Извещение о размещении заказа на выполнение работ по технической инвентаризации объектов водоснабжения для нужд Администрации Ильинского сельского поселения способом запрос котировок

Отдел потребительского рынка и муниципального заказа

Администрации Западнодвинского района Тверской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ №89-К-2010

о размещении заказа на выполнение работ по технической инвентаризации объектов водоснабжения

для нужд Администрации Ильинского сельского поселения

способом запрос котировок

Информация о заказчике, уполномоченном органе:

Муниципальный заказчик:	Администрация Ильинского сельского поселения, почтовый адрес: Тверская область, Западнодвинский район п. Ильино, ул. Советская, тел.// 41-2-40, e-mail: *****@***ru.
Уполномоченный орган:	Администрация Западнодвинского района - Отдел потребительского рынка и муниципального заказа администрации Западнодвинского района Почтовый адрес: Тверская область, , тел. /, e-mail:*****@***ru

Источники финансирования:

- средства областного бюджета;

- средства бюджета поселения.

Форма котировочной заявки представлена в Приложении №2.

Предмет контракта: «Техническая инвентаризация объектов водоснабжения пос. Ильино», в соответствии с техническим заданием заказчика (Приложение ).

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: Тверская область Западнодвинский район пос. Ильино, в соответствии с техническим заданием заказчика (Приложение ).

Срок выполнения работ: до 30 декабря 2010 года

Начальная (максимальная) цена контракта: 212400 (двести двенадцать тысяч четыреста) рублей.

Цена контракта указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: Расчет за выполненную Работу производится после фактического выполнения работ с отсрочкой платежа до 30 дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

Требования к выполнению работ: работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием заказчика. При неисполнении Исполнителем своих обязательств муниципальный контракт расторгается в порядке и согласно условиям, изложенным в муниципальном контракте.

Требования к качеству:

Качество выполненных работ по проведению технической инвентаризации объектов водоснабжения должно соответствовать действующему законодательству РФ. Объем гарантий качества - полный. Исполнитель обязан предоставить технические паспорта на объекты водоснабжения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к участникам размещения заказа: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 

Место и срок подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются в письменном виде ежедневно с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 с 02 декабря 2010г. по 07 декабря 2010г. до 18 час. 00 мин., Тверская область, , .

Рекомендуем подавать котировочные заявки в запечатанных конвертах с указанием номера извещения.

Прием заявок в форме электронного документа не осуществляется в связи с отсутствием технической возможности Уполномоченного органа.

Срок подписания победителем муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Должностное лицо, ответственное за прием котировочных заявок:

, тел./

Контактные лица по предмету контракта:

,

Приложение 1: Техническое задание;

Приложение 2: форма котировочной заявки;

Приложение 3: проект муниципального контракта;

Утверждаю:

___________________

Приложение

к извещению

Техническое задание

на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости

№ п/п	Наименование (адрес местонахождения объектов)	Ед. изм.	Кол-во
1.	Водонапорная башня, Тверская обл. Западнодвинский район п. Ильино	шт.	1
2.	Скважина, Тверская обл. Западнодвинский район п. Ильино	шт.	1
3.	Водопроводные сети, Тверская обл. Западнодвинский район п. Ильино	км	2,7

Стоимость работ

Максимальная стоимость работ – 212400 (двести двенадцать тысяч четыреста) рублей.

Цена контракта указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Сроки исполнения работ

Начало выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта.

Срок окончания работ – до 30 декабря 2010г.

Расчет за выполненные работы

Расчет за выполненную Работу производится после фактического выполнения работ с отсрочкой платежа до 30 дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

Требования к выполнению работ: работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием заказчика. При неисполнении Исполнителем своих обязательств муниципальный контракт расторгается в порядке и согласно условиям, изложенным в муниципальном контракте.

Требования к качеству:

Качество выполненных работ по проведению технической инвентаризации объектов водоснабжения должно соответствовать действующему законодательству РФ. Объем гарантий качества - полный. Исполнитель обязан предоставить технические паспорта на объекты водоснабжения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Источник финансирования:

Средства областного бюджета и бюджета поселения.

Приложение 2 к извещению

Котировочная заявка

№ __________ от «___»_______________2010г.

Изучив извещение о проведении запроса котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, признаем себя участниками размещения заказа и сообщаем Вам следующую информацию:

Для юридического лица:

Наименование организации:_________________________________________________________________________

Юридический адрес: ________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________________

Контактные телефоны: ______________________________________________________________________________

Ф. И.О. руководителя: _______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ИНН _____________________ КПП _______________________ р/с ___________________ в ___________________________________________ к/с _________________________________ БИК _____________

Для физического лица:

Ф. И.О.:___________________________________________________________________________________________

Место жительства__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ИНН _____________________ КПП ________________________р/с____________________ в __________________________________________ к/с __________________________________БИК _____________

Мы, нижеподписавшиеся, принимаем на себя обязательства выполнить «Техническую инвентаризацию объектов водоснабжения пос. Ильино» в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок и муниципальном контракте по следующей цене:

Цена контракта: __________________________ рублей.

