Утверждаю:
Ректор ГОУ ВПО НГПУ
__________________ ёв
«26» июля 2010г.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 000 от 01.01.2001г.
о проведении запроса котировок на поставку методических рекомендаций «Когда семья вместе: методические рекомендации для педагогов и родителей» для Факультета культуры и дополнительного образования Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Новосибирский государственный педагогический университет
1. Заказчик: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный педагогический университет
Почтовый адрес: 8 каб.22 гл. корпуса.
Адрес электронной почты
Тел/, .
Тел. (3по техническому заданию) , Елена Сергеевна.
2. Источник финансирования: Внебюджетные средства университета.
3. Форма котировочной заявки:
Форма котировочной заявки приведена в Приложении.
4. Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:
Техническое задание
|
Наименование |
Количество страниц |
Формат обрезной |
Тираж |
|
Когда семья вместе: методические рекомендации для педагогов и родителей / сост. , |
32 |
А4 |
200 |
Блок издания:
Подготовка оригинал-макета издания: допечатная подготовка (правка, верстка, спуск полос, дизайн, обработка схем, графиков), корректорская правка, техническое редактирование, печать макета, согласование и утверждение с авторами.
Печать внутреннего блока: ч/б + цветные страницы
Бумага внутреннего блока: офсетная 80гр.
Переплет: мягкий на 2 скрепки.
Обложка: 150гр. лён, 4+0
Качество оказываемых Исполнителем Услуг должно соответствовать ОСТ 29.124-94 “Издания книжные. Общие технические условия”, а также действующим ГОСТам, стандартам, технологическим инструкциям на процессы полиграфического производства книг.
Исполнитель обязан на основных этапах изготовления книги предоставить для согласования Заказчику оригинал-макет издания, макет блока, образцы используемых для издания книг материалов, сигнальный экземпляр книг.
Доставка материалов верстки, оригинал-макета для согласования осуществляется силами типографии.
Готовые тиражи издания должны быть упакованы в соответствии с технологическими инструкциями по брошюровочно-переплетным процессам.
В случае обнаружения брака:
-упаковки (нарушение целостности);
-несоблюдение условий хранения (коррозия водой);
замена (возврат) тиража изданий производится силами Поставщика в течение трех рабочих дней с момента предъявления претензий.
5. Адрес поставки товаров: г. Новосибирск, ул. ФКиДО ГОУ ВПО НГПУ.
6. Срок поставки товаров: с момента подписания Государственного контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней.
7. Сведения о включенных в цену товаров, работ расходов:
В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, доставку, разгрузку.
8. Максимальная цена контракта: 22 320,00 рублей (Двадцать две тысячи триста двадцать рублей 00 копеек).
9. Место и срок подачи котировочных заявок:
Котировочные заявки подаются по адресу Заказчика: г. Новосибирск, ул. каб.22 гл. корпуса НГПУ. Заявки принимаются с момента выхода данного извещения в письменной форме или в форме электронного документа в срок и по форме, указанной в извещении о проведении запроса котировок.
Срок окончания подачи котировочных заявок: 02 августа 2010 года до 12-00 часов местного времени.
10. Срок и условия оплаты товаров: Оплата 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки и выставленной счет-фактуры.
11. Срок подписания победителем государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение Форма котировочной заявки
к Извещению о проведении запроса котировок от 01.01.2001 г. № 000
Кому:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Новосибирский государственный педагогический университет
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА к Извещению № 000
на поставку методических рекомендаций «Когда семья вместе: методические рекомендации для педагогов и родителей» для Факультета культуры и дополнительного образования Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Новосибирский государственный педагогический университет
|
Название организации | |
|
Юридический адрес (индекс) | |
|
Почтовый адрес/ фактический (индекс) | |
|
Телефоны | |
|
ОГРН | |
|
ИНН/КПП | |
|
Наименование банка | |
|
Расчетный счет | |
|
Корр. Счет | |
|
БИК | |
|
Ответственный за подачу котировочной заявки, ф. и.о., тел. | |
|
Руководитель организации, должность |
Настоящей Котировочной заявкой мы соглашаемся принять участие в запросе котировок цен, проводимом Вашей организацией на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.
1. Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:
|
№ |
Наименование, характеристики товаров |
Кол-во |
Ед. изм. |
Цена за ед. изм. без НДС |
НДС |
Сумма с учетом НДС (руб.) |
|
1 |
2. Цена товаров (за весь объем) с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, доставку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС), сборов и других обязательных платежей _____________________________________________________________________________
3. Срок поставки товаров: _____________________________________________
Мы признаем, что цены и другие условия, указанные нами в настоящей Котировочной заявке остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.
|
____________________ (должность руководителя) |
____________________ (подпись) |
______________________ (расшифровка подписи) М. П. |
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
Поставка методических рекомендаций «Когда семья вместе: методические рекомендации для педагогов и родителей» для Факультета культуры и дополнительного образования Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Новосибирский государственный педагогический университет
г. Новосибирск «___» __________ 2010 г.
ГОУ ВПО НГПУ действующий от имени Российской Федерации, именуемый в дальнейшем Заказчик, ёва Алексея Дмитриевича, действующего на основании Устава с одной стороны и _______________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ________________ действующего на основании _____________ с другой стороны, заключили настоящий контракт о следующем.
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА1.1. Поставщик обязуется поставить методические рекомендации «Когда семья вместе: методические рекомендации для педагогов и родителей» для Факультета культуры и дополнительного образования Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Новосибирский государственный педагогический университет, а Заказчик обязуется оплатить и принять товар на общую сумму __________________ рублей на условиях, предусмотренных настоящим контрактом (на основании Технического задания Приложение 1, которое является неотъемлемой частью Контракта).
1.2.Срок поставки с момента подписания Государственного контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней.
1.3. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке в момент передачи товара Заказчику, что подтверждается товарной накладной.
1.4.Доставка и разгрузка товара производится Поставщиком в ФКиДО ГОУ ВПО НГПУ.
2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1.Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к качеству подобных товаров.
2.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества на поставляемые товары.
2.3.В случае обнаружения брака и повреждений при транспортировке Поставщик в течение двух дней должен заменить товар на новый или должна быть возвращена его стоимость.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
Поставка товара осуществляется в следующем порядке:
3.1. Поставка товара производится с момента подписания Государственного контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.2. Поставщик производит доставку товара в ФКиДО ГОУ ВПО НГПУ.
3.3. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке в момент передачи товара Заказчику, что подтверждается товарной накладной или иным документом надлежащей формы, подписанным Сторонами.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1.Общая сумма по контракту составляет _________________ рублей (____________________) в том числе НДС.
4.2.Оплата переданного (поставленного) товара осуществляется на основании документов, подтверждающих факт передачи товара Заказчику (товарной накладной) и выставленной Поставщиком счет - фактуры.
Оплата 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки и выставленной счет-фактуры.
4.3.Расчеты осуществляется платежными поручениями, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1 Поставщик обязан:
5.1.1 Передавать Заказчику товар в количестве, ассортименте и сроки, предусмотренные в Котировочной документации № 000 от 01.01.2001г.
5.1.2 Передавать товар, соответствующее требованиям стандартов и нормативно-правовых документов.
5.1.3. Производить разгрузку товара на склад Заказчика.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно производить оплату переданного (поставленного) товара.
5.2.2. Принимать от Поставщик товар, визуально проверив ее количество и качество.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.В случае просрочки исполнения обязательства Поставщиком, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.3.В случае просрочки исполнения обязательства Заказчиком, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4.В случае обнаружения недостатков в оборудовании, Поставщик обязан в трехдневный срок с момента поступления заявки от Заказчика, безвозмездно устранить недостатки или заменить оборудование на качественное.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1 Срок действия настоящего контракта устанавливается с даты его подписания обеими Сторонами до «___» ______ 2010г.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств не позднее 3-х дней после начала действия.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 месяцев, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение договора. В этом случае каждая из сторон производит взаиморасчет.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. К отношениям Сторон по исполнению настоящего контракта, неурегулированных последним, применяются нормы действующего гражданского законодательства РФ.
9.2. Разногласия, возникающие во исполнение настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, включая переписку.
В случае не урегулирования спорных вопросов, заинтересованная сторона вправе обратится в Арбитражный суд.
9.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт действительны, если они согласованы Сторонами в форме дополнительного соглашения.
10. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в случаях существенного нарушения государственного контракта:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров
11. Адреса и расчетные счета сторон:
| |
| |
12. Государственный контракт составлен в соответствии с решением единой комиссии от «___» _________ 2010г. Протокол рассмотрения и оценки заявок №__ .
|
|
Приложение
к гос. контракту № ____
от «___»__________ 2010г.
Спецификация
|
№ |
Наименование услуг |
Количество |
Цена единицы, включая НДС (руб.) |
Сумма НДС - % (руб.) |
Сумма с учетом НДС (руб.) |
|
|
