Учреждение Российской академии наук Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. РАН (ИЗМИРАН)
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ИЗМИРАН
___________
«___» _____________ 2010 г.
Документация к запросу котировок
на право заключить государственный контракт
на капитальный ремонт забора Приемного центра ИЗМИРАН
г. Троицк
2010 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
1. Учреждение Российской академии наук Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. РАН (ИЗМИРАН) объявляет о размещении заказа на капитальный ремонт забора Приемного центра ИЗМИРАН способом запроса котировок.
2. Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты
3. Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет Российской Федерации.
4. Предмет государственного контракта: Капитальный ремонт забора Приемного центра ИЗМИРАН длиной 400 м.
Место выполнения работ: г. Троицк Московской области, ИЗМИРАН.
5. Сроки выполнения работ: до 20 декабря 2010 г.
6. Сведения о включенных в цену работ расходах: В цену включены расходы на приобретение материалов, их доставку по адресу Заказчика, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. Цена государственного контракта корректировке не подлежит.
7. Максимальная цена контракта: 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
8. Место и срок подачи котировочных заявок: г. Троицк Московской области, ИЗМИРАН, гл. корпус, каб. 214 в рабочие дни с 09.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по московскому времени. Начало подачи котировочных заявок «19» ноября 2010 г. Окончание 10:00 часов по московскому времени «30» ноября 2010 г. Контактное лицо – , , адрес электронной почты .
9. Срок и условия оплаты контракта: По факту выполнения работ после предъявления счета, счета-фактуры на основании акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления средств с бюджетного счета Заказчика на расчетный счет исполнителя.
10. Срок подписания контракта – в течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не ранее чем через семь дней.
11. Техническое задание: см. приложение № 1.
12. Проект Государственного контракта: см. приложение № 2.
13. Форма котировочной заявки: см. приложение № 3. К заявке необходимо приложить обоснование цены Контракта и свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Приложение
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Дефектная ведомость
На капитальный ремонт забора Приемного центра ИЗМИРАН, г. Троицк, М. О.
|
N п/п |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Кол-во |
|
1 |
Лист СИС 8-1150 RAL6005 h 2.2 (зеленый) |
М2 |
880,4 |
|
2 |
Резка листа |
Шт. |
В размер по одну сторону |
|
3 |
Профиль трубный 40/25 (в три ряда) |
п/м |
1212 |
|
4 |
Полоса 40/4 ( по 2 м на сторону) + 10 м |
п/м |
145 |
|
5 |
Сверление отверстий диаметром 15 мм |
Шт |
405 |
|
6 |
Анкера |
Шт. |
405 |
|
7 |
Саморезы RAL 5005 |
Шт. |
4850 |
|
8 |
Грунтовка ГФ – 021 (зеленый) |
п/м |
1502 |
|
9 |
Установка забора |
п/м |
400 |
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
Все необходимые материалы для выполнения работ приобретаются и доставляются к месту работ Подрядчиком. Стоимость материалов и их доставка входят в цену Контракта. Образцы применяемых материалов согласовываются с Заказчиком.
Подрядчик должен иметь свои инструменты и оборудование, необходимые при проведении ремонта.
3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ
Генеральный подрядчик не имеет права привлекать к работе субподрядчиков.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполненные работы должны соответствовать СНиП, в подтверждение этого Подрядчик предоставляет Заказчику технические паспорта, сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, изделий и оборудования.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента сдачи-приемки выполненной работы. Если в период гарантии обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами другого Исполнителя с возмещением своих расходов Подрядчиком.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СОБЛЮДЕНИЯ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЗаказчик назначает на ремонтной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода действия Контракта.
Подрядчик до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
Приложение
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ по капитальному ремонту
забора Приемного центра ИЗМИРАН
№ _________
г. Троицк "____" ____________ 2010 г.
Учреждение Российской академии наук Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. РАН (ИЗМИРАН), именуемый в дальнейшем "Заказчик", , действующего от имени Российской Федерации на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________ именуемым в дальнейшем "Подрядчик" в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «____» ____________ 2010 г. № ____ заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными силами и средствами комплекс работ по капитальному ремонту забора Приемного центра ИЗМИРАН длиной 400 м, расположенного по адресу: г. Троицк Московской области, ИЗМИРАН в соответствии с условиями Государственного контракта (далее Контракт), заданием Заказчика и сметной документацией, утвержденной Заказчиком.
