Утверждаю:

Президент Группы Компаний

«М-ИНДУСТРИЯ»

______________________

Согласовано:

Вице-президент Группы Компаний

«М-ИНДУСТРИЯ»

_____________________

Генеральный директор

____________________

конкурснАЯ документациЯ

для проведения открытого конкурса

НА право заключения контракта

на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительных работ по инженерной подготовке территории земельного участка площадью 7,2 га, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, Новороссийское шоссе, 20 для размещения 30 малоэтажных объектов, включая террасирование склона с перепадами высот от 40 м до 70 м, мероприятия по инженерной защите от оползней и  организацию поверхностного стока

ТОМ 1

ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРСЕ

на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительных работ по инженерной подготовке территории земельного участка площадью 7,2 га, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, Новороссийское шоссе, 20 для размещения 30 малоэтажных объектов, включая террасирование склона с перепадами высот от 40 м до 70 м, мероприятия по инженерной защите от оползней и  организацию поверхностного стока

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА


1. Предмет конкурса

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения контракта на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительных работ по инженерной подготовке территории земельного участка площадью 7,2 га, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, Новороссийское шоссе, 20 для размещения 30 малоэтажных объектов, включая террасирование склона с перепадами высот от 40 м до 70 м, мероприятия по инженерной защите от оползней и  организацию поверхностного стока

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием на проектирование и конкурсной документации.

2. Сведения о Заказчике и Организаторе конкурса

Заказчик:

Юр. адрес: Россия, Краснодарский край, г. Сочи

Хостинский район, Новороссийское шоссе

Генеральный директор

Организатор конкурса:

объединение «М-ИНДУСТРИЯ»

Юр. адрес: 195197 г. Санкт-Петербург пр. Металлистов д. 122А, лит. Б

т.

Гос. рег. номер

Р/сч.

к/сч.

ВТБ Северо-Запад» г. Санкт-Петербург

Генеральный директор

Организатор Конкурса – исполнительный орган группы компаний «М-Индустрия» по проведению конкурсов на производство работ.

Заказчик не осуществляет функции Организатора Конкурса. Осуществление Заказчиком отдельных функций Организатора Конкурса означает, что Заказчик действует по поручению Организатора Конкурса.

3. Содержание и состав Конкурсной Документации

Конкурсная документация для настоящего Конкурса включает в себя:

1) том 1 документации о конкурсе: инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 документации о конкурсе: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) требования к участникам;

б) образцы форм для заполнения;

3) том 3 документации о конкурсе: техническое задание;

4) том 4 документации о конкурсе: проект контракта.

4. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и (или) документацию о конкурсе

1. Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и (или) документацию о конкурсе.

2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации о конкурсе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации о конкурсе.

3. Изменения направляются организатором конкурса всем участникам, которым была предоставлена документация о конкурсе.

4. Участники, получающие и использующие документацию о конкурсе только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и в документацию о конкурсе и размещенные на официальном сайте.

5. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и документацию о конкурсе.

5. Отказ от проведения конкурса

1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.

2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте организатора конкурса.

3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса Организатором конкурса направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

6. Требования к участникам

1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или объединение юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

2. Участник должен соответствовать следующим требованиям:

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

3. Организатор конкурса вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам:

обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

7. Документы и формы, входящие в состав заявки

5.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 5.2 данной инструкции.

5.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

5.2.1. Форма № Ф-1 «Заявка (Конкурсное предложение)» с приложениями.

5.2.2. Форма № Ф-2 «Структура организации»

5.2.3. Форма № Ф-3 «Ресурсы. Квалификационный состав».

5.2.4. Форма № Ф-4 «Ресурсы. Техническая оснащенность».

5.2.5. Форма № Ф-5 «Опыт. Объем выполненных работ».

5.2.6. Форма № Ф-6 «Привлекаемые организации».

8. Разъяснение документации для Конкурса

Претендент по любому вопросу относительно Конкурсной документации может обратиться к Организатору Конкурса в письменном виде или по факсу по адресу Организатора Конкурса, указанному в приглашении к участию в Конкурсе.

