Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
|
«УТВЕРЖДАЮ» | |
|
Глава Кемского городского поселения | |
|
_______________ | |
|
«25» октября 2010г. |
Реестровый номер аукциона: №______
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта
Выполнение подрядных работ по строительству двух 20- квартирных жилых домов в городе Кемь, ул. Гидростроителей, с условием изготовления проектно-сметной документации
|
Аукцион проводит: Администрация Кемского городского поселения |
Муниципальный заказчик: муниципальное образование «Кемское городское поселение» от имени которого выступает Администрация Кемского городского поселения |
2010 год
СОДЕРЖАНИЕ
ЧАСТЬ I. АУКЦИОН.. 3
РАЗДЕЛ I.1 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.. 3
РАЗДЕЛ I.2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА.. 17
РАЗДЕЛ I.3 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА. 27
I.3.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 27
I.3.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.. 29
I.3.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.. 31
I.3.4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.. 32
I.3.5 ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. 33
I.3.6 ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ... 34
ЧАСТЬ II. Проект государственного контракта. 35
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 47
ЧАСТЬ I. АУКЦИОН
РАЗДЕЛ I.1 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общие сведения
1.1.1 Муниципальный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, извещает всех заинтересованных лиц о намерении разместить заказ на выполнение работ для муниципальных нужд путем проведения аукциона.
1.1.2 Аукцион проводится в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.2 Вид и предмет аукциона. Место, сроки и условия выполнения работ
1.2.1 Вид и предмет аукциона, место и сроки выполнения работ указаны в Информационной карте аукциона.
1.2.2 Условия выполнения работ содержатся в Информационной карте аукциона, в проекте муниципального контракта (Часть II). Требования к выполнению работ изложены в технической части настоящей документации об аукционе (Часть III).
1.3 Законодательное регулирование
1.3.1 Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ.
1.4 Начальная (максимальная) цена контракта
1.4.1 Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.
1.5 Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1 Муниципальный заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного аукциона, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте аукциона.
1.5.2 Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в документации об аукционе (Часть II), и указан в Информационной карте аукциона.
1.6 Требования к участникам размещения заказа
1.6.1 В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением настоящего муниципального заказа, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1.6.2 Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;
- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;
- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
- выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству многоквартирных жилых домов. Стоимость указанных работ должна составлять не менее чем 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (часть 2.1. статьи 11 №94-ФЗ )
При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа)
Муниципальный заказчик в соответствии с действующим законодательством также устанавливает к участникам размещения заказа следующее требование - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Соответствующее требование также указано в Информационной карте аукциона.
1.7 Привлечение субподрядчиков к исполнению муниципального контракта
1.7.1 Участник размещения муниципального заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта субподрядчиков на условиях, указанных в Информационной карте аукциона.
1.8 Расходы на участие в аукционе и при заключении муниципального контракта
1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.
Муниципальный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.9 Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
1.9.1. Муниципальный заказчик не предоставляет преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, при участии в данном размещении заказа.
1.10 Отстранение от участия в аукционе
1.10.1 Муниципальный заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения в следующих случаях:
- в случае установления факта несоответствия участника размещения заказа требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;
- в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- в случае установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
2.1 Содержание документации об аукционе
2.1.1 Документация об аукционе включает перечисленные ниже документы, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Раздела.
|
Часть I |
Аукцион |
|
Раздел I.1 |
Общие условия проведения аукциона |
|
Раздел I.2 |
Информационная карта аукциона |
|
Раздел I.3 |
Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
|
I.3.1. |
Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе |
|
I.3.2. |
Форма заявки на участие в аукционе |
|
I.3.3. |
Форма анкеты участника размещения заказа |
|
I.3.4. |
Рекомендуемая форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа |
|
I.3.5. |
Форма предложения на выполнение работ |
|
I.3.6. |
Ведомость договорной цены |
|
Часть II |
Проект муниципального контракта. |
|
Часть III |
Техническая часть. |
|
|
|
2.1.2 Документация об аукционе предоставляется Муниципальным заказчиком со дня опубликования в газете «Советское Беломорье» и размещения на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ извещения о проведении данного открытого аукциона.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Участник размещения заказа в заявлении указывает форму предоставления документации об аукционе (в письменном или в электронном виде).
Муниципальный заказчик не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа неофициально.
2.2 Разъяснение положений документации об аукционе
2.2.1 При проведении аукциона какие-либо переговоры Муниципального заказчика или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик вправе давать разъяснения положений документации об аукционе.
2.2.2 Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Муниципальному заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Муниципальный заказчик направляет в письменной форме по адресу, указанному в запросе, или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Муниципальному заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.2.3 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Муниципальным заказчиком на сайте ://www.gorodkem.narod.ru/ с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
2.3 Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе
2.3.1 Муниципальный заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
2.3.2 В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения опубликовываются в газете «Советское Беломорье» и в течение одного дня размещаются Муниципальным заказчиком на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в газете «Советское Беломорье» и размещения на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
2.3.3 Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. При этом Муниципальный заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в аукционе так, чтобы со дня опубликования в газете «Советское Беломорье» и размещения на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
2.3.4 В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в газете «Советское Беломорье» и в течение одного дня размещаются Муниципальным заказчиком на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ а также в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.
2.3.5 Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с сайта://www.gorodkem.narod.ru/ идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ и опубликованные в газете «Советское Беломорье».
Муниципальный заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.
2.4 Отказ от проведения аукциона
2.4.1 Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в газете «Советское Беломорье» и разместивший на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Советское Беломорье» в течение пяти рабочих дней и размещается Муниципальным заказчиком на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
2.4.3 В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Муниципальным заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.
Муниципальный заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
3.1 Форма заявки на участие в аукционе
3.1.1 Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте аукциона. Заявка на участие в аукционе оформляется по формам, указанным в Разделе 1.3 настоящей документации об аукционе.
3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.2.1 Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
Вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники размещения заказа и Муниципальный заказчик, должны быть написаны на русском языке.
3.3 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.3.1 Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна:
- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.3. настоящей документации об аукционе;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.
3.3.2 Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации об аукционе, включая основные требования к работам, которые предполагается выполнить в соответствии технической частью документации об аукционе (Часть III).
3.3.3 При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
3.3.4 Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
3.4 Предложения о цене контракта
3.4.1 Направляя заявку, участник размещения заказа заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона. При этом конкретное предложение о цене контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6 настоящего Раздела.
3.4.2 Все налоги (включая НДС), пошлины и сборы, которые подрядчик по муниципальному контракту должен оплатить в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта, предлагаемую участником размещения заказа.
3.4.3 Неучтенные затраты подрядчика по муниципальному контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате Муниципальным заказчиком.
3.4.4 Участник размещения заказа предлагает цену контракта исходя из объемов работ и требований к ним, указанных в технической части документации об аукционе (Часть III).
3.4.5 Цена контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации.
3.4.6 Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.5 Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ
3.5.1 Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приведенной в Разделе I.3 настоящей документации об аукционе.
3.6 Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
3.6.1 При подготовке заявки участниками размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.6.2 Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
3.6.3 Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте аукциона.
3.6.4 Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны лежать в порядке, указанном в форме «Описи документов, представляемых для участия в аукционе».
3.6.5 Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанных участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
3.6.6 Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.6.7 Все заявки на участие в аукционе, а также документы, представленные в составе заявки на участие в аукционе, не возвращаются участнику размещения заказа, кроме отозванных участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе, а также опоздавших заявок на участие в аукционе.
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1 Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе
4.1.1 Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела, подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в газете «Советское Беломорье» и размещения на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ извещения о проведении аукциона.
4.1.2 Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.1.3 Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в аукционе в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.1.4 В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки Муниципальному заказчику с соблюдением необходимых сроков. При использовании услуг почтовой связи, датой и временем получения Муниципальным заказчиком заявки на участие в аукционе является дата и время доставки (вручения) почтового отправления Муниципальному заказчику.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пунктах 4.1.1, 4.1.3 настоящего Раздела, регистрируется уполномоченными лицами Муниципального заказчика. При этом требование предоставления документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.
Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе, в порядке поступления заявок на участие в аукционе. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу Муниципального заказчика.
По требованию участника размещения заказа лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, Муниципальным заказчиком выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дату, время, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
4.1.5 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона.
4.2 Запрет изменения заявок на участие в аукционе
4.2.1 Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.
4.3 Отзыв заявок на участие в аукционе
4.3.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, и непосредственно перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.3.2 . Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке.
Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в аукционе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие в аукционе, наименование аукциона, реестровый номер аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время подачи заявки на участие в аукционе.
Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписано участником размещения заказа или лицом, уполномоченным участником размещения заказа.
До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона, по которому подаются заявки на участие в аукционе.
4.3.3. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела.
4.3.4. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе Муниципальный заказчик сравнивает регистрационный номер заявки и регистрационный номер заявки, указанный в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в аукционе, и, если они совпадают, заявка на участие в аукционе аукционной комиссией не рассматривается.
В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена, заявка возвращается по указанному в уведомлении адресу.
4.3.5. Муниципальный заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.
4.3.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.
4.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки, полученное позднее даты и времени начала рассмотрения заявок, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, не принимается во внимание, и поданная заявка будет рассматриваться как действительная.
