УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника управления муниципального заказа

администрации города Кирова

_____________

«14» ноября 2011 г.

Документация открытого аукциона в электронной форме № 000

На право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по световому оформлению улиц города Кирова.

Киров, 2011 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

№

п/п

Наименование пункта

Содержание

1

Форма торгов

Открытый аукцион в электронной форме

2

Адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет»

http://etp. *****/

3

Наименование заказчика

Управление благоустройства и транспорта администрации города Кирова

Место нахождения

Российская Федерация, Кировская обл, Киров г, Воровского, 39

Почтовый адрес

Российская Федерация, Кировская обл, Киров г, Воровского, 39

Адрес электронной почты

*****@***ru

Номера контактных телефонов

+7 (83

4

Наименование уполномоченного органа

Управление муниципального заказа администрации города Кирова.

Место нахождения

Российская Федерация, Кировская обл, Киров г, Воровского, 39.

Почтовый адрес

Российская Федерация, Кировская обл, Киров г, Воровского, 39.

Адрес электронной почты

*****@***ru

Номера контактных телефонов

+7 (83

5

Предмет контракта (договора)

Выполнение работ по световому оформлению улиц города Кирова.

6

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно техническому заданию (приложение №1 к информационной карте аукциона, к проекту муниципального контракта).

7

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Улицы города Кирова.

8

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

22.11.2011 в 10:00ч

9

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

25.11.2011

10

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

28.11.2011

11

Начальная (максимальная) цена контракта (договора) (цена лота)

2 999 797,18 рублей.

12

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора) (цены лота) в соответствии с положениями статьи 191 Федерального закона .

Определение начальной (максимальной) цены контракта осуществлялось на основании сметы (прилагается).

13

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

В течение 7 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

14

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и составляет 149 989,86 рублей.

15

Размер обеспечения исполнения контракта (договора)

% начальной (максимальной) цены контракта

Сумма, руб.

10

299 979,72

В случае если будет выбран способ обеспечения исполнения контракта в форме передачи в залог денежных средств на расчетный счет Заказчика (в том числе в форме вклада (депозита)), денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены на следующий счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Кировской области (Финансовое управление администрации города Кирова (Управление благоустройства и транспорта администрации города Кирова))

,

Счет для перечисления суммы обеспечения исполнения контракта:

р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области

, л/с

16

Обязательства по контракту (договору), которые должны быть обеспечены, в том числе обязательства о предоставлении вместе с новыми машинами и оборудованием гарантий производителя и поставщика на товар и обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в размере от двух до десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Все обязательства Подрядчика по исполнению контракта.

17

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

По адресу уполномоченного органа со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе согласно правилам внутреннего трудового распорядка уполномоченного органа.

18

Место и время проведения аукциона

Место проведения аукциона - ЭТП указанная в п.2 Информационной карты аукциона.

Время проведения открытого аукциона устанавливается оператором ЭТП.

19

Источник финансирования

Бюджет муниципального образования «Город Киров»

20

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

- качество работы должно соответствовать требованиям ГК РФ, Федерального закона от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН, другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации;

- применяемые материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ (в том числе Федеральному закону от 01.01.2001г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации);

- используемые материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование должны быть новыми ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы установленные законодательством РФ, в том числе удостоверяющие их происхождение, качество и безопасность;

- ответственность Подрядчика за соблюдение правил пожарной безопасности, условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

- ответственность Подрядчика за качество работ;

- работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

21

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости).

- гарантия качества на выполненные работы – 2 года с даты подписания акта выполненных работ;

- остаточный срок годности на момент использования материалов, комплектующих не менее 50 % срока годности установленного изготовителем;

- срок гарантии качества на устанавливаемое оборудование согласно гарантийному сроку, установленному заводом-изготовителем;

- гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем используемых при выполнении работ материалов, комплектующих и устанавливаемого оборудования, а также на весь объем выполненных Подрядчиком работ;

- Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены муниципального контракта;

- устранение недостатков, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока производится за счет Подрядчика в срок, не превышающий 10 календарных дней с учетом погодно-климатических условий позволяющих выполнить работы качественно.