По всем техническим вопросам (проектные решения) претендент получит исчерпывающую информацию. Организатор Конкурса ответит на такой запрос при условии получения его не позднее 10 (десяти) дней до окончания срока подачи Конкурсных Заявок, если иное не предусмотрено в Информационных картах Конкурсной Заявки. Ответ Организатора Конкурса с указанием характера запроса, но без ссылки на источник, направляется всем лицам, получившим документацию для Конкурса.

9. Язык Конкурсной Заявки

Все документы, имеющие отношение к Конкурсным Заявкам, должны быть написаны на русском языке.

10. Срок действия Конкурсной Заявки

Рекомендуемый срок действия Заявки - 60 дней, но не менее 30 дней.

Заказчик может попросить участников Конкурса продлить срок действия Конкурсных Заявок на определенный период. Запрос и ответы на него совершаются в письменном виде или по факсу.

Претендент, согласившийся продлить срок своей Заявки, не имеет права и не обязан вносить изменения в Заявку.

11. Альтернативные предложения претендентов

Одновременно с предоставлением основного предложения, Претенденты могут предоставить альтернативное предложение, оформленное в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

12. Предварительная встреча

Представитель претендента приглашается на предварительную встречу с уведомления Организатора Конкурса.

Цель встречи - разъяснение и получение ответов на вопросы, которые могут возникнуть на данном этапе.

13. Оформление и подписание Конкурсной Заявки

Документы, для которых в Конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.

Документы и материалы, форма которых не установлена Конкурсной документацией, могут составляться в произвольном виде.

Заявка представляется в двух экземплярах.

Экземпляр комплекта оригиналов документов, которые входят в Конкурсную Заявку, четко помечается надписью "ОРИГИНАЛ". Экземпляр копий документов Заявки четко помечается надписью "КОПИЯ". В случае расхождений в комплектах документов Конкурсная комиссия и Заказчик следуют оригиналу.

В каждом экземпляре должны быть проставлены страницы и на каждой странице должно быть указание "ОРИГИНАЛ" или "КОПИЯ" соответственно.

В Конкурсном предложении не должно содержаться изменений или дополнений, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями Заказчика (Организатора Конкурса) или необходимы для того, чтобы исправить ошибки, сделанные Участником. В таких случаях исправление ошибок парафируется лицом или лицами, которые подписали предложение. Все страницы Конкурсного предложения, где вносятся новые сведения или делаются изменения, должны быть парафированы лицом или лицами, подписавшими предложение.

Документы Заявки должны быть подписаны руководителем организации и заверены печатью организации.

Оригиналы документов подаются в напечатанном или написанном от руки печатными буквами виде со всеми необходимыми подписями и печатями. В качестве оригинала лицензий принимаются их ксерокопии.

В качестве копий документов допускается использование ксерокопий и копий, заверенных подписью и печатью Участника Конкурса.

14. Опечатывание и маркировка Конкурсной Заявки

Претендент запечатывает оригинал и все копии Конкурсной Заявки в два внутренних и один внешний конверт, при этом внутренние конверты помечаются соответственно: "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ".

Внутренние и внешний конверты должны:

быть адресованы Организатору Конкурса по адресу, указанному в Информационных картах Конкурсной Заявки;

содержать название предмета Конкурса, указанного в Информационных картах Конкурсной Заявки, и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, зафиксированные в Информационных картах Конкурсной Заявки.

Помимо пометок в соответствии с вышеперечисленными требованиями, на внутренних конвертах должны быть указаны имя и адрес претендента для того, чтобы Конкурсную Заявку можно было вернуть, не распечатывая, если она поступит с опозданием.

Запечатанный двойной конверт направляется с сопроводительным письмом и копией документа об оплате Конкурсной документации (если такая плата установлена), которые запечатываются во внешний конверт.

Если наружный конверт не запечатан и не маркирован, как указано выше, Организатор Конкурса не несет никакой ответственности в случае, если предложение попадет не точно по адресу или будет вскрыто преждевременно. Конкурсная комиссия проверяет только сохранность внешнего конверта, и не принимает претензий к опечатыванию внутреннего конверта.