4.3.8. Муниципальный заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Муниципальному заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
4.4 Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием
4.4.1 Заявки, поступившие Муниципальному заказчику после дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, признаются поданными с опозданием. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке. Данные о возврате заявок на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются Муниципальным заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.
4.4.2. Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема заявок на участие в аукционе и возвращены.
4.5 Обеспечение заявок на участие в аукционе
4.5.1 В соответствии с действующим законодательством установлено требование обеспечения заявок на участие в аукционе.
Участники размещения заказа, подающие заявки на участие в аукционе, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на счет, реквизиты которого указаны в Информационной карте аукциона.
4.5.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается соответствующим платежным поручением или копией такого поручения.
4.5.3. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.
4.5.4. Муниципальный заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа, в следующих случаях и в следующие сроки:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Муниципальным заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Муниципальному заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений, указанных в пункте 4.3 настоящего Раздела;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику (ам) размещения заказа, которому (ым) отказано в допуске к участию в аукционе;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема заявок на участие в аукционе и возвращены;
- участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или (при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта) с таким участником аукциона;
- победителю аукциона (участнику аукциона, с которым заключается муниципальный контракт) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.
4.5.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта.
В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения муниципального контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
5.1 Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе при получении заявок в запечатанных конвертах
5.1.1 Если заявка на участие в аукционе поступила в запечатанном конверте, уполномоченный представитель Муниципального заказчика осуществляет вскрытие такого конверта непосредственно после его получения и производит регистрацию заявки на участие в аукционе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела.
5.2 Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
5.2.1 Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела.
5.2.2 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
5.2.3 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе и при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного аукциона, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.2.4 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:
- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.
5.2.5 Участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:
- непредоставления определенных Информационной картой аукциона документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;
- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;
- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются расхождения между обозначением значения прописью и цифрами, то аукционной комиссией принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.
5.2.6 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5.2.7 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Муниципальным заказчиком на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.2.8. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.7 настоящего Раздела, направляет такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ протокола, указанного в пункте 5.2.7 настоящего Раздела. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения муниципального контракта в соответствии с требованиями, установленными в пункт 7.2 настоящего Раздела, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае отклонения участника аукциона от заключения муниципального контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
6.1.1 Аукцион проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.
6.1.2 В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии пунктом 5.2 настоящего Раздела.
6.1.3 Аукцион проводится Муниципальным заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.
6.1.4 Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
6.1.5 Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей.
6.1.6 При регистрации аукционная комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона. Для подтверждения своих полномочий участник аукциона (его представитель) должен предоставить документ, подтверждающий его право заявлять от имени участника аукциона предложения по цене контракта, подписывать, подавать и получать от имени участника аукциона любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе. В случае предоставления доверенности, выданной от имени участника размещения заказа, доверенность рекомендуется представить по форме I.3.4, приведенной в Разделе I.3 настоящей документации.
6.1.7 Участники аукциона или их представители регистрируются в Листе регистрации.
6.1.8 При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку вправе получить только участник аукциона или его представитель. Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка.
6.1.9 Аукцион проводится путем снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить названную аукционистом цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, и назвать новую цену контракта, полученную в соответствии со сниженным «шагом аукциона».
6.1.10 Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.
6.1.11 Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.1.9. настоящего Раздела, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно поступило не позднее удара молотка аукциониста.
6.1.12 Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.1.9. настоящего Раздела, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.
6.1.13 Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
6.1.14 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.
6.1.15 При проведении аукциона Муниципальный заказчик осуществляет аудиозапись аукциона.
6.1.16 При проведении аукциона Муниципальный заказчик ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и Муниципальным заказчиком в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Муниципального заказчика, второй протокол в течение трех рабочих дней со дня подписания передается победителю аукциона.
6.1.17 В протокол заносятся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
6.1.18 Указанный протокол размещается Муниципальным заказчиком на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ в течение дня, следующего после дня подписания данного протокола.
6.1.19 Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и видеозапись аукциона.
6.1.20 Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Муниципальному заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
6.1.21 В случае, если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» был снижен в соответствии с пунктом 6.1.9. настоящего Раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал один участник, Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 6.1.16 настоящего Раздела, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Единственный участник аукциона обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в соответствии с требованиями, установленными в пункт 7.2 настоящего Раздела, и не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. В случае отклонения участника размещения заказа от заключения муниципального контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
7.1 Срок заключения контракта
7.1.1 Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, указанного в пункте 6.1.16 настоящего Раздела, направляет победителю аукциона один экземпляр данного протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
7.1.2 Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона, а также представить обеспечение исполнения муниципального контракта в соответствии с требованиями, установленными в пункте 7.2 настоящего Раздела. В случае если победитель аукциона в срок, установленный в Информационной карте аукциона, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения муниципального контракта в соответствии с требованиями, установленными в пункте 7.2 настоящего Раздела, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
7.1.3 В случае, если победитель аукциона признан в соответствии с пунктом 7.1.2 настоящего Раздела уклонившимся от заключения муниципального контракта, Муниципальный заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследние предложение о цене контракта. Муниципальный заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследние предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 7.4.1 настоящего Раздела. При этом заключение муниципального контракта в срок, предусмотренный документацией об аукционе, для участника аукциона, который сделал предпоследние предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
7.1.4 В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, был признан участником аукциона, муниципальный контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
7.1.5 В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник аукциона, муниципальный контракт должен быть заключен с единственным участником аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона.
7.1.6 Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.
7.2 Обеспечение исполнения муниципального контракта
7.2.1 В соответствии с действующим законодательством установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта. Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, Муниципальному заказчику обеспечения исполнения муниципального контракта. При этом размер обеспечения муниципального контракта устанавливается до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте аукциона.
7.2.2 Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Муниципальному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником, с которым заключается контракт, самостоятельно.
7.2.3 Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.
7.2.4 В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по муниципальному контракту и оканчиваться не ранее истечения месяца после установленного срока исполнения подрядчиком всех своих обязательств по муниципальному контракту.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
7.2.5. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем должно выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия:
- копий учредительных документов поручителя;
-документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, предоставляется также доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, представляется также документ, подтверждающий полномочия такого лица).
Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.
Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актам Российской Федерации.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.
Договор поручительства должен содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого он обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта.
Срок действия договора поручительства должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по муниципальному контракту и оканчиваться не ранее истечения месяца после установленного срока исполнения подрядчиком всех своих обязательств по муниципальному контракту.
Договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору поручительства.
7.2.6 Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта в качестве залога должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет Муниципального заказчика.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или копией такого поручения.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта в качестве залога, должны быть зачислены на счет Муниципального заказчика до заключения муниципального контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредставленным.
Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему муниципальному контракту в течение срока, установленного в информационной карте аукциона и проекте муниципального контракта. Денежные средства возвращаются Муниципальным заказчиком на основании письменного требования подрядчика в течение пяти рабочих дней после получения указанного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в письменном требовании.
7.2.7 В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий подрядчик обязуется в течение десяти банковских дней предоставить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе.
7.3 Права и обязанности Муниципального заказчика
7.3.1 После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, Муниципальный заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона либо, при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
- проведения ликвидации участника аукциона – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Раздела;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4.2 В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта.
В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследние предложение о цене контракта, от заключения контракта, направленного в соответствии с пунктом 7.1.3 настоящего Раздела, Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.
7.4.3 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 5.2 настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе, Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа с учетом положений пункта 7.2 настоящего Раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона, или по цене, согласованной с указанным участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения муниципального контракта в соответствии с требованиями, установленными в пункт 7.2 настоящего Раздела, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае отклонения участника размещения заказа от заключения муниципального контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
7.4.4. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Муниципальный заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
8.1.1 Действия (бездействия) Муниципального заказчика, аукционной комиссии могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.
РАЗДЕЛ I.2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение заказа на выполнение работ изменяют и/или дополняют положения Раздела I.1. Общие условия проведения аукциона. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе I.1 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.
