Раздел V. Проект государственного контракта

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___ / НТП - 09

г. Анадырь от «__» ______ 2009 года

Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа» (ГУ «Чукотуправтодор»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии с Протоколом аукциона №__ от «__»_________ 2009 года, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение научно - исследовательских работ по теме: «Разработка нормативов денежных затрат и Правил их расчета при определении размера ассигнований из окружного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Чукотского автономного округа».

1.2. Требования к выполняемой работе содержатся в Техническом задании на выполнение научно - исследовательских работ по теме: «Разработка нормативов денежных затрат и Правил их расчета при определении размера ассигнований из окружного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Чукотского автономного округа» (далее – Задание), являющемся неотъемлемой частью Контракта (Приложение ).

2. Обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать Исполнителю сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств.

2.1.2. В течение двадцати дней рассмотреть готовую документацию и, в случае выявления недостатков, выдать замечания для их устранения.

2.1.3. После проверки качества и объема выполненных работ по этапам рассмотреть и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.4. Консультировать Исполнителя по вопросам выполнения работ.

2.1.5. Использовать выполненные работы на цели, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.6. Принять выполненную работу и уплатить Исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Выполнить работы надлежащего качества, в полном соответствии с Заданием и соответствующими нормативными правовыми документами качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.2.2. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

2.2.3. Согласовать основные технические решения с Заказчиком.

2.2.4. Принять все необходимые меры по предотвращению полного или частичного разглашения документации и информации или ознакомление с ними третьих лиц, не участвующих в процессе разработки концепции, без письменного согласия Заказчика и гарантирует сохранение конфиденциальности документации, информации.

2.2.5. Произвести рецензирование работ в », либо по согласованию с Заказчиком в другой организации.

2.2.6. Передать Заказчику готовую документацию в установленные настоящим Контрактом сроки.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту, определена по итогам открытого аукциона и составляет _________ рублей (сумма прописью), в том числе сумма налога на добавленную стоимость в размере 18% (восемнадцати процентов) – __________ рубля (сумма прописью).

3.2. Стоимость работ фиксированная, изменению не подлежит.

3.3. Источник финансирования - бюджет Чукотского автономного округа (региональная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Чукотского автономного округа на годы», мероприятие программы «Проектно - изыскательские работы, научно-технические, исследовательские, опытно-технологические, землеустроительные работы, диагностика, паспортизация, обследование автодорог и прочие работы (разработка сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин автотранспорта, сметных цен на материалы и конструкции, на перевозки грузов автотранспортом, разработка нормативов денежных затрат на содержание автодорог, разработка проектов организации дорожного движения, оплата различных сборов, связанных с оформлением вышеуказанных работ)».

3.4. Оплата по Контракту осуществляется поэтапно по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, в течение 10 (десяти) дней с момента поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств из окружного бюджета Чукотского автономного округа.

В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.5. После подписания Контракта Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств из окружного бюджета Чукотского автономного округа перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости Контракта.

3.6. Оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение ), на основании подписанного акта сдачи - приемки работ.

3.7. При оплате очередного этапа Заказчик удерживает часть выплаченного аванса, пропорционально объему выпол­ненных работ, согласно актам сдачи - приемки выполненных работ. После подписания акта сдачи - приемки работ, счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с момента поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств из окружного бюджета Чукотского автономного округа, в соответствии с Календарным планом по каждому этапу выполнения работ отдельно.

3.8. Окончательный расчет в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости настоящего Контракта производится после положительного заключения Государственной экспертизы и получения Заказчиком полного комплекта материалов, включая электронную версию, отредактиро­ванных по замечаниям органов экспертиз и согласований, в течение 10 (десяти) дней с момента поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств из окружного бюджета Чукотского автономного округа.

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Предусмотренная Контрактом работа должна быть выполнена в срок:

начало – 24.02.2009 года,

окончание – 01.04.2010 года.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями Задания (Приложение ).

5.2. Приемка работ производится Заказчиком поэтапно. Исполнитель в сроки, предусмотренные в Календарном плане выполнения работ (Приложение ) предоставляет Заказчику результаты выполненных работ по соответствующему этапу.

5.3. Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения акта приемки выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае если в указанный срок Исполнитель не получает от заказчика подписанный им акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

5.5. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в пятидневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

6. Ответственность Сторон.

6.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Контракте, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

6.3.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка (штрафа, пеней) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной стоимости работ по этапу. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка (штрафа, пеней) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ по этапу. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном Суде Чукотского автономного округа, если до этого Стороны не придут к взаимному соглашению.

7. Срок действия Контракта.

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 15.05.2010 года.

8. Заключительные положения.