15. Окончание срока подачи Конкурсных Заявок

Конкурсные Заявки должны быть доставлены до 25 февраля 2010 г. по адресу: г. Санкт-Петербург пр. Металлистов, 122 А, лит. Б тел/, контактное лицо – Руководитель Департамента гидротехнических сооружений Журба может продлить срок подачи Заявок, внеся поправку в конкурсную документацию. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и претендента продлевается с учетом измененной окончательной даты.

16. Конкурсные Заявки, поданные с опозданием

Организатор Конкурса возвращает претендентам, не распечатывая, все Конкурсные Заявки, которые он получает после окончания установленного срока их подачи.

17. Изменения в Конкурсных Заявках и их отзыв

Участник вправе изменить, заменить или отозвать свою Заявку на участие в Конкурсе до истечения срока представления Заявок, не утрачивая права на обеспечение этой Заявки. Такое изменение, замена или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило Организатору Конкурса до истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе.

18. Расходы на участие в Конкурсе и заключение контракта

1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением контракта.

2. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

19. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками, составление и передача проекта контракта

1. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками производится Конкурсной комиссией. Заказчик обязан самостоятельно в срок не более двух недель со дня подписания протокола рассмотрения заявок составить проект контракта для передачи победителю конкурса.

2. Протокол рассмотрения заявок должен быть подписан в день окончания рассмотрения заявок.

3. Проект контракта составляется в виде одного тома, прошитого нитью (бечевкой), с подписью должностного лица Заказчика, ответственного за работу с проектом контракта, с указанием на обороте последнего листа проекта контракта количества страниц.

Проект контракта может содержать визы иных должностных лиц уполномоченного Заказчика о согласовании проекта контракта.

4. Должностное лицо Заказчика, ответственное за работу с проектом контракта, передает по акту победителю конкурса проект контракта (в количестве сторон контракта), завизированный должностным лицом Заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, на оборотной стороне каждого листа с указанием даты, должности, фамилии и инициалов.

Акт передачи проекта контракта составляется в двух экземплярах с указанием места, даты и времени его составления.

20. Порядок оценки конкурсных предложений и утверждение результатов конкурса

1.  Оценка конкурсных предложений проводится в течение 10 дней со дня окончания срока приема Конкурсных Заявок. Участники конкурса или их представители не вправе требовать присутствия при оценке конкурсных предложений. В ходе оценки Конкурсная Комиссия имеет право вызывать претендентов для дачи пояснений.

2.  Выбор победителя определяется по следующим критериям:

- предложенная цена предмета конкурса;

- сроки выполнения комплекса работ;

- эксплуатационные затраты сооружений инженерной защиты территории;

- архитектурная выразительность наружных конструкций;

- гарантии качества работ;

- опыт выполнения аналогичных работ.

3.  Решение Конкурсной Комиссии о выборе победителя принимается большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании полномочного состава и оформляется протоколом.

4.  Конкурсная комиссия извещает участников о результате конкурса в сроки, предусмотренные конкурсной документацией, но не более чем в недельный срок.

5.  Конкурсная Комиссия в трехдневный срок представляет Протокол о результате конкурса Заказчику либо по его поручению организатору конкурса.

Заказчик – организатор конкурса в недельный срок рассматривает представленный протокол и соответствующие необходимые документы и принимает решение об утверждении (неутверждении) результатов конкурса.

В случае неутверждения результатов конкурса Заказчик направляет в Конкурсную Комиссию мотивированное решение.

6.  Протокол заседания Конкурсной Комиссии, представленный на утверждение заказчику, должен содержать:

- наименование объекта;

- предмет конкурса;

- стоимость подряда;

- сроки реализации проекта;

- наименование победителя;

- перечень участников;

- результаты Конкурса;

- состав Конкурсной Комиссии.