|
№ п/п |
Ссылка на пункт Раздела I.1. Общие условия проведения аукциона |
Наименование пункта |
Текст пояснений |
|
1 |
Пункт 1.1.1. |
Муниципальный Заказчик: |
Муниципальное образование Кемское городское поселение от имени которого выступает Администрация Кемского городского поселения Почтовый адрес: Республика Карелия, г. Кемь, Пролетарский проспект; Контактный ; E-mail: *****@***ru Время работы Муниципального заказчика: в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время московское) Контактные лица: . |
|
2 |
Технический надзор: |
Государственное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства при Министерстве строительства Республики Карелия». Почтовый адрес: ; ; E-mail: *****@***ru | |
|
3 |
Официальный сайт Официальное печатное издание |
Официальный сайт для размещения в соответствии с действующим законодательством информации о размещении заказа:://www.gorodkem.narod.ru/ Официальное печатное издание для опубликования в соответствии с действующим законодательством информации о размещении заказа: газета «Советское Беломорье» | |
|
4 |
Пункт 1.2.1. |
Вид и предмет аукциона |
Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта выполнение подрядных работ по строительству двух 20- квартирных жилых домов в городе Кемь, ул. Гидростроителей, с условием изготовления проектно-сметной документации |
|
5 |
Пункт 1.2.1. 1.2.2 |
Место, условия и сроки выполнения работ |
Место выполнения работ: Республика Карелия, г. Кемь, ул. Гидростроителей Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта; окончание выполнения работ – декабрь 2010г. |
|
6 |
Пункт 1.4.1. |
Начальная (максимальная) цена контракта |
52 314 000,00 (пятьдесят два миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: проектирование объекта; затраты на согласование проектной документации; затраты на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения; стоимость оборудования; стоимость оснащения объекта; стоимость пусконаладочных работ; стоимость проведения необходимых лабораторных измерений и испытаний законченного строительством объекта; лимитированные затраты; прочие затраты подрядчика, в том числе, командировочные расходы, транспортные расходы и др.; все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. |
|
7 |
Пункт 6.1.9. |
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |
2 два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч семьсот) рублей или 5% начальной (максимальной) цены котракта В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить названную аукционистом цену контракта, «шаг аукциона» будет снижен аукционистом на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта. |
|
8 |
Пункт 1.5.1. |
Источники финансирования |
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средства бюджета Республики Карелия, передаваемые бюджету Кемского городского поселения; средства бюджета Кемского городского поселения. |
|
Пункт 1.5.2. |
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ |
Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте Муниципального контракта, являющегося составной частью настоящей документации об аукционе (Часть II). Оплата выполненных работ производится в российских рублях по безналичному расчету. Аванс - по муниципальному контракту предусмотрен в размере 30% от первоначальной стоимости контракта и составляет 15 пятнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысяча двести) рублей. Оплата выполненных работ - по факту приемки материалов и выполненных работ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований. | |
|
9 |
Пункт 1.2.1. |
Краткая характеристика выполняемых работ, объем работ, требования к качеству работ |
Выполнение подрядных работ по строительству двух 20- квартирных жилых домов в городе Кемь, ул. Гидростроителей, с условием изготовления проектно-сметной документации, включая в себя подготовку территории строительства, выполнение полного комплекса работ (обеспечивающего ввод объекта в эксплуатацию) по строительству объектов в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией. Требования к выполнению работ и объемы выполняемых работ представлены в технической части настоящей документации об аукционе (Часть III). |
|
10 |
Пункт 1.6.1. |
Участники размещения заказа |
В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо. |
|
11 |
Пункт 1.6. |
Требования к участникам размещения заказа | |
|
Пункт 1.6.2. |
Обязательные требования |
1) Соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, а именно, соответствие требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим работы по строительству объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 5) выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству многоквартирных жилых домов. Стоимость указанных работ должна составлять не менее чем 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей (часть 2.1. статьи 11 №94-ФЗ ) При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа) | |
|
Пункт 1.6.3. |
Требование, установленное Муниципальным заказчиком |
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 01.01.01 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа | |
|
Пункт 1.7. |
Привлечение субподрядных организаций |
Участник размещения заказа вправе передать выполнение части работ, предусмотренные муниципальным контрактом, субподрядным организациям. Участник размещения заказа вправе привлекать к исполнению муниципального контракта только субподрядные организации, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, передаваемые на субподряд. | |
|
12 |
Пункт 1.9. |
Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа |
Преимущества при участии в размещении заказа учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставлено. |
|
13 |
Пункт 3.1. |
Форма заявки на участие в аукционе |
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме на бумажном носителе. |
|
14 |
Пункт 3.3. |
Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе |
Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме I.3.2, представленной в Разделе I.3 настоящей документации об аукционе, c соблюдением требований, установленных в Разделе I.1 (Общие условия проведения аукциона) и содержать следующее: 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Сведения рекомендуется предоставить по форме, представленной в Разделе I.3. (Анкета участника размещения заказа) настоящей документации об аукционе; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении данного открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении данного открытого аукциона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. В случае если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта не является крупной сделкой, рекомендуется в составе заявки на участие в аукционе представить письмо, в котором участник размещения заказа декларирует, что указанные сделки не являются для него крупными сделками; 2. Сведения о качестве выполняемых работ. Сведения о качестве выполняемых работ представляются по форме 1.3.5. Раздела I.3.; 3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов, а именно, документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения); 4. Заявка на участие в аукционе с предложением на выполнение работ (по формам, представленным в Разделе I.3) В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах 2 – 4 пункта 1.6.2 настоящей информационной карты аукциона. |
|
15 |
Пункт 3.4. 7.3 |
Требования к предложениям о цене контракта |
Предлагаемая участником аукциона стоимость работ не должна превышать: 52 314 000,00 (пятьдесят два миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей в том числе НДС. Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта по объемам работ, представленным в технической части настоящей документации об аукционе (Часть III). Цена муниципального контракта является твердой. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену выполнения работ, предлагаемую участником размещения заказа. Участник аукциона, которому по итогам аукциона Муниципальный заказчик направит проект муниципального контракта, при заключении муниципального контракта представляет цену выполняемых работ, предложенную им в процессе торга, в соответствии с требованиями технической части документации об аукционе (Часть III) в форме ведомости договорной цены. |
|
16 |
Пункт 3.5. |
Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ |
Участник размещения заказа представляет в составе заявки на участие в аукционе предложение на выполнение работ, которое оформляется по форме I.3.5, представленной в Разделе I.3 настоящей документации об аукционе. Предложение на выполнение работ должно соответствовать требованиям настоящей документации об аукционе, включая требования к качеству работ, к сроку и объему гарантий на выполненные работы, к сроку выполнения работ. В составе предложения на выполнение работ участнику размещения заказа рекомендуется представить календарный график производства работ на весь срок выполнения работ по очередности выполнения видов работ с распределением по кварталам. График выполнения работ должен соответствовать срокам выполнения работ, указанным в Информационной карте аукциона. |
|
17 |
Пункт 3.6. |
Требования к оформлению заявок на участие в аукционе |
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов (форма I.3.1 Описи документов, предоставляемых для участия в аукционе Раздела I.3.), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. На заявке указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка, и реестровый номер аукциона следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе ______________________ (наименование аукциона). Реестровый номер аукциона ____.» Реестровый номер аукциона определяется на основании реестрового номера, который указан на титульном листе документации об аукционе. |
|
18 |
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ |
Срок предоставления гарантий качества работ должен составлять не менее не менее 60 – ти месяцев. Объем гарантий качества должен составлять 100% | |
|
19 |
Срок действия заявок на участие в аукционе |
Заявки на участие в аукционе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры аукциона и до ее завершения. Процедура аукциона завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене аукциона. | |
|
20 |
Пункт 2.2 |
Дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений документации об аукционе |
Разъяснения положений документации об аукционе предоставляются участникам размещения заказа в течение двух рабочих дней при поступлении соответствующего запроса в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, с «29» октября 2010г. по «13» ноября 2010г. |
|
21 |
Пункт 4.1. |
Срок подачи заявок на участие в аукционе |
Заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 16 ч. 00 мин. (время московское) «18» ноября 2010г. Заявки принимаются в рабочие дни с «29» октября 2010г. Заявки на участие в аукционе принимаются во время работы Муниципального заказчика. |
|
22 |
Пункт 4.1 |
Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) |
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: Республика Карелия, г. Кемь, Пролетарский проспект, . |
|
23 |
Пункт 5.2. |
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 16 ч. 00 мин. (время московское) «18» ноября 2010г. Республика Карелия, г. Кемь, Пролетарский проспект, . |
|
24 |
Пункт 6 |
Дата, время и место проведения аукциона |
10 ч. 00 мин. (время московское) «19» ноября 2010г. Республика Карелия, г. Кемь, Пролетарский проспект, . |
|
25 |
Пункт 7.1 |
Срок заключения контракта |
Муниципальный контракт заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ протокола аукциона и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. Победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта в срок не ранее чем через десять дней и не позднее пятнадцати дней со дня размещения на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ протокола аукциона. Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене контракта, в случае уклонения победителя аукциона от заключения муниципального контракта, должен подписать проект муниципального контракта в течение двух дней со дня передачи такому участнику проекта муниципального контракта. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, был признан участником аукциона, муниципальный контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на сайте ://www.gorodkem.narod.ru/ протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Участник аукциона, которому Муниципальный заказчик направил проект муниципального контракта, должен подписать проект Муниципального контракта в срок не ранее чем через десять дней и не позднее пятнадцати дней со дня размещения на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник аукциона, муниципальный контракт заключается с единственным участником аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона. Участник аукциона, которому Муниципальный заказчик направил проект муниципального контракта, должен подписать проект муниципального контракта в срок не ранее чем через десять дней и не позднее пятнадцати дней со дня размещения на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ протокола аукциона. |
|
26 |
Пункт 4.5 |
Обеспечение заявок на участие в аукционе. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки. |
Требуется обеспечение заявок на участие в аукционе. Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч семьсот) рублей НДС не облагается. Денежные средства вносятся участником размещения заказа на расчетный счет Муниципального заказчика. Реквизиты счета: Получатель: Администрация Кемского городского поселения Республики Карелия, г. Кемь, Пролетарский проспект,. Л/счет УФК по Республике Карелия (Кемское МФУ , Администрация Кемского городского поселения) Р/счет ГРКЦ НБ Республика Карелия Банка России г. Петрозаводск 212 501 000, В графе «назначение платежа» указывается: «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе. Реестровый номер аукциона ________. НДС - не облагается». Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается соответствующим платежным поручением или копией такого поручения. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. |
