Согласовано

Председатель ГСУ «Фонд государственного

_________________________

«_____»__________________ 2009 г.

Приложение

к распоряжению директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области

от «_____»__________ 2009 г. № ________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе на право заключить государственный контракт на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области

г. Владимир

2009 г.

Содержание

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.. 3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 3

ДОКУМЕНТАЦИя ОБ АУКЦИОНЕ.. 5

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.. 6

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.. 7

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.. 9

порядок проведения аукциона.. 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА.. 12

Прочие существенные условия аукциона. 16

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА.. 17

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.. 24

Заявка на участие в открытом аукционе.. 37

Образец ДОВЕРЕННОСТИ НА представителя УЧАСТНИКА размещения заказа 40

Договор об обеспечении заявки на участие в аукционе.. 41

Запрос на разъяснение документации об аукционе.. 44

Техническое предложение.. 45

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.. 47

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее также – федеральный закон), а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с размещением заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией.

2. Главный распорядитель бюджетных средств, уполномоченный орган, специализированная организация.

2.1. Главный распорядитель бюджетных средств (далее – заказчик), уполномоченный орган, указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Специализированная организация, указанная в Информационной карте аукциона, выполняет часть функций по организации и проведению аукциона от имени и по поручению уполномоченного органа, при этом права и обязанности возникают непосредственно у уполномоченного органа.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены распоряжением директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области от 01.01.01 г. № 60 «О создании комиссий по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Владимирской области».

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием Владимирской области для опубликования информации о проведении аукциона является РИГУ «Газета «Владимирские ведомости».

4.2. Официальным сайтом Владимирской области в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www. *****.

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается специализированной организацией в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа имеет право участвовать в аукционе как непосредственно, так и через своего представителя. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

5.3. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.4. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведении об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта в следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона;

- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением государственного контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается специализированной организацией на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения специализированная организация направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

8.4. В случае, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, специализированная организация возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона путем перечисления денежных средств на банковский счет участников размещения заказа.

ДОКУМЕНТАЦИя ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона специализированная организация на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – электронный документ), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес специализированной организации и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе;

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и уполномоченного органа, копия запроса для сведения – в адрес специализированной организации.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, в срок и по форме, указанные в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к предложениям о цене контракта (цене лота).

13.1. Направляя заявку, участник размещения заказа заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

13.2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые подрядчик по государственному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями документации об аукционе, контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта (цену лота), предлагаемую участником аукциона.

13.3. Неучтенные затраты подрядчика по государственному контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.

13.4. Цена контракта (цена лота) должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

14. Требования к описанию предмета аукциона.

14.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе: качества, технических характеристик работ, требований к их безопасности, иных показателей, связанных с определением соответствия работ потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации (техническое предложение).

14.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т. п. без соответствующего документального подтверждения.

15. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

15.1. При подготовке заявки участниками размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

15.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

15.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа указанных требований, за исключением требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

15.4. Все документы в составе заявки, подписанные уполномоченным лицом участника размещения заказа (для юридических лиц), участником размещения заказа (физическим лицом) или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа, должны иметь расшифровку подписи указанного лица.

15.5. При подготовке документов в письменной форме, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

15.6. Все документы в письменной форме в составе заявки должны быть четко напечатаны, в том числе копии документов должны быть читаемы. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

15.7. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

15.8. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа за исключением случая, предусмотренного пунктом 18 настоящей документации.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

16. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

16.1. Подача заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

– до 12.00 по московскому времени заявка подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте конкурса,

– после 12.00 по московскому времени заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или с опозданием.

16.3. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по московскому времени, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 16.2 настоящей документации.

16.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– наименование и адрес специализированной организации;

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

16.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 16.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченными лицами специализированной организации в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

16.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

16.7. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в одном конверте, в котором содержится единый комплект общих для всех заявок документов, в том числе:

– единую заявку на участие в аукционе с указанием номеров лотов;

– документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в аукционе, составленные в виде одного документа по всем лотам, с учетом требований, предусмотренных пунктом 19.3 настоящей документации.

Технические предложения могут быть оформлены по усмотрению участника размещения заказа как в виде одного документа, так и по каждому лоту отдельно.

16.8. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до момента рассмотрения заявок на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их рассмотрения.

16.9. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

16.10. Изменение участником размещения заказа своей заявки после ее подачи не допускается.

16.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном федеральным законом и настоящей документацией.

В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект государственного контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей документацией.

Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

17. Отзыв заявок на участие в аукционе.

17.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

17.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес специализированной организации;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, отзывающего заявку;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

17.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу специализированной организации, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17.4. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

17.5. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

17.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, специализированная организация обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления специализированной организации уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

18. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

18.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

18.2. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, специализированная организация обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства на банковский счет соответствующих участников размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола проведения аукциона.

19. Обеспечение заявок на участие в аукционе.

19.1. Если в Информационной карте аукциона, установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, обязаны внести денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме, в срок и на банковский счет (либо в кассу) специализированной организации, указанные в Договоре об обеспечении заявки на участие в аукционе, являющемся основанием для перечисления и возврата обеспечения заявки на участие в аукционе.

19.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией – в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате или копия такого поручения (квитанции).

19.3. Платежное поручение в разделе «Назначение платежа» должно содержать слова «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на номер и наименование аукциона, дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае оплаты обеспечения по нескольким лотам одновременно, платежное поручение (квитанция) помимо сведений, указанных выше, должно содержать номера лотов и размер обеспечения по каждому лоту в рублях либо к такому платежному поручению (квитанции) должен быть приложен реестр расчета суммы обеспечения заявки с указанием номеров, наименований лотов и суммы обеспечения по каждому лоту, скрепленный печатью и заверенный подписью уполномоченного лица.

19.4. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция – в случае наличной форме оплаты) должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

20. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

20.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в разделе 5 документации и Информационной карте аукциона, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством. Проверяется наличие в составе заявки на участие в аукционе необходимых документов и правильность их оформления.

20.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

20.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

21. Допуск к участию в аукционе.

21.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

21.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в разделе 5 настоящей документации;

– непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

21.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

21.4. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе составляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается специализированной организацией на официальном сайте.

21.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

21.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик обязан передать такому участнику аукциона проект контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей документацией. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

порядок проведения аукциона

22. Регистрация участников аукциона.

22.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

22.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

22.3. Участники аукциона – физические лица и уполномоченные представители участников аукциона – юридических лиц при регистрации предъявляют паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.

22.4. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – «аукционные номера»).

21.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона;

– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);

– выданный «аукционный номер»;

– подпись участника размещения заказа или его уполномоченного представителя.

23. Проведение аукциона.

23.1. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион ведет аукционист, выбираемый из числа членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

23.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

В случае, если в Информационной карте аукциона указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, указанном в Информационной карте аукциона, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном в пункте 23.3. настоящего раздела.

23.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта (произнесения слова «три») ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

23.4. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены государственного контракта (лота), в случаях, предусмотренных пунктом 23.2. настоящего раздела, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в целях настоящей части далее - начальная (максимальная) цена контракта), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, наименований участников аукциона, участвующих в аукционе, и их «аукционные номера». После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии;

2) Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 23.3. настоящего раздела, поднимает «аукционный номер» в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Моментом начала объявления аукционистом цены является произнесение аукционистом слова «раз», после чего участник аукциона вправе делать предложение о цене контракта путем поднятия «аукционного номера».

Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую табличку до объявления аукционистом его «аукционного номера». Участник аукциона обязан опустить аукционный номер после его объявления аукционистом.

3) Аукционист объявляет «аукционный номер» участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 23.3. настоящего раздела, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

4) Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта (произнесения слова «три») ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

23.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два или более участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, поднял «аукционный номер».

В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт.

В случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 23.2. настоящего раздела победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в Информационной карте аукциона, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении государственного контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

23.6. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

23.7. Комиссия может принять решение о приостановке проведения аукциона (лота) и объявлении перерыва.

23.8. Во время всей процедуры аукциона участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

Во время процедуры проведения аукциона участники аукциона обязаны отключить сотовые телефоны.

23.9. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

23.10. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 23.3. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

23.11. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона проект государственного контракта. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

24. Срок заключения контракта.

24.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект государственного контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт.

24.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается государственный контракт.

24.3. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

25. Обеспечение исполнения государственного контракта.

25.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Если в Информационной карте аукциона установлено, что обеспечение исполнения государственного контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается, участник аукциона, с которым заключается контракт, не вправе выбрать указанный способ обеспечения исполнения государственного контракта. В других случаях способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Заказчик, уполномоченный орган вправе в Информационной карте аукциона определить обязательства по государственному контракту, которые должны быть обеспечены.

25.2. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

25.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия государственного контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

25.4. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по государственному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока государственного контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

25.5. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей.

Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставлением победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах 8-10 пункта 15 Информационной карты аукциона, и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

25.6. Денежные средства, передаваемые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона, на счет заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка о перечислении.

25.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по государственному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по государственному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

26. Права и обязанности участника аукциона, с которым заключается государственный контракт по результатам аукциона.

26.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона, документации об аукционе и техническом предложении участника размещения заказа по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в Информационной карте аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, государственный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

26.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, либо для участия в аукционе явился только один участник, признанный участником аукциона, государственный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и техническим предложением участника размещения заказа по цене, определенной путем уменьшения начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) на 5%.

26.3. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, либо единственный участник аукциона, в срок, предусмотренный Информационной картой аукциона, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с настоящей документацией, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта. Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта также в случае, если аукцион проводился на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов и победитель аукциона или указанный участник не оплатил в установленный срок цену права на заключение контракта.

26.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения государственного контракта, то контракт может быть заключен заказчиком с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение государственного контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

27. Права и обязанности заказчика.

27.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 27.1. настоящей документации и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

27.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 27.1. настоящей документации. При этом заключение государственного контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

27.4. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

27.5. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения государственного контракта на выполнение работ, в том числе работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Прочие существенные условия аукциона.

Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения государственного контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об аукционе и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Главный распорядитель бюджетных средств:	Государственное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области»
1.1.	Место нахождения
1.2.	Почтовый адрес
1.3.	Адрес электронной почты	***@*ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(49
1.5.	Контактное лицо
2.	Уполномоченные орган:	Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области
2.1.	Место нахождения
2.2.	Почтовый адрес
2.3.	Адрес электронной почты	*****@
2.4.	Контактный телефон, факс	(49,
2.5.	Контактное лицо
3.	Специализированная организация:	ГСУ «Фонд государственного имущества Владимирской области»
3.1.	Место нахождения
3.2.	Почтовый адрес
3.3.	Адрес электронной почты	***@*ru
3.4.	Адрес сайта в сети «Интернет»	www. ***, www. ***
3.5.	Контактный телефон, факс	(49,
3.6.	Контактное лицо
4.	Предмет государственного контракта	Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области
5.	Начальная (максимальная) цена государственного контракта	72 700 000,00 рублей с НДС Начальная (максимальная) цена государственного контракта сформирована с учетом расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходов по организации размещения заказа в размере 0,5% цены государственного контракта
6.	«Шаг аукциона»	5% начальной (максимальной) цены государственного контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	Источник финансирования	Областной бюджет 2009 г, Постановление Губернатора области от13.02.09г № 000 «Об утверждении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Владимирской области на 2009 год и планируемый период годов» (п.1813)
8.	Место выполнения работ	действующая сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области
9.	Условия выполнения работ	1. Соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ с подтверждением сертификатами соответствия, техническими и градостроительными регламентами и др. в ходе исполнения государственного контракта. 2. По утвержденным нормативам (приложения №2, №3, №4, №5, №6 к проекту государственного контракта). Не учтенные нормативами работы (непредвиденные и аварийно-восстановительные) по содержанию дорог и мостов могут быть оплачены по проектно-сметной документации, но не более 10% от стоимости государственного контракта. 3.Виды работ и сроки выполнения работ, уровни зимнего содержания определяются Заказчиком (виды работ по классификации - приложение №2 к проекту государственного контракта) 4. Выполнение работ с привлечением субподрядных организаций не более 20% от общего объема работ, не предусмотренных лицензией (свидетельством) участника размещения заказа. Требования к участнику размещения заказа: - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа - выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой работ для государственных нужд, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). Требования к безопасности выполняемых работ: работы выполнять в соответствии: ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»; ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» Отраслевой дорожный методический документ «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» ГОСТ Р «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» Требования к результатам работ: Качество выполняемых работ должно соответствовать: СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: в соответствии с приложениями №1, №2, №3, №4, №5, №6 к проекту государственного контракта. Срок и объем предоставления гарантии качества работ – 1 год, 100%.
10.	Сроки выполнения работ	4 квартал, до 31 декабря 2009г
11.	Форма оплаты работ	безналичный расчет, аванс до 30% от суммы контракта на приобретение материальных запасов, в том числе песчано-соляной смеси (при наличии бюджетных ассигнований). На текущее авансирование содержания автодорог общего пользования допускается авансирование по счетам ежемесячно в размере до 8% суммы годового лимита государственного контракта (при наличии бюджетных ассигнований)
12.	Сроки оплаты работ	в течение 10 банковских дней после представления актов приемки выполненных работ при наличии бюджетных ассигнований
13.	Порядок оплаты работ	ежемесячно, по актам приемки выполненных работ (по формам КС-2, КС-3), в пределах лимита бюджетных обязательств. Оплата согласно нормативам приложение №2, №3, №4, №5. Расчеты за выполненные работы будут производиться с применением коэффициента, учитывающего процент снижения цены контракта по результатам торгов
14.	Форма подачи заявки на участие в аукционе	1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который должен содержать: а) документы в письменной форме на бумажном носителе, оформленные в соответствии с разделом 15 настоящей документации; б) электронный носитель (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения в формате. doc или. rtf. 2. Участник размещения заказа вправе в составе заявки на участие в аукционе подать в форме электронных документов на электронном носителе документы, хранящиеся в *Репозитарии документов для участия в размещении заказов для государственных и муниципальных нужд –* www. *** (далее – репозитарий)**. В этом случае предоставление данных документов в письменной форме не требуется. 3. Документы, не хранящиеся в репозитарии, подаются участником размещения заказа только в письменной форме на бумажном носителе. 4. Участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность (целостность) информации, содержащейся на электронном носителе, а также гарантирует возможность её прочтения после вскрытия конверта с заявкой на участие в аукционе. 5. Непрохождение процедуры проверки аутентичности электронного документа, поданного на электронном носителе, с электронным документом, хранящемся в репозитарии, означает, что участник размещения заказа не подал данный документ в составе заявки на участие в аукционе. В случае, если указанный документ является обязательным для предоставления в составе заявки на участие аукционе (см. пункт 15 Информационной карты аукциона) участнику размещения заказа может быть отказано в допуске к участию в аукционе.
15.	Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе	1. Заявка на участие в аукционе.* 2. Техническое предложение.* 3. Копия лицензии, подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, в случае, если требование о необходимости наличия такой лицензии предусмотрено Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами. Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных сметной документацией. При этом необходимо приложить договор о намерении на выполнение указанных работ и копию лицензии привлекаемой организации. (Наличие лицензии на Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом на выполнение следующих видов деятельности: -транспортное строительство: автомобильные дороги I-II, III-IV категорий) и (или) свидетельство о допуске к данным работам (работы по строительству автомобильных дорог). 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: – платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия, либо квитанция об оплате (в случае наличной формы оплаты) или ее копия. 8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании (протокол) на должность руководителя хозяйственного товарищества и общества, производственного кооператива либо копия приказа о назначении на должность руководителя унитарного предприятия, некоммерческой организации. 9. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 10. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц): – устав в действующей редакции на момент подачи заявки на участие в аукционе. 11. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
16.	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке)	1. Копия бухгалтерского баланса либо налоговой декларации по единому налогу на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа. 2. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 3. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 4. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия. 5. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: – договор об обеспечении заявки на участие в аукционе*.
17.	Дополнительные требования к участникам размещения заказа	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
18.	Размер обеспечения заявок	0,5 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота). Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должен быть оформлен в соответствии с требованиями пункта 19.3. настоящей документации
19.	Место подачи заявок	г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68, каб. 6
20.	Дата и время начала приема заявок	«12» ноября 2009 г. 09:00 по московскому времени
21.	Дата и время окончания приема заявок	«02» декабря 2009 г. до 09:00 по московскому времени
22.	Место рассмотрения заявок и проведения аукциона	г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68, малый актовый зал.
23.	День и время начала рассмотрения заявок	«02» декабря 2009 г. в 09:00 по московскому времени
24.	Порядок, дата и время проведения аукциона	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, «02» декабря 2009 г. в 10:00 по московскому времени. Участники аукциона или их уполномоченные представители для участия в аукционе предъявляют: паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
25.	Срок заключения контракта	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
26.	Особенности заключения контракта с единственным участником аукциона	Участник согласен с заключением контракта по цене, определенной путем уменьшения начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) на 5%, в следующих случаях: – по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, которая по результатам ее рассмотрения в установленном порядке соответствует всем требованиям Федерального закона и документации об аукционе; – на основании решения комиссии по размещению заказов к участию в аукционе допущен и признан участником аукциона только один участник, подавший заявку; – для участия в аукционе явился только один участник, признанный участником аукциона.
27.	Обеспечение исполнения контракта	Размер обеспечения исполнения государственного контракта составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Победитель аукциона на момент подписания государственного контракта обязан оформить и представить обеспечение исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта представляется на срок выполнения работ по контракту, включая гарантийный срок эксплуатации объекта. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Передача заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения осуществляется в течение 5 банковских дней на основании договора о залоге, заключенного между главным распорядителем бюджетных средств и победителем торгов. В случае обеспечения исполнения контракта в указанном размере в виде безотзывной банковской гарантии или страхования ответственности на период исполнения контракта или договора поручительства, в бухгалтерию главного распорядителя бюджетных средств передаются по акту приема-передачи подлинники безотзывной банковской гарантии или страхового полиса или договора поручительства с копиями лицензий организаций, выдавших указанные документы. Реквизиты для оформления обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту. ГУ «Владупрадор» г. Владимир Судогодское шоссе 5 р/счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
28.	Особые условия	По всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент».

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Приложения к проекту государственного контракта №2, №3, №4 приведены в приложении к документации об открытом аукционе.

Приложение

к проекту государственного контракта

от ______________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения

№ п/п

Идентификацонный номер

Наименование дорог

Протяженность по районам (км)

1

2

4

6

1

17 ОПРЗ 17Р-1

Владимир-Муром-Арзамас

121,544

2

17 ОПРЗ 17Р-2

Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума

109,300

3

17 ОП РЗ 17А-1

Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский

97,300

4

17 ОП РЗ 17А-2

Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики

125,300

5

17 ОП РЗ 17А 3

Подъезд к аэропорту

1,700

6

17 ОП Р3 17 А-4

Подъезд от автомобильной дороги "М-7 "Волга" - подъезд к г. Иваново" к специальному объекту (площадью асфальтобетонного покрытия 10163 м2)

0,308

7

17 ОПРЗ 17К-1

Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма

35,100

8

17 ОП РЗ 17К-2

Муром – «Волга»

79,200

9

17 ОП РЗ 17К-3

Касимов-Муром-Нижний Новгород

57,900

10

17 ОП РЗ 17К-4

Киржач – Александров

22,800

11

17 ОП РЗ 17К-5

Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера - «Волга»

65,800

12

17 ОП РЗ 17К 6

Гороховец – ст. Гороховец – Тумботино

12,480

13

17 ОП РЗ 17К 7

Камешково – Ляховицы – Суздаль

36,100

14

17 ОП РЗ 17К 8

Дубки – Киржач

13,700

15

17 ОП РЗ 17К 9

Кольчугино – Киржач

31,800

16

17 ОП РЗ 17К 10

Юрьев-Польский-Кольчугино

25,000

17

17 ОП РЗ 17К 11

Покров – Новоселово - Киржач

33,600

18

17 ОП РЗ 17К 12

Муром-Коржавино-Папулино-Меленки

42,900

19

17 ОП РЗ 17К 13

Торчино – Сокатово - Нерль

4,400

20

17 ОП РЗ 17К 14

Киржач – Федоровское – Финеево – Старово - Санино-"Волга"

30,454

21

17 ОП РЗ 17К 15

Бетонка – Красный Огорок – Ратьково – Заречье – Новое Сергеево

15,000

22

17 ОП РЗ 17К 16

Бетонка – Черново

7,300

23

17 ОП РЗ 17К 17

Меленки-Ляхи-Репино-Мишино-Орлово-Муром

48,950

24

17 ОП МЗ 17Н 1

Вязники - Сергиевы-Горки - Татарово

41,000

25

17 ОП МЗ 17Н 2

Мошок - Воровского - Никулино

36,190

26

17 ОП МЗ 17Н 3

Хохлово – Камешково – Ручей

42,000

27

17 ОП МЗ 17Н 4

Павловское – Эсино – Красный Маяк – Андреево – Тюрмеровка

46,500

28

17 ОП МЗ 17Н 5

Эсино – Алексеевское – Ильинское

27,800

29

17 ОП МЗ 17Н 6

Глебово – Крестниково - Сарыево-"Волга"

33,941

30

17 ОП МЗ 17Н 7

Драчево-Бутылицы-Меленки

46,300

31

17 ОП МЗ 17Н 8

Красная Горбатка-Чертково-Ольгино

29,700

32

17 ОП МЗ 17Н 9

Судогда – Вольная Артемовка – Павликово-Красное Эхо – д. Побойки

22,600

33

17 ОП МЗ 17Н 10

Собинка – Вышманово - Буланово-Коняево

18,749

34

17ОП МЗ 17Н 11

ст. Струнино –автодорога «Колокша – Верхние Дворики»

3,300

35

17 ОП МЗ 17Н 12

«Москва – Ярославль» - Лисавы – Николаевка – Лукъянцево

15,900

36

17 ОП МЗ 17Н 13

Александров – Бакшеево - Лукъянцево

11,100

37

17 ОПМЗ 17Н 14

«Москва – Ярославль» - Рупусово

20,900

38

17 ОПМЗ 17Н 15

Струнино – Площево

15,000

39

17 ОП МЗ 17Н 16

Александров – Большое Каринское – Струнино

9,000

40

17 ОП МЗ 17Н 17

Александров – Балакирево

14,100

41

17 ОП МЗ 17 Н 18

Брыковы Горы - Арсаки-Никульское (до границы с Московской обл.)