22

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- присоединение устанавливаемого оборудования к сетям наружного освещения;

- обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов в зоне выполнения работ;

- обеспечивает выполнение работ в порядке, предусмотренном Правилами устройства электроустановок и другими действующими нормами и правилами;

- вывезти в недельный срок со дня окончания работ, используемые Подрядчиком строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы и инвентарь;

- осуществление уборки, погрузки и вывоза строительного мусора;

- Подрядчик сдает работы по акту Заказчику, при сдаче выполненных работ Заказчику передается комплект исполнительной документации, подтверждающей ее происхождение, качество и безопасность.

23

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Оплата осуществляется за фактически выполненные работы, по безналичной форме расчета, путем перечисления денежных средств городского бюджета на расчетный счет Подрядчика в течение 20 календарных дней на основании счета (счета-фактуры) и акта выполненных работ.

24

Порядок формирования цены контракта (договора) (цены лота) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

В цене контракта учтены все расходы на выполнение работ по предмету контракта, в том числе транспортные, погрузочно-разгрузочные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов, комплектующих и оборудования и их доставку до места выполнения работ, расходы на используемое оборудование, инструмент, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

25

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта (договора) и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Российский рубль.

26

Требования к участникам размещения заказа

- соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в торгах не принято;

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

27

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного или муниципального контракта (договора)

Не предусмотрено.

28

Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

29

Срок подписания муниципального контракта (договора)

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

30

Предоставление приоритета

Не предусмотрено.

31

Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта (договора).

Не предусмотрено.

32

Возможность заказчика в ходе исполнения контракта (договора) изменить количество товаров, поставляемых по контракту (договору).

Не предусмотрено.

3

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта (договора) («Шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в п. 11 Информационной карты аукциона.

Участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

Инструкция

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Перечень нормативно - правовых актов, являющихся основанием для проведения открытого аукциона:

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон);

- Решение Кировской городской Думы третьего созыва /2 «Об утверждении «Положения о формировании и размещении заказов на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в муниципальном образовании «Город Киров».

Участники размещения заказа.

В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Закона, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе.

Размер обеспечения заявки указан в Информационной карте аукциона.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей, направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливаются информационной картой. В случае если установлено документацией, заявка участника должна содержать конкретные показатели (наименование товара, технические и функциональные характеристики).

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник должен быть отстранен Заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта (договора).

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных настоящей главой.

Информация по заполнению заявки на участие в аукционе:

Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной торговой площадки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке.

Заключение контракта (договора) по результатам открытого аукциона в электронной форме.

По результатам открытого аукциона в электронной форме муниципальный контракт (договор) заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных Законом, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Закона протокола направляют оператору электронной площадки без подписи Заказчика проект контракта (договора), который составляется путем включения цены контракта (договора), предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт (договор), сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта (договора), прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение одного часа с момента получения проекта контракта (договора) оператор электронной площадки направляет проект контракта (договора) без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор).

В течение пяти дней со дня получения проекта контракта (договора) участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта (договора), подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта (договора) в случае, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта (договора) или предусмотренный частью 4.1 статьи 41.12. Закона протокол разногласий.

Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор), в случае наличия разногласий по проекту контракта (договора), направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор), указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта (договора), не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику, в уполномоченный орган.

В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор), Заказчик, уполномоченный орган рассматривают данный протокол разногласий и без подписи Заказчика направляют доработанный проект контракта (договора) оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта (договора) с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор).

В течение часа с момента получения документов, предусмотренных частью 4.2 статьи 41.12 Закона, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор).

В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных частью 4.2 статьи 41.12 Закона, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор), направляет оператору электронной площадки проект контракта (договора), подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта (договора), подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если Заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта (договора), или предусмотренный частью 4.1 статьи 41.12. Закона протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий Заказчику, в уполномоченный орган.

В случае направления в соответствии с частью 4.4 статьи 41.12 Закона оператором электронной площадки протокола разногласий Заказчик, уполномоченный орган рассматривают данные разногласия в порядке, установленном частью 4.2 статьи 41.12 Закона, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта (договора) с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор), допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор), направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4.4 статьи 41.12 Закона, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Закона.

В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 статьи 41.12 Закона, в течение трех дней со дня получения проекта контракта (договора) участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта (договора), подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта (договора), подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта (договора).

В течение одного часа с момента получения проекта контракта (договора), подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта (договора), подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Закона, оператор электронной площадки направляет Заказчику подписанный проект контракта (договора) и документ об обеспечении исполнения контракта (договора).

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта (договора) и, если Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта (договора), документа об обеспечении исполнения контракта (договора), подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки контракт (договор), подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 41.12 Закона.