7.  Заказчик при рассмотрении протокола о результатах конкурса может принять решения:

- об утверждении победителя конкурса и приглашении его на подписание протокола о намерениях по заключению Контракта;

- о проведении повторного конкурса;

- об обсуждении финальных условий с участниками, представившими лучшие конкурсные заявки

- о проведении закрытого аукциона среди участников конкурса;

- об утверждении победителя конкурса и приглашении его к процедуре подготовки и подписания Контракта на предмет конкурса.

21. Подписание проекта контракта

1. Победитель конкурса после передачи ему уполномоченным заказчиком составленного проекта контракта обязан:

заполнить преамбулу составленного и переданного ему проекта контракта в части указания лица, подписавшего проект контракта от имени победителя конкурса с указанием документа, на основании которого данное лицо обладает полномочиями на подписание проекта контракта;

заполнить свои почтовые и банковские реквизиты, ИНН и проч.;

подписать проект контракта;

скрепить проект контракта печатью участника - юридического лица (печатью юридического лица-управляющей компании).

2. Внесение победителем конкурса в переданный ему проект контракта каких-либо изменений (дополнений) без письменного согласия Заказчика запрещается.

3. Предельный срок для подписания победителем конкурса составленного проекта контракта составляет десять календарных дней с момента передачи ему проекта контракта.

4. Победитель конкурса обязан в срок передать по акту уполномоченному заказчику:

1) подписанный им проект контракта (в количестве контрактов, переданных уполномоченным заказчиком);

2) обеспечение исполнения контракта, оформленное в порядке, предусмотренном томом 1.

5. В случае если победитель конкурса извещен о признании его победителем конкурса и получил составленный проект контракта, однако в срок, установленный настоящим пунктом, не передал уполномоченному заказчику документы, предусмотренные настоящим пунктом, на третий рабочий день после истечения предельного срока подписания проекта контракта победителем конкурса уполномоченный Заказчик имеет право признать участника конкурса уклонившимся от заключения контракта, направив участнику соответствующее уведомление.

6. Акт передачи победителем конкурса подписанного им проекта контракта составляется в двух экземплярах с указанием места, даты и времени его составления.

Акт передачи проекта контракта должен быть подписан должностным лицом Заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, и уполномоченным представителем победителя конкурса.

Один экземпляр акта хранится уполномоченным заказчиком, второй экземпляр акта передается уполномоченному представителю победителя конкурса.

7. Уполномоченное лицо победителя конкурса при передаче подписанного проекта контракта и иных документов предъявляет должностному лицу Заказчика, ответственному за работу с проектом контракта, документы, подтверждающие его полномочия.

22. Обеспечение исполнения контракта

1. Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в томе. Предоставляемое обеспечение должно действовать до истечения срока действия контракта (завершения гарантийного периода). Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящем пункте способов определяется победителем конкурса самостоятельно.

2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде договора поручительства.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 1 части 2 статьи 35 Закона и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

Договор поручительства должен соответствовать требованиям статей 361-367 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе/кроме того соответствовать следующим требованиям:

1) договор поручительства должен содержать безусловное обязательство поручителя выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения контракта, в случае, если исполнитель не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по контракту №_________ от «____»___________ 20__ г., а именно

а) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы;

б) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ не по вине заказчика;

в) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы

2) поручитель обязуется выплатить бенефициару любую сумму в пределах размера обеспечения контракта при получении от бенефициара письменного требования об ее уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем исполнении принципалом принятых на себя обязательств;

3) Договор поручения вступает в силу с момента вступления в силу контракта и действует до истечения срока его действия.

3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту.

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде страхования ответственности по контракту, договор страхования гражданской ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать следующим требованиям:

1) В договоре страхования должно быть указано, что договор страхования является способом обеспечения по контракту, заключенному между Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) _________________ и Заказчиком _________________. Предметом контракта является _____________________________________________[1].

2) Выгодоприобретателем по договору страхования является заказчик - _____________________________[2].

3) Договор страхования заключен на основании Правил страхования гражданской ответственности № ______, утвержденных Страховщиком «____»_____________ 200__г.[3] (далее – Правила страхования).

Правила страхования являются неотъемлемой частью настоящего контракта. Условия Правил страхования распространяют свое действие на правоотношения Сторон по настоящему контракту, но подлежат применению в части, не противоречащей договору страхования.

4) Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с гражданской ответственностью Страхователя перед Выгодоприобретателем по возмещению убытков, возникших вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Страхователем условий контракта.

5) Страховым случаем является факт возникновения гражданской ответственности Страхователя перед Выгодоприобретателем по возмещению убытков, причиненных в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения принятых на себя Страхователем обязательств по контракту, а именно:

а) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы;

б) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ не по вине заказчика;

в) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы

6) Случай признается страховым при наличии следующих условий:

- если Страховщику от Выгодоприобретателя и/или Страхователя поступило требование, претензия и/или исковое заявление о выплате страхового возмещения и данные требования, претензии, требования по исковому заявлению (в досудебном порядке) признаны страховщиком по произошедшему страховому случаю в период действия контракта;

- имеется вступившее в законную силу решение суда.

7) Франшиза по договору страхования не устанавливается.

8) Обязательным условием является срок выплаты страхового возмещения.

9) Страховое возмещение рассчитывается Страховщиком по каждому страховому случаю исходя из размера причиненных убытков в пределах страховой суммы.

10) В случае просрочки Страхователем обязательства по оплате страховой премии на сумму долга начисляется штраф в размере __ % от размера страховой премии. Выплата штрафа осуществляется после предъявления Страховщиком письменного требования об уплате штрафа. Оплата штрафа не освобождает Страхователя от обязательств по оплате страховой премии в соответствии с условиями договора страхования.

Неоплата страховой премии не является основанием для расторжения договора страхования. Если страховой случай наступил до уплаты страхового взноса страховщик не вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.

11) Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами, вступает в силу с момента вступления в силу контракта и действует до момента исполнения сторонами контракта всех принятых на себя обязательств.

При продлении срока действия контракта стороны обязаны заключить дополнительное соглашение к договору страхования о продлении срока действия договора страхования, при этом Страхователь дополнительно оплачивает страховую премию, пропорционально увеличению срока действия настоящего договора. Действие договора страхования распространяет свое действие на гарантийные обязательства в период действия контракта и договора.

Страховщик согласен с тем, что все изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по договору страхования. При внесении изменений в контракт, условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон.

Если контракт по каким-либо основаниям прекращает свое действие досрочно, действие договора страхования прекращается в момент прекращения действия контракта. В случае досрочного прекращения действия контракта Страхователь письменно уведомляет Страховщика с указанием календарной даты, с которой контракт прекратил свое действие. В иных случаях досрочное расторжение договора страхования
по соглашению сторон или в одностороннем порядке запрещено.

Условия договора страхования не могут быть изменены по соглашению сторон или в одностороннем порядке за исключением вышеуказанных случаев.

12) При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика.

13) В течение разумных сроков, которые потребует Страховщик, Страхователь обязан сохранять неизменным и неисправленным поставленный товар, результаты выполнения работ, оказания услуг, все записи, документы, оборудование, устройства или предметы, которые прямо или косвенно явились причиной неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Страхователем контракта, повлекшие возникновение страхового случая.

14) Сообщение Страховщику не обо всех возможных обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая не является основанием для отказа Страховщика в выплате страхового возмещения.

Отсутствие в направляемом уведомлении какой-либо информации равно как просрочка в направлении уведомления по уважительным причинам, не являются основанием для отказа Страховщика в выплате страхового возмещения.

15) Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения, если убытки имуществу или имущественным интересам Выгодоприобретателя причинены действиями субподрядных организаций, привлеченных Страхователем при исполнении принятых на себя обязательств.

К Страховщику, выплатившему страховое возмещение по убыткам, причиненным субподрядными и иными организациями, переходит
в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

16) На основании статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках договора страхования подлежат возмещению убытки, причиненные Выгодоприобретателю неисполнением и/или ненадлежащим исполнением контракта.

Под убытками понимаются расходы, которые Выгодоприобретатель произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждения его имущества (реальный ущерб).

17) Договор страхования составляется в трех экземплярах – по одному для Страхователя, Страховщика и Выгодоприобретателя.