Цена контракта сформирована с учетом всех налогов (в т. ч. НДС, без НДС), сборов и других обязательных платежей. Все цены указаны в рублях.

Заявленная нами цена окончательная, сформирована с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей по выполняемым работам.

В случае победы нашей котировочной заявки мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Администрацией Ильинского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством и требованиями извещения о проведении запроса котировок не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в проведении процедуры запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт с Администрацией Ильинского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством и требованиями извещения о проведении запроса котировок.

Наша организация не внесена в Реестр недобросовестных поставщиков.

Мы извещены о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта.

Директор _____________________

Главный бухгалтер _______________________

Ф. И.О., контактный телефон исполнителя

М. п.

Приложение 3 к извещению

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на проведение технической инвентаризации объектов недвижимости

Западнодвинский район п. Ильино "____"_______ 2010г.

Администрация Ильинского сельского поселения, действующая от имени муниципального образования – Ильинское сельское поселение, юр. адрес: Тверская область, Западнодвинский район, п. Ильино, ул. Советская, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, действующего на основании Устава, далее по тексту именуемые «Стороны», заключили по результатам запроса котировок цен (протокол от «__» _________2010 г. №___) настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с протоколом проведенного запроса котировок от «__» _______ 2010 г. №__ заседания комиссии по размещению муниципального заказа Исполнитель принимает на себя обязательства выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объектов водоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении Администрации Ильинского сельского поселения (далее по тексту «Работа»), определенных техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение ), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

1.2. Сроки выполнения работ:

Начало работ с момента заключения контракта

Окончание работ до 30 декабря 2010 года

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет _____________________________________руб., в т. ч. налоги, сборы и другие обязательные платежи, финансируемых за счет средств:

– средств областного бюджета___________________(_____________________) рублей,

– средств бюджета поселения ___________________(_____________________) рублей.

2.2. Стоимость работ по проведению технической инвентаризации и паспортизации одного объекта, рассчитывается Исполнителем контракта самостоятельно в зависимости от площади объекта по результатам технической инвентаризации или в равных долях от цены контракта на каждый объект, при этом общая стоимость работ за 3 объекта, не должна превышать цены контракта, предложенной Исполнителем контракта по результатам запроса котировок.

2.3. Порядок оплаты по настоящему муниципальному контракту:

2.3.1. Расчет за выполненную Работу производится после фактического выполнения работ с отсрочкой платежа до 30 дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

2.3.2. Стороны вправе определить перечень сопутствующих работ и услуг, дополнительно осуществляемых Исполнителем без изменения цены контракта.

2.4. Стоимость настоящего муниципального контракта является неизменной в течение всего срока действия настоящего муниципального контракта.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

3.1. Порядок приемки выполненных работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта недвижимости осуществляется Заказчиком путем сопоставления предоставляемого технического паспорта и кадастрового паспорта требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 01.01.2001 «О государственном кадастре недвижимости», Постановлением Правительства РФ «О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов градостроительной деятельности», Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу «Об утверждении норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству «Об утверждении инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации».

3.2. Технический паспорт и кадастровый паспорт должны быть изготовлены на стандартной бумаге, должны быть сброшюрованы, в техническом паспорте должна быть указана инвентаризационная стоимость объекта недвижимости.

3.3. Исполнитель обязан устранить ошибки, выявленные в техническом или кадастровом паспортах после проведения технической инвентаризации, за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком, но не позднее 5-ти дней со дня уведомления Исполнителя Заказчиком о выявленных недостатках.

3.4. По окончании срока выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. Контракта и техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, Исполнитель передает Заказчику оригинал и копию технического паспорта, оригинал и копию кадастрового паспорта и три экземпляра подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью акта приема-передачи (Приложение ) и счета-фактуры на выполненные работы.

3.5. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней с даты передачи указанных в пункте 3.4. настоящего Контракта документов, подписывает акты приема-передачи выполненных работ и в течение 30-ти дней производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ГАРАНТИИ

4.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по проведению технической инвентаризации и паспортизации объекта недвижимости.

4.2. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ на весь срок действия технического и кадастрового паспортов, установленный в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в объёме и в сроки, указанные в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Контракта и в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение ).

5.2. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут привести к остановке работы, либо созданию невозможности её завершения в срок.

5.3. Исполнитель обязан выполнить работы силами своей организации (привлечение субподрядчиков возможно только с согласия Заказчика).

5.4. Исполнитель обязан безвозмездно устранять недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика в течение рабочих 5 дней.

5.5. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения заданий Заказчика.

5.6. Исполнитель вправе выполнить указанные в п.1.1. настоящего Контракта работы досрочно и представить на утверждение Заказчику акты приема-передачи выполненных работ в установленном настоящим Контрактом порядке.

5.7. Исполнитель обязан при исполнении муниципального контракта за счет собственных средств обеспечить сотрудников транспортом и средствами безопасности и иными техническими средствами, необходимыми при обследовании и проведении технической инвентаризации объектов.

5.8. Заказчик обязан обеспечить доступ специалистов Исполнителя на объект, подлежащий технической инвентаризации.

