ЗАПРОС КОТИРОВОК

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кому: Участникам запроса котировок

Уважаемые господа!

Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (адрес: г. Королев Московской обл., ул. Пионерская, д. 4, тел: (4, , ответственное лицо: начальник отдела ) объявляет о продлении запроса котировок (протокол от 17.07.09г.) по выбору организации – поставщика вычислительных средств для создания сегмента корпоративной ЛВС предприятия

Запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от «21» июля 2005 года и Приказом Генерального директора , работ, услуг для нужд , Регламента проведения конкурсов, Регламента работы и состава постоянно действующей конкурсной комиссии» от «21» марта 2008 г. № 44.

Сведения о запросе котировок:

1

Источник финансирования заказа

Федеральный бюджет

2

Наименование, характеристика и объем поставки

Вычислительные средства для создания сегмента корпоративной ЛВС предприятия.

Объём поставки – согласно ТЗ

3

Место выполнения работ

Россия, г. Королев,

4

Срок выполнения работ

В течение 10 рабочих дней с даты поступления авансового платежа.

5

Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

В цену поставки должны быть включены:

- НДС в размере 18 %;

- доставка;

- и прочие расходы, связанные с исполнением договора.

6

Максимальная цена договора на выполнение работ

рублей.

7

Место подачи котировочных заявок

По адресу предприятия ,

e-mail: *****@***ru

Контактное лицо:

8

Срок подачи котировочных заявок

4 (четыре) рабочих дня до дня истечения срока представления котировочных заявок.

9

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

«24» июля 2009года

10

Срок и порядок оплаты выполненных работ

Авансирование в размере 30 %.

11

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта (договора)

Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия выполнить указанные работы прошу представить оригинал Вашей котировочной заявки Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.или по: факсу или E-mail.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Котировочные заявки принимаются до 24 ч. 00 мин. (время московское)

«24» июля 2009 года.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме.

Приложение: Форма котировочной заявки.

Проект договора.

Техническое задание.

Первый заместитель

генерального директора

Печатается на бланке Организации (для юридического лица)

Исх. №

Дата

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

В котировочную комиссию

Уважаемые господа,

Изучив направленный Вами запрос котировок ________________________________________________________________________________________________________________________ и проект договора, получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, готовы выполнить весь объем работ, указанный Вами в запросе котировок за сумму _____(сумма цифрами)_____ (_____(сумма прописью)_____) рублей с учетом НДС 18 % на нижеуказанных условиях:

1

Наименование, характеристика и объем выполняемых работ(поставки товара, оказания услуг)

2

Место выполнения работ (поставки товара, оказания услуг)

3

Срок выполнения работ (поставки товара, оказания услуг)

4

Цена работ (поставки товара, оказания услуг)

(с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

5

Срок оплаты выполненных работ (поставки товара, оказания услуг)

6

Условия оплаты выполненных работ (поставки товара, оказания услуг)

В случае признания нашей котировочной заявки выигравшей в проведении запроса котировок, мы обязуемся подписать договор в течение срока указанного в запросе котировок и представить подписанный нами текст договора.

До подготовки и оформления официального Договора настоящая котировочная заявка вместе с подписанным Протоколом котировочной комиссии будут исполнять роль обязательного Договора между нами.

Адрес и реквизиты Участника размещения заказа:

Для юридического лица:

Наименование организации ___________________________________________________

юридический адрес __________________________________________________________

фактический адрес __________________________________________________________

тел/факс _____________ , E-mail _____________________________;

р/с ___________________в ______________________________

к/с ____________________________________________БИК ________________________

ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН _______________ОКВЭД __________ ОКПО _____________

Для физического лица (индивидуального предпринимателя):

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________

Место жительства ______________________________________________________

тел/факс _____________ р/с ___________________в ______________________________

к/с ____________________________________________БИК ________________________

ИНН ______________

Приложение - Расчет стоимости (выполнения работ, товаров и услуг);

Приложение – Полный перечень товаров, работ и услуг (если это необходимо).

Руководитель организации _______________ /__________________/

(Физическое лицо) м. п.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Королёв « ____» ___________ 2009 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (далее по тексту - ), именуемое в дальнейшем Покупатель, , финансам и имущественному комплексу Ковкова Джорджа Владимировича, действующего на основании Доверенности № 000-10 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью _______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________, действующего на основании ______________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю вычислительную технику, оргтехнику и комплектующие элементы (в дальнейшем по тексту Договора – Товар), а Покупатель принять по накладной и оплатить Товар по ценам, указанным в настоящем Договоре.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара согласованы Сторонами в Спецификации (Приложение ).

1.3. При оплате в сроки указанные в договоре Поставщик гарантирует неизменность цены поставляемого Товара.

1.4. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. Обязанности сторон

2.1 ПОСТАВЩИК обязуется:

а) передать Товар и относящиеся к нему документы Покупателю на условиях настоящего Договора в течение 10 (десяти) дней после поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанных в п. 3.7. настоящего Договора.

б) передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве, по цене, в ассортименте и в сроки, согласованные с Покупателем в спецификации и в соответствии с условиями Договора;

в) безвозмездно устранить все недостатки Товара, произошедшие по его вине;

г) передать Покупателю Товар свободным от любых притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего Договора Поставщик знал или не мог знать.

2.2 ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:

а) произвести приемку Товара на складе, по адресу, указанному в п. 4.1. Договора;

б) произвести оплату Товара в порядке и на условиях, предусмотренных п. п. 3.7, 3.8. настоящего Договора;

в) подписать передаваемые Исполнителем при приемке Товара документы, при необходимости сделав в них соответствующие отметки.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена договора составляет _____________ (________________) рублей, в т. ч. НДС (18%), в размере ___________________________ (____________________________) рублей, в соответствии с согласованным протоколом цены (Приложение ).

3.2 Цена включает в себя стоимость Товара, упаковки, маркировки, погрузки Товара, доставки до места поставки.

3.3. Оплата за Товар производится на основании счетов, выставляемых Поставщиком, путём перечисления российских рублей на расчётный счёт Поставщика.

3.4. Цена Товара, являющегося предметом настоящего Договора, выраженная в рублях, является фиксированной и увеличению или уменьшению не подлежит.

3.5. Моментом исполнения Покупателем его денежных обязательств перед Поставщиком, считается дата зачисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика, которая определяется по выписке из банка Поставщика.

3.6. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления Поставщиком счетов, а также в случае их ненадлежащего оформления Покупатель не несёт ответственности за просрочку обязательств по оплате.

3.7. Покупатель вносит аванс в размере 30 (тридцать) % от цены, указанной в п. 3.1. Договора, что составляет _________________ (____________________) в т. ч. НДС (18%) ___________________________ рублей в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета Поставщиком.

3.8. Окончательный расчет в размере 70 (семидесяти) % от цены, указанной в п. 3.1. Договора, что составляет _____________________ (___________________________) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС (18%)  ____________________ рублей производится в течение 5 (пяти) банковских дней после поставки Поставщиком Товара.

4. Сроки и порядок поставки Товара.

4.1. Указанный в Приложении №1 к настоящему договору Товар должен быть поставлен по следующему адресу: Московская область, (далее по тексу – место поставки) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в течение10 (десяти) рабочих дней с даты поступления авансового платежа, указанного в п. 3.7. настоящего Договора.

Поставщик имеет право поставить Товар ранее указанного срока.

4.2. Поставщик обязуется проинформировать Покупателя о готовности Товара к отгрузке со своего склада и ориентировочной дате поставки, а Покупатель обязуется принять Товар и во время приёмки представитель Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

4.3. В случае невозможности исполнения обязательств по поставке в срок, согласованный Сторонами, Поставщик обязуется немедленно, в письменной форме, уведомить об этом факте Покупателя.

4.4. Риск случайной гибели, порчи или повреждения Товара переходит на Покупателя с даты подписания транспортной накладной при поставке Товара Покупателю.

4.5. Моментом перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю считается дата подписания товарной накладной ТОРГ-12 и представления счёт-фактуры при поставке Товара Покупателю.