Договор страхования, представленный победителем конкурса и не соответствующий требованиям к договору страхования, обеспечением исполнения контракта не является и уполномоченным заказчиком не принимается.

4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем конкурса в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения контракта, в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель - принципал) не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по контракту №_________ от «____»___________ 200__ г., а именно:

а) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы;

б) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ не по вине заказчика;

в) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы

2) гарант обязуется выплатить бенефициару любую сумму в пределах размера обеспечения контракта при получении от бенефициара письменного требования об ее уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем исполнении принципалом принятых на себя обязательств;

3) Обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от обеспечиваемого гарантией обязательства.

4) Банковская гарантия вступает в силу с момента вступления в силу контракта и действует до истечения срока действия контракта.

Действие банковской гарантии прекращается с момента прекращения действия контракта в силу его досрочного расторжения или досрочного прекращения обязательств по иным обстоятельствам.

5) Банковская гарантия должна быть подписана руководителем банка-Гаранта и главным бухгалтером.

6) Обязательным приложением к банковской гарантии является
заверенная Гарантом копия генеральной лицензии банка.

Безотзывная банковская гарантия, представленная победителем конкурса и не соответствующая вышеуказанным требованиям, обеспечением исполнения контракта не является и уполномоченным заказчиком не принимается.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, победитель конкурса перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в томе 2, на счет, указанный в томе 2.

Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации о конкурсе.

23. Контакты с Заказчиком, предложение вознаграждения, заключение тайного соглашения

1. Конкурсная комиссия вправе отклонить Конкурсную Заявку, если установит, что претендент, представивший данную Конкурсную Заявку, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, служащему, который работал или работает с заказчиком, члену Конкурсной комиссии, вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие решения, связанного с присуждением контракта.

2. Конкурсная Заявка отклоняется, если претендент заключил соглашение о зафиксированной цене или иное тайное соглашение с одним или более участниками конкурса с целью оказания влияния на результаты конкурса. Такое отклонение Конкурсной Заявки и его причины заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии, а претенденту, Заявка которого отклонена, незамедлительно сообщается об этом.

3. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления Конкурсных Заявок, а также рекомендации по присуждению контракта не подлежат разглашению претендентам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель Конкурса (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и настоящим Положением). Попытки Претендентов повлиять на рассмотрение Конкурсной комиссией Конкурсных Заявок или присуждение договора могут послужить основанием для отклонения Конкурсной Заявки такого Претендента.

ТОМ 2

ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРСЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ контракта на проектирование и строительство комплекса инженерной защиты территории в рамках реализации проекта малоэтажной застройки земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, хостинский район, новороссийское шоссе, 20

специальная часть

Требования к участникам и документам

1. Требования к участникам

1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Конкурса:

1.1 Наличие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету Конкурса, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств (далее – Перечень):

I. Виды работ по инженерным изысканиям:

1. Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий
2. Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий
3. Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических
изысканий
4. Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий
5. Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий

II. Виды работ по подготовке проектной документации:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

2. Работы по разработке архитектурных решений

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

5. Работы по подготовке проекта организации строительства

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

III. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту:

1. Подготовительные работы по строительной площадке (4 4 4510224)
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода (4510205 – 4 4510461 – 4510467)
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411 – 4 4 4 4 4510434)
5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427)
7. Работы взрывные (4510441)
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров (4510161 – 4 4510507)
9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек (4 4510432)

11. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»
12. Работы по закреплению грунтов (4510437 – 4510439)
14. Работы бетонные (4 4 4 4 4 4 4 4 4520141 – 4 4520151)
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4 4 4520239)
16. Работы по монтажу металлических конструкций (4 4520119)
20. Работы по устройству каменных конструкций (4 4520312)
21. Работы по устройству деформационных и антисейсмических швов (4540177)
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540102 – 4540105)
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования (4540151 – 4540164)
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4 4 4 4 4530118)
31. Работы по строительству автомобильных дорог (4 4540243 – 4540246)

Требование установлено пунктом 1 статьи 55.8 главы 6.1 Градостроительного кодекса Российской федерации от 01.01.2001 N 190-ФЗ ("Российская газета", N 290, 30.12.2004, "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), и Приказом Минрегиона РФ от 01.01.2001 N 274 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 6, 09.02.2009)

1.2 Или наличие действующих в 2010 г. лицензий:

-  на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом или на проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

-  на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом или на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, включающих в себя выполнение строительно-монтажных работ, в том числе общестроительных, отделочных, специальных, монтажных, санитарно-технических работ, пусконаладочных работ, а также функций генерального подрядчика.

2. Участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение работ по предмету Конкурса (п.2.1.части 2 статьи 11 Закона):

2. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
(обеспечение заявки)

1. Участник в конкурсной заявке берет на себя обязательства по выплате компенсации в размере 1 000 000 руб. Заказчику в случае признания данного участника уклонившимся от заключения контракта.

3. Требование обеспечения исполнения контракта

1. Участник Конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение исполнения контракта в порядке, установленном томом 1 и настоящим пунктом тома 2, в размере 20 % от суммы контракта.

2. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник Конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на счет Заказчика.

3. Безотзывная банковская гарантия, договор поручительства, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, поручителем, страховщиком, залогодателем своих обязательств.

а) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы;

б) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ не по вине заказчика;

в) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (должник, страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы.

4. Документы, входящие в состав заявки

5.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 5.2 данной инструкции.

5.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

5.2.1. Форма № Ф-1 «Заявка (Конкурсное предложение)» с приложениями.

5.2.2. Форма № Ф-2 «Структура организации»

5.2.3. Форма № Ф-3 «Ресурсы. Квалификационный состав».

5.2.4. Форма № Ф-4 «Ресурсы. Техническая оснащенность».

5.2.5. Форма № Ф-5 «Опыт. Объем выполненных работ».

5.2.6. Форма № Ф-6 «Привлекаемые организации».

5.2.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 1 тома 2.

5. Место, даты начала и окончания подачи заявок

1. Местом подачи участниками заявок является: объединение «М-ИНДУСТРИЯ», адрес: 195197 г. Санкт-Петербург пр. Металлистов д. 122А, лит. Б.

2. Дата начала подачи заявок с « 25» января 2010 г.

3. Дата окончания подачи заявок «25» февраля 2010 г.

6. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений
положений документации о Конкурсе

1. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации о Конкурсе с «25» января 2010 г.

2. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о Конкурсе « 15» февраля 2010 г.

7. Место, дата и время начала рассмотрения заявок

1. Местом начала рассмотрения заявок является: объединение «М-ИНДУСТРИЯ», адрес: 195197 г. Санкт-Петербург пр. Металлистов д. 122А, лит. Б.

2. Рассмотрение заявок начнется «25» февраля 2010 г. в 10 час. 00 мин.

Образцы форм для заполнения

Ф-1

ЗАЯВКА (КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

Наименование организации - Участника Конкурса (далее - Участника) __________________________

Наименование предмета Конкурса _________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения контракта (договора):

Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования.

1.1. Общая стоимость работ (услуг) в ценах на "____"________________ 200__ г.

____________________________________________________________________________________ (в т. ч. НДС)

стоимость единицы работ (услуг) _______________________________________________________ (в т. ч. НДС)

1.2. Условия изменения стоимости работ (услуг): _______________________________________________

1.3. Условия финансирования (авансирование работ, предоплата, возможность и условия заключения контракта (договора) без предоплаты (под гарантии оплаты) и т. д.) ___________________________________

1.4. Предлагаемый способ учета инфляции (предлагается вариант либо варианты изменения стоимости для учета инфляции) ___________________________________________________________________________

Раздел 2. Сроки выполнения работ.

2.1. Срок выполнения работ:

начало работ - _____________________

окончание работ - __________________

2.2. Продолжительность выполнения работ ______________________

2.3. График выполнения работ - Приложение № ______

Раздел 3. Гарантийные обязательства.