В случае, предусмотренном решением о создании уполномоченного органа, направление оператору электронной площадки контракта (договора) в соответствии с частью 12 статьи 41.12 Закона может осуществляться уполномоченным органом путем направления подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа, копии контракта (договора), подписанного Заказчиком. В этом случае контракт (договор) считается заключенным надлежащим образом.

Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта (договора), подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный контракт (договор) участнику открытого аукциона, с которым заключается контракт (договор).

Государственный или муниципальный контракт (договор) считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта (договора) в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Закона.

Муниципальный контракт (договор) может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Муниципальный контракт (договор) заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения государственного или муниципального контракта (договора) с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор), признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта (договора) в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12 Закона, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа проект контракта (договора) или протокол разногласий в случаях, предусмотренных статьи 41.12 Закона, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта (договора) по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Закона протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12 Закона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта (договора) при условии, что Заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта (договора).

В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения муниципального контракта (договора), Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт (договор), а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта (договора), либо заключить муниципальный контракт (договор) с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта (договора или предложение о цене контракта (договора) которого содержит лучшие условия по цене контракта (договора), следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор) при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения государственного или муниципального контракта (договора), признан уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта (договора), Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт (договор) и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта (договора), либо заключить муниципальный контракт (договор) с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта (договора) или предложение о цене контракта (договора) которого содержит лучшие условия по цене контракта (договора), следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт (договор) при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (договор), признаны уклонившимися от заключения контракта (договора), Заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае Заказчик вправе заключить контракт (договор) с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40 Закона. При этом такой контракт (договор) должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта (договора) не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену контракта (договора).

Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт (договор) при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (договор), от заключения муниципального контракта (договора), являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.11 Закона к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта муниципального контракта (договора) в соответствии с частью 3 статьи 41.12 Закона.

В случае, если от подписания муниципального контракта (договора) уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона, Заказчик, уполномоченный орган повторно осуществляют действия, предусмотренные статьей 41.11 Закона.

В случае заключения контракта (договора) с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта (договора), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (договора).

В случае, если Заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта (договора), контракт (договор) заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор), безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта (договор), установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта (договора) из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор), является бюджетное учреждение и Заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта (договора), предоставление обеспечения исполнения контракта (договора) не требуется.

Срок действия обеспечения исполнения муниципального контракта (договора) должен устанавливаться с учетом установленного срока исполнения всех обязательств по муниципальному контракту (договору) и заканчиваться не ранее окончания срока его действия.

В случае, если обеспечением исполнения контракта (договора) является «передача в залог денежных средств на расчетный счет Заказчика (в том числе в форме вклада (депозита)» денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта (договора) должны быть перечислены по реквизитам указанным в информационной карте.

Назначение: обеспечения исполнения муниципального контракта (договора).

Договор залога денежных средств по обеспечению исполнения муниципального контракта (договора). Заключается до перечисления денежных средств.

В случае, если обеспечением исполнения контракта (договор) является «Безотзывная банковская гарантия», безотзывная банковская гарантия должна:

- соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации;

- предоставляться в размере обеспечения исполнения контракта (договора), указанном в конкурсной, аукционной документации, по надлежащему исполнению победителем конкурса, аукциона его обязательств перед Заказчиком;

- выдаваться банком, расположенным на территории России, или иностранным банком, имеющим банк-респондент на территории России или иной кредитной организацией (гарант);

- содержать указание на заключаемый контракт (договор) путем указания на стороны контракта (договора), предмет конкурса, ссылки на основание заключения контракта (договора) (дату протоколов рассмотрения заявок, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона);

- содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения или дополнения, внесенные в контракт (договор), не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

- предусматривать безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии при неисполнении (нарушении) условий исполнения контракта (договора);

- предусматривать, что для истребования суммы обеспечения контракта (договора) Заказчик направляет гаранту только письменное требование и оригинал банковской гарантии.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом - победитель конкурса, аукциона, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара.

Расходы, связанные с получением и применением банковской гарантии, несет победитель торгов.

В случае, если обеспечением исполнения контракта (договора) является договор поручительства (договор поручительства заключается по форме №2), поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

3.1. Капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

3.2. Чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3.3. Стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям, установленным выше, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным выше, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта (договора) является договор поручительства, контракт (договор) может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (договор), одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Закона и подтверждающих его полномочия.