|
27 |
Пункт 7.2 |
Обеспечение исполнения муниципального контракта. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления. |
Требуется обеспечение исполнения муниципального контракта. Сумма обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 15 пятнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысяча двести) рублей. Победитель аукциона или участник аукциона, с которым по итогам аукциона заключается муниципальный контракт, до заключения муниципального контракта предоставляет обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи в залог Муниципальному заказчику денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения контракта не требуется. В случае принятия победителем аукциона или участником аукциона, с которым по итогам аукциона заключается муниципальный контракт, решения об обеспечении исполнения муниципального контракта денежными средствами, денежные средства в размере, указанном в настоящем пункте, вносятся участником аукциона на расчетный счет Муниципального заказчика. Реквизиты счета: Получатель: Администрация Кемского городского поселения Республики Карелия, г. Кемь, Пролетарский проспект,. Л/счет УФК по Республике Карелия (Кемское МФУ , Администрация Кемского городского поселения) Р/счет ГРКЦ НБ Республика Карелия Банка России г. Петрозаводск 212 501 000, В графе «назначение платежа» указывается: «Денежные средства для обеспечения исполнения муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению строительства объекта «два 20- квартирных жилых дома в городе Кемь по ул. Гидростроителей», НДС - не облагается». Участник аукциона прикладывает к подписанному с его стороны проекту муниципального контракта подтверждающие документы об обеспечении исполнения муниципального контракта. |
|
28 |
Пункт 3.6.3 |
Дополнительные сведения |
В связи с отсутствием действующей системы электронного документооборота с возможностью использования электронной цифровой подписи, подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа не осуществляется. |
РАЗДЕЛ I.3 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
I.3.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта по выполнению подрядных работ по строительству двух 20- квартирных жилых домов в городе Кемь, ул. Гидростроителей, с условием изготовления проектно-сметной документации
Настоящим ___________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта по выполнению подрядных работ по строительству двух 20- квартирных жилых домов в городе Кемь, ул. Гидростроителей, с условием изготовления проектно-сметной документации направляются ниже перечисленные документы:
|
№№ п\п |
Наименование |
Кол-во страниц (документа) |
Номер страницы (тома) |
|
1. |
Заявка на участие в аукционе (по форме 1.3.2. Раздела I.3.) с предложением на выполнение работ (по форме 1.3.5. Раздела I.3.) | ||
|
2. |
Сведения об участнике размещения заказа (рекомендуется представить по форме 1.3.3. Раздела I.3.) | ||
|
3. |
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении данного открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная ФНС России (для юридических лиц). | ||
|
4. |
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении данного открытого аукциона выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). | ||
|
5. |
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) | ||
|
6. |
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении данного открытого аукциона | ||
|
7. |
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, представляется также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанная руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица | ||
|
8. |
Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) | ||
|
9. |
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой | ||
|
10. |
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения) | ||
|
11. |
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа | ||
|
Всего (листов) |
- |
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель) _________________ __ (Ф. И.О.)
М. п.
I.3.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Дата, исх. номер
Муниципальному заказчику:
______________________________________
Почтовый адрес: _______________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по выполнение подрядных работ по строительству двух 20- квартирных жилых домов в городе Кемь, ул. Гидростроителей, с условием изготовления проектно-сметной документации
Реестровый номер аукциона _______________ (Реестровый номер аукциона определяется на основании реестрового номера аукциона, который указан на титульном листе документации об аукционе).
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице, __________________________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)
действующего на основании________________________________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона и в документации об аукционе. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость работ.
3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо условия выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом аукциона, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с утвержденным проектом в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
4. Если по итогам аукциона Муниципальный заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательство выполнить работы (в том числе обеспечить выполнение гарантийных обязательств) в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________________________________
(наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право Муниципального заказчика - _________________________________ запрашивать в соответствии с действующим законодательством в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в заявке сведения.
7. В случае, если мы будем признаны победителем аукциона, мы берем на себя обязательства предоставить обеспечение исполнения муниципального контракта и подписать муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений по цене контракта, в срок не ранее чем через десять дней и не позднее пятнадцати дней со дня размещения на сайте://www.gorodkem.narod.ru/ протокола аукциона.
8. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся предоставить обеспечение исполнения муниципального контракта и подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене контракта в течение двух дней со дня передачи нам проекта муниципального контракта.
9. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся в срок указанный в документации об аукционе предоставить обеспечение исполнения муниципального контракта и подписать муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе по начальной (максимальной) цене контракта или по согласованной с муниципальным заказчиком цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.
10. Мы извещены о включении сведений о:____________________________________________________
(наименование, Ф. И.О. участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения муниципального контракта при условии признания нас победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона.
11. Мы извещены о включении сведений о:____________________________________________________
(наименование, Ф. И.О. участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта при условии, если мы будем являться единственным участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе, либо единственным участником размещения заказа, признанным единственным участником аукциона.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с муниципальным заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица).
13. Настоящая заявка действительна в течение срока проведения процедуры аукциона и до подписания муниципального контракта или принятия решения об отмене аукциона.
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________________________
15. Сообщаем реквизиты счета для перечисления муниципальным заказчиком денежные средства, внесенных в качестве обеспечения нашей заявки на участие в аукционе:
Получатель: _________________________________________________________
ИНН ____________________________, КПП ______________________________
р/с _________________________________________________________________
___________________________________________________ БИК ____________
к/с __________________________________ ОКАТО ________________________
ОКПО _______________________________
16. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, согласно описи - на _____стр. (указывается количество страниц всех документов, представленных в составе заявки согласно описи).
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель) ___________________ (Ф. И.О.)
м. п. ( подпись)
I.3.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
|
1. Для юридического лица: - полное и сокращенное наименования организации - сведения об организационно-правовой форме (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) | |
|
2. Для физического лица: - Ф. И.О. участника размещения заказа - Паспортные данные участника размещения заказа | |
|
3. Место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица) |
Страна |
|
Адрес | |
|
4. Почтовый адрес участника размещения заказа |
Страна |
|
Адрес | |
|
Телефон | |
|
Факс |
По усмотрению участника размещения заказа в подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды могут быть представлены:
– формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
– акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель) ___________________ (Ф. И.О.)
м. п. (подпись)
I.3.4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
|
г. _____________________ |
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
______________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Участник размещения заказа:
______________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
доверяет ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» ____________________ г.
представлять интересы__________________________________________________________________
( (наименование участника размещения заказа)
на аукционе на право заключения муниципального контракта на _________________________________, проводимом ______________________________________, в том числе заявлять от имени доверителя предложения по цене контракта, подписывать, подавать и получать любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с выполнение настоящего поручения.
Подпись _______________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» _________________ _____ г.
Руководитель организации–участника размещения заказа
(Участник размещения заказа) __________________ ( ___________________ )
(Ф. И.О.)
М. П.
I.3.5 ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Дата, исх. номер
Муниципальному заказчику:
_________________________
_________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Участник размещения заказа _____________________________________________________________
(наименование, Ф. И.О. участника размещения заказа)
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения с ___________________________________
____________________________________________ муниципального контракта на выполнение работ по _________________________________________________________________________________________
__________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы
_________________________________________________________________________________________
(наименование, Ф. И.О. участника размещения заказа)
в лице _______________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя участника размещения заказа - юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона или участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:
|
№№ п/п |
Наименование показателя |
Данные участника размещения заказа |
Примечание |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
|
1. |
Сведения об объеме предоставления гарантии качества выполняемых работ, % |
Объем предоставления гарантии качества выполняемых работ должен соответствовать требованиям, указанным в Информационной карте аукциона | |
|
2. |
Сведения о сроке предоставления гарантии качества выполняемых работ, мес. |
Срок предоставления гарантии качества выполняемых работ должен соответствовать требованиям, указанным в Информационной карте аукциона | |
|
3. |
Сведения о сроках (периодах) выполнения работ |
Рекомендуется предоставить график производства работ по видам выполняемых работ с помесячной разбивкой на весь срок выполнения работ, который согласуется со сроками выполнения работ, указанными в Информационной карте аукциона |
Мы не имеем замечаний, влияющих на стоимость выполнения работ.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель) _________________ (Ф. И.О.)
м. п. (подпись)
I.3.6 ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Приложение б
к муниципальному контракту №______ от _____________
Ведомость договорной цены
на выполнение подрядных работ по строительству двух 20- квартирных жилых домов в городе Кемь, ул. Гидростроителей, с условием изготовления проектно-сметной документации
|
№п/п |
Номер локальной сметы |
Наименование работ и затрат |
Стоимость выполнения работ по утвержденной смете, руб. |
Стоимость выполнения работ в текущих ценах, руб. |
|
1. |
№ |
- | ||
|
2. |
№ |
- | ||
|
n |
…. |
- | ||
|
Итого: |
- | |||
|
В том числе оборудование |
- | |||
|
Затраты на строительство временных зданий и сооружений |
- | |||
|
Итого: |
- | |||
|
Удорожание работ в зимнее время |
- | |||
|
Итого: |
- | |||
|
Прочие затраты | ||||
|
Непредвиденные работы и затраты 1% |
- | |||
|
Всего |
- | |||
|
Индекс изменения стоимости выполнения работ |
- | |||
|
Итого в текущих ценах |
- | |||
|
НДС – 18% | ||||
|
Всего в текущих ценах НДС |
- |
Примечание:
1. Ведомость договорной цены составляется на основании локальных смет.