8,700

42

17 ОП МЗ 17Н 19

"Колокша-Верхние Дворики"-Покров-Долгополье

17,192

43

17ОП МЗ 17Н 20

Ст. Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево

45,300

44

17 ОП МЗ 17Н 21

«Волга» – Станки – Мстера

18,000

45

17 ОП МЗ 17Н 22

Никологоры-Бурково-Октябрьская

12,674

46

17 ОП МЗ 17Н 23

Подъезд к ж/д вокзалу ст. Вязники

4,500

47

17 ОП МЗ 17Н 24

Подъезд к г. Вязники

3,200

48

17 ОП МЗ 17Н 25

Эдон-Буторлино

7,679

49

17ОП МЗ 17Н 26

Гусь-Хрустальный – Уршельский

33,400

50

17ОП МЗ 17Н 27

Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево

66,600

51

17ОП МЗ 17Н 28

Подъезд к д. Никулино

2,500

52

17 ОП МЗ 17Н 29

«Владимир – Тума» - Старково

28,200

53

17 ОП МЗ 17Н 30

"Владимир-Тума"- Колпь

35,382

54

17 ОП МЗ 17Н 31

"Гусь-Хрустальный-Купреево" - Добрятино

15,500

55

17 ОП МЗ 17Н 32

«Владимир-Тума»-Красное Эхо - Дубасово-дом инвалидов-Большая Артемовка-Новоопокино-Семеновка

26,183

56

17 ОП МЗ 17Н 33

«Гусь-Хрустальный – Уршельский» - Тасинский

4,500

57

17 ОП МЗ 17Н 34

«Гусь-Хрустальный – Уршельский» - Тихоново – Избищи-разъезд Тасино

13,017

58

17 ОП МЗ 17Н 35

Подъезды к г. Гусь-Хрустальный

5,000

59

17 ОП МЗ 17Н 36

Северный обход г. Камешково

8,130

60

17 ОП МЗ 17Н 37

«Хохлово – Ручей» - Второво – Мирный – Круглово-Макариха-Коверино

28,150

61

17 ОП МЗ 17Н 38

Знаменское – Хмелево – Халино – Власьево - Ефремово

26,600

62

17 ОП МЗ 17Н 39

Подъезд к мемориалу гибели

2,700

63

17 ОП МЗ 17Н 40

Сенинские Дворики – Красный Октябрь – автодорога «Павловское – Тюрмеровка»

17,250

64

17 ОП МЗ 17Н 41

Сукманиха-Завалино-Ваулово (с подъездом к п. Вишневый)

23,900

65

17 ОП МЗ 17Н 42

Кольчугино-Новобусино

16,280

66

17 ОП МЗ 17Н 43

Меленки-Данилово-Синжаны-Максимово-Добрятино

33,046

67

17 ОП МЗ 17 Н 44

Бутылицы-Добрятино

5,840

68

17 ОП МЗ 17Н 45

Подъезды к г. Меленки

6,156

69

17 ОП МЗ 17Н 46

Ляхи-Дмитриевы Горы-Окшово-граница Рязанской области

32,000

70

17 ОП МЗ 17Н 47

Ковардицы-Степаньково-Чаадаево

11,300

71

17 ОП МЗ 17Н 48

Борисоглеб-Молотицы-Кондраково

16,600

72

17 ОП МЗ 17Н 49

Булатниково-Межищи-ст. Безлесная-Кондраково

17,000

73

17 ОП МЗ 17Н 50

«Волга»-Городищи

4,100

74

17 ОП МЗ 17Н 51

«Волга»-Вольгинский

3,000

75

17 ОП МЗ 17Н 52

Перново-Головино-Мячиково-Ваулово(до границы с Кольчугинским районом)

20,996

76

17 ОП МЗ 17Н 53

Малышево – Красная Горбатка

29,850

77

17 ОП МЗ 17Н 54

Красная Горбатка – Копнино – Новый Быт – Ильинское

18,515

78

17 ОП МЗ 17Н 55

Новлянка – Лобаново – Делово – Дуброво – Кондраково

10,500

79

17 ОП МЗ 17Н 56

«Колокша – Кольчугино – Александров» - Фетинино

12,000

80

17 ОП МЗ 17Н 57

Фетинино – Спасское

6,900

81

17 ОП МЗ 17Н 58

Подъезды к п. Ставрово

1,100

82

17 ОП МЗ 17Н 59

Собинка – Лакинск – Ставрово

14,700

83

17 ОП МЗ 17Н 60

Владимир-Улыбышево-Коняево

17,800

84

17 ОП МЗ 17Н 61

Подъезды к г. Судогда

3,600

85

17 ОП МЗ 17Н 62

Судогда-Чамерево

12,800

86

17 ОП МЗ 17Н 63

«Судогда-Чамерево»-Попеленки-пионерлагерь-Смыково

9,582

87

17 ОП МЗ 17Н 64

"Чамерево-Аксеново"-Исаково

4,500

88

17 ОП МЗ 17Н 65

Суздаль – Гаврилов Посад

10,500

89

17 ОП МЗ 17Н 66

"Владимир-Иваново" – Гнездилово-Туртино – Старый Двор

24,200

90

17 ОП МЗ 17Н 67

Суздаль – Гавриловское – Цибеево – Обращиха

23,000

91

17 ОП МЗ 17Н 68

«Камешково – Суздаль» - Ляховицы – Сужа

11,500

92

17 ОП МЗ 17Н 69

Подъезд к г. Суздаль

1,800

93

17 ОП МЗ 17Н 70

Западный обход г. Суздаля

3,800

94

17 ОП МЗ 17Н 71

Петровский – Менчаково

2,200

95

17 ОП МЗ 17Н 72

"Владимир-Иваново" – Порецкое-Мордыш

13,600

96

17 ОП МЗ 17Н 73

Юрьев-Польский-Семьинское-Авдотьино-"Фетинино-Спасское"

31,162

97

17 ОП МЗ 17Н 74

Юрьев-Польский-Григорово-Гаврилов Посад-Тейково

21,200

98

17 ОП МЗ 17Н 75

«Владимир-Юрьев-Польский»- ж/д переезд

2,274

99

17 ОП МЗ 17Н 76

«Камешково – Ляховицы-Суздаль» - Санино

3,207

100

17 ОП МЗ 17Н 77

Соколово-Романово

0,756

101

17 ОПМЗ 17Н 78

Ефимовская-Лукинский интернат

3,777

102

17 ОПМЗ 1Н-79

от автодороги Юрьев-Польский-Григорово-Гаврилов-Посад-Тейково в районе с. Беляницыно до административной границы Владимирской и Ивановской областей по направлению к с. Скомово

0,675

ИТОГО:

2368,089

Приложение к проекту государственного контракта от ________ № ____________

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с коэффициентом снегозаносимости

Код

Код дороги

Наименование

Протяженность(км)

К/снегозаносимости

Район

а/б

щебень

1

033873

Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума ПК0+00 - ПК284+00

22,30

1.01

Судогодский район

2

033862

Владимир-Муром-Арзамас ПК45+56 - ПК167+83

12,30

1.05

Судогодский район

3

133533

Владимир-Улыбышево-Коняево ПК0+00 - ПК178+00

17,80

1.03

Судогодский район

5

133МС4б

Ефимовская-Лукинский интернат ПК0+00 - ПК38+00

3,80

1.05

Судогодский район

6

133034Б

Подъзд к аэропорту ПК0+00 - ПК17+00

1,70

1.01

Суздальский район

7

133МЖ4В

Собинка-Вышманово-Буланово-Коняево ПК160+00- ПК187+49

2,80

1.19

Судогодский район

ИТОГО:

83,00

33

132184Б

"Колокша-Верхние Дворики"-Покров-Долгополье ПК0+00 - ПК171+92

17,20

1.16

Александровский район

34

101254а

"Москва-Ярославль"-Лисавы-Николаевка-Лукьянцево ПК0+00 - ПК159+00

15,90

1.19

Александровский район

35

101014б

"Москва-Ярославль"-Рупусово ПК0+00 - ПК209+00

14,60

6,30

1.17

Александровский район

36

101244а

Александров-Бакшеево-Лукъянцево ПК36+30 - ПК147+30

11,10

1.19

Александровский район

37

101104б

Александров-Балакирево ПК24+00 - ПК165+00

14,10

1.20

Александровский район

38

101074б

Александров-Большое Каринское-Струнино ПК0+00 - ПК90+00

9,00

1.20

Александровский район

39

118044б

Брыковы Горы-Арсаки - Никульское (до границы с Московской обл.) ПК0+00 - ПК57+00

5,70

1.16

Александровский район

40

118м44б

Брыковы Горы-Арсаки - Никульское (до границы с Московской обл.) ПК57+00 - ПК87+00

3,00

1.00

Александровский район

41

101524а

Киржач-Александров ПК181+00 - ПК234+00; ПК262+00 - ПК301+00

9,20

1.08

Александровский район

42

001853

Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики ПК775+00-ПК1028-00; ПК1088+00 - ПК1313+00

47,80

1.10

Александровский район

43

101М04в

Соколово-Романово ПК0+00 - ПК8+00

0,80

1.15

Александровский район

44

101514а

Ст. Cтрунино-автодорога "Колокша-Верхние Дворики" ПК0+00 - ПК33+00

3,30

1.20

Александровский район

45

101054б

Струнино-Площево ПК21+81 - ПК171+81

15,00

1.19

Александровский район

ИТОГО:

150,80

22,20

46

103114A

"Волга"-Станки-Мстера ПК0+00 - ПК180+00

18,00

1.18

Вязниковский район

47

103563

Вязники-Сергиевы Горки-Татарово ПК0+00 - ПК410+00

41,00

1.20

Вязниковский район

48

103MK4B

Глебово-Крестниково-Сарыево-"Волга" П196+00 - ПК241+00

0,60

3,90

1.18

Вязниковский район

49

103094В

Глебово-Крестниково-Сарыево-"Волга" П241+00 - ПК339+41

9,80

1.18

Вязниковский район

50

103543

Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-ст. Мстера-"Волга" ПК449+00 - ПК700+00