5.9. Заказчик обязан обеспечить участие сопровождающих уполномоченных представителей со стороны Заказчика при обследовании Исполнителем объектов, подлежащих технической инвентаризации.

5.10. Заказчик обязан до начала выполнения работ предоставить Исполнителю документацию (в том числе правоустанавливающую и техническую), необходимую для надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств.

5.11. Заказчик обязан принять от Исполнителя выполненные работы и произвести их оплату в установленные Контрактом сроки.

5.12. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5.13. Стороны обязуются хранить в тайне информацию, под которой понимается содержание настоящего Контракта и любые данные, предоставляемые каждой Стороной друг другу, в связи с настоящим Контрактом, не открывать и не разглашать, в общем, и в частности, эту информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия Стороны по настоящему Контракту, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков оказания работ и услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России от цены Контракта за каждый день просрочки без ограничения предельного значения.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. В случае некачественного изготовления технического и кадастрового паспортов, повлекшего за собой признание в судебном порядке недействительной сделки с объектом недвижимости, Исполнитель обязан возместить потери бюджета на сумму признанной недействительной сделки и компенсировать стоимость работ по договору на выполнение работ по технической инвентаризации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Контракта, то есть таких обстоятельств, которые независимо от воли сторон не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

7.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 1 раздела 7 настоящего Контракта, относятся: война и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Контракта, а также события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

7.3. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более одного месяца, стороны совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Контракта.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо иные, не урегулированные настоящим Контрактом отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между сторонами.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Тверской области.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

9.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного выполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.4. Все уведомления в рамках данного Контракта должны направляться сторонами в письменном виде.

9.5. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или в случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, по решению арбитражного суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон настоящего муниципального контракта.

Приложения: Приложение «Техническое задание»; Приложение «Акт приема-передачи».

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Администрация Ильинского сельского поселения Адрес: Тверская обл., Западнодвинский район, пос. Ильино, ул. Советская, д.21 Тел.//41-2-40. р\с в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь , Глава администрации Ильинского сельского поселения _________________// М. п. «____»______________ 2010г.

Исполнитель:

Приложение

к муниципальному контракту

от _________2010г. № ____

Техническое задание

на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости

№ п/п	Наименование (адрес местонахождения объектов)	Ед. изм.	Кол-во
1.	Водонапорная башня, Тверская обл. Западнодвинский район п. Ильино	шт.	1
2.	Скважина, Тверская обл. Западнодвинский район п. Ильино	шт.	1
3.	Водопроводные сети, Тверская обл. Западнодвинский район п. Ильино	км	2,7

Стоимость работ

Максимальная стоимость работ – 212400 (двести двенадцать тысяч четыреста) рублей.

Цена контракта указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Сроки исполнения работ

Начало выполнения работ - с момента заключения муниципального контракта.

Срок окончания работ – до 30 декабря 2010г.

Расчет за выполненные работы

Расчет за выполненную Работу производится после фактического выполнения работ с отсрочкой платежа до 30 дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

Требования к выполнению работ: работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием заказчика. При неисполнении Исполнителем своих обязательств муниципальный контракт расторгается в порядке и согласно условиям, изложенным в муниципальном контракте.

Требования к качеству:

Качество выполненных работ по проведению технической инвентаризации объектов водоснабжения должно соответствовать действующему законодательству РФ. Объем гарантий качества - полный. Исполнитель обязан предоставить технические паспорта на объекты водоснабжения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Источник финансирования:

Средства областного бюджета и бюджета поселения.

Заказчик: Администрация Ильинского сельского поселения Адрес: Тверская обл., Западнодвинский район, пос. Ильино, ул. Советская, д.21 Тел.//41-2-40. р\с в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь , Глава администрации Ильинского сельского поселения _________________// М. п. «____»______________ 2010г.

Исполнитель:

Приложение

к муниципальному контракту

от _________2010 г. № ______

Акт

приема-передачи

на проведение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости

п. Ильино «____»_______2010 г.

Администрация Ильинского сельского поселения Тверской области, действующая от имени муниципального образования – Ильинское сельское поселение, юр. адрес: Тверская область, Западнодвинский район, п. Ильино, ул. Советская, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны, далее по тексту именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, подтверждающие выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости согласно техническому заданию №____ от «___» _________ 2010 г. к муниципальному контракту № ____ от «____» _______ 2010г. в составе:

- оригинал и копию технического паспорта №_____________ от «___» __________2010г. на объект ________________________, расположенный по адресу ___________________________;

- оригинал и копию кадастрового паспорта №_____________ от «___» __________2010г.

2. В соответствии с техническим заданием №_____ от «___» _________ 2010 г. считать обязательства по муниципальному контракту № _____ от «____» _______ 2010г. выполненными в объеме _______ на сумму ______________ руб.

3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится у Исполнителя, два - у Заказчика.

Заказчик: Администрация Ильинского сельского поселения Адрес: Тверская обл., Западнодвинский район, пос. Ильино, ул. Советская, д.21 Тел.//41-2-40. р\с в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь , Глава администрации Ильинского сельского поселения _________________// М. п. «____»______________ 2010г.

Исполнитель: