Приложение 1
к приказу Федерального агентств
от «____»__________№ ______
Извещение о проведении запроса котировок на право заключить
государственный контракт по лоту
«Сопровождение и техническое обслуживание бытовой техники, предназначенной для обеспечения деятельности центрального аппарата Роснедра» *
* Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства
1. Запрос котировок проводит государственный заказчик -
Федеральное агентство по недропользованию
Почтовый адрес: Россия, /6
Адрес электронной почты: *****@***com, *****@***com
Номер контактного телефона/факса:, (4/ (4
Контактное лицо – , .
2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.
3. Техническое задание:
3.1. Предварительные замечания
3.1.1. Все работы должны соответствовать или превышать требования, сформулированные ниже.
3.1.2. Исполнитель должен обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с техническими требованиями.
3.1.3. Частичное выполнение работ в рамках государственного контракта не допускается.
3.2.Общие положения.
3.2.1. Данное техническое задание является неотъемлемой частью государственного контракта на сопровождение и техническое обслуживание бытовой техники, предназначенной для обеспечения деятельности центрального аппарата Роснедра.
3.2.2. Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться законодательством Российской Федерации.
3.2.3. В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, включая уплату налогов и других обязательных платежей.
3.3. Требование к выполняемым работам:
3.3.1. Сопровождение техники направлено на обеспечение постоянной готовности техники к использованию по прямому назначению и предотвращение преждевременного выхода ее из строя.
3.3.2. Сопровождение техники (далее - оборудование) включает следующие виды работ:
3.3.2.1. Плановое ТО оборудования в режиме «горячей линии»:
1) обеспечение бесперебойной работы эксплуатируемого оборудования;
2) проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности, выполнение диагностики оборудования;
3) контроль за обеспечением электробезопасности оборудования;
4) удаление пыли с наружных частей оборудования технической замшей или бязью, смоченной очищающей жидкостью;
5) визуальный осмотр;
6) проверка работоспособности проводится в объеме, необходимом для установления работоспособности отремонтированного устройства и машины в целом.
7) подключение и настройка нового оборудования.
8) консультации сотрудников Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования.
3.3.2.2. Обслуживание кондиционеров (сплит-систем) дополнительно включает:
Раз в месяц:
· внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков;
· проверка электропитаня по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току);
· контроль и запись – избыточного давления испарения, температуры испарения, - избыточного давления конденсации, температуры конденсации (в случае несоответствия, производится дозаправка холодильной машины фреоном);
· проверка работы дренажной системы оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа;
· тестирование пульта управления;
· проверка работы оборудования во всех режимах;
· проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутреннего блока;
· очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока;
· чистка корпуса и передней панели внутреннего блока;
· чистка фильтров внутреннего блок;
Раз в квартал:
· проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений;
· диагностика и устранение посторонних шумов;
· проверка состояние лопастей вентиляторов;
Раз в полгода:
· химическая чистка дренажа конденсата;
· проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов и устранение неисправностей;
· сезонная отладка режимов работы оборудования или сезонная консервация (расконсервация) оборудования;
· подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коорбках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов;
· чистка теплообменника и других узлов блока;
Раз в год:
· химическая очистка испарителя;
· контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов воздушного теплообменника;
· проверка герметичности соединений фреонового контура кондиционера;
· установка фильтров для осушения фреона;
· тестирование рабочего контура оборудования на кислотность масла и влажность фреона;
· введение в состав масла компрессорного агрегата антифрикционных присадок;
· чистка ванночки внутреннего блока;
· чистка вентилятора внутреннего блока.
3.3.2.3. Обслуживание холодильников дополнительно включает:
· осмотр внутренних поверхностей охлаждаемого объема;
· проверка надежности крепления и отсутствия механических повреждений защитного заземления (зануления);
· осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и затяжка электроконтактных соединений;
· проверка исправности осветительных приборов;
· проверка состояния дверных ручек, замков, поддонов, сливных устройств, резиновых уплотнений дверей охлаждаемых объектов;
· проверка герметичности холодильной установки;
· проверка работы автоматической и полуавтоматической систем оттайки; проверка уровня масла в картере компрессора;
· проверка натяжения ремней и затяжки крепления холодильного агрегата и электродвигателя;
· проверка водорегулирующего вентиля ВРВ и соленоидного вентиля СВМ; проверка автоматического режима работы холодильной установки и температуры в охлаждаемом объеме.