25,10

1.20

Вязниковский район

51

131024Б

Никологоры-Бурково-Октябрьская ПК0+00 - ПК126+74

12,60

1.19

Вязниковский район

52

103063

Подъезд к г. Вязники ПК0+00 - ПК32+00

3,20

1.12

Вязниковский район

53

103124Б

Подъезд к ж/д вокзалу ст. Вязники ПК0+00 - ПК45+00

4,50

1.20

Вязниковский район

54

182554A

Ст. Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево ПК0+00 - ПК453+00

45,30

1.20

Вязниковский район

55

182044Б

Эдон-Буторлино ПК0+00 - ПК76+79

7,70

1.20

Вязниковский район

ИТОГО:

167,80

3,90

56

104574A

Гороховец-ст. Гороховец-Тумботино ПК18+70 - ПК143+50

12,50

1.18

Гороховецкий район

57

004893

Муром-"Волга" ПК407+00 - ПК814+00

40,70

1.16

Гороховецкий район

ИТОГО:

53,20

58

105M34B

"Владимир-Тума"-Кр. Эхо-Дубасово-дом инвалидов-Б. Артемовка-Новоопокино-Семеновка ПК155+00-ПК262+00

10,70

1.17

Гусь-Хрустальный район

59

105084Б

"Гусь-Хрустальный-Купреево"-Добрятино ПК0+00 - ПК155+00

15,50

1.16

Гусь-Хрустальный район

60

105054B

"Гусь-Хрустальный-Уршельский"-Тасинский ПК0+00 - ПК45+00

4,50

1.01

Гусь-Хрустальный район

61

105174B

"Гусь-Хрустальный-Уршельский"-Тихоново-Избищи-разъезд Тасино ПК0+00 - ПК100+00

10,00

1.10

Гусь-Хрустальный район

62

105364Б

"Гусь-Хрустальный-Уршельский"-Тихоново-Избищи-разъезд Тасино ПК100+00 - ПК130+00

3,00

1.01

Гусь-Хрустальный район

63

005873

Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума ПК222+80 - ПК609+00

38,60

1.10

Гусь-Хрустальный район

64

105594A

Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево ПК0+00 - ПК409+00

40,90

1.07

Гусь-Хрустальный район

65

105584A

Гусь-Хрустальный-Уршельский ПК11+38 - ПК345+38

33,40

1.04

Гусь-Хрустальный район

66

105604A

Мошок-Воровского-Никулино ПК135+59 - ПК361+50

22,60

1.10

Гусь-Хрустальный район

67

105304Б

Подъезд к д. Никулино ПК0+00 - ПК25+00

2,50

1.20

Гусь-Хрустальный район

68

105264A

Подъезды к г. Гусь-Хрустальному ПК0+00 - ПК28+00

2,80

1.03

Гусь-Хрустальный район

ИТОГО:

184,50

69

111094Б

Борисоглеб - Молотицы-Кондраково ПК0+00 - ПК166+00

16,60

1.20

Муромский район

70

131154Б

Булатниково-Межищи-ст. Безлесная-Кондраково ПК0+00 - ПК90-00

9,00

1.20

Муромский район

71

131194Б

Бутылицы-Добрятино ПК0+00 - ПК58+40

5,80

1.20

Меленковский район

72

011863

Владимир-Муром-Арзамас ПК1038+50 - ПК1256+50

21,80

1.20

Муромский район

73

011863

Владимир-Муром-Арзамас ПК699+50 - ПК1038+50

33,90

1.20

Селивановский район

74

131704A

Драчево-Бутылицы-Меленки ПК0+00 - ПК124+00

12,40

1.10

Селивановский район

75

131703

Драчево-Бутылицы-Меленки ПК124+00 - ПК263+00

13,90

1.10

Меленковский район

76

011913

Касимов-Муром-Н. Новгород ПК768+00 - ПК867+00

9,90

1.10

Муромский район

77

111064Б

Ковардицы-Степаньково-Чаадаево ПК0+00 - ПК113+00

11,30

1.20

Муромский район

78

131104Б

Меленки-Данилово-Синжаны-Максимово-Добрятино ПК253+00 - ПК330+46

7,70

1.15

Меленковский район

80

183164Б

Меленки-Ляхи-Репино-Мишино-Орлово-Муром ПК350+00 - ПК411+00

6,1

1.12

Меленковский район

81

175034Б

Меленки-Ляхи-Репино-Мишино-Орлово-Муром ПК411+00 - ПК489+50

7,80

1.04

Муромский район

82

011893

Муром -"Волга" ПК22+00 - ПК407+00

38,50

1.10

Муромский район

83

111724A

Муром-Коржавино-Папулино-Меленки ПК0+00 - ПК101+00

10,10

1.20

Муромский район

ИТОГО:

204,8

84

134624Б

"Владимир-Тума"-Колпь ПК0+00 - ПК354+00

35,40

1.14

Гусь-Хрустальный район

85

134614A

"Владимир-Тума"-Старково ПК0+00 - ПК282+00

28,20

1.11

Гусь-Хрустальный район

86

034873

Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума ПК609+00 - ПК1093+00

48,40

1.04

Гусь-Хрустальный район

87

134594A

Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево ПК409+00 - ПК666+00

25,70

1.12

Гусь-Хрустальный район

88

134264A

Подъезды к г. Гусь-Хрустальному ПК0+00 - ПК22+00

2,20

1.03

Гусь-Хрустальный район

ИТОГО:

139,90

89

106174B

"Хохлово-Ручей"-Второво-Мирный - Круглово-Макариха-Коверино ПК0+00 - ПК58+00

5,80

1.10

Камешковский район

90

106084A

"Хохлово-Ручей"-Второво-Мирный - Круглово-Макариха-Коверино ПК140+00 - ПК281+50

14,20

1.10

Камешковский район

91

106174B

"Хохлово-Ручей"-Второво-Мирный - Круглово-Макариха-Коверино ПК58+00 - ПК140+00

8,20

1.10

Камешковский район

92

106644A

Камешково-Ляховицы-Суздаль ПК15+00 - ПК221+00

20,60

1.10

Камешковский район

93

106024Б

Северный обход г. Камешково ПК0+00 - ПК60+00

6,00

1.20

Камешковский район

94

106014A

Северный обход г. Камешково ПК60+00 - ПК81+30

2,10

1.10

Камешковский район

95

106633

Хохлово-Камешково-Ручей ПК0+00 - ПК214+00; ПК256+00 - ПК385+00

34,30

1.10

Камешковский район

ИТОГО:

83,00

8,20

96

107174Б

Бетонка-Красный Огорок-Ратьково-Заречье-Новое Сергеево ПК0+00 - ПК75+00

7,50

1.11

Киржачский район

97

107174Б

Бетонка-Красный Огорок-Ратьково-Заречье-Новое Сергеево ПК75+00 - ПК150+00

7,50

1.11

Киржачский район

98

107073

Бетонка-Черново ПК0+00 - ПК73+00

7,30

1.07

Киржачский район

99

107253

Дубки-Киржач ПК0+00 - ПК137+00

13,70

1.04

Киржачский район

100

107154Б

Знаменское-Хмелево-Халино-Власьево-Ефремово ПК0+00 - ПК96+00 до Хмелево

9,60

1.11

Киржачский район

101

107154Б

Знаменское-Хмелево-Халино-Власьево-Ефремово ПК96+00 - ПК266+00

17,00

1.11

Киржачский район

102

107264A

Киржач-Александров ПК45+00 - ПК181+00

13,60

1.09

Киржачский район

103

107114Б

Киржач-Федоровское-Финеево-Старово-Санино-"Волга" ПК0+00 - ПК15+40

1,54

1.18

Киржачский район

104

107114Б

Киржач-Федоровское-Финеево-Старово-Санино-"Волга" ПК15+40- ПК154+00

3,06

10,80

1.18

Киржачский район

105

107673

Кольчугино-Киржач ПК144+00 - ПК318+00

17,40

1.20

Киржачский район

106

107164Б

Подъезд к мемориалу гибели Ю А. Гагарина ПК0+00 - ПК27+00

2,70

1.00

Киржачский район

107

107654A

Покров-Новоселово-Киржач ПК181+00 - ПК351+00

17,00

1.08

Киржачский район

ИТОГО:

93,40

35,30

108

108044Б

Глебово-Крестниково-Сарыево-"Волга" ПК0+00 - ПК134+00

13,40

1.10

Ковровский район

109

108044Б

Глебово-Крестниково-Сарыево-"Волга" ПК134+00 - ПК196+00

6,20

1.10

Ковровский район

110

108544A

Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-ст. Мстера-"Волга" ПК152+00 - ПК399+00

24,70

1.11

Ковровский район

111

108544A

Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-ст. Мстера-"Волга" ПК399+00 - ПК449+00

5,00

1.11

Ковровский район

112

108544A

Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-ст. Мстера-"Волга" ПК42+00 - ПК152+00

11,00

1.11

Ковровский район

113

108694A

Павловское-Эсино-Красный Маяк-Андреево-Тюрмеровка ПК0+00 - ПК288+00

28,80

1.08

Ковровский район

114

008903

Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма ПК0+00 - ПК135+00; ПК231+00 - ПК447+00

35,10

1.17

Ковровский район

115

108104B

Сенинские Дворики-Красный Октябрь-автодорога "Павловское-Тюрмеровка" ПК0+00 - ПК790+00

7,90

1.16

Ковровский район

116

108164Б

Сенинские Дворики-Красный Октябрь-автодорога "Павловское-Тюрмеровка" ПК79+00 - ПК172+50

9,40

1.14

Ковровский район

117

108633

Хохлово-Камешково-Ручей ПК385+00 - ПК462+00

7,70

1.17

Ковровский район

118

108114A

Эсино-Алексеевское-Ильинское ПК0+00 - ПК124+00

12,40

1.09

Ковровский район

ИТОГО:

155,40

6,20

119

009853

Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики ПК345+00 - ПК775+00

43,00

1.17

Кольчугинский район

120

109673

Кольчугино-Киржач ПК0+00 - ПК144+00

14,40

1.12

Кольчугинский район

121

109064Б

Кольчугино-Новобусино ПК0+00 - ПК162+80

16,30

1.16

Кольчугинский район

122

109084Б

Сукманиха-Завалино-Ваулово(с подъездом к п. Вишневый) ПК0+00 - ПК239+00

23,90

1.16

Кольчугинский район

123

109674A

Юрьев-Польский-Кольчугино ПК122+00 - ПК282+00

16,00

1.16

Кольчугинский район

ИТОГО:

