Собрание законодательства Официальное издание Седьмой раздел к № 4 за 2006 год |
Размещение заказов на поставки продукции для государственных нужд Свердловской области | |
28 апреля 2006 года № | |
Официальное издание для опубликования информации о размещении заказов |
Содержание | ||
1. | Конкурсы...………………………………………………………………………………… | 2 |
1.1. | Извещения о проведении открытого конкурса …………………………….…………………………… | 2 |
1.2. | Протоколы оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в конкурсе…………………... | 14 |
2. | Котировки…………………………………………………………………………………. | 18 |
2.1. | Протоколы результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок…………………………….. | 18 |
Горюче-смазочные материалы
25и-18, 25п-1, 25п-2, 25п-7, 25п-14, 25п-15, 25п-27
Медикаменты, медицинские материалы, оборудование, инструмент
25и-7, 25и-24, 25и-28, 25и-29, 25и-30, 25по-2, 25по-4, 25по-6, 25п-11, 25п-13, 25п-22, 25п-23, 25п-24, 25п-25, 25п-26
Пищевые продукты, напитки, табачные изделия
25и-9, 25и-26, 25по-1, 25п-10
Бумага, картон, печатная и издательская деятельность
25п-21, 25п-28, 25п-29
Мебель 25и-13
Оборудование, машины, механизмы и механические приспособления
25и-1, 25и-32, 25по-5, 25п-31
Электронное, оптическое и радиооборудование. Аппаратура для записи и воспроизведения изображения и звука 25и-17
Средства наземного, воздушного и водного транспорта. Услуги транспорта и связи
25и-4, 25и-6, 25и-25, 25п-18
Услуги в непроизводственной сфере
25и-10, 25по-3, 25п-8, 25п-9, 25п-16, 25п-17, 25п-19, 25п-30
Услуги в производственной сфере, не вошедшие в другие разделы
25и-14, 25и-15, 25и-23, 25п-6, 25п-12, 25п-20
Строительные услуги
25п-3, 25п-4, 25п-5, 25п-32, 25п-33
Уважаемые государственные заказчики!
В соответствии с приказом Министерства экономики и труда Свердловской области от 01.01.2001 г. № 28 информационные материалы о размещении заказов, подлежащие опубликованию в бюллетене, принимаются Министерством экономики и труда Свердловской области по форме шаблонов строго в соответствии с утвержденными сроками (регламентирующие документы размещены на официальном сайте Свердловской области по адресу http://zakupki. *****:8080).
В случае несоблюдения указанных сроков предоставления информационных материалов в Министерство экономики и труда Свердловской области своевременное опубликование материалов не гарантируется. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 2 февраля 2006 года нарушение должностным лицом государственного заказчика сроков опубликования в официальном печатном издании или сроков размещения на официальном сайте в сети Интернет влечет наложение административного штрафа в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.01.2001 г.
ответственность за соответствие законодательству, соблюдение установленных сроков
предоставления информации о размещении заказов, ее целостность, полноту, достоверность возлагается на государственных заказчиков.
Уважаемые читатели!
Информация о проведении конкурсов, запросов котировок и аукционов, публикуемая в информационном бюллетене «Размещение заказов на поставки продукции для государственных нужд Свердловской области», группируется по тем или иным разделам в зависимости от вида закупаемых товаров, работ, услуг. Данная информация также размещается на официальном сайте Свердловской области по адресу http://zakupki. *****:8080
1. Конкурсы
1.1. Извещения о проведении открытого конкурса
25и-1. PSOUDP03КК01
Извещение о проведении открытого конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Правительство Свердловской области.
Почтовый адрес: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,
д. 1.
Контактное лицо: ; г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 3, к. 203.
Телефон: (3
Факс: (3
E-mail: *****@***ru
Источник финансирования заказа: областной бюджет.
Предмет государственного контракта: полиграфическое оборудование:
лот № 1: двухцветный ризограф (дупликатор) – 2 шт. (спецификация в техническом задании конкурсной документации);
лот № 2: полноцветный принтер-копир – 1 шт., уничтожитель бумаг – 1 шт. (спецификация в техническом задании конкурсной документации);
лот № 3: бумагорезательная машина – 1 шт. (спецификация в техническом задании конкурсной документации).
Место, условия и сроки поставок товара: поставка и разгрузка товара на склад заказчика, в соответствии со сроками поставок, указанными в техническом задании, по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 3.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный расчет, по факту поставки с предоставлением счет-фактуры и накладной в течение десяти банковских дней.