Статья 2 . ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет ______________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
рублей, в том числе НДС (18%) _____________________________ рублей.
2.2. Указанная цена определяется по сметной документации, подписанной обеими сторонами.
2.3. Цена Контракта корректировке не подлежит.
Статья 3. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
3.1. Настоящий Государственный Контракт финансируется из средств Федерального бюджета Российской Федерации.
Статья 4 . ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
4.1. Все расчеты по настоящему Контракту производятся безналичным путем, в ценах 2001г. по расчетным индексам ГУ «Мособлгосэкспертиза».
4.2. Расчеты за выполняемую по настоящему Контракту работу производятся между Заказчиком и Подрядчиком по факту выполнения работ на основании акта формы КС-2 и справки по форме КС-3, подписанных обеими сторонами, при предъявлении Заказчику счета и счета-фактуры.
Статья 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Календарные сроки выполнения работ по Контракту определены сторонами:
начало -
окончание –
5.2. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего Контракта, что приведет к дополнительным затратам времени и денежных средств, согласованные сроки будут отодвинуты соразмерно этому времени. Стоимость работ в этом случае Подрядчик уточняет составлением дополнительной сметы и согласовывает ее с Заказчиком.
5.3. Датой исполнения обязательств по Контракту в целом считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки по последнему этапу работ.
5.6. При невыполнении Заказчиком своих финансовых обязательств, предусмотренных настоящим договором, приводящих к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и на освобождение от штрафных санкций на данный период.
Статья 6 . ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется:
6.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующим СНиП, условиям Контракта и сметной документации.
6.2. Поставить на ремонтную площадку необходимые материалы, оборудование и изделия, предварительно согласованные с Заказчиком, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану.
6.3. Обеспечить на месте проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.
6.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
6.5. В десятидневный срок после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти с места проведения работ, принадлежащее ему имущество, а также строительный мусор в места, предназначенные для этих целей.
Статья 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:
7.1. Предоставить Подрядчику места проведения работ в объеме и сроки, установленные графиком производства работ.
7.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную Статьей 4 настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
7.3. Рассмотреть в течение 3-х дней акт формы КС-2, подписать его или представить претензии к акту.
7.4. Предоставить Подрядчику условия для обеспечения сохранности материалов, оборудования и имущества Подрядчика на территории Заказчика.
Статья 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
8.1. Заказчик назначает на ремонтной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акт на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода действия Контракта.
8.2. Подрядчик до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
8.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости ремонта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
Статья 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия вызванные этими обстоятельствами.
9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту. Если стороны не смогут договориться в течение одного месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Контракта.
Статья 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ
10.1. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.
10.3. Заказчик в течение 5-ти календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
10.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Статья 11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
11.1. Срок гарантии на выполненные по Контракту работы, оборудование, материалы устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
11.2 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков Подрядчик осуществляет за свой счет.
Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
Если подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами другого исполнителя с возмещением своих расходов Подрядчиком.
11.3. При отказе Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от подписания акта обнаруженных недостатков и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, привлекая для ее проведения независимую экспертную организацию, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и недоделок по их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
Статья 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Статья 13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13. l. Bce споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
13.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
Статья 14. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
14.1. Изменение условий настоящего Контракта, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от сторон по договору, и являющимся неотъемлемой частью договора.
По требованию одной из сторон Контракт может быть изменен или расторгнут по решению арбитражного суда в случаях нарушения другой стороной условий Контракта.
14.2. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта в следующих случаях:
· задержка Подрядчиком начала работ более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требования по качеству работ; выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований сметной документации; аннулирование лицензий на ремонтную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
Подрядчик вправе потребовать расторжения Контракта в следующих случаях:
- систематической задержке Заказчиком расчетов за выполненные работы; при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца.
14.4. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.
14.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. Контракт расторгается в установленном порядке.