4.6. Риск потери или повреждения Товара, а также обязательство нести расходы, связанные с товаром, переходит от Поставщика к Покупателю, с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 и счёт-фактуры.

4.7. Поставщик поставляет Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

4.8. Поставщик обязуется поставить Товар с необходимой технической документацией на русском языке.

4.9. Поставщик обязуется предоставить информацию Покупателю для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения и пуско-наладки Товара (подготовка производственных помещений, электричества, подачи воздуха и схемы фундамента).

5. Приемка товара

5.1. При приемке Товара Стороны руководствуются Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 15.05.65 г. № П-6) и по качеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7).

5.2. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время ее передачи Покупателю.

5.3. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара указанного в Приложении №1, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара.

5.4. Бракованный (некачественный, некомплектный) товар подлежит замене или возмещается его стоимость при условии предоставления Покупателем Продавцу акта и накладной на возврат бракованной продукции, оформленных с соблюдением норм Инструкций о порядке приемки продукции.

6. Качество и гарантия товара

6.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения до его передачи Покупателю.

6.2. Качество поставляемого Товара подтверждается сертификатом качества (сертификатом соответствия) который прилагается Поставщиком к каждой партии Товара.

6.3. Поставщик несёт гарантийные обязательства перед Покупателем по Товару, поставленному по настоящему Договору, в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты отгрузки, но не свыше срока (даты), установленного(ой) производителем Товара.

6.4. Гарантийное обслуживание подразумевает замену вышедших из строя электронных компонентов, узлов или деталей и т. п. (далее по тексту – «Части») на новые, а при невозможности заменить на новые — замену на восстановленные (отремонтированные) части Товара, а также устранение неисправностей в работе Товара, не связанных с заменой Частей Товара.

В случае необходимости замены частей Товара, отправка частей, подлежащих замене от Покупателя к Поставщику, производится за счет Поставщика. Необходимость замены определяется техническими специалистами Поставщика на месте установки Товара.

Поставщик обязуется бесплатно осуществить Гарантийное обслуживание в течение всего Гарантийного срока, и устранить неисправность в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подтверждения неисправности со стороны Поставщика.

Поставщик обязуется обеспечить прибытие своего технического специалиста к Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Покупателя уведомления о факте обнаружения неисправности Товара.

6.5. В случае устранения дефектов Товара, на которое установлен Гарантийный срок эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не эксплуатировался из-за обнаруженных дефектов. При замене Товара в целом Гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. При поставке некомплектного Товара Покупатель обязан письменно уведомить об этом Поставщика, а Поставщик обязуется доукомплектовать Товар за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Покупателя. В случае невыполнения Поставщиком своего обязательства по доукомплектованию Товара по истечении 10 (десяти) календарных дней Поставщик (по письменному требованию Покупателя) выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы недопоставленного Товара, за каждый день просрочки свыше 10-дневного срока. Выплата пени не освобождает Поставщика от обязательств по доукомплектованию Товара. При поставке некомплектного Товара гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не эксплуатировался из-за обнаруженной некомплектности.

7.3. За просрочку поставки Товара более чем на 7 (семь) рабочих дней по своей вине, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый день просрочки, начиная с 8-го рабочего дня просрочки.

7.4. Если счета на оплату неустойки Сторонами не выставлены в течение 20 (двадцати) дней с момента выполнения просроченного обязательства, то неустойка считается не начисленной.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу действия непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти календарных дней проинформировать другую Сторону в письменной форме об их наступлении и об их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действует непрерывно на протяжении 3(трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, каждая из Сторон может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, путем направления уведомления другой стороне.

8.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства и/или официальные подтверждения соответствующих государственных компетентных органов.

9. Срок действия Договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до

«01» сентября 2009г.

10. Рассмотрение споров.

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут, по возможности, решаться в претензионном порядке или путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке или путем переговоров, Стороны обращаются для рассмотрения споров в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика с обязательным соблюдением сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

11. Прочие условия

11.1. Стороны обязуются проинформировать друг друга об изменении организационно-правовой формы, местонахождения, банковских или иных реквизитов в течение 3-х дней с даты таких изменений.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

Поставщик:

ИНН КПП

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Покупатель:

ИНН КПП

Юридический адрес:

Россия, г. Королев, Московской обл., ул. Пионерская д.4

Почтовый адрес:

Россия, г. Королев, Московской обл., ул. Пионерская д.4

Банковские реквизиты:

Банк г. Москва

БИК ОКПО

Расчетный счет №

Корр. счет № 000904

Настоящий Договор содержит 3 (три) листа.