2. В Ведомость договорной цены Подрядчиком в обязательном порядке включается средства на непредвиденные работы и затраты в размере 1%.
3. На стадии заключения муниципального контракта на выполнение вышеуказанных работ форма Ведомости договорной цены (Приложение к муниципальному контракту) может быть откорректирована по согласованию сторон.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель) ___________________ (Ф. И.О.)
(подпись)
м. п.
ЧАСТЬ II. Проект муниципального контракта.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
на выполнение работ по осуществлению строительства объекта:
«строительство двух 20- квартирных жилых домов в городе Кемь, ул. Гидростроителей, с условием изготовления проектно-сметной документации»
_________ « ____ » ______________2010г.
СОДЕРЖАНИЕ:
|
СТАТЬЯ 1. СТАТЬЯ 2. СТАТЬЯ 3. СТАТЬЯ 4. СТАТЬЯ 5. СТАТЬЯ 6. СТАТЬЯ 7. СТАТЬЯ 8. СТАТЬЯ 9. СТАТЬЯ 10. СТАТЬЯ 11. СТАТЬЯ 12. СТАТЬЯ 13. СТАТЬЯ 14. СТАТЬЯ 15. СТАТЬЯ 16. СТАТЬЯ 17. СТАТЬЯ 18. СТАТЬЯ 19. СТАТЬЯ 20. |
Определения. Предмет Муниципального Контракта. Стоимость работ по Контракту. Обязательства Генерального подрядчика. Обязательства Муниципального заказчика. Обязательства Технического надзора. Проектная документация. Сроки выполнения работ. Платежи и расчеты. Производство работ. Охрана работ. Обстоятельства непреодолимой силы. Внесение изменений в Контракт. Приемка законченного объекта. Гарантии. Лицензии (сертификаты). Расторжение Контракта. Имущественная ответственность сторон. Особые условия. Приложения. |
Муниципальное образование «Кемское городское поселение» от имени которого выступает Администрация Кемского городского поселения , действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, Государственное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства при Министерстве строительства Республики Карелия» в лице __________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР, со второй стороны, и _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование подрядной организации)
свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица №_____ от _______г., именуемое в дальнейшем ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК, удовлетворяющий соответствующим требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим вид деятельности, предусмотренный настоящим Контрактом, в лице _________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с третьей стороны, по результатам открытого аукциона, Протокол № ______ от _____________г. (Приложение к настоящему Контракту), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Определения.
Понятия, применяемые в настоящем Контракте, означают следующее:
· “Муниципальный Заказчик”: Муниципальное образование «Кемское городское поселение» от имени которого выступает Администрация Кемского городского поселения Республики Карелия.
· “Технический надзор”: ______________________________________________________________.
· “Генеральный подрядчик”: __________________________________________________________,
· “Пользователь”: Юридическое лицо или учреждение, которое de facto или de jure, пользуется (будет пользоваться) объектом.
· “Сторона”: Муниципальный заказчик, Технический надзор и Генеральный подрядчик.
· “Объект”: «два 20- квартирных жилых домов в городе Кемь по ул. Гидростроителей»
· “Контракт”: настоящий документ, включая все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Муниципальным заказчиком, Техническим надзором и Генеральным подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны сторонами и в период выполнения работ.
· “Протокол”: все виды соглашений или документов, оформляемых в процессе реализации Контракта.
· “Персонал”: руководители, специалисты и необходимые для реализации Контракта рабочие, нанимаемые Генеральным подрядчиком.
· “Работы”: работы, подлежащие выполнению Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, включают проектные работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, его монтаж и пусконаладочные работы, устранение всех дефектов в период гарантийной эксплуатации, получение необходимых заключений по построенному объекту.
· “Скрытые работы”: работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих.
· “Проектная документация”: проектная документация, рабочая документация на весь объем работ по строительству Объекта, разработанная в соответствии с заданием на проектирование и исходными данными и отвечающая требованиям стандартов Российской Федерации и нормативных документов по капитальному строительству.
· “Исполнительная документация”: комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования и выполненных работ; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами Российской Федерации.
· “Одобрение”: подтверждение в письменной форме, сделанное Муниципальным заказчиком, Техническим надзором или Генеральным подрядчиком.
· “Представитель стороны”: лица, письменно уполномоченные Муниципальным заказчиком, Техническим надзором или Генеральным подрядчиком и представляющие его интересы в период реализации настоящего Контракта.
· “Акт приёмки законченного строительством объекта” – документ, о завершении Генеральным подрядчиком работ, подписанный Муниципальным заказчиком, Техническим надзором и Генеральным подрядчиком.
· “Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию” – документ, который удостоверяет окончание строительства объекта в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного объекта проектной документации, выданной тем органом, который выдал разрешение на строительство.
Статья 2. Предмет Муниципального контракта.
2.1. Генеральный подрядчик обязуется разработать проектную документацию согласно заданию на проектирование и исходным данным и на ее основе выполнить работы по строительству объектов: «двух 20- квартирных жилых домов в городе Кемь, ул. Гидростроителей», а Муниципальный заказчик совместно с Техническим надзором берут на себя обязательства принять качественно выполненные работы и обеспечить их оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта и лимитами бюджетных ассигнований.
2.2. Генеральный подрядчик обязуется на свой риск качественно выполнить все работы, определенные настоящим Контрактом, по проектированию и строительству объекта, указанного в п.2.1. Контракта (далее Объект), собственными и привлеченными силами в соответствии с условиями Контракта и утвержденной проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации.
2.3. Генеральный подрядчик обязуется на основании утвержденной проектной документации, при необходимости, разработать за свой счет проект производства работ и другую технологическую документацию в соответствии и на условиях Контракта.
2.4. Генеральный подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать их в установленном порядке в сроки, установленные п.8.1., и согласно требованиям, изложенными в приложениях к Контракту.
2.5 Генеральный подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере _____________(______________________________________________) рублей.
Обеспечение предоставляется в форме: _____________________________________________.
Статья 3. Стоимость работ по Контракту.
3.1. Стоимость поручаемых Муниципальным заказчиком работ по настоящему Контракту составляет __________________ ( _______________________ ) рублей, в том числе НДС 18% - ___________________ ( _______________________ ) рублей, включая все налоги по состоянию на день подписания Контракта, затраты на организацию производства, инфляцию и является твердой в пределах оговоренного в настоящем Контракте срока выполнения работ __________ месяцев. В стоимость работ по настоящему Контракту входит стоимость проектирования объекта, затраты на согласование проектной документации, затраты на подготовку территории строительства, затраты за технологическое присоединение к сетям электроснабжения, стоимость строительно-монтажных работ и материалов, стоимость оборудования, стоимость оснащения Объекта, стоимость пусконаладочных работ, транспортные расходы, затраты на строительство временных зданий и сооружений, удорожание работ в зимнее время, прочие затраты Генерального подрядчика, стоимость проведения необходимых лабораторных замеров и испытаний законченного строительством объекта.
3.2. В общую стоимость работ по настоящему Контракту включен резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
Дополнительные работы, необходимость выполнения которых подтверждена Техническим надзором, выполняются за счет средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренные в ведомости договорной цены.
3.3. Муниципальный заказчик в 2010г. финансирует работы по осуществлению строительства Объекта в размере ________________________ ( ________________________ ) рублей, из них:
рублей за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; рублей за счет средств бюджета Республики Карелия, передаваемых бюджету Кемского городского поселения Республики Карелия (в пределах, доведенных Министерством финансов Республики Карелия объемов бюджетных ассигнований и лимита бюджетных обязательств (по целевой статье 0 виду расходов 010)); рублей за счет средств бюджета Кемского городского поселения Республики Карелия.
3.4. Финансирование и оплата работ по настоящему Контракту осуществляется в пределах лимита бюджетных ассигнований.
Статья 4. Обязательства Генерального подрядчика.
4.1. Работы, указанные в пункте 2.1 настоящего Контракта в счет стоимости, предусмотренной статьей 3 настоящего Контракта, Генеральный подрядчик обязуется выполнить в два этапа:
4.1.1. Первый этап: проектирование объектов «два 20- квартирных жилых дома в городе Кемь по ул. Гидростроителей» в соответствии с условиями настоящего Контракта, заданием на проектирование (Приложение а к настоящему Контракту) и исходными данными.
4.1.2. Второй этап: подготовка территории строительства и выполнение полного комплекса работ по строительству объектов «два 20- квартирных жилых дома в городе Кемь по ул. Гидростроителей» в соответствии с утвержденной проектной документацией.
4.1.3 Генеральный подрядчик приступает к выполнению работ по пункту 4.1.2 настоящего Контракта после согласования в соответствии с заданием на проектирование Объекта проектной документации, указанной в пункте 4.1.1 настоящего Контракта, принятия ее Техническим надзором и утверждения Муниципальным заказчиком, получения разрешения на строительство, а также после уточнения стоимости конкретных видов работ по осуществлению строительства Объекта в пределах стоимости выполнения работ по Контракту, указанной в пункте 3 настоящего Контракта, путем составления ведомости договорной цены.
