подачи заявки Участник размещения заказа выбирает самостоятельно.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено Специализированной организацией.

4.3.2. Письменное уведомление об отзыве должно быть получено Специализированной организацией до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

К уведомлению об отзыве предъявляются следующие требования:

а) уведомление должно быть направлено по адресу Специализированной организации, указанному в Информационной карте аукциона;

б) уведомление должно содержать идентификационную маркировку, указанную в пункте 4.1.4. настоящего Раздела, заголовок «Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе» и соответствующий текст. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе, полученное после дня и времени начала рассмотрения заявок, не будет принято во внимание, поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная;

в) уведомление должно быть подписано руководителем или уполномоченным лицом Участника размещения заказа.

4.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе

4.4.1. Если Заказчиком, Уполномоченным органом установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки, указанное в Информационной карте аукциона, то Участники размещения заказа предоставляют обеспечение заявки. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона.

4.4.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

а) в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства;

б) обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть перечислено по реквизитам, указанным в Информационной карте аукциона;

в) документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно быть платежное поручение (оригинал или копия такого поручения), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

4.4.3. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком, Уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления в адрес Специализированной организации уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений пункта 4.3. настоящего Раздела;

в) Участникам размещения заказа, заявки которых получены после окончания срока подачи заявок, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе Участнику размещения заказа, не допущенному к участию в аукционе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта c Участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, или с единственным Участником размещения заказа, допущенным к участию в аукционе и признанным Участником аукциона;

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участникам, которые участвовали в аукционе, но не стали Победителями аукциона, за исключением Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

ж) в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с единственным Участником аукциона, присутствующим на процедуре проведения аукциона;

з) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» снижен до 0,5 процента начальной цены контракта и после троекратного объявления предложения о цене контракта, не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, и аукцион признан несостоявшимся;

и) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участнику аукциона, не явившемуся на процедуру проведения аукциона;

к) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участнику аукциона, представитель которого не допущен на процедуру проведения аукциона, ввиду отсутствия у него полномочий, либо документов их подтверждающих;

л) Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с Победителем аукциона или с таким Участником аукциона;

м) Победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

4.4.4. Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

а) уклонения Победителя аукциона от заключения государственного или муниципального контракта;

б) уклонения Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения государственного или муниципального контракта в том случае, если Победитель аукциона уклонился от заключения государственного или муниципального контракта;

в) уклонения Участника размещения заказа, подавшего единственную заявку на участие в аукционе от заключения государственного или муниципального контракта, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе;

г) уклонения единственного допущенного к участию в аукционе и признанного Участником аукциона Участника от заключения государственного или муниципального контракта;

д) уклонения единственного Участника аукциона, присутствующего на процедуре проведения аукциона, от заключения государственного или муниципального контракта;

е) уклонения Участника размещения заказа, являющегося одновременно Победителем аукциона и Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения государственного или муниципального контракта в качестве Победителя аукциона.

Статья 5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

5.1.1. Место, день и время начала рассмотрения Аукционной комиссией поступивших заявок указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

5.1.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона от 01.01.01г. №94-ФЗ.

5.1.3. Заказчик, Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб, а в случае, если Заказчиком, Уполномоченным органом установлено требование, указанное в подпункте 1.5.2. пункта 1.5. настоящего Раздела – о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, об акте приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Указанные органы и организации в течение десяти дней предоставляют необходимые сведения по запросу Заказчика, Уполномоченного органа.

5.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, Уполномоченный орган, Аукционная комиссия обязаны отстранить такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.5. Срок рассмотрения заявок не превышает десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при размещении заказов

Если указано в Информационной карте аукциона, Заказчиком предоставляются преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при размещении заказа.

5.3. Допуск Участников размещения заказа к участию в аукционе

5.3.1. Участник размещения заказа не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

а) непредоставления определенных пунктом 3.2. настоящего Раздела документов, либо наличия в представленных документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.5. настоящего Раздела;

в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе, оформления заявки на участие в аукционе с нарушением требований, указанных в подпунктах 3.5.1., 3.5.2. настоящего Раздела;

г) непредставления в составе заявки платежного поручения (оригинала или копии такого поручения), а также в случае, если в представленном платежном поручении (оригинале или копии такого поручения) содержатся реквизиты и сведения о назначении платежа, не соответствующие указанным в Информационной карте аукциона, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки;

д) не поступления в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе средств в качестве обеспечения таких заявок на счет, реквизиты которого указаны в Информационной карте аукциона, или поступления таких средств в объеме, не соответствующем указанному в Информационной карте аукциона, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки;

е) денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе поступили на счет по платежному поручению, иному, чем представленное в заявке, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки;

ж) установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны.