В случае уклонения от заключения контракта обязуюсь выплатить компенсацию организатору конкурса – объединение «М-Индустрия» в размере 1 000 000 руб. в течение двух недель после получения письменного требования об оплате со стороны организатора конкурса.

Раздел 4. Сведения о предприятии.

4.1. Общие сведения о предприятии:

полное наименование ___________________________________________________________________

адрес _________________________________________________________________________________

Раздел 5. Срок действия Заявки _______________________________(не менее 30 дней)

Приложения:

1. Расчет стоимости Заявки.

2. Пояснительная записка.

3. Календарный график производства работ.

4. Предложение о качестве работ.

Участник Конкурса ____________________ (_____________________)

М. П.

Ф-2

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

1

Наименование организации

2

Прежнее название организации

3

Форма собственности (ОАО, ЗАО, ООО, ГП)

4

Дата, место, орган регистрации

5

Почтовый адрес

6

Место нахождения

7

Банковские реквизиты

8

Руководитель: должность, Ф. И.О.

9

Телефон, факс, E-mail

10

Головная организация *

Дочерние организации

<*> В графе 10 в случае отсутствия головной и дочерних организаций с другими названиями и юридическими адресами следует написать: "Не имеется".

Ф-3

Ресурсы. Квалификационный состав.

№

п/п

Специальность

Квалификация

Количество инженеров по данной специальности

1

2

3

4

 

 

 

 

Порядок заполнения формы.

Графа 1. Номер по порядку.

Графа 2. Наименование специальности.

Графа 3. Квалификационные категории.

Графа 4. Количество инженеров по данной специальности.

Ф-4

Ресурсы. Техническая оснащенность.

№

п/п

Наименование оборудования

Данные об оборудовании

Марка, модель

Кол-во

1

2

3

4

Порядок заполнения формы.

Графа 1. Номер по порядку.

Графа 2. Наименование оборудования, имеющегося у Участника.

Графа 3. Марка, модель оборудования.

Графа 4. Количество единиц данного вида оборудования.

Ф-5

Опыт. Объем выполненных работ.

(за последние три года)

№

п/п

Заказчик

Наименование работ

Объем реализации (руб.)

В том числе % от объема реализации

Генподряд

Собственными силами

1

2

3

4

5

6

Порядок заполнения формы.

Графа 1. Номер по порядку.

Графа 2. Наименование Заказчика работ

Графа 3. Наименование выполненных работ.

Графа 4. Объем выполненных работ (в рублях).

Графа 5. Процент генподрядных работ.

Графа 6. Процент генподрядных работ, выполненных собственными силами..

Ф-6

Привлекаемые организации.

____________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

№

п/п

Наименование параметра

Головная организация

Филиалы и дочерние предприятия

1.

Место нахождения и почтовый адрес

1

2.

Генеральный директор

2

3.

Телефон

3

4.

Факс

4

5.

Форма собственности

5

6.

ИНН

6

7.

Наличие лицензий

7

8.

Перечень работ и услуг

8

9.

Стоимость работ

-  тыс. руб.

-  в % от общей стоимости работ

9

10.

Опыт выполнения аналогичных работ

10

Порядок заполнения формы.

Строка 1. Место нахождения и почтовый адрес привлекаемой организации.

Строка 2. Фамилия, имя отчество единоличного исполнительного органа (полностью).

Строка 3. Номер телефона с указанием междугородного кода.

Строка 4. Номер факса с указанием междугородного кода.

Строка 5. Форма собственности (частная, государственная и т. п.).

Строка 6. ИНН организации.

Строка 7 Номер лицензии, срок действия лицензии, на какие виды работ выдана.

Строка 8 Перечень работ, услуг.

Строка 9 Ориентировочная стоимость выполнения работ.

Строка 10 Опыт выполнения работ.

Примечание.

1. Объем сведений может быть дополнен другими данными о привлекаемых организациях.

2. Аналогичная информация предоставляется по филиалам, представительствам и дочерним предприятиям привлекаемой организации.

[1] Заполняется в соответствии с контрактом.

[2] Указать наименование Заказчика по контракту.

[3] Указать точное наименование правил страхования, принятых у Страховщика с указанием реквизитов.