Начальная цена контракта:
лот № 1: ,00 руб.;
лот № 2: 1 ,00 руб.;
лот № 3: ,00 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня официального опубликования извещения до 6 июня 2006 года по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 3, к. 203, бесплатно по письменной заявке.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki. *****:8080
Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе: г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 3, к. 203, со дня официального опубликования извещения по 6 июня 2006 года.
Критерии оценок заявок на участие в конкурсе:
1) соответствие товара требованиям, изложенным в техническом задании конкурсной документации;
2) цена контракта;
3) сроки поставки товара;
4) стоимость годового сервисного обслуживания товара;
5) сроки и объем предоставления гарантии качества товара.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1, к. 306, 6 июня 2006 года в 15.00 часов местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок: г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1, к. 306, 13 июня 2006 года.
Место и дата проведения итогов конкурса: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 306, 13 июня 2006 года.
25и-2. USZNAL01KK01
Извещение о проведении открытого конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Информация о заказчике: Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление социальной защиты населения по городу Алапаевску и Алапаевскому району.
Почтовый адрес: Свердловская обл.,
Телефон: (343
E-mail: *****@***ru
Источник финансирования заказа: областной бюджет.
Предмет государственного контракта: текущий ремонт здания по адресу: Свердловская обл., г. Алапаевск,
ул. Береговая, д. 44, двухэтажное кирпичное здание.
№ п/п | Наименование работ | Количество, кв. м | Краткие характеристики |
1 | Демонтаж, монтаж проемов (двери, окна) | 122,7 | Демонтаж решеток из стали, разборка проемов оконных и дверных, установка оконных блоков, металлических решеток, монтаж дверей |
2 | Устройство перегородок | 16,5 | Устройство перего-родок с обшивкой из гипсокартона |
3 | Частичная замена полов | 63 | Разборка покрытий, плинтусов, устрой-ство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках |
4 | Внутренние отделочные работы | 424 | Смена обоев, окраска по штука-турке, облицовка потолков |
5 | Отмостка | 60 | Разбор цементно-бетонных покрытий и оснований, их установка, устрой-ство асфальто-бетонных покрытий дорожек и троту-аров |
Место, условия и сроки выполнения работ: Свердловская обл., ; второй – третий кварталы 2006 года. В момент проведения ремонта здание используется заказчиком для осуществления государственных функций.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, 30 процентов – предоплата, оставшаяся часть – после подписания акта выполненных работ и предъявления счета-фактуры.
Начальная цена контракта: 1 120 000,00 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня официального опубликования извещения до 30 мая 2006 года по адресу: Свердловская обл., , к. 11, бесплатно, на основании письменного запроса.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki/*****:8080
Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Свердловская обл.,
, к. 11. Заявки на участие принимаются со дня официального опубликования извещения до 14.00 часов местного времени 30 мая
2006 года.
Критерии оценки заявок: сроки выполнения работ, срок и объем предоставления гарантии качества работ, цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: Свердловская обл.,
, к. 11, 30 мая 2006 года в 14.00 часов местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок: Свердловская обл.,
, к. 11, с 30 мая 2006 года 14.00 часов местного времени до 14.00 часов местного времени 8 июня 2006 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Свердловская обл., , к. 11, 8 июня
2006 года в 14.00 часов местного времени.
25и-3. KSHPL_ 02 КК 01
Извещение о проведении открытого конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Свердловской области Красноуфимский сельскохозяйст-венный профессиональный лицей.
Почтовый адрес: Свердловская обл.,
Телефон: (343, 9-65-20
Источник финансирования заказа: областной бюджет.
Предмет государственного контракта: выполнение работ по капитальному ремонту здания лабораторного корпуса.
Здание лабораторного корпуса: одноэтажное сооружение со стенами и колоннами из красного глиняного полнотелого кирпича, скатной кровлей из железобетонных плит с покрытием волнистым асбоцементным листом и плоским клепанным листовым железом; сооружение «П»-образной формы; размер двух основных зданий в плане 60,5 х 18,6 м, с высотой 4,8 – 6,4 м; размер теплого перехода в плане
25,0 х 12, 5 м, с высотой 3,0 м, общей площадью 1438 кв. м
Краткие характеристики работ: работы выполняются в два этапа в соответствии с условиями финансирования согласно изготовленного проекта по плану здания № 1 с распределением по осям плана.