Приложение:

1.  Спецификация;

2.  Протокол цены.

Поставщик:

Покупатель:

Первый заместитель генерального директора по экономике, финансам и имущественному комплексу

________________________ / /

_________________________//

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку вычислительных средств

для создания сегмента корпоративной ЛВС предприятия

1. Основанием для выполнения работ является ФКПР ОКР «Стандартизация РКТ» «Доработка и ввод в эксплуатацию в головной организации по системе информации …….. автоматизированной системы сбора и обмена информацией о качестве и надёжности …..»

2. Цель работы - поставка сертифицированных вычислительных средств для создания сегмента компьютерной информационно-коммуникационной сети предприятия.

3. Исполнитель -

Заказчик -

4. Срок поставки – июль - август 2009 года

5 Требования к составу и характеристикам вычислительных средств и программному обеспечению приведены в таблице №1

Таблица №1

№ п/п

Наименование

Количество

Примечание

СЕРВЕР

1

Серверная платформа case ASUS 1U RS500-E6-PS4 (LGA1366, i5500, SVGA, PCI-E, SATA RAID, 4xHotSwap SATA, 2xGbLAN, 12DDR-III, 600W(или аналог)

1

Систем охлаждения малошумящая

2

Процессор cpu Xeon E5530 LGA 1366 2,4 ГГц (или аналог)

2

3

Модуль памяти RAM 2Gb Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-8500> (или аналог)

6

4

Жесткий диск HDD 1.5 Tb SATA-II 300 Western Digital RE3 (или аналог)

6

5

монитор 19" MONITOR Samsung 943N KBB <Black> (LCD, 1280x1024) (или аналог)

1

6

Мышь Logitech Pilot Mouse Optical <M-BZ96C> Black (RTL) PS/2&USB 3 btn+Roll (или аналог)

1

7

Клавиатура Logitech Classic 200 Black <USB> (или аналог)

1

8

Корпус Шкаф напольный 19" <НТ ШТП-С 18-66 G> серый, 18U 600*800, дверь стекло (или аналог)

1

Система охлаждения корпуса должна предусматривать 2 стандартно установленных вентилятора охлаждения тылового и фронтального расположения.

9

силовые розетки горизонтальные, 8 розеток с выключателем, для установки в шкаф (или аналог)

1

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

10

ПЭВМ Core 2 Duo E7400/ 2 Гб/ 500 Гб/ 1 Гб Radeon HD4670/ DVDRW/ WinXP pro (или аналог)

2

11

Мышь Logitech Pilot Mouse Optical PS/2&USB 3 btn+Roll (или аналог)

2

12

Клавиатура Logitech Classic 200 Black <USB> (или аналог)

2

13

Монитор 19" MONITOR Samsung T190 SUV/2 <Rose Black> (LCD, Wide, 1440x900, +DVI) (или аналог)

2

Активное сетевое оборудование

14

Коммутаторы 3com <Baseline 2916-SFP Plus 3CBLSG16> Gigabit Switch 16 port (12UTP10/100/1000 Mbps + 4UTP10/100/1000/SFP) (или аналог)

3

15

Кабель UTP 5e 300м (или аналог)

2

Оргтехника

16

Сканер Plustek OpticPro A320 (или аналог)

1

17

Принтер Brother MFC-9440CN (или аналог)

1

18

Источник бесперебойного питания UPS 1500VA Smart APC <SUA 1500> USB (или аналог)

1

5. Этапы выполнения работ

№ п/п

Наименование этапа

Сроки выполнения

Отметка о выполнении

1

Поставка вычислительного оборудования согласно представленному перечню заказа

июль- август 2009 года

Акт поставки вычислительного оборудования

6. Гарантийный срок не мене 36 месяцев.