Извещение № К3
о проведении запроса котировок на выполнение работ по водоснабжению фонтана по ул. Советской, вблизи ДК «Авангард»
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова ( 1а, комната 711, тел. (, , е-mail: *****@) сообщает о проведении запроса котировок. Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют за собой право, на основании статьи 436 ГК РФ, на отзыв извещения до окончания срока подачи котировочных заявок
Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, тел.//
Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков
Источник финансирования заказа: бюджет городского округа – город Тамбов
Наименование выполняемых работ: водоснабжение фонтана по ул. Советской, вблизи ДК «Авангард»
Характеристики выполняемых работ:
- качественные характеристики: работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
- требование к безопасности: работы, используемое оборудование должны соответствовать требованиям СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
Документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в контракте требованиям, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта: на все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть представлены документы, подтверждающие качество
При заключении муниципального Контракта участник размещения заказа, с которым заключается Контракт, обязан передать Заказчику для утверждения смету, составленную по итогам проведения запроса котировок
Условия выполнения работ:
- наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом или на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения (вид работ – работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций) или свидетельства о допуске к работам по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- выполнение работ иждивением подрядчика с применением его материалов, инструментов, оборудования и транспортных средств
Объем и виды выполняемых работ: согласно смете (приложение к муниципальному контракту)
Гарантийный срок: 1 год с даты приемки работ
Место выполнения работ: город Тамбов, улица Советская, фонтан у ДК «Авангард»
Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно
Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах: цена контракта включает НДС, налоги и другие обязательные платежи
Максимальная цена контракта: 289244 (двести восемьдесят девять тысяч двести сорок четыре) рубля 03 копейки
Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта
Срок и условия оплаты выполнения работ: оплата выполненных работ производится в безналичной форме в течение 20 банковских дней после подписания обеими сторонами форм КС-2, КС-3, КС-6, акта скрытых работ и исполнительной схемы, представленных подрядчиком. При этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ до 31 декабря 2009 года.
Место подачи котировочных заявок: 1а, 7 этаж, комната 711, тел. (, контактное лицо:
Срок подачи котировочных заявок: с 09.09.2009 по 17.09.2009 включительно до 18 часов 00 минут
Котировочные заявки, поданные иногородними участниками размещения заказа в письменной форме посредством факсимильной связи, принимаются к рассмотрению при следующих условиях:
- факсовая копия заявки читаема в отношении всех сведений, указанных в пункте 1 статьи 44 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в отношении реквизитов заявки и справочных данных об участнике размещения заказа;
- котировочная заявка содержит реквизиты, позволяющие определить, что она исходит от участника размещения заказа, указанного в заявке (например, заявка выполнена на бланке участника размещения заказа или содержит четкий оттиск углового штампа и (или) печати с наименованием участника размещения заказа, совпадающим с наименованием, указанным в тексте заявки, на факсе имеется отбивка наименования и (или) телефонного номера участника размещения заказа, совпадающая с наименованием и (или) телефонным номером, указанными в тексте заявки, и другое).
Котировочные заявки, поданные в письменной форме посредством факсимильной связи участниками размещения заказа, находящимися в городе Тамбове, не рассматриваются и отклоняются котировочной комиссией.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола
Форма котировочной заявки:
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«_____»__________200__ г ______________
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________
Банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок № ________________ на право выполнения работ ___________________________________________________________ для ___________________________________________________ выражаю свое согласие исполнить условия контракта и выполнить работы, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Цена контракта _______________________________________________________________
Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии): _____________________________________________________________________
Подпись участника размещения заказа __________________ (____________________)*
*Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.
Для юридических лиц указываются наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.
В случае, если заявка подписана представителем участника размещения заказа, указывается наименование и реквизиты документа, на основании которого представитель осуществляет действия от имени участника размещения заказа.
Проект муниципального контракта
на выполнение работ для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по водоснабжению фонтана по ул. Советской, вблизи ДК «Авангард»
г. Тамбов от «___» _________ 2009 г.
Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов - муниципальным учреждением «Дирекция благоустройства и озеленения», именуемым в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________,
(полное наименование подрядчика)
именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам проведения запроса котировок (протокол ______________ №________ от ____).
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по водоснабжению фонтана по ул. Советская, вблизи ДК «Авангард» и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Виды и объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту: согласно смете. Смета является неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Требования, предъявляемые к работам, подлежащим выполнению по настоящему Контракту:
- качественные характеристики: работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
- требование к безопасности: работы, используемое оборудование должны соответствовать требованиям СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- на все материалы, используемые при выполнении работ, должны быть представлены документы, подтверждающие качество.
Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ
2.1. Цена Контракта составляет двести восемьдесят девять тысяч двести сорок четыре) рубля 03 копейки, в том числе НДС, налоги и другие обязательные платежи.
Порядок формирования цены Контракта: согласно смете. Смета является неотъемлемой частью Контракта.
2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случая, указанного во втором абзаце настоящего пункта.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в пределах выделенных на 2009 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 15 настоящего Контракта, на основании подписанных обеими Сторонами форм КС-2, КС-3, КС-6, акта скрытых работ и исполнительной схемы, представленных Подрядчиком.
2.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 банковских дней после подписания форм КС-2, КС-3, КС-6, акта скрытых работ и исполнительной схемы обеими Сторонами, представленных Подрядчиком.
При этом допускается отсрочка оплаты выполненных работ до 31 декабря 2009 года.
2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.
Статья 3. Источник финансирования
Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов, код бюджетной классификации Российской Федерации .
Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ
4.1. Место выполнения работ: город Тамбов, улица Советская, фонтан у дома культуры «Авангард».
4.2. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта.
Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
4.3. Дата окончания работ, определяемая исходя из пункта 4.2. настоящего Контракта, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
4.4. Условия выполнения работ:
- наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом или на строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения (вид работ – работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций) или свидетельства о допуске к работам по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- выполнение работ иждивением Подрядчика с применением его материалов, инструментов, оборудования и транспортных средств.
Статья 5. Обязательства Сторон
- выполнить все работы, указанные в настоящем Контракте, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику;
- обеспечить качество выполнения работ в полном соответствии с СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;
- обеспечить выполнение в месте проведения работ необходимых мероприятий по технике безопасности (при необходимости);
- нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Контракта имущества;
- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
- по окончании выполнения работ известить об этом Заказчика в срок 3 рабочих дней;
- передать Заказчику результат работы, а также информацию, необходимую для эксплуатации.
5.2. Обязательства Заказчика:
- в течение 5 рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы принять результаты работ, а при обнаружении недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;
- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
Статья 6. Контроль Заказчика за выполнением работ
6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых работ.
6.2. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Статья 7. Сдача и приемка выполненных работ
7.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.
В срок, установленный пунктом 5.2. настоящего Контракта, Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает выполненную работу.
При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и оговорить их в акте, удостоверяющем приемку, с указанием сроков их исправления.
Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком.
7.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан письменно известить об этом Подрядчика в течение 10 рабочих дней после их обнаружения.
7.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.
Статья 8. Гарантии качества
8.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Контракте (отвечать требованиям, установленным Контрактом), и быть пригодным для использования в течение гарантийного срока.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 1 год с даты приемки работ.
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках.
Статья 9. Ответственность Сторон
9.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки выполнения работ в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от сметной стоимости работ до фактического исполнения обязательства.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 5.1. настоящего Контракта, кроме сроков выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,5 % стоимости работ, за каждый выявленный случай.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).
10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.
Статья 11. Прочие условия
11.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.
11.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 6 день после отправления письма по почте.
11.5. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета городского округа – город Тамбов, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.
При наличии убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ, Подрядчик вправе требовать их возмещения от Заказчика.
11.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Заказчика.
Статья 12. Разрешение споров и разногласий
Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.
Статья 13. Вступление Контракта в силу
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
13.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.
Статья 14. Контрактная документация
14.1. Протокол _______________ от «__»___________г. № _____________________.
14.2. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта: смета.
Статья 15. Юридические адреса и реквизиты Сторон
|
Заказчик: МУ «Дирекция благоустройства и озеленения» Адрес: 0 Телефон (факс): (47 E-mail: zelenhoz2007@mail.ru Лицевой счет: Банк: ГРКЦ ГУ Банка России УФК по Тамбовской области ОКПО: ИНН: КПП: |
Подрядчик: ________________________________ ________________________________ Адрес:__________________________ Телефон (факс):__________________ E-mail: _________________________ Расчетный счет: _________________ ________________________________ Банк: ___________________________ ОКПО: _________________________ ИНН: __________________________ КПП: __________________________ |
Генеральный директор Руководитель: _____________ муниципального учреждения ________________________
«Дирекция благоустройства (должность, Ф. И.О.)
и озеленения»
_____________ ________________________
(подпись) (подпись)
М. П. М. П.