· регулировка РД, ТРВ, термостата в зависимости от требуемого режима работы;
· регулировка плавности перемещения и плотности прилегания дверок и шторок оборудования;
· замена ламп дневного света в прилавках, замена шторок в охлаждаемом оборудовании; регулировка зазора между вентилятором и диффузором;
· дозарядка агентом и маслом системы;
· установка технологического фильтра для осушки системы холодильной установки;
· проверка температурного режима в охлаждаемых объемах с регулировкой приборов автоматики для обеспечения заданного режима работы;
· замена фильтра-осушителя;
· устранение утечки газа – фреона;
· замена сальников, ремней;
· ремонт компрессоров, замков дверей;
· замена датчиков, фильтров, клапанов, заправка фреоном;
· замена реле запуска, ремонт электропроводки, профилактика двигателя.
3.3.3. Внеплановое ТО оборудования осуществляется по телефонному вызову Заказчика, подтвержденному письменной заявкой Заказчика, для оперативного восстановления работоспособности оборудования. В случае внепланового вызова специалисты Подрядчика должны прибыть по адресу Заказчика в срок не более 20 минут с момента поступления вызова. Количество внеплановых вызовов по устранению неполадок в работе оборудования неограниченно.
3.3.4. Ремонт оборудования.
3.3.4.1. Замена расходных материалов и периферийных устройств (сетевые кабели и т. п.).
Все заменяемые расходные материалы и периферийные устройства должны соответствовать либо превышать по качественным и функциональным характеристикам расходные материалы и периферийные устройства Заказчика.
3.3.4.2. Выполнение работ способствующих повышению эффективности использования оборудования, которые включают в себя:
1) ежемесячное составление и предоставление отчетов о функциональном состоянии оборудования;
2) ежемесячное составление и предоставление плана мероприятий по обеспечению бесперебойной работы оборудования;
3) ежеквартальное внесение предложений по подбору и приобретению оборудования для более эффективной работы Заказчика.
Выполненные работы, предусмотренные настоящим пунктом, передаются Подрядчиком Заказчику на бумажном носителе (в двух экземплярах за подписью Подрядчика) и в электронном виде по e-mail до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
3.3.5. Экспертиза технического состояния оборудования.
3.3.5.1. Экспертиза проводится с целью оценки ресурса работы оборудования, в том числе выдачи заключения о возможности его дальнейшей эксплуатации и направлена на обеспечение непрерывной деятельности центрального аппарата Роснедр.
3.3.5.2. В состав Экспертизы входит:
1) Проведение экспертизы технического состояния оборудования;
2) Выдача технического заключения о состоянии оборудования.
3) Экспертиза осуществляются по телефонному вызову Заказчика, подтвержденному письменной заявкой Заказчика.
3.3.6. Утилизация неисправного и (или) устаревшего оборудования (в том числе комплектующих и расходных материалов к нему).
3.3.6.1. Утилизация предназначена для проведения процедуры списания с баланса объектов основных средств по причине морального и (или) физического износа.
3.3.6.2.. В состав Утилизации входит:
1) Утилизация неисправного и (или) устаревшего оборудования (в том числе комплектующих и расходных материалов к нему).
2) Предоставление необходимых документов, подтверждающих факт Утилизации.
3.3.7. Организация работ.
3.3.7.1. ТО проводится на эксплуатируемом оборудовании, указанном в пункте 3.3.7.2.
3.3.7.2. Обслуживанию подлежит следующее оборудование:
Перечень оборудования, подлежащего ТО
|
Наименование оборудования |
Количество |
Год ввода в эксплуатацию |
|
Сплит-система AEG ACS 095HR |
51 |
2006 |
|
Кондиционер Ballu BSC 07H |
1 |
2005 |
|
Кондиционер Ballu BSC 18H |
1 |
2005 |
|
Кондиционер Chofu RA 0727 |
2 |
2005 |
|
Кондиционер Chofu RA 0927 |
5 |
2005 |
|
Кондиционер Chofu RA 1277 |
1 |
2005 |
|
Кондиционер Chofu RA 1426 |
2 |
2005 |
|
Кондиционер Chofu RA 1827 |
2 |
2005 |
|
Холодильник Gorenje RT 4275 E |
1 |
2005 |
|
Холодильник LIEBHERR BNES 2966 |
1 |
2006 |
|
Холодильник LIEBHERR WNES 2956 |
1 |
2008 |
|
Холодильник Samsung RT-29 BVPW |
9 |
2006 |
|
Холодильник Samsung RT-30 MBSW |
4 |
2005 |
|
Холодильник Саратов 451 |
1 |
2005 |
|
Холодильник Candy CDD 250SL |
2 |
2009 |
|
Водный дозатор HotFrost V208XWST |
11 |
2006 |
|
Кулер HotFrost V208XST |
1 |
2008 |
|
Кулер для воды HotFrost V208XST |
3 |
2009 |
|
Напольный кулер HotFrost V208 |
9 |
2006 |
|
Уничтожитель Fellowes PS-80-С-2 |
3 |
2005 |
|
Уничтожитель Fellowes PS-c220c |
7 |
2008 |
|
Уничтожитель Fellowes PS60 |
1 |
2006 |
|
Уничтожитель Fellowes PS60-2 |
3 |
2005 |
|
Уничтожитель бумаги PRO c22cc |
10 |
2007 |
|
Уничтожитель документов Geha 260 CSF |
1 |
2008 |
|
Шредер продольно-поперечная резка |
1 |
2005 |
|
Аппарат телефонный KX-TS2368RU |
10 |
2008 |
|
Радио телефон KX-TCD345RU DECT, |
1 |
2008 |
|
Радиоприемник Sony ICF-SW11 |
1 |
2008 |
|
Радиотелефон Panasonic |
2 |
2005 |
|
Телефон Panasonic KX-TCD156RUB DECT |
11 |
2005 |
|
Телефон Panasonic KX-TS2368RUW |
33 |
2005 |
|
Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2368 RW |
10 |
2007 |
|
Брошюровщик Renz Combi Comfort |
1 |
2008 |
|
Диктофон Samsung VY-H350H |
1 |
2005 |
|
Диктофон Samsung VY-H350H |
1 |
2005 |
|
Диктофон цифровой Sony/512Mb/MP3, WMA/5*9 |
1 |
2008 |
|
Диктофон цифровой с функцией монтажа DIC Olympus D |
1 |
2008 |
|
Ламинатор Fujipla LPD 3210 Meister |
1 |
2008 |
|
Брошюровщик FELLOWES Pulsar А |
2 |
2008 |
|
Переносная электрическая/электронная пишущая машин Elektronik T180 |
1 |
2007 |
|
Переплетная система Unibind S-425 |
4 |
2005 |
|
Пылесос Rowenta Turbo Bully RB 849 |
1 |
2005 |
|
Радиоприемник Thomson MR3111148 |
1 |
2005 |
|
Резак для бумаги Dahle 552 |
1 |
2008 |
|
Термопереплетчик BULROS T80 |
1 |
2008 |
|
Микроволновая печь LG MS-2342A |
5 |
2005 |
|
Микроволновая печь LG MS-2352 |
10 |
2006 |
|
Печь СВЧ Panasonic NN-ST556WZPE |
1 |
2009 |
|
СВЧ печь Panasonic 3664 |
1 |
2007 |
|
Кофемашина Siemens TK 54001 Surpresso compact |
1 |
2009 |
|
Телевизор 21" LG 21T35M PL (R) 504FR |
1 |
2005 |
|
Телевизор LG ж/к RZ15LA66REVA |
1 |
2005 |
|
Телевизор плазменный Hitachi 32PD 7800 TA диагонал G5F002457 |
1 |
2005 |
|
Телевизор плазменный Pioneer PDP-43MXE-1 диагональ EHAT001662WL |
1 |
2005 |
|
Чайник электрический 1,6л Braun |
3 |
2005 |
|
Чайник электрический 1,8л SCARLETT H |
5 |
2005 |
|
40/МВРА2 электросушилка SIMEX 2.0 квт |
2 |
2007 |
|
Электропанель Spot EII 1500 W, комплект ножек (2 ш 196301 |
10 |
2005 |
|
Электропанель Spot EII 1500 W, комплект ножек (2 ш 0506233 |
37 |
2006 |
|
Чайник электрический Verloni VL-523 1,7л |
4 |
2010 |
3.3.7.3. В случае выявления дефектов (неисправностей) оборудования, которые не могут быть устранены на месте (по адресу Заказчика), а так же необходимости проведения экспертизы или утилизации оборудования, оно (с письменного согласия материально-ответственного лица Заказчика) должно быть изъято для ремонта на площадке Подрядчика после подписания необходимых документов и обязательно заменено на аналогичное исправное.
3.3.7.4. Доставка оборудования в ремонт, на экспертизу или утилизацию и обратно на рабочее место осуществляется Подрядчиком за свой счет после подписания необходимых документов.
3.3.7.5. ТО вновь приобретенного или переданного в безвозмездное пользование Заказчику дополнительного оборудования осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к государственному контракту.
3.3.7.6. ТО оборудования, на которое не истек гарантийный срок, производится с учетом условий гарантий.
3.3.7.7. ТО оборудования, на которое истек гарантийный срок, производится силами Подрядчика.
3.3.7.8. Факт выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего технического задания фиксируется в ежемесячных актах выполнения работ.
3.3.7.9. Подрядчик без согласования с Заказчиком не имеет права подписывать какие-либо документы у сотрудников Заказчика.
3.4. Требования к срокам выполнения работ
3.4.1.Сроки выполнения работ: с 01 января до 31 декабря 2011 г. включительно. Работы выполняются ежедневно, круглосуточно (включая праздничные и выходные дни – по телефонному вызову Заказчика, подтвержденному письменной заявкой Заказчика).
3.4.2.Проведение планового ТО требует ежедневного присутствия специалистов Подрядчика в количестве 2-х человек в непосредственной близости от местонахождения Заказчика. Время работы - с 9-00 до 18-00 в рабочие дни. Время обеда согласовывается с Заказчиком (не более 45 минут в день). Специалисты Подрядчика ежедневно должны согласовывать план проведения планового ТО путем передачи официального письма Заказчику с указанием плана ТО на день и перечислением видов работ, оборудования, подлежащего ТО.
3.4.3.Присутствие специалистов Подрядчика в офисных помещениях Заказчика без производственной необходимости (не выполнение ТО) не допускается.
3.4.4.Срок проведения экспертизы или утилизации оборудования не должно превышать 2-х рабочих дней с момента передачи оборудования Подрядчику. В случае необходимости, срок может согласовываться с Заказчиком индивидуально по каждой заявке в зависимости от объема и сложности решаемых задач.
3.4.5. Факт выполнения работ (в том числе, факт присутствия специалистов Подрядчика) ежедневно фиксируется в «Журнале регистрации специалистов Подрядчика по государственному контракту» (далее - журнал) и заверяется подписью представителя Заказчика. В журнале обязательно фиксируется дата и время прибытия (выбытия / перерывов на обед), ФИО и должности специалистов Подрядчика.
3.4.6. В течение 2-х дней с момента заключения государственного контракта Подрядчик должен предоставить паспортные данные своих специалистов, уполномоченных на выполнение вышеуказанных работ (для иностранных граждан оформленные в установленном порядке, разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности), контактные номера телефонов, должности, а так же государственные номера автомобилей для въезда на охраняемую территорию.
3.4.7. В течение 2-х дней с момента заключения государственного контракта Подрядчик должен предоставить копии разрешительных документов специалистов Подрядчика на осуществление вышеуказанных работ.
3.4.8. В течение 2-х дней с момента заключения государственного контракта Подрядчик должен предоставить официально зарегистрированный стационарный контактный телефон своей диспетчерской службы.
3.4.9. Срок ремонта эксплуатируемого оборудования не должен превышать 2 часов с момента телефонного вызова Заказчика, подтвержденного письменной заявкой Заказчика, за исключением ремонта, предусмотренного в пункте 3.3.7.3. настоящего технического задания. В данном случае, срок ремонта согласовывается с Заказчиком, но, в любом случае, не может превышать 10 рабочих дней с момента передачи оборудования Подрядчику.
3.4.10. Срок замены расходных материалов не должен превышать 20 минут с момента телефонного вызова Заказчика, подтвержденного письменной заявкой Заказчика.
3.5. Место выполнения работ: служебные помещения, занимаемые центральным аппаратом Федерально/6.
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей, в том числе НДС.
5. Цена Контракта может быть снижена по согласованию Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.
6. Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за днем подписания Заказчиком акта выполненных работ по выставленному Подрядчиком счету на оплату.
7. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
7.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней;
7.2. участником размещения заказа, котировочной заявке которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения государственного контракта) - в течение 5 (пяти) дней со дня передачи такому участнику проекта государственного контракта;
7.3. единственным участником размещения заказа (в случае если запрос котировок признан несостоявшимся) - в течение 5 (пяти) дней со дня передачи такому участнику проекта государственного контракта.
8. Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: /6 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут (в пятницу - до 16 часов 30 минут) (время московское).
9. Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 17 часов 00 минут (время московское) 26 октября 2010 г.
10. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 10 часов 00 минут (время московское) 09 ноября 2010 г.
11. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
12. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
13. Контактное лицо по приему заявок указано в п. 1 извещения.
14. Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков
15. Котировочная заявка.
15.1. Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
15.2. Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме.
15.3. Форма котировочной заявки:
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
От _________ № ___________
От кого: (наименование участника размещения заказа, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты.
Кому: Федеральное агентство по недропользованию ( г. Москва, Б. Грузинская ул., д. 4/6, +7 (4
Рассмотрев размещенное Вами извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить _____________________________________________________________________________
(указывается наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с пунктом 3 извещения о проведении запроса котировок)
по цене _______________ руб. ____ коп.
В цену продукции включены расходы на __________________________________________.
Мы согласны осуществить поставку товара в соответствии с требованиями и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Контактное лицо участника размещения заказа: ФИО_____________; контактный телефон.
_______________ ________________________________________________________
(подпись) руководитель организации или другое уполномоченное лицо)
М. П.
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Государственный контракт на сопровождение и техническое обслуживание бытовой техники, предназначенной для обеспечения деятельности центрального аппарата Роснедра
от ______________________ № _________________________
г. Москва
Федеральное агентство по недропользованию, в дальнейшем именуемое «Заказчик», , действующего на основании доверенности от 01.01.2001 № АЛ-01-32/9107, приказа Федерального агентсва по недропользованию , с одной стороны, и _______________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании ________________________________, заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем.
1 Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению Заказчика комплексом работ (далее – работы) в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Контракту), составляющего неотъемлемую часть настоящего Контракта.
1.2. Технические условия, объем работ по настоящему Контракту, качество их выполнения должны соответствовать техническому заданию (приложение 1 к настоящему Контракту).
2 права и Обязанности сторон
2.1.Права и обязанности Заказчика
2.1.1 Заказчик обязан принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их.
2.1.2 Заказчик имеет право отказаться от оплаты работ, несоответствующих требованиям Контракта, а если такие работы оплачены, потребовать возврата ранее уплаченных сумм, а также уплаты неустойки.
2.1.3 В случае невыполнения Подрядчиком объемов работ, несоблюдения сроков, установленных Контрактом и/или невыполнения (выполнения ненадлежащим образом) иных принятых на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательств, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт и потребовать возмещения убытков, причиненных Подрядчиком вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
2.1.4 В случае расторжения настоящего Контракта до завершения выполнения Подрядчиком полного объема работ, Подрядчик возвращает Заказчику выплаченный им аванс за вычетом стоимости фактически выполненных работ на дату прекращения действия Контракта с оформлением Соглашения сторон в установленном порядке.
2.1.5 Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных Контрактом, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.6 Заказчик имеет право заявлять замечания и претензии к качеству выполненных работ Подрядчику в течение двух месяцев с даты приема выполненных работ.
2.2.Права и обязанности Подрядчика
2.2.1 Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Контракту).
2.2.2 Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине недостатки в выполненных работах.
2.2.3 Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание Контракта другим лицам.
2.2.4 Подрядчик вправе требовать оплаты надлежащим образом выполненных работ в соответствии с разделом 4 Контракта.
2.2.5 Подрядчик обязан вернуть Заказчику выплаченный им аванс в случае не выполнения работ (этапов выполнения работ).
2.2.6 Подрядчик устанавливает возможность отсрочки платежа за выполненные работы на срок равный 10 рабочим дням со дня направления письменного уведомления Заказчику о погашении задолженности за отчетный период.
2.2.7 Подрядчик несет ответственность за необоснованное завышение контрактной цены, правильности расчета налога на добавленную стоимость и расчетов по смете.
2.2.8 Подрядчик обязан своим приказом назначить ответственного представителя на весь период действия настоящего контракта для координации выполняемых работ с Заказчиком и решения вопросов, возникающих на всех этапах выполнения работ по настоящему Контракту. При этом Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта направить нарочным письменное уведомление о назначенном представителе, где полностью указывает ФИО своего представителя, его должность, контактные рабочий и мобильный телефоны (телефоны должны работать и быть доступны для дозвона). В случае изменения каких-либо данных своего представителя уведомить об этом Заказчика в срок, предусмотренный настоящим пунктом.
2.2.9 В целях оперативного решения вопросов по Контракту представитель Подрядчика должен быть на связи ежедневно с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени.
2.2.10 Подрядчик обязан нарочным получать и доставлять по адресу Заказчика всю переписку (оригиналы писем, телеграмм и факсимильных сообщений), предусмотренную настоящим Контрактом, в течение 2 (рабочих) дней с момента уведомления Сторонами по телефону (по факсу или электронной почте) о необходимости направить письменное уведомление.
2.2.11 Срок направления ответа Подрядчика на любое уведомление Заказчика должен составлять не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления, если иное не предусмотрено положениями настоящего Контракта.
2.2.12 Подрядчик обязан в случае изменения банковских реквизитов и иных своих данных, фигурирующих в настоящем Контракте, в течение двух дней письменно известить об этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с этим обстоятельством, в том числе с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.2.13 Для выполнения работ Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподрядчика. Ответственным за действия субподрядчика в рамках настоящего Контракта является Подрядчик.
2.2.14 Все отчеты, запросы, уведомления и иные документы, направляемые Подрядчиком в рамках настоящего Контракта, должны быть подписаны Подрядчиком и заверены печатью Подрядчика.
2.2.15 Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к исполнению обязательств по настоящему Контракту.
2.2.16 Подрядчик обязан соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности и внутреннего распорядка во время выполнения работ.
2.2.17 Подрядчик должен письменно в двухдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, при которых Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным или будет иным образом ограничен в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании вступившего в силу решения уполномоченных органов.
2.2.18 Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки за передачу, предоставление и разглашение третьим лицам
в любой возможной форме условий Контракта и иной
информации, признанной конфиденциальной, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.19 Подрядчик обязан в полном объеме выполнить свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
3 ПОРЯДОК выполнения работ
3.1 Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания календарного месяца предоставляет Заказчику ежемесячные акты выполненных работ (далее – акты) в 2-х экземплярах, подписываемые Заказчиком и Подрядчиком. Акты предоставляются в 2-х экземплярах, подписанных генеральным директором, либо лицом, исполняющим обязанности генерального директора, и главным бухгалтером.
3.2 Заказчик не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения актов обязан подписать их и один экземпляр подписанного акта возвратить Подрядчику. Заказчик до подписания акта проверяет соответствие объемов и качества выполненных работ требованиям, установленным в техническом задании (приложение №1 к настоящему Контракту).
3.3 В случае несогласия с представленным отчетом Заказчик направляет Подрядчику письменный отказ от подписания акта с изложением причин отказа. Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет недостатки в документах, оформленных по результатам выполнения работ. После устранения Подрядчиком данных недостатков Заказчик подписывает акт и возвращает один экземпляр акта Подрядчику.