113,60

124

110703

Драчево-Бутылицы-Меленки ПК263+00 - ПК463+00

20,00

1.08

Меленковский район

125

010913

Касимов-Муром-Н. Новгород ПК288+00 - ПК768+00

48,00

1.15

Меленковский район

126

183064Б

Ляхи-Дмитриевы Горы-Окшово-граница Рязанской области ПК0+00 - ПК320+00

32,00

1.06

Меленковский район

127

110014Б

Меленки-Данилово-Синжаны-Максимово-Добрятино ПК0+00 - ПК253+00

25,30

1.19

Меленковский район

128

110714Б

Меленки-Ляхи-Репино-Мишино-Орлово-Муром ПК0+00 - ПК184+00

18,40

1.14

Меленковский район

129

183164б

Меленки-Ляхи-Репино-Мишино-Орлово-Муром ПК184+00 - ПК226+00

4,3

1,11

Меленковский район

130

183714б

Меленки-Ляхи-Репино-Мишино-Орлово-Муром ПК226+00 - ПК350+00

12,4

1,12

Меленковский район

131

110724Б

Муром-Коржавино-Папулино-Меленки ПК100+00 - ПК428+00

32,80

1.17

Меленковский район

132

110174Б

Подъезды к г. Меленки ПК00+000- ПК43+56; ПК0+00 - ПК1800

6,10

1.20

Меленковский район

ИТОГО:

199,3

133

112194Б

"Волга"- Вольгинский ПК0+00 - ПК30+00

3,00

1.20

Петушинский район

134

112084A

"Волга"- Городищи П00+00 - ПК41+00

4,10

1.02

Петушинский район

135

112114Б

Киржач-Федоровское-Финеево-Старово-Санино-"Волга" ПК153+84 - ПК304+54

15,10

1.16

Петушинский район

136

112МЬ4B

Перново-Головино-Мячиково-Ваулово (до границы с Кольчугинским районом) ПК0000 - ПК63+00

3,80

2,50

1.10

Петушинский район

137

112МН4B

Перново-Головино-Мячиково-Ваулово (до границы с Кольчугинским районом) ПК145+00 - ПК209+96

3,70

2,70

1.07

Петушинский район

138

112M84B

Перново-Головино-Мячиково-Ваулово (до границы с Кольчугинским районом) ПК63+00 - ПК145+00

0,10

8,10

1.08

Петушинский район

139

112654Б

Покров-Новоселово-Киржач ПК15+00 - ПК181+00

16,60

1.02

Петушинский район

ИТОГО:

46,40

13,30

140

131154Б

Булатниково-Межищи-ст. Безлесная-Кондраково ПК90+00 - ПК170-00

8,00

1.00

Муромский район

141

113024Б

Красная Горбатка-Копнино-Новый Быт - Ильинское ПК03+00 - ПК188-15

18,50

1.17

Селивановский район

142

113014A

Красная Горбатка-Чертково-Ольгино ПК0+00 - ПК254-00; ПК254+00 - ПК297-00

29,70

1.15

Селивановский район

143

113733

Малышево-Красная Горбатка ПК0+00 - ПК29-85

29,80

1.19

Селивановский район

144

113064Б

Новлянка-Лобаново-Делово-Дуброво-Кондраково ПК0+00 - ПК105-00

10,50

1.20

Селивановский район

145

113114A

Эсино-Алексеевское-Ильинское ПК124+00 - ПК278+00

15,40

1.18

Ковровский район

ИТОГО:

111,90

146

114164Б

"Колокша-Кольчугино-Александров"- Фетинино ПК0+00 - ПК12-00

12,00

1.19

Собинский район

147

014853

Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики ПК0+00 - ПК34-50

34,50

1.17

Собинский район

148

114204Б

Подъезды к п. Ставрово ПК0+00 - ПК02-00; ПК0+00 - ПК02-00; ПК0+00 - ПК07-00

1,10

1.20

Собинский район

149

114104Б

Собинка-Вышманово-Буланово-Коняево ПК0+00 - ПК123+00

12,30

1.08

Собинский район

150

114M94B

Собинка-Вышманово-Буланово-Коняево ПК123+00 - ПК160+00

3,70

1.01

Собинский район

151

114743

Собинка-Лакинск-Ставрово ПК0+00 - ПК35-00

3,50

1.07

Собинский район

152

166743

Собинка-Лакинск-Ставрово ПК40+00 - ПК152-00

11,20

1.09

Собинский район

153

114174Б

Фетинино-Спасское ПК0+00 - ПК69-00

3,40

3,50

1.20

Собинский район

ИТОГО:

81,70

3,50

154

133204B

"Владимир-Тума"-Кр. Эхо-Дубасово-дом инвалидов-Б. Артемовка-Новоопокино-Семеновка ПК0+00-ПК155+00

12,90

2,60

1.07

Гусь-Хрустальный район

155

115034B

"Судогда-Чамерево"- Попеленки- пионерлагерь-Смыково ПК0+00 - ПК33+00

3,30

1.04

Судогодский район

156

115M24B

"Судогда-Чамерево"- Попеленки- пионерлагерь-Смыково ПК33+00 - ПК95+82

6,30

1.06

Судогодский район

157

115МА4б

"Чамерево-Аксеново"-Исаково ПК0+00 - ПК45+00

4,50

1.05

Судогодский район

158

015862

Владимир-Муром-Арзамас ПК168+00 - ПК699+00

53,10

1.01

Судогодский район

159

115754A

Мошок-Воровского-Никулино ПК0+00 - ПК135+99

13,60

1.03

Судогодский район

160

115694A

Павловское-Эсино-Красный Маяк-Андреево-Тюрмеровка ПК288+00 - ПК465+00

17,70

1.03

Судогодский район

161

015923

Подъезды к г. Судогда ПК0+00 - ПК19+20; ПК0+00 - ПК16+80

3,60

1.01

Судогодский район

162

115014Б

Судогда-Вольная Артемовка - Павликово - Красное Эхо-д. Побойки ПК0+00 - ПК145+00

22,60

1.16

Судогодский район

163

115024Б

Судогда-Чамерево ПК0+00 - ПК128+80

12,80

1.10

Судогодский район

ИТОГО:

150,40

2,60

164

116774A

"Владимир-Иваново"-Гнездилово-Туртино-Старый Двор ПК0+00 - ПК242+00

24,20

1.17

Суздальский район

165

116094б

"Владимир-Иваново"-Порецкое-Мордыш ПК0+00 - ПК136+00

13,60

1.16

Суздальский район

166

116МД4в

"Камешково-Ляховицы-Суздаль"-Санино ПК0+00 - ПК32+00

3,20

1.10

Суздальский район

167

116МС4в

"Камешково-Суздаль"-Ляховица-Сужа ПК0+00 - ПК115+00

11,50

1.03

Суздальский район

168

016883

Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский ПК50+60 - ПК324+34

27,40

1.12

Суздальский район

169

116254Б

Западный обход г. Суздаля ПК0+00 - ПК38+00

3,80

1.12

Суздальский район

170

116644а

Камешково-Ляховицы-Суздаль ПК221+00 - ПК378+00

15,40

1.06

Суздальский район

171

116064B

Петровский-Менчаково

23,00

1.17

Суздальский район

172

116134B

Петровский-Менчаково ПК0+00 - ПК22+00

2,20

1.20

Суздальский район

173

116103

Подъезд к г. Суздалю ПК0+00 - ПК18+00

1,80

1.06

Суздальский район

174

116764A

Суздаль-Гаврилов-Посад ПК0+00 - ПК105+00

10,50

1.16

Суздальский район

175

116064B

Суздаль-Гавриловское - Цибеево-Обращиха ПК0+00 - ПК230+00

23,00

1.17

Суздальский район

175

Подъезд от автомобильной дороги "М-7 "Волга" - подъезд к г. Иваново" к специальному объекту (площадью асфальтобетонного покрытия 10163 м2)

0,308

Суздальский район

177

116784а

Торчино-Сокатово-Нерль ПК0+00 - ПК44+00

4,40

1.15

Суздальский район

ИТОГО:

162,108

2,20

178

149264B

"Владимир-Юрьев-Польский" - ж/д переезд ПК0+00 - ПК22+74

2,30

1.20

Юрьев-Польский район

179

017883

Владимир - Юрьев-Польский - Переславль - Залесский ПК324+34 - ПК678+00; ПК713+00 - ПК1058+60

69,90

1.07

Юрьев-Польский район

180

149284Б

Юрьев-Польский - Семьинское-Авдотьино-"Фетинино-Спасское" ПК0+00 - ПК148+00

14,80

1.20

Юрьев-Польский район

181

149294Б

Юрьев-Польский - Семьинское-Авдотьино-"Фетинино-Спасское" ПК148+00 - ПК278+00

13,00

1.17

Юрьев-Польский район

182

149144Б

Юрьев-Польский - Семьинское-Авдотьино-"Фетинино-Спасское" ПК278+00 - ПК311+60

3,40

1.20

Юрьев-Польский район

183

149794A

Юрьев-Польский-Григорево-Гаврилов Посад-Тейково ПК0+00 - ПК186+00

18,80

1.20

Юрьев-Польский район

184

149794A

Юрьев-Польский-Григорево-Гаврилов Посад-Тейково ПК188+00 - ПК212+00

2,40

1.20

Юрьев-Польский район

185

117мс4в

Юрьев-Польский-Григорево-Гаврилов Посад-Тейково- с. Скомово

0,68

1.00

186

149674A

Юрьев-Польский-Кольчугино ПК32+00 - ПК122+00

9,00

1.20

Юрьев-Польский район

ИТОГО:

131,88

2,40

Приложение

к проекту государственного контракта

от______________ №_________

I. В состав работ по содержанию входят:

1) по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:

а) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах; (п. п.1,1а,11,12,12а-приложение №2)

б) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах; (п.1а-приложение №2)

2) по дорожным одеждам:

а) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов; (п. п.3, 3а-приложение №2)

б) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов (п. п.13-15в-приложение №2)

3) по элементам обустройства автомобильных дорог:

а) очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков; (п. п.3, 3а-приложение №2)

б) очистка и мойка ограждений, катафотов, светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением; наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений, удерживающие буфера; исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений, замена светоотражающих элементов на ограждениях, замена светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением, уборка наносного грунта у ограждений и удерживающих буферов; очистка, устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бордюров; (п. п.9а, 9б,9в-приложение №2)

II. В состав работ по зимнему содержанию входят:

1) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; (нормативы №1,2,3- приложение №3)

2) распределение противогололедных материалов; (нормативы №1,2- приложение №3)

3) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов; (нормативы №4,5- приложение №3)

4) очистка от снега и льда элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов; (нормативы №1,2,3,4,5,6,7- приложение №4)

5) круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью, патрульная снегоочистка; (нормативы №1,2,3- приложение №3)

Заявка на участие в открытом аукционе*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить государственный контракт на _____________________________________________________________________________________

(указать наименование предмета аукциона)

для нужд ______________________________________________________________________________,

(указать наименование заказчика)

_______________________________________________________________________________________,

(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф. И.О. – для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _________________________________________________________________________________,

(указать должность, Ф. И.О. уполномоченного лица, подписывающего заявку от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании _____________________________________________________________ (далее – участник размещения заказа), предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта государственного контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем**:

1) в отношении участника размещения заказа не осуществляется проведение ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

4) внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта в соответствии законодательством Российской Федерации и нашими учредительными документами не является для нас крупной сделкой.***

3. Сведения об участнике размещения заказа:****

Полное фирменное наименование

Сокращенное наименование

Юридический адрес

Почтовый адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты (при наличии)

Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)

Регистрационные данные:

– дата и номер свидетельства о государственной регистрации

– место государственной регистрации

– номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика

– ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО

Банковские реквизиты:

– наименование обслуживающего банка

– расчетный счет

– корреспондентский счет

– БИК

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия участником размещения заказа уполномочен ________________________________ _______________________________________________________________________________________

(должность, Ф. И.О., контактный телефон)

5. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе:

№

п/п

Наименование документа

Стр.

