Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на выполнение капитального ремонта ГБУЗ АО ГКБ №4 (Детская поликлиника № 1, ) (стр. 2 )

На ремонт системы горячего водоснабжения, Детская поликлиника №1 по

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100м трубопровода	1,2 120/100	ТЕРр65-1-1
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100м трубопровода	1,22 122/100	ТЕР1
3	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм	шт.	1	ТСЦ
4	Крепления для трубопроводов: хомуты, шпильки, дюбеля	кг	12 60*0,2	ТСЦ
5	Уголок РР Д=40мм	шт.	8	ТСЦ
6	Тройник РР Д=40 мм	шт.	1	ТСЦ
7	Тройник РР Д=мм	шт.	2	ТСЦ
8	Тройник РР Д=мм	шт.	30	ТСЦ
| 9	Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	14	ТСЦ
| 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100м трубопровода	1,22 122/100	ТЕР 2
I 11	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм	шт.	3	ТСЦ
12	Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	12	ТСЦ
13	Уголок РР Д=25мм	шт.	8	ТСЦ
14	Крепления для трубопроводов: хомуты, шпильки. дюбеля	кг	12 60*0,2	ТСЦ
15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100м трубопровода	1,63 163/100	ТЕР 1
16	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	33	ТСЦ
17	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	6,2 ЗГ0.2	ТСЦ
18	Крепления РР Д=20 мм	кг	6 60*0,7	ТСЦ применительно
19	Уголок РР Д=20 мм	шт.	196	ТСЦ
20	Тройник РР Д=20 мм	шт.	4	ТСЦ
21	Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	33	ТСЦ
22	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	1 врезка	1	ТЕР4
23	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1 м³ изоляциии	4,34	ТЕР26-01-О11-01

ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №_____

г. Астрахань ____________________ 2012г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области, «Городская клиническая больница №4 имени », именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации, ФИО физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице________________________________________,

(должность, ФИО уполномоченного лица организации)

действующей(его) на основании документов, удостоверяющих личность, паспортные данные (для физических лиц, в том числе индивидуального предпринимателя), Устава (Положения, Свидетельства о государственной регистрации (указать дату и номер), доверенности (указать дату) (для юридических лиц), с другой стороны (именуемые в дальнейшем также Стороны), на основании решения аукционной комиссии (протокол №___ от «___» ______ 20__г.), заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

1. Предмет гражданско-правового договора

1.1  Подрядчик, обязуется выполнить работы по капитальному ремонту ГБУЗ АО ГКБ №4 (Детская поликлиника № 1, )

1.2  Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с действующими на территории Российской Федерации государственными стандартами, техническими нормами и техническим заданием (Приложение к гражданско-правовому договору).

2. Качество, комплектность и гарантийный срок

2.1. Подрядчик гарантирует качество производства работ в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством и техническим заданием (Приложение к гражданско-правовому договору).

2.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком.

2.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов, конструктивных элементов и работ составляет 3 (три) года со дня подписания акта выполненных работ.

2.4.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

3. Цена (стоимость) гражданско-правового договора и порядок оплаты

3.1.Цена (стоимость) выполняемых работ составляет _______________ (указать цифрами и прописью).

КБК 013 225,02

Цена гражданско-правового договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 01.01.2001 . Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной гражданско-правовым договором.

Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных гражданско-правовым договором объема работ и иных условий исполнения гражданско-правового договора.

3.2. Подрядчик выполняет работы, а Заказчик принимает их.

Исполнение обязательств по гражданско-правовому договору оформляется актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписываемыми Подрядчиком и Заказчиком.

3.3 Расчет, за выполненные работы, производится в безналичной форме, на основании актов приемки выполненных работ (форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 01.01.2001 г. № 000), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ ), счета-фактуры, заполненных и оформленных подрядчиком в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ от 01.01.2001 , путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, с возможной отсрочкой платежа с момента подписания заказчиком актов выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ КС-3, представленного счета-фактуры не позднее 31.12.2012.

Если «Подрядчик» использует, отданный ему резерв средств на непредвиденные затраты, то они так же должны быть подтверждены справками по формам КС-2 и КС-3.

3.4. Источник финансирования: федеральный фонд обязательного медицинского страхования (_____________ руб.), бюджет Астраханской области (______________ руб.).

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим гражданско-правовым договором, Заказчик производит оплату по настоящему гражданско-правовому договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3.6. Оплата по гражданско-правовому договору осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего гражданско-правового договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), итоговая сумма, подлежащая оплате.

4. Обязанности и права Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

- производить оплату за выполненные работы после подписания соответствующего акта выполненных работ, в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего гражданско-правового договора;

- осуществлять контроль за выполнением работ (качеством, сроками выполнения работ и т. д.)

- выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего гражданско-правового договора.

4.2. Заказчик имеет право:

- требовать от Подрядчика выполнения обязательств по настоящему гражданско-правовому договору в полном объеме.

5. Обязанности и права Подрядчика

5.1. Подрядчик обязуется:

- выполнить все работы, предусмотренные настоящим гражданско-правовым договором, и сдать их Заказчику в установленные п.6 гражданско-правового договора сроки.

5.2. Подрядчик обязуется обеспечить:

- выполнение работ по объекту: ГБУЗ АО ГКБ №4 (детская поликлиника № 1, ), в соответствии с техническим заданием (Приложение к гражданско-правовому договору);

- производство работ и качество выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством, техническим заданием, сметной документацией;

- выполнение и сдачу работ в сроки и в порядке, установленном настоящим гражданско-правовым договором;

- содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

5.3. Немедленно известить Заказчика и приостановить работы до получения указаний от Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ:

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения ее в срок.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего гражданско-правового договора.

5.5 Подрядчик имеет право:

- требовать от Заказчика выполнения обязательств по настоящему гражданско-правовому договору в полном объеме.

6. Место и сроки выполнения работ

6.1. 2.

6.2. Начало выполнения работ: в течение одного календарного дня, с момента заключения гражданско-правового договора. Окончание выполнения работ - в течение 60 календарных дней с начала выполнения работ, но не позднее 30.06.2012 г.

7. Приемка выполненных работ

7.1. Приемка работ производится в следующем порядке:

- Подрядчик за 5 дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

- Заказчик соглашается с предложенной Подрядчиком датой приемки, либо назначает иную дату. При этом Заказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков выполнения работ, но не более чем на 3 дня. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

7.2. Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3), в которой указывается сумма выполненных работ и счет-фактуру.

7.3. В случае обнаружения при приемке работ дефектов, Сторонами составляется соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению дефектов за свой счет.

В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация (признаваемая обеими сторонами) за счет средств Подрядчика.

Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Заказчика и Подрядчика, но не более 5 дней с момента обнаружения нарушений.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего гражданско-правового договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. За качество выполненных работ ответственность несет Подрядчик, в соответствии с действующим законодательством.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим гражданско-правовым договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим гражданско-правовым договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим гражданско-правовым договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим гражданско-правовым договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки Исполнения обязательства, предусмотренного настоящим гражданско-правовым договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим гражданско-правовым договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости гражданско-правового договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5. Ни одна из сторон настоящего гражданско-правового договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) подлежит оплате Подрядчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик вправе удержать в бесспорном и без акцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему гражданско-правовому договору.

9. Форс-мажорные обстоятельства.

9.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему гражданско-правовому договору, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской федерации и настоящим гражданско-правовым договором, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему гражданско-правовому договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, нарушившая условия настоящего гражданско-правового договора в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2-х календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему гражданско-правовому договору.

9.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему гражданско-правовому договору, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 3-х дней меры, направленные на обеспечение надлежащего исполнения Подрядчиком предмета настоящего гражданско-правового договора.

10. Обеспечение исполнения обязательств по гражданско-правовому договору.

10.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств в размере 338 502 (триста тридцать восемь тысяч пятьсот два) рубля, в том числе в форме вклада (депозита), в размере, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется.

10.2. В случае, если обеспечением исполнения гражданско-правового договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям, указанных в настоящей части, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

10.3. В случае, если обеспечением исполнения гражданско-правового договора является договор поручительства, гражданско-правовой договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия.

10.4. Обеспечение исполнения обязательств по гражданско-правовому договору предоставлено в форме:________________________________________________________

10.5. Сумма обеспечения исполнения обязательств по гражданско-правовому договору подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по гражданско-правовому договору.

10.6 Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по гражданско-правовому договору, будут возвращены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты выдачи акта приемки выполненных работ, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему гражданско-правовому договору (если обеспечение представлено в форме передачи Заказчику денежных средств в качестве залога).

11. Срок действия гражданско - правовой договора и условия его расторжения.

11.1. Настоящий гражданско-правовой договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2012. При этом окончание указанного срока не освобождает стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего гражданско-правового договора.

11.2.Настоящий гражданско-правовой договор прекращается (расторгается):

- по истечении срока действия (с учетом положений пункта 11.1 настоящего гражданско-правового договора);

- исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.3. В случае расторжения настоящего гражданско-правового договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по гражданско-правовому договору Заказчик вправе заключить гражданско-правовой договор с участником размещения заказа, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер с согласия последнего. Если до расторжения гражданско-правового договора Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому гражданско-правовому договору, при заключении нового гражданско-правового договора объем выполненных работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по гражданско-правовому договору, ранее заключенному с победителем аукциона. При этом цена гражданско-правового договора должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему гражданско-правовому договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

12.2. При не достижении согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существования спора или разногласий по настоящему гражданско-правовому договору, направляет другой стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 2-х календарных дней с момента ее получения.

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считает принятой.

12.3. В случае не достижения Сторонами согласия их споры и (или) разногласия по настоящему гражданско-правовому договору разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законом порядке.

13. Заключительные положения.

13.1. Изменение условий настоящего гражданско-правового договора на период его действия по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, прямо предусмотренных Законом. В указанных случаях одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее письменное предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Эта другая Сторона в течение 2-х календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего гражданско-правового договора, о чем в письменной форме уведомляет другую Сторону. При этом письма (уведомления) Сторон с указанными предложением и решением на него имеют силу в том случае, если они подписаны и скреплены печатями сторон.

13.2. Уведомления (письма), связанные с исполнением настоящего гражданско-правовому договора будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу или доставлены нарочным по юридическим (почтовым) адресам Сторон под роспись в получении соответствующими должностными лицами последних.

13.3. Перемена Подрядчика по настоящему гражданско-правовому договору не допускается, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему гражданско-правовому договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. В случае перемены Заказчика по гражданско-правовому договору права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.5. Сторона, изменившая свой юридический адрес (местонахождение) и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне и в федеральное казначейство в течение 2-х календарных дней с даты таких изменений.

13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим гражданско-правовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Гражданским кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ.

13.7. Настоящий гражданско-правовой договор составлен на русском языке, подписан электронно-цифровыми подписями Сторон.

14. Реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК: ___________________ м. п. Юридический адрес (местонахождение): 414011 г. Астрахань, ул. Тел/ Платежные реквизиты: Минфин Астраханской области (ГБУЗ АО «ГКБ № 4») ( ) р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области л/с

ПОДРЯДЧИК: ________________________ м. п. Юридический (почтовый) адрес: Платежные реквизиты:

Приложение

к договору № ___от ____

Ведомости объемов работ, ведомости ресурсов, локальные сметные расчеты, рабочая документация прикладывается отдельным файлом.