8.1. Во всем ином, не предусмотренном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

8.2. Поименованные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Юридические адреса, телефоны и телефаксы Сторон:

Заказчика:

Чукотский автономный округ, ,

телефон/– 45 – 73,

e-mail: *****@***ru

Исполнителя:

Почтовый адрес:

Телефон, e-mail:

Банковские реквизиты Сторон:

Заказчика:

УФК по Чукотскому автономному округу (л / с 039 070 ,

р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому АО

г. Анадырь, ,

Исполнителя:

10. Подписи Сторон:

Заказчик:		Исполнитель:
Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа»
Начальник управления
___________________		__________________
«______»_________________ 2009 года		«______»______________ 2009 года
М. П.		М. П.

Приложение

к Государственному контракту

№___ / НТП – 09 от «__»_____2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка нормативов денежных затрат и Правил их расчета при определении размера ассигнований из окружного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Чукотского автономного округа»

1. Основание для разработки	1.1. Федеральный закон от 01.01.2001г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.33. 1.2. Закон Чукотского автономного округа от 01.01.2001г. "Об утверждении региональной целевой программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Чукотского автономного округа на годы".
2. Исходные данные	2.1.Перечень автомобильных дорог общего пользования Чукотского автономного округа, представляет «Заказчик». 2.2.Сведения об автомобильных дорогах общего пользования регионального значения и сооружениях на них (по формам статистической отчетности и ), представляет «Заказчик». 2.3.Ведомость мостов, представляет «Заказчик». 2.4.Ведомость водопропускных труб, представляет «Заказчик». 2.5.Территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, представляет «Заказчик». 2.6.Территориальный сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства автомобильным транспортом, представляет «Заказчик». 2.7.Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, представляет «Заказчик». 2.8.Сбор дополнительной информации необходимой для разработки нормативов денежных затрат, выполняет «Исполнитель».
3. Цель работы	Обоснование потребности в финансовых ресурсах на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Чукотского автономного округа.
4. Задачи работы	4.1.Расчет периодичности выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе автозимников продленного срока эксплуатации и автозимников по муниципальным районам Чукотского автономного округа 4.2.Разработка укрупненных расценок на содержание автомобильной дороги, автозимника продленного срока эксплуатации, автозимника и искусственных сооружений по административным районам Чукотского автономного округа 4.2.1.Расчет стоимости содержания земляного полотна, покрытия и водоотвода автомобильной дороги с гравийным покрытием V технической категории: - летний весенний осенний период на 1км в год - зимний период на 1км в год - зимний период на сильноснегозаносимых участках на 1км в год 4.2.2.Расчет стоимости содержания земляного полотна, покрытия и водоотвода автомобильной дороги с гравийным покрытием IV технической категории: - летний весенний осенний период на 1км в год - зимний период на 1км в год - зимний период на сильноснегозаносимых участках на 1км в год 4.2.3.Расчет стоимости содержания земляного полотна, покрытия и водоотвода автомобильной дороги с цементобетонным покрытием IV технической категории: - летний весенний осенний период на 1км в год - зимний период на 1км в год - зимний период на сильноснегозаносимых участках на 1км в год 4.2.4.Расчет стоимости содержания земляного полотна, покрытия и водоотвода автозимника продленного срока эксплуатации круглогодичной эксплуатации: - летний весенний осенний период на 1км в год - зимний период на 1км в год - зимний период на сильноснегозаносимых участках на 1км в год 4.2.5.Расчет стоимости подготовительных работ к открытию автозимника продленного срока эксплуатации с ограниченным сроком эксплуатации: - перед зимней эксплуатацией на 1 км - перед летней эксплуатацией на 1 км - зимний период на сильноснегозаносимых участках на 1км в год 4.2.6.Расчет стоимости содержания земляного полотна, покрытия и водоотвода автозимника продленного срока эксплуатации с ограниченным сроком эксплуатации: - летний весенний осенний период на 1км в сутки - зимний период на 1км в сутки - зимний период на сильноснегозаносимых участках на 1км в год 4.2.7.Расчет стоимости подготовительных работ к открытию сухопутного автозимника с устройством ледовых переправ через реки: - перед зимней эксплуатацией на 1 км 4.2.8.Расчет стоимости содержания сухопутного автозимника с ледовыми переправами через реки: - зимний период на 1км в сутки 4.2.9.Расчет стоимости подготовительных работ к открытию ледового автозимника по морю: - перед зимней эксплуатацией на 1 км 4.2.10.Расчет стоимости содержания ледового автозимника по морю: - зимний период на 1км в сутки 4.2.11.Расчет стоимости содержания мостов (деревянные, железобетонные, металлические, арочные с тротуарами и без них: - летний весенний осенний период на 1м2 в год - зимний период на 1м2 в год 4.2.12.Расчет стоимости содержания водопропускных труб (деревянные, железобетонные, металлические): - летний весенний осенний период на 1п. м в год - зимний период на 1п. м в год 4.2.13.Расчет стоимости содержания обстановки пути: - дорожные знаки, стойки знака: - на 1 знак/стойка летний весенний осенний период - на 1 знак/стойка зимний период - сигнальные столбики: - на 1 столбик летний весенний осенний период - на 1 столбик зимний период - барьерное ограждение: - на 1 п. м. летний весенний осенний период - на 1 п. м. зимний период 4.2.14.Расчет стоимости содержания наружного освещения: - на 1 светильник в год с воздушной линией электропередачи - на 1 светильник в год с кабельной линией электропередачи 4.3.Расчет норматива денежных затрат на содержание автомобильной дороги, автозимника продленного срока эксплуатации, автозимника, искусственных сооружений на них в ценах на 01.01.2009 года на основании разработанных укрупненных расценок указанных в пункте 4.2. 4.4.Разработка Правил расчета денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог (в том числе автозимников продленного срока эксплуатации и автозимников) общего пользования Чукотского автономного округа при определении размера ассигнований из окружного бюджета, предусматриваемых на эти цели. 4.5.Расчет нормативов денежных затрат и межремонтных сроков на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, автозимников продленного срока эксплуатации и искусственных сооружений на них применительно к территории Чукотского автономного округа.
5. Заказчик	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа».
6. Источник финансирования	Бюджет Чукотского автономного округа.
7. Отчетная документация, передаваемая Заказчику.	Научно-технический отчет в составе: 7.1.Пояснительная записка 7.2.Нормативы денежных затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования Чукотского автономного округа (в том числе автозимников продленного срока эксплуатации и автозимников) 7.3.Правила расчета денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог (в том числе автозимников продленного срока эксплуатации и автозимников) общего пользования Чукотского автономного округа при определении размера ассигнований из окружного бюджета, предусматриваемых на эти цели. 7.4.Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог (в том числе автозимников продленного срока эксплуатации и автозимников) общего пользования Чукотского автономного округа по муниципальным районам Чукотского автономного округа. 7.5.Расчет укрупненных расценок на содержание автомобильных дорог (в том числе автозимников продленного срока эксплуатации и автозимников) общего пользования Чукотского автономного округа в соответствии с пунктами 4.2.по муниципальным районам Чукотского автономного округа. 7.6.Нормативы денежных затрат на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог (в том числе автозимников продленного срока эксплуатации) общего пользования Чукотского автономного округа.
8. Рецензенты	Рецензенты по согласованию с «Заказчиком».
9. Срок выполнения работ	Начало - 24 февраля 2009 года Окончание - 01 апреля 2010 года.
10. Метод определения стоимости работ.	В ценах по состоянию на 01.01.2009 года в программном комплексе, позволяющем редактировать и производить пересчет стоимости содержания автомобильных дорог в цены последующих лет.
11. Количество экземпляров документации, передаваемых Заказчику.	4 экземпляра на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде на СD-диске в формате использованных компьютерных программ.