В письменной форме на бумажном носителе:

1.

Заявка на участие в открытом аукционе.

2.

Техническое предложение.

…

….

В форме электронного документа на электронном носителе:

№

п/п

Наименование документа

Архивный номер документа в «Репозитарии документов по размещению заказов Владимирской области»

1.

…

……

В электронной форме на электронном носителе:

№

п/п

Наименование документа

1.

Копия технического предложения

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_________________________________________________________________________________

должность подпись

М. П.

Образец ДОВЕРЕННОСТИ НА представителя УЧАСТНИКА размещения заказа

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

__________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________

(место выдачи доверенности)

__________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_______________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________________ «____» ____________г.

представлять интересы ___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить государственный контракт на _______________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

для нужд _______________________________________________________________________________

(указать наименование заказчика)

который состоится «______»_____________________________________ г.

(указывается дата рассмотрения заявок на участие в аукционе)

В целях выполнения данного поручения __________________________________ уполномочен:

– подать заявку на участие в аукционе;

– подписывать от имени доверителя все документы в составе заявки на участие в аукционе, в том числе заявку в целом;

– участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта.

Подпись ___________________________ ________________________ удостоверяю.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ г.

Подпись доверителя _____________________________________ ( ___________________ )

должность, подпись (Ф. И.О.)

М. П.

Договор об обеспечении заявки на участие в аукционе

г. Владимир «____»_____________ г.

Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области», именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», , действующего на основании Устава и договора, заключенного с Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________________

(полное наименование – для юридического лица; Ф. И.О., паспортные данные – для физического лица)

именуемое в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице ____________________________________

(указать должность, ФИО)

действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями открытого аукциона ________________________________ _ (далее – аукцион), который состоится «___»_______________ г., Участник размещения заказа предоставляет обеспечение заявки на участие в данном аукционе путем перечисления на расчетный счет Специализированной организации или путем внесения в кассу Специализированной организации денежных средств в сумме ____________________________________ (сумма прописью) в срок – не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе.

1.2. Факт внесения Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате либо квитанцией – в случае наличной формы оплаты.

1.3. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция – в случае наличной форме оплаты) должно быть подано Участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются Специализированной организацией Участнику размещения заказа путем перечисления денежных средств на его банковский счет в следующих случаях и в следующие сроки:

2.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона.

2.1.2. В случае отзыва Участником размещения заказа заявки на участие в аукционе в порядке, установленном документацией об аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня поступления Специализированной организации уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

2.1.3. В случае отказа Участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2.1.4. В случае если Участник размещения заказа не стал победителем аукциона, за исключением, если Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

2.1.5. В случае если Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем аукциона.

2.1.6. В случае если Участник размещения заказа подал заявку после окончания срока приема заявок на участие в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

2.1.7. В случае если Участник размещения заказа стал единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, и допущен к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта.

2.1.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только Участника размещения заказа – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта.

2.1.9. В случае если в аукционе участвовал только Участник размещения заказа – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта.

2.1.10. В случае признания Участника размещения заказа победителем аукциона – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта.

2.1.11. В случае если Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта и победитель аукциона отказался от заключения контракта – в течение пяти рабочих дней со дня подписания государственного контракта с Участником размещения заказа.

2.2. В указанных в пункте 2.1. случаях денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются Участнику размещения заказа на банковский счет, указанный в разделе 5 настоящего договора.

2.3. В случае внесения Участником размещения заказа денежных средств в кассу Специализированной организации ответственность за их получение в случаях и в сроки, указанные в пп. 2.1.1.-2.1.11. настоящего договора, лежит на Участнике размещения заказа.

2.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и остаются в распоряжении Специализированной организации в случае, если:

2.4.1. Участник размещения заказа признан победителем аукциона, и он уклоняется от заключения государственного контракта.

2.4.2. Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, и он уклоняется, от заключения государственного контракта при отказе победителя от заключения контракта.

2.4.3. Участник размещения заказа признан единственным участником аукциона или был единственным участником аукциона, и он уклоняется от заключения государственного контракта.

2.5. По соглашению сторон денежные средства, подлежащие возврату в соответствии с п. п. 2.1.7.-2.1.11. договора, могут быть частично зачтены Специализированной организацией в счет исполнения обязательств по оплате расходов по организации размещения заказа в соответствии с условиями государственного контракта.

2.6. К обеспечению заявки на участие в аукционе не применяются правила неосновательного обогащения.

2.7. Участник размещения заказа, получивший право заключить государственный контракт по результатам аукциона, в течение одного рабочего дня со дня заключения контракта обязан в письменной форме (по факсу) сообщить об этом Специализированной организации.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров, а в случае невозможности переговоров – в суде по месту нахождения Специализированной организации.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами всех обязательств, предусмотренных договором, или по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

«Специализированная организация»:

ГСУ «Фонд государственного имущества Владимирской области»

г. Владимир,

ул. Большая Московская, д. 68

,

, ,

р/с № во Владимирском отделении № 8611 г. Владимир,

к/с № , БИК

«Участник размещения заказа»:

__________________________________________

наименование

__________________________________________

почтовый адрес

__________________________________________

банковские реквизиты

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Председатель ГСУ «Фонд

госимущества области»

_________________________

И. о. главного бухгалтера

__________________________

__________________________________________

__________________________________________

подпись уполномоченного лица с расшифровкой должности

Главный бухгалтер

__________________________________________

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику

Уполномоченному органу

Копия: Специализированной организации

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить государственный контракт на ____________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ для нужд _______________________________________________________________________________ (дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе – «___»_____________2009 г. в __:__ по московскому времени):

№

п/п

Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т. п.)

Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить

Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе

1.

2.

3.

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_________________________________________________________________________________

должность подпись

М. П.

Техническое предложение

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить государственный контракт на выполнение работ __________________________________________________

_________________________________________________________________, в том числе условия и порядок

(указывается предмет аукциона)

проведения настоящего аукциона, мы ______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________________,

(указать должность, Ф. И.О. уполномоченного лица, подписывающего заявку от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании _____________________________________________________________, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения государственного контракта:

1. Наименование работ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(Участник размещения заказа приводит наименование и описание выполняемых работ)

2. Условия оплаты работ:

2.1. Условия финансирования (авансирование работ и т. д.) __________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2.2.Порядок оплаты работ _____________________________________________________________________

3. Сроки выполнения работ (в т. ч. по этапам):

3.1. Срок начала работ ________________________________________________________________________

3.2. Срок окончания работ _____________________________________________________________________

4. Место выполнения работ ___________________________________________________________________

5. Качество работ:

5.1. Мероприятия по обеспечению качества ______________________________________________________

(Участник размещения заказа приводит описание, какие основные строительные материалы и изделия будут использоваться им при производстве работ, представить описание их качественных характеристик, в том числе ГОСТ или ТУ, указывает название их производителя или торговую марку. По усмотрению участника подтверждается копиями сертификатов соответствия на указанные материалы. Участник размещения заказа приводит описание действующую у него систему контроля качества выполняемых работ, закупаемых материалов и изделий. Подтверждается положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества и т. д.)

5.2. Методы и технология выполнения работ _____________________________________________________

(Участник размещения заказа приводит описание применяемых технологий и технических решений, методов производства работ. Участник размещения заказа приводит перечень государственных стандартов, СНИП, правил производства строительно-монтажных работ, санитарных и других норм и правил, которые он будет соблюдать при выполнении работ. Описывается, каким образом будут выполняться требования Заказчика, изложенные в документации об аукционе.)

5.3. Организационно-технологическая схема производства работ*_______________________________ ____________________________________________________________________________________________ (Участник размещения заказа приводит описание, какие организационные решения будут использоваться (каким образом будет осуществлена подготовка производства работ). По усмотрению Участника указывается, сколько специалистов и каких специальностей будут задействовано для выполнения работ. Также представляется описание (перечень) техники, применяемой для выполнения работ, которая подтверждается формой ОС-6 «Инвентарная карточка учёта объекта основных средств», договором аренды, проката, лизинга.)

5.4.Требования по безопасности ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(Участник размещения заказа приводит описание, какие мероприятия по обеспечению безопасности работ будут предприняты.)

6. Гарантии качества работ:

6.1. Срок предоставления гарантии качества работ _________________________________________________

(Участник размещения заказа указывает продолжительность гарантийного периода)

6.2. Объем предоставления гарантии качества работ _______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

(Участник размещения заказа указывает объём предоставления гарантий качества выполняемых работ и свои обязанности по содержанию объекта в гарантийный период. В подтверждение данных Участник может приложить любые документы по своему усмотрению.)

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

___________________________________________________________________________________

должность подпись

М. П.

«___»_______________________г.

Приложение

к распоряжению директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области

от «_____»__________ 2009 г. № ________

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА*

на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области

г. Владимир «____» _________ 2009 года

Государственное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, . А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ, Федеральным законом от 01.01.2001г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствие с Протоколом открытого аукциона № _____от «___» ________ 2009 года заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области с дорожными элементами и сооружениями на них (согласно прилагаемого перечня Приложение , являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта), обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение транспортных средств.

1.2. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта в период с 2009 года по 31 декабря 2009 года.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ, указанных в п. 1.1 настоящего государственного контракта в пределах работ, отраженных в сметах на выполнение работ и утвержденных нормативах на содержание, либо по другим согласованным обеими сторонами порядкам и методам, условиями настоящего государственного контракта и иными приложениями к нему.

Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего государственного контракта (в пределах лимитов бюджетных ассигнований)

1.4. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации.

2. Управление контрактом

2.1. Интересы Заказчика по управлению настоящим государственным контрактом представляет зам. начальника ГУ «Владупрадор» , который с момента заключения настоящего государственного контракта будет принимать непосредственное участие в приемке выполненных работ, в том числе через штат инженеров, выполняющих технический надзор за выполнением работ по настоящему государственному контракту.

2.2. Интересы Подрядчика по настоящему государственному контракту представляет _____________________________________________________________________________.

2.3. Подрядчик при исполнении настоящего государственного контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, при этом общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд не должен превышать 20 % от стоимости настоящего государственного контракта.

3. Стоимость контракта

3.1. Цена настоящего государственного контракта установлена на основании протокола открытого аукциона № _____ от «____» ________2009 года, является твердой и составляет _____________________________________ рублей с учетом НДС.

Цена включает в себя стоимость работ и все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

4. Порядок приемки и оплаты работ

4.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. Приемка работ по содержанию автомобильных дорог производится комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика. По усмотрению Заказчика возможно привлечение других организаций.

Перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочены осуществлять технический надзор за проведением работ по содержанию автомобильных дорог, утверждается Приказом начальника ГУ «Владупрадор» и доводится до сведения Подрядчика.

4.3. Для подписания акта приемки выполненных работ по объектам содержания Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- предписания, выданные Заказчиком за отчетный период;

- паспорта и сертификаты на используемые строительные материалы и изделия;

- журналы лабораторного контроля;

- результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, конструкций и изделий;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- общий журнал работ;

- результаты геодезических и геометрических промеров;

- прочие документы имеющие отношение к предмету контракта по требованию Заказчика.

Приемка скрытых работ производится по конструктивным элементам, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Заказчик направляет своего представителя для приемки выполненных работ подлежащих закрытию. В случае неявки представителя Заказчика акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.

Освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва, следует производить непосредственно перед производством следующих работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (представитель Заказчика не был проинформирован об этом или проинформирован с опозданием), то Подрядчик обязан открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, по требованию Заказчика и восстановить конструкцию за свой счет.

К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов и конструкций, а также другие документы о качестве продукции.

Акты приемки скрытых работ составляются Подрядчиком в количестве, необходимом для получения каждой из сторон одного экземпляра.

Перечни видов работ, относящихся к промежуточной приемке, должны быть разработаны Подрядчиком, непосредственно выполняющим данные работы на объекте и согласовываться с Заказчиком.

Заказчик не позднее 20 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Подрядчика) осуществляет ежемесячную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за прошедший месяц. Допускается приемка и оплата выполненных работ в течение месяца на сумму не менее 100,000 тыс. рублей.

Окончательный расчёт за выполненные работы производится Заказчиком после полного их завершения и устранения недоделок и дефектов, выявленных в процессе их приёмки и утверждения акта приемки выполненных работ законченного объекта.

Обязательным условием для приемки любых видов работ является соответствие применяемых материалов и изделий нормативным и техническим документам, а также наличие необходимой исполнительной производственно-технической документации, указанной в пункте 1.9. ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

4.4. Расчеты между Подрядчиком и Заказчиком за выполненные работы производятся в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и нормативами с применением коэффициента, учитывающего процент снижения цены контракта по результатам торгов и осуществляются платежными поручениями после подписания сторонами акта приемки выполненных работ и справки стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3, ф. № КС-2) в течение 10 банковских дней при наличии бюджетных ассигнований.

Форма № КС-2 подписывается со стороны Заказчика: заместителем начальника управления, начальником отдела приемки выполненных работ по ремонту и содержанию и главным специалистом отдела приемки выполненных работ закрепленным за соответствующим районом. Со стороны Подрядчика: руководителем предприятия и производителем работ.

Форма № КС-3 подписывается со стороны Заказчика: заместителем начальника управления. Со стороны Подрядчика: руководителем предприятия.

Компенсация Подрядчику денежных средств, оплаченных за участие в торгах, производится Заказчиком в размере, учтенном в цене контракта при предоставлении подтверждающих документов (договора и платежные поручения ).

4.5. Срок оплаты определяется датой проводки платежных документов через банк Заказчика.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1.Заказчик обязуется:

5.1.1. Обеспечивать своевременное финансирование работ, при наличии средств бюджетных ассигнований и в соответствии с п. 4.4. настоящего государственного контракта.

5.1.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном условиями настоящего государственного контракта.

5.1.3. Выплачивать Подрядчику аванс в размере до 30% от суммы настоящего государственного контракта на приобретение материальных запасов, в том числе песчано-соляной смеси, при наличии бюджетных ассигнований. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ, в соответствии с графиком погашения авансовых платежей, согласованным Заказчиком

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Производить любые измерения, отборы образцов для контроля качества материалов и работ.

5.2.2. Запретить применение материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.2.3. В исключительных случаях, при согласовании с распорядителем бюджетных средств, на текущее авансирование содержания автодорог общего пользования направлять Подрядчику средства по счетам ежемесячно в размере до 8% суммы годового лимита государственного контракта.

5.2.4. Требовать отчета об использовании аванса.

5.2.5. Заказчик или уполномоченные им лица, имеют право отдавать распоряжения, полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считают необходимыми по причине невыполнения Подрядчиком распоряжения в установленные сроки, неблагоприятных (недопустимых по требованиям Технических условий) погодных условий, при наступлении форс-мажорных обстоятельств, при нарушении технологии работ.

Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в журнал производства работ. Распоряжения являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия государственного контракта. Копии распоряжения хранятся у Заказчика.

В течение 2-х суток после получения от Подрядчика копии предписания ГИБДД принять и довести до Подрядчика решение.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Выполнять все дорожные работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим государственным контрактом.

6.1.2. Выполнение работ производить в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормами, а также с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими выполнение работ данного вида, в том числе:

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы»;

- РД «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- ГОСТ Р «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»;

- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

- Отраслевой дорожный методический документ «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»

- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»

- ГОСТ Р «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»

- Технические требования к уровню зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования Владимирской области.

- Технические требования по оценке транспортно-эксплуатационного состояния дорог регионального или межмуниципального значения от 01.01.2001 года.

6.1.3. Организовать контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов, изделий и операционный контроль за ходом работ.

6.1.4. Выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности при производстве работ и безопасности движения на объекте.

6.1.5 За свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации либо указаний Заказчика. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.2. Подрядчик имеет право:

6.2.1. Требовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему государственному контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в 10-тидневный срок в форме распоряжения. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия настоящего государственного контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

6.3. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с приложением № 2.

6.4. Срочные работы, влияющие на безопасность движения, в том числе выполняемые по предписаниям Заказчика, производятся в первоочередном порядке независимо от их наличия в согласованном сторонами плане и в соответствии с требованиями ГОСТ Р «Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, допустимому по условиям безопасности дорожного движения» и оплачиваются после выполнения, согласно представленным Подрядчиком актам выполненных работ.

6.5 В соответствии с условиями аукциона и в целях обеспечения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется оформить и представить Заказчику:

одновременно с подписанием настоящего Контракта банковскую гарантию (договор поручительства, договор страхования ответственности по контракту, или передать заказчику в залог денежные средства) надлежащего исполнения собственных обязательств по Контракту на срок выполнения работ + 1 месяц. Сумма банковской гарантии (страховая сумма договора страхования ответственности по контракту, или размер залога денежных средства или договора поручительства) должна составлять 21 рублей;

6.6. Подрядчик оплачивает специализированной организации – Государственному специализированному учреждению Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области» (далее – Фонд) расходы по организации размещения заказа в размере ______________________________________ руб. (указать сумму прописью), что составляет 0,25 % от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего государственного контракта, путем перечисления на расчетный счет № во Владимирском отделении № 8611 г. Владимир, к/с № , БИК , , в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего государственного контракта. Данное условие государственного контракта стороны считают существенным.

Настоящее условие государственного контракта считается выполненным Подрядчиком в полном объеме в случае оплаты путем перечисления денежных средств на счет Фонда или зачета Фондом указанных денежных средств в соответствии со ст. 410 ГК РФ при исполнении Договора об обеспечении заявки на участие в аукционе, заключенного между Подрядчиком и Фондом при проведении открытого аукциона на выполнение работ, являющихся предметом настоящего государственного контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего государственного контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.1.1. За нарушение сроков, предусмотренных в соответствие с п. 6.1.5 Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,04 % (но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) от суммы задолженности (стоимости некачественно выполненных работ) за каждый день просрочки.

7.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты работ в срок, установленный п. 4.4. настоящего государственного контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом государственного контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7.3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, соответствие состояния дорог правилам, стандартам, техническим нормам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе предусмотренных в п. 6.1.2. в пределах лимита бюджетных ассигнований.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий или общественно политических конфликтов в зоне обслуживаемых дорог, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего государственного контракта.

8.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

8.3. Если стороны не смогут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего государственного контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Прочие условия

9.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего государственного контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, государственными нормативными документами.

9.2. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего государственного контракта решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Владимирской области

9.3. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля за ходом выполнения настоящего государственного контракта.

9.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим государственным контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, заключенного в порядке, аналогичном для заключения настоящего государственного контракта.

9.5. Все приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемой частью.

9.6. Подрядчик не имеет права без согласования с Заказчиком использовать придорожные полосы и полосы отвода в рекламных или иных коммерческих целях.

10. Порядок расторжения контракта

10.1. Расторжение настоящего государственного контракта допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончательного исполнения сторонами всех обязательств по настоящему государственному контракту.

11.2. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Реквизиты сторон

Заказчик:

Государственное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области»

600023 г. Владимир Судогодское шоссе 5

ИНН//

УФК по Владимирской области (ОФК 02, Государственное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» л/с ), р/с ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир, БИК

Подрядчик:

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

______________________

Приложение № ___

к государственному контракту

от «____»__________ 200_ г. № _______

Календарный план выполнения работ

по_________________________________________________________

№

п/п этапа работ

Наименование видов работ

Сроки выполнения (начало-окончание)

Стоимость работ без НДС

(тыс. руб.)

Стоимость работ

c НДС

(тыс. руб.)

Подрядчик: Заказчик:

___________________________________ ____________________________________

___________________________________ ____________________________________

___________________________________ ____________________________________

(Ф. И.О.) (Ф. И.О.)

М. П. М. П.

* Документ оформляется в соответствии с типовым бланком, входящем в комплект документации об аукционе

* Документ оформляется в соответствии с типовым бланком, входящем в комплект документации об аукционе

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

** Указанный пункт включается в заявку только юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем.

*** Указанный пункт следует исключить, если для участника размещения заказа сделка является крупной. В этом случае участник размещения заказа обязан в составе заявки подать документ, предусмотренный подпунктом 11 пункта 15 Информационной карты аукциона.