Форма № 1

Договор залога денежных средств

по обеспечению исполнения муниципального контракта (договора)

Город Киров «___»______________20__ г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», в лице _______________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Залогодатель», в лице __________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, во исполнение ______________________________________ в соответствии с Федеральным законом РФ от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. В обеспечение исполнения обязательств по заключаемому муниципальному контракту (договору), в соответствии с которыми ___указать наименование обязательств_____ Залогодатель, являющийся Победителем __(конкурса, аукциона)__, обязан предоставить финансовое обеспечение исполнения муниципального контракта (договора) в размере __________ процентов от начальной цены муниципального контракта (договора).

2. Залогодатель передаёт Залогодержателю в залог под обеспечение исполнения муниципального контракта (договора) (п. 1) денежные средства в размере____________________________________________

3. Факт внесения залога денежных средств на счет Залогодержателя подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения контракта (договора).

4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Залогодателем по контракту (договору) (п. 1) Залогодержатель имеет право получить первоочередное удовлетворение за счет заложенной суммы в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения контракта (договора), неустойку за ненадлежащее исполнение обязательства, а так же возмещение расходов по их взысканию.

5. Закладываемые денежные средства находятся на счёте_____________________________

в банке_______________________________________________________________________

6. Договор считается заключенным, если денежные средства, предусмотренные п.2 настоящего договора, зачислены на счёт___________________________________________ в Банке _________________________________________, принадлежащий Залогодержателю.

7. Залогодатель заявляет, что является собственником закладываемых денежных средств.

8.Для обращения взыскания на заложенные средства согласно действующему законодательству решения суда не требуется.

9. По соглашению сторон последующий залог денежных средств не допускается.

10. Залогодатель обязан:

10.1. Депонировать на счёт Залогодержателя, указанный в п.6 настоящего договора, залог в виде денежных средств на сумму____________________(______________________)руб.

Вместе с договором залога денежных средств, Залогодатель обязан предоставить копию платёжного документа о внесении залоговой суммы.

10.2. Вести Книгу записи залогов и по требованию Залогодержателя предоставить ему для ознакомления.

10.3.Предъявлять Залогодержателю все необходимые документы о своей финансово-хозяйственной деятельности.

11.Залогодержатель обязан:

11.1. В случае прекращения залога в связи с надлежащим исполнением контракта (договора) и прекращением обязательства, обеспеченного залогом, вернуть заложенные денежные средства Залогодателю немедленно в срок, не превышающий 5 банковских дней с момента надлежащего исполнения контракта (договора).

12.Залог прекращается:

12.1. Вследствие прекращения, в т. ч. исполнением, обеспеченного залогом обязательства по муниципальному контракту (договору) (подписанием актов приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.).

12.2. Вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к Залогодержателю.

13. Договор составлен в трёх экземплярах: для Залогодержателя, Залогодателя, Банка, на счету которого хранятся денежные средства Залогодателя.

14. Адреса местонахождения и реквизиты сторон.

Залогодержатель: Залогодатель:

Адрес Адрес:

Реквизиты: Реквизиты:

Форма №2

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

к муниципальному контракту (договору) №______ от _____________2011 года

г. Киров «__» ________ 2011 г.

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и _________________________, именуем__ в дальнейшем «Поручитель», в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ____________________________________________________ (ИНН__________________, КПП_____________________, юридический адрес:_______________________________, именуемое в дальнейшем «Должник», его обязательства по муниципальному контракту (договору) N _____ от «___» __________ 2011 г., заключенному с Кредитором.

1.2. Сведения об обязательстве Должника, в обеспечение исполнения которого выдается поручительство:

- _______________________________________________________________________________

(предмет договора (контракта)

- ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательства.

Поручитель ознакомлен с условиями муниципального контракта (договора) N _____ от «___» __________ 20___ г. между Кредитором и Должником.

1.3. Поручителем может быть юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы Поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль Поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) Поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

1.4. Поручитель одновременно с Договором передаёт Кредитору следующие документы:

- копии учредительных документов;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, или доверенность представителя;

- копии бухгалтерской отчётности за два последних отчётных года, представленных в налоговый орган в установленном порядке.

Перечисленные документы должны быть прошиты, скреплены печатью Поручителя и подписаны уполномоченным лицом Поручителя. Предоставление документов в таком виде подтверждает достоверность сведений, содержащихся в них.

1.5. Поручительство выдается на срок по «_____» ___________ 20_____ г.

2. УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель несёт солидарную ответственность с Должником.

2.2. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, пеней, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, включая гарантийные обязательства, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного поручительством обязательства (п. 1.2 Договора).

2.3. Обязательствами Должника, обеспечиваемыми настоящим договором поручительства и являющимися основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:

- нарушение сроков начала выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров;

- ненадлежащее качество выполненной работы, оказанной услуги, поставленного товара;

- нарушение сроков устранения недостатков, выявленных в процессе выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров;

- непредоставление или предоставление с нарушением сроков документов, подтверждающих качество работ, и применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, или предоставление их в ненадлежащей форме (виде);

- в случае отказа в предоставлении гарантий на выполненные работы, оказанные услуги, поставленный товар;

- при отказе в возмещении всего объёма расходов, в случае наступления гарантийных обязательств;

- при нарушении правил и техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности при выполнении работ, оказание услуг, поставки товаров;

- при нарушении сроков окончания выполнения работ, в том числе за срыв ввода объекта в эксплуатацию, оказания услуг, поставки товаров;

- в случае несвоевременного устранения замечаний (дефектов), выявленных во время приемки, а также в период гарантийного срока.

2.4. Ответственность Поручителя за неисполнение должником своих обязательств ограничивается предельной суммой ____________________ рубля _______ копеек.

2.5. Для истребования суммы поручительства Кредитор предоставляет Поручителю письменное требование, содержащее указание на обязательства по муниципальному контракту (договору), которые не исполнены или исполнены ненадлежащим образом. К письменному требованию могут прилагаться документов, подтверждающие обстоятельства на которые ссылается Кредитор, а в случае возврата аванса документы, подтверждающие перечисление аванса.

2.6. Поручитель обязан перечислить Кредитору сумму, указанную в письменном требовании, но не превышающую предельную сумму поручительства, указанную в пункте 2.4 настоящего договора, в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования.

2.7. Обязательства Поручителя по выплате суммы по настоящему договору считается исполненным надлежащим образом с даты зачисления денежных средств на расчётный счёт Кредитора.

2.8. В обеспечение своих обязательств Поручитель передаёт в залог Кредитору недвижимое имущество, зарегистрированное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Размер оценки недвижимого имущества, передаваемого по договору залога должен быть не менее предельной суммы, указанной в пункте 2.4 настоящего договора.

2.9. При предъявлении Кредитором требований Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые мог бы представить Должник.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока, установленного п. 1.5 настоящего договора.

3.2. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Кировской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.4. Копия договора залога недвижимого имущества является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.5. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Должника.

Кредитор Поручитель

приложение № 1 к информационной карте аукциона,

к проекту муниципального контракта

Техническое задание

№ п/п

Наименование работ

Единица измерения

Количество

1

Монтаж тросовых растяжек в изолирующей оболочке со светодиодными гирляндами в форме бахромы желтого, белого, зеленого, синего цветов на высоте 9-11 метров.

Характеристика светодиодных гирлянд (мощностью не менее 18 W): - общее количество - 600 шт.

- номинальная частота 50 Гц, напряжение 220 В

- длина гирлянды – 4,8 м

- общее количество растяжек гирлянд в форме бахромы - 150 шт.

- длина свисающих нитей светодиодов от 20 до 60 см

- количество светодиодов – не менее 180 шт. в одной гирлянде

- расстояние между нитями – 10 см

- влагозащита – не ниже IP44

- кол-во соединений – не менее 10 гирлянд

- цвет провода – белый / черный

- светодиоды повышенной яркости

- ресурс работы – до 60 000 часов

- морозоустойчивая

Трос в изоляции 6мм – 3200м.

100м кабеля

30,0

2

Прокладка кабеля с креплением скобами

- кабель ВВГнг сечением 2х2,5 мм – 2700 м

-труба, гофрированная ПВХ диаметром не менее 16 мм – 1500м

100м кабеля

27

3

Установка щитков осветительных

- бокс ЩРН-П-4 -150 шт.

- автомат 47-29 16А-150 шт.

Шт.

150

4

Прокладка провода самонесущего

- Провод СИП 2 3х25+1х35+1х16 -3360м

100м кабеля

33,6

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ

г. Киров от _______________2011 г.

________________________________, действующее от имени муниципального образования «Город Киров», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________________ с одной стороны, и

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с ________________________ (протокол №_____ от _______________ ), заключили настоящий контракт о нижеследующим:

Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по световому оформлению улиц города Кирова, в соответствии с техническим заданием (Приложение ), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 7 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Допускается досрочное выполнение работ.