5.3.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, Аукционной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона;

б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.3.3. Аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе и о признании его Участником аукциона или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Аукционной комиссии и Заказчиком, Уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол размещается Заказчиком, Уполномоченным органом, Специализированной организацией на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.3.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Статья 6. Порядок проведения аукциона

6.1. Аукцион проводится Заказчиком, Уполномоченным органом в день, час и по адресу, указанным в Информационной карте аукциона.

6.2. Аукцион ведет Аукционист, который выбирается из числа членов Аукционной комиссии путем открытого голосования членов Аукционной комиссии большинством голосов, в присутствии членов Аукционной комиссии и Участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

6.4. Процедура проведения аукциона:

1) Перед началом проведения аукциона Аукционная комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих Участников аукциона (их представителей), регистрирует присутствующих Участников аукциона (их представителей). Для подтверждения своих полномочий Участник аукциона (его представитель) представляет документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. При регистрации Участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

2) Аукционист разъясняет Участникам аукциона правила и порядок заявления предложений о цене контракта, величину понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

3) Аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований Участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если пунктом 5.2. настоящего Раздела предусмотрены преимущества для таких Участников аукциона;

4) После объявления аукционистом о начале проведения аукциона (лота) доступ в зал, где проводится аукцион, прекращается.

5) После этого Аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек;

6) Участник аукциона после объявления Аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

7) Каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о цене контракта, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены контракта, а далее от последнего предложения о цене контракта. Заявление о цене контракта, сделанное поднятием карточки, действует только после того, как номер поднятой карточки объявлен Аукционистом и считается безотзывным;

8) Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной на «шаг аукциона», а также новую цену контракта, сниженную на «шаг аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

9) В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта. Аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и предложить подавать предложения о цене контракта, полученной в соответствии со сниженным «шагом аукциона»;

10) Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления Аукционистом цены контракта при «шаге аукциона» 0,5% ни один Участник аукциона не поднял карточку. В этом случае Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование Победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта;

11) Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

6.5. Во время процедуры аукциона Аукционная комиссия самостоятельно или по просьбе Участника аукциона может принять решение о приостановке аукциона и объявлении короткого перерыва.

6.6. Во время всей процедуры проведения аукциона (включая перерыв) Участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и допускается покидать место проведения аукциона только по одному.

6.7. При проведении процедуры аукциона и во время перерыва Аукционная комиссия вправе разрешить Участникам аукциона пользоваться телефонной связью.

6.8. При проведении процедуры аукциона осуществляется аудиозапись аукциона. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио - и видеозапись аукциона.

Во избежание накладок технического характера Участник аукциона, желающий осуществлять аудио - и видеозапись аукциона, должен известить Аукционную комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона.

6.9. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об Участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) Победителя аукциона и Участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Аукционной комиссии и Заказчиком, Уполномоченным органом в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола Победителю аукциона вместе с проектом государственного или муниципального контракта. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком, Уполномоченным органом, Специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

6.10. Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона на официальном сайте вправе направить Заказчику, в Уполномоченный орган в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представляет такому Участнику аукциона соответствующие разъяснения.

Статья 7. Заключение государственного или муниципального контракта

7.1. Порядок заключения государственного или муниципального контракта

7.1.1. Заказчик, Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают Победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект государственного или муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной Победителем аукциона, в Проект государственного или муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.1.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан Участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому Участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным Участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

7.1.3. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона, но не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан Участником аукциона).

7.2. Обеспечение исполнения государственного или муниципального контракта

7.2.1. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.2. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

7Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.2.2., определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.2.2., определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

7.2.4. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона №94-ФЗ от 01.01.01г. и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

Раздел 4.
Информационная карта аукциона

Следующая информация и данные для открытого аукциона на строительство объекта: «Хоккейная коробка в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики». изменяют и (или) дополняют положения Раздела 3. «Общие условия и порядок проведения аукциона». При возникновении противоречия положения настоящего Раздела имеют приоритет над положениями Раздела 3. «Общие условия и порядок проведения аукциона».