4.2. По первому этапу работ согласно пункту 4.1.1. настоящего Контракта Генеральный подрядчик:
4.2.1. Разрабатывает собственными или привлеченными силами в соответствии с заданием на проектирование (Приложение а к настоящему Контракту) и исходными данными проектную документацию, отвечающую строительным нормам и правилам, другим нормативным документам на момент передачи проектной продукции Техническому надзору и Муниципальному заказчику.
4.2.2. Информирует Технического надзора и Муниципального заказчика об изменениях в действующих нормативных документах и вносит предложения по корректировке проектной документации.
4.2.3. Сдает работы Техническому надзору и Муниципальному заказчику в порядке и объеме, соответствующем настоящему Контракту.
4.2.4. Согласовывает при необходимости проектную документацию с организациями, выдавшими технические условия, органами местного самоуправления и корректирует документацию по принятым замечаниям согласовывающих органов без изменения цены контракта.
4.2.5. В случае, если в процессе строительства объекта возникнет необходимость в выполнении дополнительных работ и они являются следствием ошибок и упущений, допущенных Генеральным подрядчиком в ходе проектирования, то их оплата возлагается на виновную сторону.
4.3 По второму этапу работ согласно пункту 4.1.2. настоящего Контракта Генеральный подрядчик:
4.3.1. Выполнит своими и привлеченными силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему, и сдаст работы Техническому надзору и Муниципальному заказчику в установленном порядке.
Несет ответственность за устранение всех дефектов в работах, происшедших по вине Генерального подрядчика, выявленных в процессе приемки Объекта и его гарантийной эксплуатации.
4.3.2. Поставит все необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, а также осуществит их приемку, разгрузку, складирование.
4.3.3. Разработает и согласует с Муниципальным заказчиком и Техническим надзором рабочий график производства работ.
4.3.4. Несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту его субподрядчиками.
4.3.5. Гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства объекта, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность.
4.3.6. Будет проводить совместно с Муниципальным заказчиком и Техническим надзором периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых на строительстве объекта материалов. При необходимости будет привлекать для проведения испытаний сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии и сертификаты.
4Устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Генерального подрядчика, или за дополнительную оплату, если они возникнут по вине третьих лиц.
4.3.8. Обеспечит выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.
4.3.9. На Генеральном подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Муниципальным заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта, который подписывается Муниципальным заказчиком не позднее трех месяцев после завершения Генеральным подрядчиком выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.3.10. Обеспечит Муниципального заказчика исполнительной и технической документацией, необходимой для эксплуатации объекта и его систем в соответствии с п.5.6. настоящего Контракта.
4.3.11. Вывезет в 3-х недельный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
4.3.12. Осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного пункта.
4.3.13. Осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ, окончательную уборку Объекта и строительной площадки от отходов строительства. Погрузка и вывоз отходов осуществляется силами Генерального подрядчика и за его счет.
4.3.14. Примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.
4.3.15. Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Контракта.
Статья 5. Обязательства Муниципального Заказчика.
Для выполнения настоящего Контракта Муниципальный заказчик:
5.1. Передаст Генеральному подрядчику в пятидневный срок с даты подписания настоящего Контракта исходные данные на проектирования Объекта.
5.2. После утверждения проектной документации окажет содействие Генеральному подрядчику в получении разрешения на строительство объекта.
5.3. Передаст Генеральному подрядчику на период строительства объекта и до ее завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.
5.4. Рассматривает и оформляет представленные Генеральным подрядчиком ежемесячные акты выполненных работ в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Контракта.
5.5. Произведет расчеты за выполненные Генеральным подрядчиком работы в порядке, предусмотренном в статьях 3 и 9 настоящего Контракта.
5.6. Передаст Генеральному подрядчику перечень исполнительной документации, необходимой для приемки объекта.
5.7. Организует сдачу - приемку объекта в эксплуатацию.
5.8. В случае аннулирования Контракта, а так же в случае приостановки работ в связи с отсутствием финансирования, принимает от Генерального подрядчика незавершенные строительно-монтажные работы и обеспечивает сохранность объекта.
5.9. Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
Статья 6. Обязательства Технического надзора.
Обязательства Технического надзора по данному контракту:
6.1. Осуществляет контроль и технический надзор за производством работ, соответствием объема, стоимости и качества работ и применяемых конструкций, изделий, материалов, поставляемого оборудования проектной документации, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ.
6.2. Принимает качественно выполненные работы.
6.3. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
6.4. Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
Статья 7. Проектная документация.
7.1. Проектная документация разрабатывается на русском языке.
7.2. Проектная документация, необходимая для выполнения работ и сдачи объекта в эксплуатацию, должна отвечать строительным нормам и правилам, принятым в Российской Федерации.
7.3. После утверждения Муниципальным заказчиком проектной документации она будет передаваться Генеральному подрядчику в количестве 1-го экземпляра.
7.4. Генеральный подрядчик не имеет права продавать или передавать проектную документацию на строительство Объекта никакой другой стороне, не участвующей в исполнении Контракта.
7.5. С подписанием акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию к Муниципальному заказчику переходят все права по использованию проектной документации, связанной со строительством данного Объекта.
В случае отстранения Генерального подрядчика от выполнения работ или аннулирования настоящего Контракта, проектная документация переходит в собственность Муниципального заказчика и по его усмотрению может быть передана другому подрядчику для выполнения работ по завершению Объекта.
Статья 8. Сроки выполнения работ.
8.1. Продолжительность выполнения работ составляет – _____ (____________) месяцев, с начала работ и до даты приемки Муниципальным заказчиком выполненных работ по строительству Объекта при условии обеспечения финансирования работ.
8.2. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты, завершены и производится в соответствии с графиком производства работ (Приложение ).
8.3. Датой окончания работ считается дата подписания Муниципальным заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта
8.4. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в график производства работ, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме.
8.5. Если задержка в выполнении работ по строительству объекта явилась следствием нарушения своих обязательств Муниципальным заказчиком или в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, то Генеральный подрядчик имеет право на продление срока завершения работ на соответствующий период.
8.6. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени, согласованные сроки будут отодвинуты соразмерно этому времени.
8.7. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2010 г. при условии полного исполнения сторонами своих обязательств.
Статья 9. Платежи и расчеты.
9.1. Авансирование работ настоящим Контрактом предусмотрено в размере 30% от первоначальной стоимости контракта и составляет 15 пятнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысяча двести) рублей.
9.2. Акты выполненных работ и материалов представляются Техническому надзору не позднее 27 числа каждого текущего месяца с приложением следующих документов:
1. Исполнительную документацию за отчетный период.
2. Копии выданных Техническим надзором предписаний и отчетов об их исполнении.
3. Ведомость изменений проектной документации с указанием наличия их согласований.
4. Акты по форме КС-2.
9.3. Основанием для предъявления счета-фактуры Генеральным подрядчиком и оплаты выполненных работ и затрат на материалы являются подписанные Генеральным подрядчиком, Муниципальным заказчиком и Техническим надзором формы №КС-2 (Акт приемки выполненных работ) и подписанные Генеральным подрядчиком, Муниципальным заказчиком №КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат), а при необходимости и другие документы, подтверждающие затраты Генерального подрядчика. Вышеуказанные формы рассматриваются Муниципальным заказчиком и Техническим надзором в течение 15 (пятнадцати) дней и предоставляются в финансовый орган для оплаты.
9.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 15-ти (пятнадцати) дней с момента подписания Муниципальным заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта при условии выполнения обязательств по п. п. 4.3.11., 4.3.13 настоящего Контракта и после поступления средств из бюджета Республики Карелия.
Статья 10. Производство работ.
10.1. Технический надзор назначает своего представителя, который совместно с Генеральным подрядчиком оформляет акты на выполненные и скрытые работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Уполномоченный Техническим надзором представитель осуществляет контроль за ведением Генеральным подрядчиком оперативной производственной документации.
Уполномоченный Муниципальным заказчиком, Техническим надзором представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
10.2. Генерального подрядчика на строительной площадке будут представлять ответственные представители Генерального подрядчика, которые от его имени будут выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ.
10.3. Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего Контракта сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Муниципального заказчика, Технического надзора и Генерального подрядчика на строительной площадке, с указанием их полномочий.
10.4. Между представителями Муниципального заказчика, Технического надзора и Генерального подрядчика будут регулярно проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов.
10.5. Генеральный подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в ст.8 настоящего Контракта.
10.6. Генеральный подрядчик при исполнении Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
Генеральный подрядчик информирует Муниципального заказчика, Технического надзора о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика, данные о наличии лицензии.
10.7. При невыполнении Генеральным подрядчиком указанного выше условия Муниципальный заказчик вправе не оплачивать ему часть работ, выполненных субподрядной организацией, по которым не представлена информация Муниципальному заказчику, Техническому надзору.
10.8. Генеральный подрядчик обеспечивает общий порядок на строительной площадке порядка.
10.9. Генеральный подрядчик письменно информирует Технического надзора за 72 часа до начала приемки отдельных ответственных конструкций, скрытых работ или систем, лабораторных исследований по мере их готовности.