1.3. Место выполнения работ: улицы города Кирова.

1.4. Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работу представителю Заказчика с оформлением акта выполненных работ.

2.1.2. Организовать согласование с владельцами опор размещение тросовых растяжек и монтаж анкерных креплений на фасадах зданий.

2.1.3. Организовать согласование выполнения работ с организацией, эксплуатирующей сети наружного освещения.

2.1.4. Осуществить присоединение устанавливаемого оборудования к сетям наружного освещения.

2.1.5. Обеспечить выполнение и качество всех работ в соответствии с требованиями ГК РФ, Федерального закона от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН, другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации. Применять материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование соответствующие требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ (в том числе Федеральному закону от 01.01.2001г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации). Используемые материалы, комплектующие и устанавливаемое оборудование должны быть новыми ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы установленные законодательством РФ, в том числе удостоверяющие их происхождение, качество и безопасность

2.1.6. Обеспечить выполнение работ в порядке, предусмотренном Правилами устройства электроустановок и другими действующими нормами и правилами.

2.1.7. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ.

2.1.8. Подрядчик обеспечивает уборку, погрузку и вывоз строительного мусора.

2.1.9. Несет ответственность за безопасное движение транспорта и пешеходов в зоне выполнения работ.

2.1.10. Вывезти в недельный срок со дня окончания работ, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы и инвентарь.

2.1.11. Предоставлять по требованию Заказчика информацию и документацию, связанную с выполнением муниципального контракта.

2.1.12. Представить Заказчику исполнительную документацию к проведению приемки выполненных работ на объекте.

2.1.13. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы.

2.1.14. В случае привлечения субподрядчиков письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядчиков.

2.2. Права Подрядчика:

2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего контракта.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы либо по истечении срока выполнения работ. При обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.3.4. Предоставить Подрядчику до начала выполнения работ перечень оформляемых улиц.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность; давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению работ.

2.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов. В случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ, Заказчик в течение трех рабочих дней в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков и направляет его Подрядчику. Подрядчик, в течение срока указанного в предписании, обязан устранить выявленные недостатки за свой счет. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ.

2.4.3. Устранить недостатки, выявленные в работе Подрядчика, и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов.

2.4.4. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением муниципального контракта.

2.4.5. В судебном порядке требовать расторжения настоящего контракта и возмещения причиненных убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта либо выполняет работу настолько медленно, что окончание работы к установленному сроку становится невозможным.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет ___________________________________________________ руб.

3.2. В цене контракта учтены все расходы на выполнение работ по предмету контракта, в том числе транспортные, погрузочно-разгрузочные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов, комплектующих и оборудования и их доставку до места выполнения работ, расходы на используемое оборудование, инструмент, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Оплата осуществляется за фактически выполненные работы, по безналичной форме расчета, путем перечисления денежных средств городского бюджета на расчетный счет Подрядчика в течение 20 календарных дней на основании счета (счета-фактуры) и акта выполненных работ.

4.  Порядок сдачи приемки работ

4.1. Прием результата выполненных работ производится в соответствии с заданием Заказчика уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

4.2. При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении задания и направляет Заказчику для подписания акт выполненных работ. В течение пяти дней Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненный результат работ (подписать акт выполненных работ), либо при обнаружении отступлений от контракта по объему или качеству работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.3. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5.  Качество работ.

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, предусмотренным ГК РФ, Федерального закона от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН, другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации.

5.2. Подрядчик устанавливает гарантию качества на выполненные работы – 2 года с даты подписания акта выполненных работ.

5.3. Остаточный срок годности на момент использования материалов, комплектующих не менее 50 % срока годности установленного изготовителем. Срок гарантии качества на устанавливаемое оборудование согласно гарантийному сроку, установленному заводом-изготовителем.

5.4. Гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем используемых при выполнении работ материалов, комплектующих и устанавливаемого оборудования, а также на весь объем выполненных Подрядчиком работ.

5.5. Подрядчик обязуется возместить совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены муниципального контракта.

5.6. Устранение недостатков, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока производится за счет Подрядчика в срок, не превышающий 10 календарных дней с учетом погодно-климатических условий позволяющих выполнить работы качественно.

6.  Ответственность сторон.

6.1. Сторона, нарушившая условия настоящего контракта несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки до фактического окончания работ.