3.4 Подписываемые Сторонами акты являются подтверждением выполнения работ Подрядчиком Заказчику.
4 СТОИМОСТЬ работ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Стоимость выполняемых работ в 2011 году _________________, в том числе НДС 18% ______________________; стоимость выполняемых работ за месяц составляет ____________________, в том числе НДС 18% _______________________.
4.2 Заказчик осуществляет ежемесячную оплату выполненных работ по выставленным Подрядчиком счетам, счетам-фактурам, актам выполненных работ.
4.3 Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за днем подписания Заказчиком акта выполненных работ по выставленному Подрядчиком счету на оплату.
4.4 Датой оплаты является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
4.5 Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях.
4.6 Платежи по Контракту осуществляются Заказчиком при условии поступления финансовых средств из федерального бюджета. Финансирование может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Заказчику лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.
4.7 Цена Контракта может быть снижена по согласованию Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
5 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В КОНТРАКТ
Все изменения и/или дополнения к Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Контракта.
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанных с несвоевременным поступлением денежных средств из федерального бюджета
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.4. В случае просрочки исполнения обязательства Подрядчиком, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
7 РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае расторжения Контракта, Стороны незамедлительно приложат усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного финансового урегулирования вопросов о возмещении убытков Заказчику, причиненных расторжением Контракта, об оплате Исполнителю фактически понесенных им расходов и иных взаиморасчетов, принимая во внимание любые платежи, полученные Исполнителем от Заказчика до даты расторжения Контракта.
7.3. При расторжении Контракта Исполнитель обязан возместить Заказчику все расходы, понесенные Заказчиком в связи с оплатой не оказанных услуг.
7.4. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по настоящему Контракту после расторжения Контракта и урегулирования взаимных платежей.
8 обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).
8.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
8.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
8.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.
9 Разрешение споров
9.1. Подрядчик и Заказчик принимают все меры к разрешению мирным путем всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним.
9.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Применительным правом для настоящего Контракта и арбитража является право Российской Федерации. Решения арбитражного суда являются окончательными и обязательными для обеих сторон.
10 Прочие условия
10.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.
10.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.4. Все изменения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
10.6. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Работы по настоящему Контракту оказываются с 01.01.2011 по 31.12.2011 включительно.
10.7. Действие настоящего Контракта прекращается:
а) в случае полного завершения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту.
б) в случае прекращения финансирования из Федерального бюджета работ по настоящему Контракту.
10.8. Контракт признается недействительным с момента его заключения, если при заключении Контракта Подрядчик предоставил заведомо ложные сведения о себе и существенных условиях исполнения Контакта. Существенными, во всяком случае, признаются условия, изложенные в самом Контракте и приложениях к нему.
10.9. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения своих обязательств.
10.10. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна Сторона направляет другой, высылается в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже, с обязательным подтверждением получения уведомления другой Стороной.
10.11. Контактная информация:
|
Адрес Заказчика для направления уведомлений: г. Москва, Б. Грузинская ул., д. 4/6. Телефон: (4 |
Адрес Подрячика для направления уведомлений: |
10.12. Стороны заключили Контракт на ________________ листах (включая приложения) в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра Контракта находятся у Заказчика, один – у Подрядчика.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Приложение к Государственному контракту - техническое задание на сопровождение и техническое обслуживание бытовой техники, предназначенной для обеспечения деятельности центрального аппарата Роснедра.
12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
|
Заказчик: Юридический адрес: г. Москва, Б. Грузинская ул., д. 4/6. , Б/с в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, л/с в УФК по г. Москве |
Подрядчик: |
|
Начальник Управления делами Федерального агентства по недропользованию ________________ |
Приложение
к Государственному контракту
от "___"_________2010 г №______________
Техническое задание
на сопровождение и техническое обслуживание бытовой техники, предназначенной для обеспечения деятельности центрального аппарата Роснедра
Заказчик Подрядчик
|
Начальник Управления делами Федерального агентства по недропользованию ________________ |