Готовность принимаемых конструкций, работ и испытаний подтверждается подписанием Техническим надзором и Генеральным подрядчиком актов промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ.
Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Технического надзора, внесенного в журнал производства работ.
Если испытание или закрытие работ выполнено без подтверждения Технического надзора или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Генеральный подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Технического надзора, а затем восстановить ее.
Если в течение указанного срока представитель Технического надзора не явится для проведения промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, то представитель Генерального подрядчика составляет акт без участия Технического надзора и считает работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных работ остается за Генеральным подрядчиком.
10.10. В случае если Техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генеральный подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
Если Генеральный подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Муниципальный заказчик совместно с Техническим надзором вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Генеральным подрядчиком.
10.11. Генеральный подрядчик осуществляет уборку территории и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывозку мусора в места, указанные Муниципальным заказчиком.
10.12. С момента начала работ и до их завершения Генеральный подрядчик ведет журнал производства работ в установленном законом порядке.
Если Муниципальный заказчик, Технический надзор не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Генерального подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ или в виде отдельного документа.
Генеральный подрядчик обязуется в согласованный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Муниципальным заказчиком, Техническим надзором в журнале.
10.13. Производственно-техническая документация, оформляемая Генеральным подрядчиком в период производства работ, должна соответствовать нормативам Российской Федерации.
10.14. Генеральный подрядчик обязан за свой счет предусмотреть все необходимые мероприятия для предотвращения нанесения ущерба объекту Контракта, материалам, оборудованию, примыкающим сооружениям третьих лиц, а также возможное предотвращение от несчастных случаев в течение всего срока строительства.
10.15. Генеральный подрядчик несет полную ответственность за любые возможные повреждения, нанесенные объекту, имуществу или лицам, за все несчастные случаи на объекте и расходы по компенсации, возникшего в связи с этим ущерба в течение всего времени производства работ, за исключением форс-мажорных обстоятельств.
10.16. Замена проектных решений, материалов, изделий или оборудования на аналогичные производится только с письменного разрешения Муниципального заказчика, Технического надзора и автора проекта.
10.17. На основании и в соответствии с утвержденной Муниципальным заказчиком проектной документации, Генеральный подрядчик, должен разработать за свой счет проект производства работ, включающий, в необходимых случаях, технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.
10.18. Генеральный подрядчик, по согласованию с Муниципальным заказчиком, может привлечь к выполнению работ по подготовке технической документации организации, обладающие необходимым опытом, персоналом и оборудованием и имеющих в случаях установленных законодательством соответствующие лицензии, сертификаты и другие документы, подтверждающие правомочность этих организаций выполнять данные виды работ и услуг.
По каждой из привлекаемых для этих целей организаций Генеральный подрядчик обязан представить Муниципальному заказчику, необходимую информацию для согласования решения о возможности привлечения этой организации к выполнению данного вида работ.
Все разработанные Генеральным подрядчиком рабочие чертежи до начала производства конкретного вида работ утверждаются Муниципальным заказчиком, Техническим надзором.
Статья 11. Охрана работ.
11.1. Генеральный подрядчик обеспечит за свой счет надлежащую охрану Объекта, материалов, оборудования, техники и другого имущества на территории Объекта от начала работ до завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и подписания Муниципальным заказчиком, Техническим надзором Акта приемки законченного строительством объекта, который подписывается Муниципальным заказчиком, Техническим надзором не позднее трех месяцев после завершения Генеральным подрядчиком выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
11.2. Генеральный подрядчик возмещает ущерб, возникший из-за ненадлежащего исполнения последним обязательств по пункту 11.1.
11.3. До подписания Муниципальным заказчиком, Техническим надзором и Генеральным подрядчиком Акта приемки законченного строительством объекта, который подписывается Муниципальным заказчиком, Техническим надзором не позднее трех месяцев после завершения Генеральным подрядчиком выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Генеральный подрядчик.
11.4. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Муниципальным заказчиком Генеральному подрядчику, несёт Генеральный подрядчик.
11.5. После подписания Муниципальным заказчиком, Техническим надзором и Генеральным подрядчиком Акта приемки законченного строительством объекта Муниципальный заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.
Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, забастовок, пожаров, а также в случае принятия органами государственной власти или управления решений, препятствующих исполнению настоящего Контракта.
Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
12.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.
Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Контракта.
12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно и письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, в течение 10-ти (десяти) дней с наступления обстоятельств.
Если о непреодолимых обстоятельствах не сообщается своевременно, соответствующая сторона теряет право ссылаться на эти обстоятельства в дальнейшем.
12.4. По вопросам предъявления и рассмотрения претензий и по вопросам, связанным с освобождением от ответственности вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, применяется законодательство Российской Федерации.
Статья 13. Внесение изменений в Контракт.
13.2. Муниципальный заказчик по согласованию с Техническим надзором вправе вносить изменения в структуру работ, но не изменяющих суть проекта, с соответствующим внесением изменений в техническую документацию строящегося Объекта.
В случае необходимости внесения таких изменений Муниципальный заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное к исполнению для Генерального подрядчика.
Внесение таких изменений в совокупности не должно повлиять на стоимость или срок выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
Если в результате этих изменений возникнет необходимость в переделке ранее выполненных работ, или замене установленного оборудования, то Генеральный подрядчик составляет смету и представляет ее на рассмотрение Муниципальному заказчику.
13.3. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделяемых для финансирования работ по настоящему Контракту, стороны в соответствии с п. 767 Гражданского Кодекса РФ должны согласовать новые сроки окончания работ, что закрепляется дополнительным соглашением, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента его подписания сторонами.
13.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
Статья 14. Приемка – передача выполненных работ.
14.1. За 15 дней до полного завершения работ на Объекте Генеральный подрядчик в письменной форме уведомляет Муниципального заказчика и Технического надзора о дате готовности выполненных работ по строительству Объекта.
14.2. За 15 дней до даты готовности выполненных работ по строительству Объекта Генеральный подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику и Техническому надзору следующие документы:
- 2 экземпляра исполнительной документации (по перечню, согласованному с Муниципальным заказчиком и Техническим надзором) с письменным подтверждением соответствия передаваемой документации фактически выполненным работам; документ, подтверждающий соответствие выполненных работ по строительству Объекта требованиям технических регламентов и подписанный Генеральным подрядчиком; документ, подтверждающий соответствие параметров выполненных работ по строительству Объекта проектной документации и подписанный Генеральным подрядчиком с последующей подписью Техническим надзором; документы, подтверждающие соответствие выполненных работ по строительству Объекта параметрам проектной документации (техническим условиям) и подписанные представителями эксплуатационной, проектной организациями и организациями, осуществлявшими согласования проектной документации (по перечню, согласованному с Муниципальным заказчиком и Техническим надзором); схема, отображающая расположение построенного Объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная Генеральным подрядчиком с последующей подписью Техническим надзором; документы, удостоверяющие соответствие санитарным правилам факторов среды обитания (вода, гамма-излучение конструкций, освещенность и прочее); акт допуска энергоустановок, тепловых установок в эксплуатацию по постоянной схеме; другие документы в соответствии с нормами и правилами в строительстве.
В последствии ввод Объекта в эксплуатацию осуществляется Генеральным подрядчиком в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
При приемке – передаче выполненных работ составляется акт сверки расчетов за выполненные работы, который подписывается Генеральным подрядчиком и Муниципальным заказчиком.
Статья 15. Гарантии.
15.1. Генеральный подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами Российской Федерации; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.
15.2. Срок гарантии качества работ по настоящему Контракту устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
15.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, возникшие по вине Генерального подрядчика, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. В этом случае устранение дефектов осуществляется Генеральным подрядчиком за его счет.
Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом с участием Генерального подрядчика.
Если Генеральный подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Муниципальный заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого подрядчика за счет Генерального подрядчика по настоящему Контракту.
15.4. При отказе Генерального подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Муниципальный заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт для их подтверждения. Это не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Карелия по данному вопросу.
Статья 16. Лицензии (сертификаты).
16.1. Генеральный подрядчик, в пределах своих обязательств по Контракту, несет расходы, связанные с получением лицензий, сертификатов соответствия, соблюдением патентных прав и торговых знаков на производство строительно-монтажных работ, материалы, оборудование, комплектующие изделия, механизмы и транспортные средства, необходимые для выполнения работ.
Статья 17. Расторжение Контракта.
17.1 Муниципальный заказчик вправе в установленном законом порядке потребовать расторжения Контракта по вине Генерального подрядчика в следующих случаях:
- задержка Генеральным подрядчиком начала строительства более чем на месяц по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика; задержка Генеральным подрядчиком хода строительства по его вине, когда график производства работ или срок окончания работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на месяц; когда Генеральный подрядчик не выполняет мотивированных и обоснованных решений Муниципального заказчика или отказывается от их обсуждения; нарушение Генеральным подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектной документацией и строительным нормами Российской Федерации; аннулирование лицензий, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Генерального подрядчика прав на производство работ.
17.2. Генеральный подрядчик вправе в установленном законом порядке потребовать расторжения Контракта в следующих случаях:
- при остановке Муниципальным заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика, на срок, превышающий шесть месяцев; утраты Муниципальным заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.
17.3. В случае расторжения Контракта по причинам, указанным в пункте 17.2., Муниципальный заказчик выплачивает Генеральному подрядчику стоимость выполненных работ с учетом выделенных авансов.