Заказчик:		Исполнитель:
Начальник Государственного учреждения «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа»
___________________		__________________
«______»__________________ 2009 года		«______»______________ 2009 года
М. П.		М. П.

Приложение

к Государственному контракту

№___ / НТП – 09 от «__»_____2009г.

Календарный план

научно-исследовательских работ по теме: «Разработка нормативов денежных затрат и Правил их расчета при определении размера бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Чукотского автономного округа»

п/п	Наименование этапа работ	Срок выполнения работ	Расчетная цена этапа, тыс. руб.
1	Авансирование работ в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости работ по Контракту	после подписания контракта, в течение 10 (десяти) дней с момента поступления на расчетный счет Заказчика денежных средств из окружного бюджета Чукотского автономного округа
2	Оценка фактического состояния дорожной сети. Сбор всех необходимых исходных данных. Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение программы разработки нормативов (стоимость этапа определяется Исполнителем, с учетом удержания части ранее выплаченного аванса).	01 июля 2009г.
3	Расчет периодичности выполнения работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений, разработка укрупненных расценок на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений. Согласование результатов с Заказчиком (стоимость этапа определяется Исполнителем, с учетом удержания части ранее выплаченного аванса).	01 ноября 2009г.
4	Разработка нормативов денежных затрат и Правил их расчета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. Согласование результатов с Заказчиком (стоимость этапа определяется Исполнителем, с учетом удержания части ранее выплаченного аванса).	20 декабря 2009г.
5	Устранение замечаний и сдача полного пакета документации Заказчику (стоимость этапа определяется Исполнителем, с учетом удержания части ранее выплаченного аванса).	01 февраля 2010г.
6	Окончательный расчет после положительного заключения государственной экспертизы в размере 30% от полной стоимости работ по Контракту.	01 апреля 2010г.
	ИТОГО

Заказчик:		Исполнитель:
Начальник Государственного учреждения «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа»
___________________		__________________
«______»__________________ 2009 года		«______»______________ 2009 года
М. П.		М. П.