**** Заполняется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

* В случае выполнения работ с участием субподрядных организаций, указывается порядок их привлечения с учетом требований документации об аукционе

* Данный проект государственного контракта применяется ко всем лотам в рамках проведения аукциона.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИя ОБ АУКЦИОНЕ

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

порядок проведения аукциона

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

Прочие существенные условия аукциона.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заявка на участие в открытом аукционе*

Образец ДОВЕРЕННОСТИ НА представителя УЧАСТНИКА размещения заказа

Договор об обеспечении заявки на участие в аукционе

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Техническое предложение

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА*

Календарный план выполнения работ

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы

	ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
№ п/п	Идентификацонный номер	Наименование дорог	Протяженность по районам (км)
1	2	4	6
1	17 ОПРЗ 17Р-1	Владимир-Муром-Арзамас	121,544
2	17 ОПРЗ 17Р-2	Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума	109,300
3	17 ОП РЗ 17А-1	Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский	97,300
4	17 ОП РЗ 17А-2	Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики	125,300
5	17 ОП РЗ 17А 3	Подъезд к аэропорту	1,700
6	17 ОП Р3 17 А-4	Подъезд от автомобильной дороги "М-7 "Волга" - подъезд к г. Иваново" к специальному объекту (площадью асфальтобетонного покрытия 10163 м2)	0,308
7	17 ОПРЗ 17К-1	Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма	35,100
8	17 ОП РЗ 17К-2	Муром – «Волга»	79,200
9	17 ОП РЗ 17К-3	Касимов-Муром-Нижний Новгород	57,900
10	17 ОП РЗ 17К-4	Киржач – Александров	22,800
11	17 ОП РЗ 17К-5	Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера - «Волга»	65,800
12	17 ОП РЗ 17К 6	Гороховец – ст. Гороховец – Тумботино	12,480
13	17 ОП РЗ 17К 7	Камешково – Ляховицы – Суздаль	36,100
14	17 ОП РЗ 17К 8	Дубки – Киржач	13,700
15	17 ОП РЗ 17К 9	Кольчугино – Киржач	31,800
16	17 ОП РЗ 17К 10	Юрьев-Польский-Кольчугино	25,000
17	17 ОП РЗ 17К 11	Покров – Новоселово - Киржач	33,600
18	17 ОП РЗ 17К 12	Муром-Коржавино-Папулино-Меленки	42,900
19	17 ОП РЗ 17К 13	Торчино – Сокатово - Нерль	4,400
20	17 ОП РЗ 17К 14	Киржач – Федоровское – Финеево – Старово - Санино-"Волга"	30,454
21	17 ОП РЗ 17К 15	Бетонка – Красный Огорок – Ратьково – Заречье – Новое Сергеево	15,000
22	17 ОП РЗ 17К 16	Бетонка – Черново	7,300
23	17 ОП РЗ 17К 17	Меленки-Ляхи-Репино-Мишино-Орлово-Муром	48,950
24	17 ОП МЗ 17Н 1	Вязники - Сергиевы-Горки - Татарово	41,000
25	17 ОП МЗ 17Н 2	Мошок - Воровского - Никулино	36,190
26	17 ОП МЗ 17Н 3	Хохлово – Камешково – Ручей	42,000
27	17 ОП МЗ 17Н 4	Павловское – Эсино – Красный Маяк – Андреево – Тюрмеровка	46,500
28	17 ОП МЗ 17Н 5	Эсино – Алексеевское – Ильинское	27,800
29	17 ОП МЗ 17Н 6	Глебово – Крестниково - Сарыево-"Волга"	33,941
30	17 ОП МЗ 17Н 7	Драчево-Бутылицы-Меленки	46,300
31	17 ОП МЗ 17Н 8	Красная Горбатка-Чертково-Ольгино	29,700
32	17 ОП МЗ 17Н 9	Судогда – Вольная Артемовка – Павликово-Красное Эхо – д. Побойки	22,600
33	17 ОП МЗ 17Н 10	Собинка – Вышманово - Буланово-Коняево	18,749
34	17ОП МЗ 17Н 11	ст. Струнино –автодорога «Колокша – Верхние Дворики»	3,300
35	17 ОП МЗ 17Н 12	«Москва – Ярославль» - Лисавы – Николаевка – Лукъянцево	15,900
36	17 ОП МЗ 17Н 13	Александров – Бакшеево - Лукъянцево	11,100
37	17 ОПМЗ 17Н 14	«Москва – Ярославль» - Рупусово	20,900
38	17 ОПМЗ 17Н 15	Струнино – Площево	15,000
39	17 ОП МЗ 17Н 16	Александров – Большое Каринское – Струнино	9,000
40	17 ОП МЗ 17Н 17	Александров – Балакирево	14,100
41	17 ОП МЗ 17 Н 18	Брыковы Горы - Арсаки-Никульское (до границы с Московской обл.)	8,700
42	17 ОП МЗ 17Н 19	"Колокша-Верхние Дворики"-Покров-Долгополье	17,192
43	17ОП МЗ 17Н 20	Ст. Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево	45,300
44	17 ОП МЗ 17Н 21	«Волга» – Станки – Мстера	18,000
45	17 ОП МЗ 17Н 22	Никологоры-Бурково-Октябрьская	12,674
46	17 ОП МЗ 17Н 23	Подъезд к ж/д вокзалу ст. Вязники	4,500
47	17 ОП МЗ 17Н 24	Подъезд к г. Вязники	3,200
48	17 ОП МЗ 17Н 25	Эдон-Буторлино	7,679
49	17ОП МЗ 17Н 26	Гусь-Хрустальный – Уршельский	33,400
50	17ОП МЗ 17Н 27	Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево	66,600
51	17ОП МЗ 17Н 28	Подъезд к д. Никулино	2,500
52	17 ОП МЗ 17Н 29	«Владимир – Тума» - Старково	28,200
53	17 ОП МЗ 17Н 30	"Владимир-Тума"- Колпь	35,382
54	17 ОП МЗ 17Н 31	"Гусь-Хрустальный-Купреево" - Добрятино	15,500
55	17 ОП МЗ 17Н 32	«Владимир-Тума»-Красное Эхо - Дубасово-дом инвалидов-Большая Артемовка-Новоопокино-Семеновка	26,183
56	17 ОП МЗ 17Н 33	«Гусь-Хрустальный – Уршельский» - Тасинский	4,500
57	17 ОП МЗ 17Н 34	«Гусь-Хрустальный – Уршельский» - Тихоново – Избищи-разъезд Тасино	13,017
58	17 ОП МЗ 17Н 35	Подъезды к г. Гусь-Хрустальный	5,000
59	17 ОП МЗ 17Н 36	Северный обход г. Камешково	8,130
60	17 ОП МЗ 17Н 37	«Хохлово – Ручей» - Второво – Мирный – Круглово-Макариха-Коверино	28,150
61	17 ОП МЗ 17Н 38	Знаменское – Хмелево – Халино – Власьево - Ефремово	26,600
62	17 ОП МЗ 17Н 39	Подъезд к мемориалу гибели	2,700
63	17 ОП МЗ 17Н 40	Сенинские Дворики – Красный Октябрь – автодорога «Павловское – Тюрмеровка»	17,250
64	17 ОП МЗ 17Н 41	Сукманиха-Завалино-Ваулово (с подъездом к п. Вишневый)	23,900
65	17 ОП МЗ 17Н 42	Кольчугино-Новобусино	16,280
66	17 ОП МЗ 17Н 43	Меленки-Данилово-Синжаны-Максимово-Добрятино	33,046
67	17 ОП МЗ 17 Н 44	Бутылицы-Добрятино	5,840
68	17 ОП МЗ 17Н 45	Подъезды к г. Меленки	6,156
69	17 ОП МЗ 17Н 46	Ляхи-Дмитриевы Горы-Окшово-граница Рязанской области	32,000
70	17 ОП МЗ 17Н 47	Ковардицы-Степаньково-Чаадаево	11,300
71	17 ОП МЗ 17Н 48	Борисоглеб-Молотицы-Кондраково	16,600
72	17 ОП МЗ 17Н 49	Булатниково-Межищи-ст. Безлесная-Кондраково	17,000
73	17 ОП МЗ 17Н 50	«Волга»-Городищи	4,100
74	17 ОП МЗ 17Н 51	«Волга»-Вольгинский	3,000
75	17 ОП МЗ 17Н 52	Перново-Головино-Мячиково-Ваулово(до границы с Кольчугинским районом)	20,996
76	17 ОП МЗ 17Н 53	Малышево – Красная Горбатка	29,850
77	17 ОП МЗ 17Н 54	Красная Горбатка – Копнино – Новый Быт – Ильинское	18,515
78	17 ОП МЗ 17Н 55	Новлянка – Лобаново – Делово – Дуброво – Кондраково	10,500
79	17 ОП МЗ 17Н 56	«Колокша – Кольчугино – Александров» - Фетинино	12,000
80	17 ОП МЗ 17Н 57	Фетинино – Спасское	6,900
81	17 ОП МЗ 17Н 58	Подъезды к п. Ставрово	1,100
82	17 ОП МЗ 17Н 59	Собинка – Лакинск – Ставрово	14,700
83	17 ОП МЗ 17Н 60	Владимир-Улыбышево-Коняево	17,800
84	17 ОП МЗ 17Н 61	Подъезды к г. Судогда	3,600
85	17 ОП МЗ 17Н 62	Судогда-Чамерево	12,800
86	17 ОП МЗ 17Н 63	«Судогда-Чамерево»-Попеленки-пионерлагерь-Смыково	9,582
87	17 ОП МЗ 17Н 64	"Чамерево-Аксеново"-Исаково	4,500
88	17 ОП МЗ 17Н 65	Суздаль – Гаврилов Посад	10,500
89	17 ОП МЗ 17Н 66	"Владимир-Иваново" – Гнездилово-Туртино – Старый Двор	24,200
90	17 ОП МЗ 17Н 67	Суздаль – Гавриловское – Цибеево – Обращиха	23,000
91	17 ОП МЗ 17Н 68	«Камешково – Суздаль» - Ляховицы – Сужа	11,500
92	17 ОП МЗ 17Н 69	Подъезд к г. Суздаль	1,800
93	17 ОП МЗ 17Н 70	Западный обход г. Суздаля	3,800
94	17 ОП МЗ 17Н 71	Петровский – Менчаково	2,200
95	17 ОП МЗ 17Н 72	"Владимир-Иваново" – Порецкое-Мордыш	13,600
96	17 ОП МЗ 17Н 73	Юрьев-Польский-Семьинское-Авдотьино-"Фетинино-Спасское"	31,162
97	17 ОП МЗ 17Н 74	Юрьев-Польский-Григорово-Гаврилов Посад-Тейково	21,200
98	17 ОП МЗ 17Н 75	«Владимир-Юрьев-Польский»- ж/д переезд	2,274
99	17 ОП МЗ 17Н 76	«Камешково – Ляховицы-Суздаль» - Санино	3,207
100	17 ОП МЗ 17Н 77	Соколово-Романово	0,756
101	17 ОПМЗ 17Н 78	Ефимовская-Лукинский интернат	3,777
102	17 ОПМЗ 1Н-79	от автодороги Юрьев-Польский-Григорово-Гаврилов-Посад-Тейково в районе с. Беляницыно до административной границы Владимирской и Ивановской областей по направлению к с. Скомово	0,675
		ИТОГО:	2368,089

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Факс
Адрес электронной почты (при наличии)
Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)

Регистрационные данные:
– дата и номер свидетельства о государственной регистрации
– место государственной регистрации
– номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
– ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО

Банковские реквизиты:
– наименование обслуживающего банка
– расчетный счет
– корреспондентский счет
– БИК

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе:
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.
2.	Техническое предложение.
…	….








В форме электронного документа на электронном носителе:
№ п/п	Наименование документа	Архивный номер документа в «Репозитарии документов по размещению заказов Владимирской области»
1.
…	……





В электронной форме на электронном носителе:
№ п/п	Наименование документа
1.	Копия технического предложения

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т. п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.
2.
3.

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс. руб.)	Стоимость работ c НДС (тыс. руб.)