6.4. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество применяемых им материалов, комплектующих и устанавливаемого оборудования, а также за качество выполненной работы в пределах гарантийного срока.

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в двухдневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.  Срок действия Контракта.

Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

8.  Прочие условия.

8.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего контракта или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Кировской области.

8.2. В вопросах, не урегулированных настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в электронной форме и подписаны электро-цифровыми подписями уполномоченных представителей сторон.

8.5. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить другу друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в десятидневный срок представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

9.  Реквизиты и подписи сторон.

Подрядчик: Заказчик:

____________/_____________ _____________/_____________


.

Согласовано:

Утверждаю:

 

_____________

 

«____»______________2011г.

СМЕТА № 000

«Выполнение работ по световому оформлению улиц города Кирова»

С метная стоимость 2 руб.

Нормативная трудоемкость 3 359 чел. час.

Средства на оплату труда руб.

№
п/п

Шифр, номера нормативов
и коды ресурсов

Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования и
его масса, расход ресурсов на
единицу измерения

Единица измерения

Кол-во на единицу

Кол-во единиц по проектным данным

Цена на единицу измерения

Сметная стоимость

на единицу

на объем

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Монтажные работы

1

ГЭСНм01

КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ, КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М ДО 1 КГ
НР=81% (НР=93194)
СП=52% (СП=59828)

100М КАБЕЛЯ

30

10306,29

309189

ЭСН01-ТЗ-300040

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0

ЧЕЛ/Ч

17,1

513

111,85

1912,64

57379

ЭСН01-ТЗ-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ/Ч

16,44

493,2

116,94

1922,49

57675

Итого оплата труда

3 835,13

ЭСН01-МАШ-021102

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ/Ч

0,39

11,7

689,41

268,87

8066

ЭСН01-МАШ-030203

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т

МАШ/Ч

2,75

82,5

9,27

25,49

765

ЭСН01-МАШ-030408

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)

МАШ/Ч

2,75

82,5

254,02

698,56

20957

ЭСН01-МАШ-031050

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М

МАШ/Ч

13,3

399

539,83

7179,74

215392

ЭСН01-МАШ-400002

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ/Ч

0,39

11,7

566,63

220,99

6630

Итого эксплуатация машин

8 393,65

2

Прайс «Промсвет»

Бахрома LED-IL2C-220VWм 1121,83/1,18=950,70

ШТ

600

950,7

570420

3

- Прайс -Вятка»

Зажим ответвительный Р 4 74,68/1,18=63,29

ШТ

300

63,29

18987

4

Прайс -Вятка»

Трос в изоляции D=6мм 26,88/1,18=22,78

М

3 200

22,78

72896

5

- Прайс -Вятка»

Талреп №14 122/1,18=103,39

ШТ

150

103,39

15509

6

- Прайс -сервис»

Хомут 4,8*178 нейлон (100шт) ДКС 101,85/1,18=86,31

УПАКОВКА

50

86,31

4316

7

Прайс -сервис»

Коуш для канатов 3,3/1,18=2,79

ШТ

300

2,79

837

8

Прайс -сервис»

Зажим троса м6 25/1,18=21,19

ШТ

600

21,19

12714

9

Прайс -сервис»

Скоба такелажная 20мм 99/1,18=83,90

ШТ

150

83,9

12585

10

Прайс

Лента L-207 38,06/1,18=32,25

М

600

32,25

19350

11

Прайс

Скрепы А-200 8,98/1,18=7,61

ШТ

600

7,61

4566

12

ГЭСНм02

КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М ДО 1 КГ
НР=81% (НР=65275)
СП=52% (СП=41905)

100М КАБЕЛЯ

27

6424,4

173459

ЭСН01-ТЗ-300040

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0

ЧЕЛ/Ч

16,7

450,9

111,85

1867,9

50433

ЭСН01-ТЗ-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ/Ч

9,55

257,85

116,94

1116,78

30153

Итого оплата труда

2 984,68

80 586

ЭСН01-МАШ-021102

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ/Ч

0,42

11,34

689,41

289,55

7818

ЭСН01-МАШ-030203

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т

МАШ/Ч

3,91

105,57

9,27

36,25

979

ЭСН01-МАШ-030408

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)