14.6. При расторжении Контракта виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею убытки.
Статья 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
15.3. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
15.4. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.
Статья 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Учреждение Российской академии наук Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. РАН (ИЗМИРАН)
Адрес: г. Троицк Московской области, ИЗМИРАН
Телефон: (4
Реквизиты:
УФК по Московской области (Отделение по городскому округу Троицк УФК по Московской области) (ИЗМИРАН л/сч.
Б/сч. 013
Банк – ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 705
Подрядчик:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящий Контракт подписан в г. Троицке «_____» _______________ 2010 г. в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. В удостоверение чего Заказчик и Подрядчик обеспечили надлежащее заключение настоящего Контракта своими уполномоченными представителями в день, месяц и год, указанные выше.
|
Заказчик |
Подрядчик |
|
(подпись, печать) (должность) |
(подпись, печать) (должность) |
Приложение
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
На бланке организации
Дата, исх. номер
Учреждения Российской академии наук
Институт земного магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн им. РАН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
на право заключения с Учреждением Российской академии наук Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. РАН Государственного контракта на капитальный ремонт
забора Приемного центра ИЗМИРАН
1. Изучив документацию на право заключения вышеупомянутого Контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты, ________________________________________________________________________________ ( наименование организации –Участника размещения заказа)
в лице ________________________________________________________________________________ ,
( наименование должности руководителя и его Ф. И.О. полностью)
действующего на основании __________________________________________ сообщает о своем согласии участвовать в процедуре размещения государственного заказа способом запроса котировок на условиях, установленных в извещении о запросе котировок, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные запросом котировок работы в соответствии с требованиями документации запроса котировок и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по цене __________________________________________________________________________________
(общая цена заявки цифрами и прописью)
со следующими показателями:
|
N п/п |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена без НДС |
|
1 |
Лист СИС 8-1150 RAL6005 h 2.2 (зеленый) |
М2 |
880,4 | |
|
2 |
Резка листа |
Шт. |
В размер по одну сторону | |
|
3 |
Профиль трубный 40/25 (в три ряда) |
п/м |
1212 | |
|
4 |
Полоса 40/4 ( по 2 м на сторону) + 10 м |
п/и |
145 | |
|
5 |
Сверление отверстий диаметром 15 мм |
Шт |
405 | |
|
6 |
Анкера |
Шт. |
405 | |
|
7 |
Саморезы RAL 5005 |
Шт. |
4850 | |
|
8 |
Грунтовка ГФ – 021 (зеленый) |
п/м |
1502 | |
|
9 |
Установка забора |
п/м |
400 | |
|
Итого: | ||||
|
НДС (18%) | ||||
|
Всего с НДС |
3. Цена Контракта включает расходы на приобретение материалов, их доставку по адресу Заказчика, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. Цена Контракта не подлежит корректировке.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки/цены на выполнение работ, составляющих полный комплекс по предмету запроса котировок, работы в любом случае будут выполнены в полном объеме в соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены Контракта.
5. Предложение имеет следующие приложения:
5.1. _______________________________________ на _____ страницах.
5.2. _______________________________________ на _____ страницах.
6. Место выполнения работ: г. Троицк Московской области, ИЗМИРАН
7. Сроки выполнения работ: _________ со дня заключения Государственного контракта.
8. Срок и условия оплаты: По факту выполнения работ после предъявления счета, счета-фактуры на основании акта формы № КС-2 и № КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления средств с бюджетного счета Заказчика на расчетный счет исполнителя в течение 10-ти банковских дней со дня предъявления указанных документов.
9. В случае, если наши предложения будут лучшими, мы берем на себя обязательство подписать Контракт с Учреждением Российской академии наук Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. РАН на выполнение работ по капитальному ремонту забора Приемного центра ИЗМИРАН.
Полное наименование организации (по учредительным документам)
______________________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________
Банковские реквизиты: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Должность руководителя ________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)__________________________
Контактные телефоны, должности Фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов __________________________________________________________________
Адрес электронной почты__________________________
Подпись руководителя
Подпись гл. бухгалтера
М. П.