№ п/п	Ссылка на пункты (подпункты) Раздела 3	Сведения
1.	Подпункт 1.2.2.	Муниципальный заказчик	Администрация МО «Можгинский район» Почтовый адрес: Удмуртская Республика, 9. Телефон/ E-mail: ***@*net
2	Подпункт 1.2.2.	Заказчик	ГУ «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» Почтовый адрес: 1-а. ; . Факс: . Е-mail: ***@*ru
3.	Подпункт 1.2.3.	Специализированная организация	АНО «Центр подрядных торгов и инноваций в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» Почтовый адрес: 70, оф. 312. Телефон: (34 E-mail: ***@*ru Контактное лицо:
3.		Официальный сайт, на котором размещено извещение	www. *****
4.		Официальный сайт, на котором размещено извещение и документация об аукционе	www. *****
5.		Официальное печатное издание	газета «Можгинские вести» от 01.01.2001г. №___
6.	Пункт 1.3.	Вид и предмет аукциона, номер аукциона	Открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт на строительство объекта: «Хоккейная коробка в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики». Номер аукциона А076М-2010.
7.	Пункт 1.3.	Предмет контракта	Строительство объекта: «Хоккейная коробка в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики»
7.1.	Пункт 3.4.,	Объем выполняемых работ и требования к выполнению работ	Состав основных работ: 1. Вырубка деревьев, корчевка пней. 2. Земляные работы: 2.1. Разработка грунта 2.2. Погрузка растительного слоя 2.3. Уплотнение грунта 3. Благоустройство: 3.1. Устройство дорожного асфальтобетонного покрытия подъездной дороги к хоккейной площадке 3.2. Устройство асфальтобетонных тротуаров подъездной дороги к хоккейной площадке 3.3. Установка гильзы на водопроводную трубу 4. Озеленение 5. Устройство хоккейной коробки: 5.1. Устройство асфальтобетонного покрытия хоккейной коробки 5.2. Устройство покрытия из резины хоккейной площадки 5.3. Устройство буронабивных свай под ограждение хоккейной площадки 5.4. Устройство фундамента под ограждение хоккейной площадки 5.5. Монтаж ограждений хоккейной коробки 5.6. Антикоррозийная обработка металлических ограждений 5.7. Установка металлоконструкций. Павильоны для запасных и оштрафованных игроков. 5.8. Устройство покрытия павильонов из поликарбоната. 5.9. Устройство скамей. 5.10. Устройство фундаментов под трибуну 6. Установка МАФ (урны) 7. Установка трибун 8. Устройство наружного электроосвещения 9. Устройство системы водоснабжения Объемы работ, требования к качеству и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика приведены в Приложении №1 к документации (Физические объемы строительства), Разделе 6 «Техническая часть», Проекте государственного контракта (Раздел 7). Результатом работ является завершенное строительство хоккейной коробки в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики.
7.2.	Подпункт 1.3.3.	Место выполнения работ	УР, Можгинский район, с. Пычас
8.	Подпункт 1.3.2.	Начальная (максимальная) цена контракта.	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта с НДС составляет: 7 Семь миллионов семьсот десять тысяч) рублей.
9.	Подпункт 1.3.3	Сроки выполнения работ	Начало – с момента заключения контракта. Окончание – 28 января 2011г.
10.	Пункт 1.6.	Источник финансирования. Форма, сроки и порядок оплаты контракта	Источник финансирования – средства бюджета МО «Можгинский район», полученные в виде субсидий из бюджета Удмуртской Республики Условия оплаты – без аванса. Форма, сроки и порядок оплаты предусмотрены в Проекте государственного контракта, который является неотъемлемой частью документации об аукционе.
11.	Подпункт 3.4.2.	Гарантийный срок на выполненные работы	Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 5 лет с момента выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Подробно гарантии качества по сданным работам изложены в проекте муниципального контракта (Раздел 7 документации об аукционе).
12.	Пункт 1.5.	Требования к Участникам размещения заказа