МАШ/Ч

3,91

105,57

254,02

993,22

26817

ЭСН01-МАШ-031050

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М

МАШ/Ч

5,22

140,94

539,83

2817,91

76084

ЭСН01-МАШ-400002

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ/Ч

0,42

11,34

566,63

237,98

6426

Итого эксплуатация машин

4 374,91

ЭСН

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ

Т

0,0001

0,0027

52829,61

5,28

143

ЭСН

СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ

10ШТ

10,2

275,4

17,27

176,15

4756

ЭСН

БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ

100ШТ

0,001

0,027

157,8

0,16

4

Итого материалов

181,59

4 903

13

Прайс

Кабель ВВГнг 2х2,5 18,2/1,18=15,42

М

2 700

15,42

41634

14

Прайс

Труба гофрированная ПВХ D=16мм 3,26/1,18=2,76

М

1 500

2,76

4140

15

Прайс

Клеммник WAGO 4* (1,0-2,5) 773324 5,61/1,18=4,75

ШТ

1 200

4,75

5700

16

ГЭСНм12

ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ
НР=81% (НР=48329)
СП=52% (СП=31026)

ШТ

150

439,88

65982

ЭСН01-ТЗ-300042

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,2

ЧЕЛ/Ч

3,41

511,5

115,28

393,1

58966

ЭСН01-ТЗ-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ/Ч

0,04

6

116,94

4,68

702

Итого оплата труда

397,78

59 668

ЭСН01-МАШ-021102

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ/Ч

0,02

3

689,41

13,79

2068

ЭСН01-МАШ-040502

УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ/Ч

0,06

9

37,82

2,27

340

ЭСН01-МАШ-400002

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ/Ч

0,02

3

566,63

11,33

1700

Итого эксплуатация машин

27,39

4 108

ЭСН

ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ

10ШТ

0,41

61,5

23

9,43

1415

ЭСН

ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ

10ШТ

0,408

61,2

24,4

9,96

1493

Итого материалов

19,39

2 909

17

- Прайс

Бокс ЩРН-П-4 144,09/1,18=122,11

ШТ

150

122,11

18317

18

- Прайс

Автомат ИЭК ВА 47-29 16А 37,37/1,18=31,67

ШТ

150

31,67

4751

19

ГЭСНм01

КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ, КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М ДО 1 КГ
НР=81% (НР=104377)
СП=52% (СП=67008)

100М КАБЕЛЯ

33,6

10306,29

346291

ЭСН01-ТЗ-300040

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,0

ЧЕЛ/Ч

17,1

574,56

111,85

1912,64

64265

ЭСН01-ТЗ-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ/Ч

16,44

552,384

116,94

1922,49

64596

Итого оплата труда

3 835,13

ЭСН01-МАШ-021102

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ/Ч

0,39

13,104

689,41

268,87

9034

ЭСН01-МАШ-030203

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т

МАШ/Ч

2,75

92,4

9,27

25,49

857

ЭСН01-МАШ-030408

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)

МАШ/Ч

2,75

92,4

254,02

698,56

23471

ЭСН01-МАШ-031050

ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М

МАШ/Ч

13,3

446,88

539,83

7179,74

241239

ЭСН01-МАШ-400002

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ/Ч

0,39

13,104

566,63

220,99

7425

Итого эксплуатация машин

8 393,65

20

Прайс

Провод СИП 2 3х25+1х35+1х16 86,82/1.18=73,58

М

3 360

73,58

247229

21

- Прайс

Зажим анкерный ЗАН 16-35/1/1.18=149.44

ШТ

40

149,44

5978

22

- Прайс

Зажим поддерживающий SO /1.18=147.76

ШТ

72

147,76

10639

23

- Прайс

Зажим прокалывающий SLIP 2/1.18=196.22

ШТ

226

196,22

44346

24

- Прайс

Зажим ответвительный Р 4 74,68/1,18=63,29

ШТ

186

63,29

11772

25

- Прайс

Зажим плашечный SL 37.1 85,2/1,18=72,2

ШТ

31

72,2

2238

26

Прайс

Лента L-207 38,06/1,18=32,25

М

186

32,25

5999

27

Прайс

Скрепы А-200 8,98/1,18=7,61

ШТ

186

7,61

1415

Итого: Монтажные работы

2031259

Итого по смете:

2031259

Основная зарплата

231041

Эксплуатация машин

656068

_в тч ЗП машинистов

153126

Материальные затраты (МЗ)

1144150

Накладные расходы

311175

Сметная прибыль

199767

ИТОГО СМР в тек. ценах

2542201

ИТОГО без НДС

2542201

НДС

18 %

18

ВСЕГО с НДС

218

Составил:

Экономист

Проверил:

Гл. Инженер