17.4. При расторжении Контракта в установленном законом порядке по совместному решению сторон незавершенное строительство передается Муниципальному заказчику, который оплачивает Генеральному подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно в соответствии с условиями настоящего Контракта.
17.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне.
Контракт расторгается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 18. Имущественная ответственность сторон.
18.1. За нарушение сроков окончания выполнения работ по вине Генерального подрядчика, а также в случае нарушения Генеральным подрядчиком обязательств по устранению дефектов и недоделок, отраженных актом, Генеральный подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, исчисленной за каждый день просрочки от общей стоимости работ по Контракту.
18.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Генеральный подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Муниципальный заказчик.
18.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Муниципальным заказчиком несет Генеральный подрядчик.
18.4. Сторона, превысившая свои полномочия в рамках исполнения обязательств по данному Контракту, возмещает другой стороне все причиненные ее действиями убытки. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
18.5. Имущественная ответственность сторон за исполнение своих обязательств по другим статьям настоящего Контракта определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 19. Особые условия.
19.1. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны и экземпляр для отделения казначейства.
19.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
19.3. Любая договоренность между Муниципальным заказчиком и Генеральным подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.
19.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
19.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
19.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При сохранении разногласий их рассматривает Арбитражный суд Республики Карелия.
Статья 20. Приложения.
20.1. Документы, являющиеся обязательным приложением к настоящему Контракту:
· Приложение а- задание на проектирование;
· Приложение б- ведомость договорной цены;
· Приложение - график производства работ;
· Приложение - Протокол № _____ от _______________г.
Юридические адреса и реквизиты сторон:
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: Муниципальное образование «Кемское городское поселение» от имени которого выступает Администрация Кемского городского поселения Республики Карелия, г. Кемь, Пролетарский проспект,.
Л/счет УФК по Республике Карелия (Кемское МФУ , Администрация Кемского городского поселения) Р/счет ГРКЦ НБ Республика Карелия Банка России г. Петрозаводск
212 501 000, Глава администрации Кемского городского поселения |
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ГУ РК «Управление капитального строительства при Министерстве строительства Республики Карелия» г.Петрозаводск, ул. Энгельса, 4. УФК по Республике Карелия (Министерство финансов РК ГУ «УКС при Министерстве строительства РК» л/сч. 807.04.174.1) ГРКЦ НБ Респ. Карелия Банка России, г. Петрозаводск р/сч.
Начальник ГУ РК «Управление капитального строительства при Министерстве строительства Республики Карелия» |
|
___________________________ «____» _______________ 2010г. |
_________________________ . «____» _______________ 2010 г. |
|
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: |
|
Генеральный директор _______________________ «____» _______________ 2010 г. |
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Предметом муниципального контракта является выполнение работ по осуществлению строительства объекта «два 20- квартирных жилых дома в городе Кемь по ул. Гидростроителей» включая: проектирование объекта, подготовку территории строительства, выполнение полного комплекса работ (обеспечивающего ввод объекта в эксплуатацию) по строительству объекта «два 20- квартирных жилых дома в городе Кемь, ул. Гидростроителей» в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией.
Проектирование объекта «два 20- квартирных жилых дома в городе Кемь по ул. Гидростроителей» осуществляется в соответствии с заданием на проектирование.
|
УТВЕРЖДАЮ: Глава Кемского городского поселения ___________________ _____________ «25» октября 2010 г. |
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«два 20- квартирных жилых дома в городе Кемь по ул. Гидростроителей»
(задание для претендента)
|
№ п/п |
Перечень основных данных и требований |
Основные данные и требования |
|
1. |
Заказчик |
Муниципальное образование Кемское городское поселение от имени которого выступает Администрация Кемского городского поселения. |
|
2. |
Основание для проектирования |
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010 год. |
|
3. |
Вид строительства |
Новое строительство. |
|
4. |
Генеральная подрядная организация |
По результатам открытого аукциона |
|
5. |
Генеральная проектная организация |
По результатам открытого аукциона |
|
6. |
Стадийность проектирования |
Проектная документация, рабочая документация. |
|
7. |
Основные технико-экономические показатели объекта |
При проектировании предусмотреть: - Два малоэтажных 20 квартирных жилых дома. Не более 3-х этажей, не более 4-х секций каждый - состав квартир: однокомнатных – 10, двухкомнатных – 20, трехкомнатных - 10; - площадь (без учета лоджий и балконов) 39,4 кв. м – 1, 38,7 кв. м. – 1, 39,6 кв. м. – 1 , 40,4 кв. м.- 1, 28,7 кв. м. – 1 28,8 кв. м. – 1 28,6 кв. м. – 2 28,55 кв. м. – 1 28,65 кв. м. – 1 41,3 кв. м. - 1 41,6 кв. м. - 1, 40,8 кв. м. – 1, 40,7 кв. м – 1, 43,0 кв. м. – 1, 43,2 кв. м. – 1, 42,2 кв. м. – 1, 42,7 кв. м. – 1, 46,9 кв. м. – 2, 45,6 кв. м. – 1, 47,7 кв. м. – 1, 45,5 кв. м. – 1, 47,3 кв. м. – 1, 42,0 кв. м. – 1, 41,9 кв. м. – 2, 41, 8 кв. м. – 1, 29,9 кв. м. – 1, 29, 8 кв. м. – 1, 55,9 кв. м. – 1, 56,4 кв. м. – 1, 59,8 кв. м. – 1, 59,0 кв. м. – 1, 64,4 кв. м. – 1, 63,1 кв. м. – 1, 52,8 кв. м. - 2 53,7 кв. м. – 1, 53,2 кв. м. – 1, при этом общая площадь квартир – 1743, 8 м. кв.; - площади помещений квартир согласно СНиП , при необходимости предусмотреть помещения теплового и водомерного узлов, электрощитовой. - стоимость строительства 1 м. кв. общей площади квартир не более 30 тыс. руб. с учетом проектно-изыскательских работ. Технико-экономические показатели и стоимость строительства уточняются при разработке проекта. |
|
8. |
Требования к архитектурно-планировочному решению здания, отделке. |
Планировочные решения и отделку предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на территории РФ. |
|
9. |
Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. |
Определить проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и правилами в области проектирования и строительства с учетом климатических особенностей застраиваемой территории и с учетом следующих требований: Материал фундаментов – сборные бетонные, ленточные из блоков ФБС 24.4.6 или их аналогов, сборные деревянные несущие цокольные панели с эффективным экологически чистым утеплителем (Роквул или Парок и их аналоги) Материал стен - сборные деревянные несущие панели с эффективным экологически чистым утеплителем (Роквул или Парок и их аналоги) Материалы перегородок – ГКЛ по металлическому каркасу или их аналог Материалы перекрытий, покрытия - сборные деревянные несущие панели с эффективным экологически чистым утеплителем (Роквул или Парок и их аналоги) Конструкция кровли – двускатная из сборных деревянных ферм Материал покрытия кровли - металлопрофиль Оконные заполнения – стеклопакеты. Их тип должен соответствовать по климатическим характеристикам и обеспечивать естественную вентиляцию жилых помещений |
|
10. |
Основные требования к инженерному обеспечению здания |
Подключение здания к внешним инженерным сетям предусмотреть в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций. Внутреннее инженерное оборудование запроектировать в соответствии с действующими нормами. Пище приготовление - электрические плиты, горячее водоснабжение - электрические водонагреватели. |
|
11. |
Требования по благоустройству площадки и малым архитектурным формам |
Предусмотреть проектом в рамках градостроительного плана и требований нормативных документов. |
|
12. |
Выделение очередей и пусковых комплексов. |
Не предусматривать |
|
13. |
Указания о необходимости выполнения инженерных изысканий |
Выполнить в необходимом объеме и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.01.06г. №20. |
|
14. |
Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС. |
Не предусматривать. |
|
15. |
Перечень исходных данных, используемых при проектировании. |
- Градостроительный план земельного участка; - акт выбора земельного участка; - технические условия на электроснабжение; - технические условия на подключение к сетям водопровода и канализации; - технические условия на теплоснабжение; |
|
16. |
Указания о необходимости согласования проектной документации |
На Исполнителя возлагается: - согласование проектно-сметной документации с организациями, выдавшими технические условия, администрацией Кемского городского поселения. - проект государственной экспертизе не подлежит |
|
17. |
Состав представляемой документации |
Состав проектной документации: Разделы проектной документации разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 г., за исключением разделов: - проект организации строительства, - мероприятия по охране окружающей среды, - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, - мероприятия по обеспечению доступа инвалидов Состав сметной документации: - в уровне цен 2001 г. и в текущих ценах в ТЕР Республики Карелия. Материалы изысканий в 2-х экз. Рабочая проектно-сметная документация в 3-х экз. на бумажном носителе, в 1-м экз. на электронном носителе в формате AutoCad.. Дополнительно сметную документации на электронном носителе в формате RТF, пояснительную записку в формате Word. |
|
Исполнитель: Определяется по результатам торгов подряда |
Примечание: Рекомендуется ознакомиться с материалами, упомянутыми в задании на проектирование. Для ознакомления с указанными материалами необходимо направить письменный запрос в адрес Муниципального заказчика.