12.1.	Подпункт 1.5.1.1) Подпункт 3.2.2. а)	Обязательные требования	Обязательное требование, установленное в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта - наличие собственного свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 10. Монтаж металлических конструкций 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство. Свидетельства о допуске к определенным виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией до 1 июля 2010 года в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае внесения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти изменений в этот перечень в части изменения наименований тех же видов работ, о допуске к которым выдано указанное свидетельство, действуют до 1 января 2011 года
12.2.	Подпункт 1.5.2., Подпункт 3.2.2. б)	Установленные требования	Требования, установленные Заказчиком: 1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. 2. О внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
13.	Пункт 5.2.	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно- исполнительной системы и (или) организациям инвалидов	Не предоставляются.
14.	Подпункт 2.2.2.	Разъяснение документации об аукционе	Муниципальный заказчик предоставляет Участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе с 07.09.2010г. по 24.09.2010г. включительно.
15.	Пункт 3.2.	Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, и требования к ним	Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе 5 настоящей документации, и содержать сведения и документы, указанные в пункте 3.2. Раздела 3.
16.	Пункт 3.5.	Оформление заявки на участие в аукционе	Заявка на участие в аукционе, поданная Участником размещения заказа в письменной форме, оформляется в соответствии с пунктом 3.5. Раздела 3 «Общие условия и порядок проведения аукциона» документации об аукционе.
17.	Подпункт 4.4.1., Подпункт 4.4.2.	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе	Размер обеспечения 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей НДС не облагается.
		Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки	Обеспечение заявок на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: АНО «ЦПТИ» / р/с Удмуртское отделение Сбербанка России № 000 г. Ижевска , к/с В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционе. Номер аукциона А076М-2010. Сумма 380 000-00 рублей, без налога (НДС)» (образец платежного поручения приведен в Приложении №3 к документации об аукционе)
18.	Подпункт 4.1.1.	Место и срок подачи заявок на участие в аукционе	Заявки на участие в аукционе подаются по адресу Специализированной организации: 70, офис 312, с 08.09.2010г. (кроме выходных и праздничных дней). Прием заявок осуществляется: с понедельника по четверг 08.30 час.-17.00 час.; в пятницу 08.30час.-16.00 час., перерыв с 11.30 час. до 13.00 час. по местному времени. Прием заявок прекращается непосредственно до начала рассмотрения заявок – в 14.00 час. местного времени 28.09.2010г. по адресу Специализированной организации.
19.	Пункт 4.2.	Форма и способ подачи заявки	Заявки на участие в аукционе подаются Участниками размещения заказа в письменной форме до окончания срока подачи заявок. Подача заявки на участие в аукционе осуществляется почтовым отправлением или нарочным. Способ подачи заявки Участник размещения заказа выбирает самостоятельно.
20.	Подпункт 5.1.1.	Место, день и время начала *рассмотрения* заявок на участие в аукционе	Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе производится по адресу Специализированной организации с 14.00 час. местного времени 28.09.2010г.
21.	Пункт 6.1.	Место, дата и время проведения аукциона	Аукцион будет проводиться по адресу: , зал заседаний Минстроя УР, 4-й этаж, каб. 419 06.10.2010г. в 14.00 час. местного времени.
22.	Подпункт 7.1.3.	Срок заключения муниципального контракта	Муниципальный контракт может быть заключен: - не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона; - в случае, если только один Участник размещения заказа признан Участником аукциона, не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
23.	Подпункт 3.3.4.	Валюта муниципального контракта	Российский рубль
24.	Пункт 7.2.	Обеспечение исполнения муниципального контракта	Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 313 000 (Два миллиона триста тринадцать тысяч) рублей (в том числе на период гарантийных обязательства)

Раздел 5.
Образцы форм для предоставления документов Участниками

Форма №1.

Опись документов,

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на строительство объекта: «Хоккейная коробка в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики». Номер аукциона А076М-2010.

Настоящим __________________________________________________________________________ _______

(наименование или Ф. И.О. Участника размещение заказа)

подтверждает, что для участия в названном аукционе нами представлены нижеперечисленные документы в порядке, указанном в настоящей описи документов.

№№ п/п	Наименование документа	Кол-во листов	Номер стр.
1.	Заявка на участие в аукционе (по форме № 2 Раздела 5)
2.	Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
3.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (рекомендуемая форма №4), заверенную печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
4.	Копии учредительных документов (для юридических лиц).
5.	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
6.	Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
8.	Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
	ИТОГО кол-во листов

Форма №2.

(Оформляется на фирменном бланке

с указанием даты и исходящего номера)

В аукционную комиссию

Администрации МО «Можгинский район»

Заявка на участие в аукционе

на право заключить муниципальный контракт на строительство объекта: «Хоккейная коробка в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики». Номер аукциона А076М-2010.

Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица))

в лице ______________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф. И.О. (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

1. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные документацией об аукционе:

- в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными в Технической части (Раздел 6) документации об аукционе, проекте муниципального контракта (Раздел 7) документации об аукционе;

- по предложенной на аукционе цене муниципального контракта;

- в сроки, установленные Заказчиком и указанные в Информационной карте аукциона;

- с гарантийным сроком, установленным Заказчиком и указанным в Информационной карте аукциона;

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации об аукционе (Раздел 6), влияющими на стоимость выполнения работ.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Настоящей заявкой подтверждаем соответствие требованиям, предусмотренным в подпунктах 2), 3), 4) пункта 1.5.1. части 1.5. документации об аукционе:

1) что против нас ___________________________ процедура ликвидации (заполняется только

(проводится, не проводится)

юридическими лицами);

2) арбитражным судом ___________________ решение о признании нас банкротом и об открытии

(принято, не принято)

конкурсного производства (заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями);

3) наша деятельность ________________________________ в порядке, предусмотренном Кодексом

(приостановлена, не приостановлена)

Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе (заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями);

4) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год _______________________ двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным

(превышает, не превышает)

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями).

5. В случае, если мы будем признаны Победителем аукциона, то берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на выполнение работ по предмету контракта в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене; в сроки, указанные в Информационной карте аукциона.

6. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене муниципального контракта, а Победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ по предмету контракта в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания Победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается.

8. Мы извещены о включении сведений о _________________________________________________

(фирменное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица))

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, Специализированной организацией, нами уполномочен _____________________________________________________________________________________

(Ф. И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

10. В случае предоставления нам права заключить муниципальный контракт, в период с даты получения протокола аукциона и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

11. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)_____________________________, телефон ___________, факс* ________ , e-mail* _______________.

12. Место жительства (для физического лица) _____________________________________________, контактный телефон ________________, факс* _____________, e-mail* _______________.

13. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи документов заявки (по форме № 1 Раздела 5) на _____ листах.

Примечание:

* Сведения представляются Участником размещения заказа по своему усмотрению

Форма № 4.

(рекомендуемая форма)

(Оформляется на фирменном бланке

с указанием даты и исходящего номера)

В аукционную комиссию

Администрации МО «Можгинский район»

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

на осуществление действий уполномоченным лицом от имени Участника размещения заказа

г. ___________

_____________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» ____________200_г.

осуществлять от имени _______________________________________________________________

(наименование организации)

по открытому аукциону на право заключить муниципальный контракт на строительство объекта: «Хоккейная коробка в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики». Номер аукциона А076М-2010.

следующие действия:

- представлять Муниципальному заказчику, Специализированной организации, Аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в аукционе;

- заявлять от имени нашей организации – Участника аукциона обязательные для нас предложения по ценам на выполнение работ, являющихся предметом муниципального контракта, подписывать, подавать и получать от имени организации-доверителя любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяю.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 20__ г.

__________________________

___________________

_____________________________

(должность руководителя)

(подпись)

(Ф. И.О. руководителя)

м. п.

Раздел 6.
Техническая часть

6.1. На открытый аукцион выставляется заказ на строительство объекта: «Хоккейная коробка в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики».

Рабочая документация разработана гражданского проектирования» в 2010г., арх № 000/10

6.2. Состав основных работ:

1. Вырубка деревьев, корчевка пней.

2. Земляные работы:

2.1. Разработка грунта

2.2. Погрузка растительного слоя

2.3. Уплотнение грунта

3. Благоустройство:

3.1. Устройство дорожного асфальтобетонного покрытия подъездной дороги к хоккейной площадке

3.2. Устройство асфальтобетонных тротуаров подъездной дороги к хоккейной площадке

3.3. Установка гильзы на водопроводную трубу

4. Озеленение

5. Устройство хоккейной коробки:

5.1. Устройство асфальтобетонного покрытия хоккейной коробки

5.2. Устройство покрытия из резины хоккейной площадки

5.3. Устройство буронабивных свай под ограждение хоккейной площадки

5.4. Устройство фундамента под ограждение хоккейной площадки

5.5. Монтаж ограждений хоккейной коробки

5.6. Антикоррозийная обработка металлических ограждений

5.7. Установка металлоконструкций. Павильоны для запасных и оштрафованных игроков.

5.8. Устройство покрытия павильонов из поликарбоната.

5.9. Устройство скамей.

5.10. Устройство фундаментов под трибуну

6. Установка МАФ (урны)

7. Установка трибун

8. Устройство наружного электроосвещения

9. Устройство системы водоснабжения

Объемы работ, требования к качеству и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика приведены в Приложении №1 к документации (Физические объемы строительства), Разделе 6 «Техническая часть», Проекте государственного контракта (Раздел 7). В приложении №2 к документации приведены рабочие чертежи.

Результатом работ является завершенное строительство хоккейной коробки в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики.

Все ссылки на товарные знаки, указанные в документации об аукционе читать «или эквивалент».

Раздел 7.
Проект муниципального контракта

г. Можга «___»_____________2010г.

Администрация муниципального образования «Можгинский район», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, Государственное учреждение «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании Устава, имеющее Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО -18--168-1 от 11 февраля 2010 года, с другой стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании Устава, имеющее Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №_____________________ от _________ 20 года, с третьей стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, на основании протокола аукционной комиссии от ____________ 20 года №_____________

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд на строительство объекта: Хоккейная коробка в с. Пычас Можгинского района Удмуртской Республики– (далее Объект).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск (собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций) все работы, указанные в пункте 1.2, в соответствии с условиями настоящего контракта и утвержденной проектно-сметной документацией.

1.4. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести расчеты согласно условиям настоящего контракта.

2. Цена работ

2.1. Цена контракта составляет: ____________________________________ рублей.

Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, прибыль, необходимые налоги и обязательные платежи, установленные действующим законодательством.

В цену контракта включена премия Подрядчику 65% от общей суммы премии по объекту за ввод в эксплуатацию.

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.

2.3. Объем финансирования выполненных работ осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

2.4. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» (субсидии).

3. Сроки выполнения работ

3.1.Календарные сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения контракта.

Окончание работ – 28 января 2011 г.

На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций, в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Муниципального заказчика

4.1. Муниципальный заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить финансирование работ по объекту в размерах установленной цены контракта за счет средств бюджета МО «Можгинский район» по мере поступления денежных средств из бюджета Удмуртской Республики в бюджет МО «Можгинский район» (субсидии).

4.1.2. Довести до Заказчика уведомление о бюджетных ассигнованиях, выделенных для финансирования объекта.

4.1.3. Перечислять в пределах установленной цены контракта средства на лицевой счет Заказчика для оплаты выполненных подрядных работ по мере поступления денежных средств из бюджета Удмуртской Республики в бюджет МО «Можгинский район».

4.1.4. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных для финансирования объекта, ходом реализации контракта.

4.1.5. При необходимости принимать участие в работе приемочной и иных комиссий.

4.1.6. При прекращении финансирования из бюджета Удмуртской Республики обеспечивать выделение лимитов на консервацию объекта, его охрану и снабжение законсервированного объекта энергоресурсами.

4.2. Муниципальный заказчик вправе:

- принимать решения о временном прекращении строительства и консервации объекта.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Подрядчику в 10 (десяти) дневный срок со дня подписания настоящего контракта:

- по акту приема - передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, строительную площадку, пригодную для производства работ;

- разрешение на строительство;

- и другие документы, необходимые для получения ордера на производство подготовительных, земляных и строительных работ;

- технические условия на временное присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ.

5.1.2. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию в объеме, в сроки и в составе, обеспечивающих выполнение строительно-монтажных работ в 3 (трех) экземплярах.

5.1.3. Обеспечить объект строительства оборудованием, в случае обнаружения Подрядчиком некомплектности поставленного оборудования Заказчиком - Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в 10 (десяти) дневный срок с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе выполнения работ соглашением сторон.

5.1.4.Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего контракта, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).

5.1.5.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.6. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего контракта, в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств на финансовый год.

5.1.7.Обеспечить ведение авторского надзора за выполнением работ на объекте.

5.1.8. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ на объекте, соблюдением графиков производства работ, качеством выполняемых работ.

5.1.9. В случае прекращения выполнения работ на Объекте и принятия решения о его консервации оплатить выполненные работы, принять незавершенный строительством Объект под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации определяется дополнительным соглашением к настоящему контракту.

5.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ на объекте, заключать договора об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ на объекте.

5.2.2. В случае необходимости привлекать для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия – получает разрешение эксплуатационной организации и обеспечивает её надзор за выполнением указанных работ.

5.2.3. Ходатайствовать перед Муниципальным заказчиком о принятии последним решения о временном прекращении строительства и консервации объекта.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Выполнить работы, в том числе пусконаладочные работы, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сдать приемочной комиссии Заказчика в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

6.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, сроками, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

6.1.3. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию строительной площадки.

6.1.4. Поставить на объект строительные материалы, конструкции, инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ по настоящему контракту и нести ответственность за их сохранность, а также осуществить погрузку, разгрузку и складирование оборудования, поставляемого Заказчиком.

Все поставляемые материалы, инвентарь, оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

6.1.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

6.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы, обеспечить чистоту выезжающего транспорта.

6.1.7. Осуществлять охрану объекта, а также охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки с момента начала работ до их завершения и приемки Заказчиком.

До сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы.

6.1.8. Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительно-монтажных работ.

6.1.9. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ на объекте.

6.1.10. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

6.1.11. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками, за координацию их деятельности.

6.1.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

6.1.13. Своевременно подготовить исполнительную документацию.

6.1.14. Обеспечить проведение индивидуального испытания смонтированного оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

6.1.15. По запросу Муниципального заказчика или Заказчика предоставить в 3 (трёх) дневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на объекте.

6.1.16. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- ненадлежащего качества технической (проектно-сметной) документации, представленной Заказчиком;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

6.2. В случае необходимости Подрядчик вправе ходатайствовать перед Муниципальным заказчиком о принятии последним решения о временном прекращении строительства и консервации объекта.

7.Порядок платежей и расчетов

7.1. Подрядчик в срок до 26 числа отчетного месяца предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой видов работ по форме КС-2 (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем работ (акты на скрытые работы, исполнительные съемки). Заказчик оформляет полученные документы в течение трех рабочих дней или возвращает с мотивированным отказом. В случае предоставления Подрядчиком актов после 26 числа или без исполнительной документации выполненные работы к оплате не принимаются.

Заказчик оплачивает за выполненные объемы работ Подрядчику по ф. КС-3 с учетом понижающего коэффициента – .

7.2.Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за фактически выполненные работы не позднее 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ - при условии поступления средств из бюджета Удмуртской Республики, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. Расчеты производятся перечислением денежных средств в безналичном порядке.

7.3.Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения капитального ремонта, включая устранение выявленных дефектов, не позднее 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ - при условии поступления средств из бюджета Удмуртской Республики в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

7.4. Общая сумма премии за ввод объекта в эксплуатацию составляет 1,27 % от стоимости фактически выполненных строительно–монтажных работ (рассчитывается согласно письму Минтруда СССР и Госстроя СССР от 01.01.01 года № 000 – ВК/ 1-Д). Доля Подрядчика от общей суммы премии по объекту составляет 65 % и оплачивается при условии предварительного согласования с Главным распорядителем бюджетных средств (Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики) и Муниципальным заказчиком в случае одновременного выполнения следующих условий:

- выполнения работ в сроки указанные в пункте 3.1. настоящего контракта;

- соответствия выполненных работ технической (проектно-сметной) документации;

- отсутствия замечаний по качеству выполненных работ, а также качеству используемых материалов.

7.5.Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.

7.6. Все платежи и расчеты по настоящему контракту Заказчик производит по мере поступления денежных средств от Муниципального заказчика на лицевой счет Заказчика в соответствии с графиком финансирования.

8.Производство, сдача и приемка работ

8.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

8.2.Приемка результата выполненных работ, их объема и качества требованиям ПСД, РД, РД, ГОСТов и ТУ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом в соответствии с установленным порядком. Для проверки соответствия качества выполняемых работ, требованиям, установленным государственным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3.Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о выполнении работ.

8.4.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик возводит собственными силами, в пределах цены контракта, в соответствии с утвержденным проектом организации строительства все временные здания и сооружения.

8.5.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости контракта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от технической (проектно-сметной) документации, Заказчиком к оплате не принимаются.

8.6. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, данные о проведении испытаний и др. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

8.7.За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику один экземпляр исполнительной документации, определенной РД, и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.8.Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта, строительных норм и правил.

8.9. Муниципальный заказчик вправе приостанавливать (консервировать) строительство Объекта (отдельных этапов) в случае недостаточности или отсутствия финансирования.

9.Гарантии качества по сданным работам

9.1.Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

9.2.Гарантийный срок устанавливается 5 (пять) лет с момента выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

9.3.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.

9.4.При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика в согласованный сторонами срок, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта со стороны третьих лиц.

10. Имущественная ответственность

10.1.По всем обязательствам по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и УР.

10.2.При нарушении Заказчиком обязательств по контракту он уплачивает Подрядчику:

- за необоснованную задержку начала приемки выполненных работ свыше 10 дней с момента получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче – пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости контракта за каждый день просрочки;

- за задержку расчетов за выполненные работы при наличии денежных средств на счете Заказчика – пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

10.3.При нарушении Подрядчиком обязательств по контракту он уплачивает Муниципальному заказчику:

- за несвоевременное окончание работ на объекте – пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости по контракту за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости по контракту за каждый день просрочки.

- за несвоевременное представление исполнительной документации – пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости по контракту за каждый день просрочки.

При выявлении дефектов и несвоевременном их устранении Подрядчиком Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими силами.

10.4. Подрядчик лишается премии за ввод в эксплуатацию, указанную в п.2.1 настоящего контракта в случае:

- нарушения сроков выполнения работ указанных в п. 3.1. настоящего контракта;

- допущенных отступлений выполненных работ от проектной документации;

- имеющихся замечаний по качеству выполненных работ, а также качеству используемых материалов и оборудования.

10.5. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.6. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков восстановления благоустройства, указанных в разрешении на производство земляных работ, Подрядчик несет имущественную ответственность, в т. ч. уплачивает штрафы организациям, контролирующим исполнение сроков, порядок производства и качество работ, продлевает согласования и сроки восстановления благоустройства.

10.7.Заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком за непроизведенные расчеты при отсутствии на счете целевых денежных средств, либо превышении Подрядчиком объемов выполненных работ на лимит соответствующего финансового года.

10.8. Муниципальный заказчик не несет ответственности в связи с принятием им решения о приостановлении выполнения работ на Объекте, в случае недостаточности или отсутствия финансирования из бюджета УР.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.2.Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам стороны относят: природные катастрофы, эпидемии, пожары, военные действия, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законным порядком.

11.3.Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

11.4.В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

11.5.Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

11.6.Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев, стороны должны договориться о действии настоящего контракта.

12. Расторжение контракта

12.1.Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.2. При расторжении контракта по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком работ по настоящему контракту

12.3.Прекращение действия контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего контракта.

13.Конфиденциальность

13.1.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего контракта.

13.2.Требования п.13.1 настоящего контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

14. Особые условия

14.1 Для заключения настоящего контракта Подрядчик обязан представить:

- обеспечение исполнение контракта в размере 30% начальной (максимальной) цены контракта (в том числе на период гарантийных обязательств).

14.2.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательными и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории Российской Федерации, Удмуртской Республики.

14.3. Все изменения и дополнения в настоящий контракт действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

14.4. Исполнение настоящего контракта обеспечено __________________________________

(указать способ обеспечения исполнения обязательств и реквизиты договора).

14.5.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, Стороны разрешают путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд УР.

14.6.Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

14.7. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для Муниципального заказчика и Подрядчика, два экземпляра для Заказчика.

15.Юридические адреса и реквизиты сторон

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Можгинский район»

Заказчик: Государственное учреждение «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики»

426004 УР, 1а; тел.; ;

______

Подрядчик-

__________________________	___________________	_____________________________
(должность руководителя)	(подпись)	(Ф. И.О. руководителя)
м. п.