№ эта-па | Наименование работ | Сумма финанси-рования, руб. | Краткие характерис-тики |
1 | По осям с «А» до «Ж» по плану здания № 1 проекта. | 3 ,00 | Полная замена составляющих слоев кровли с устройством их впоследствии согласно дей-ствующим нор-мам и прави-лам: утепление плит покрытия согласно норм по теплопро-водности, вос-становление отмостки и пок-рытия проездов и тротуаров, ремонт крылец, капитальный ремонт наруж-ных кирпичных стен; замена оконных блоков |
2 | По осям с «Ж» до «Л» по плану здания № 1 проекта | 2 ,00 | Полная замена составляющих слоев кровли с устройством их впоследствии согласно дей-ствующим нор-мам и прави-лам: утепление плит покрытия согласно норм по теплопро-водности, вос-становление отмостки и пок-рытия проездов и тротуаров, ремонт крылец, капитальный ремонт наруж-ных кирпичных стен; замена оконных блоков |
Место, условия и сроки выполнения работ: Свердловская обл., , здание лабораторного корпуса. Работы выполняются в два этапа. Участник размещения заказа на месте выполнения работ должен ознакомиться с документацией: техническим отчетом о результатах обследования и оценки технического состояния здания лабораторного корпуса, проектом на капитальный ремонт здания лабораторного корпуса, сметной документацией на капитальный ремонт здания лабораторного корпуса и составить план-график поэтапного выполнения работ в зависимости от финансирования в сроки:
по первому этапу: июнь – сентябрь 2006 года;
по второму этапу: в соответствии со сроками дофинансирования проекта областным бюджетом с оформлением дополнительного соглашения.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, аванс – 30 процентов от стоимости контракта в течение 7 дней после его подписания, остальные 70 процентов – в течение 14 дней с момента подписания акта выполненных работ.
Начальная цена контракта: 5 ,00 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня официального опубликования извещения по 30 мая 2006 года Свердловская обл., , административный корпус, кабинет директора по письменной заявке при предъявлении доверенности.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http: //zakupki. *****:8080
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: плата не установлена.
Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе: со дня официального опубликования извещения по 30 мая 2006 года Свердловская обл., , административный корпус, кабинет директора.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) план-график выполнения работ, с учетом двухэтапного исполнения по проекту;
2) сроки предоставления гарантии качества работ;
3) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: Свердловская обл.,
, административный корпус, кабинет директора, 30 мая 2006 года в 11.00 часов местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок: Свердловская обл.,
, административный корпус, кабинет директора, 2 июня 2006 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Свердловская обл., , административный корпус, кабинет директора, 5 июня
2006 года.
25и-4. USZN0201KK01
Извещение о проведении открытого конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области Управление социальной защиты населения города Артёмовского.
Почтовый адрес: Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Энергетиков, д. 15.
Телефон: (343
E-mail: *****@***ru
Источник финансирования заказа: областной бюджет.
Предмет государственного контракта: поставка служебного легкового автомобиля DAWOO NEXIA GLE или эквивалент в количестве 1 шт.
Краткие характеристики товара:
1) новый автомобиль 2006 года выпуска;
2) без пробега;
3) АКПП 5 ступеней;
4) ГУР;
5) мощность двигателя до 100 л. с., 8 клапанов;
6) центральный замок;
7) дистанционное открывание багажника и бензобака;
8) автомагнитола;
9) электрокорректор фар;
10) третий стоп-сигнал;
11) электростеклоподъемники на 4 двери;
12) противотуманные фары;
13) число мест – не менее 5.
Место, условия и сроки поставки товаров: в течение
14 дней со дня предоплаты 30 процентов стоимости.
Форма, сроки и порядок оплаты товаров: безналичный расчет, аванс – 30 процентов от стоимости контракта в течение 5 дней после его подписания, остальные 70 процентов – в течение 10 дней с момента фактической передачи товара, подтверждаемой накладной.
Начальная цена контракта: ,00 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня официального опубликования извещения до 29 мая 2006 года Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Энергетиков, д. 15, в электронном виде при поступлении заявления в письменном виде.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki. *****:8080
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: не установлена.
Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Энергетиков, д. 15, к. 20, со дня официального опубликования извещения до 29 мая
2006 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта;
2) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Энергетиков, д. 15, к. 20, 29 мая 2006 года в 15.00 часов местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Энергетиков, д. 15, к. 20, 29 мая
2006 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Энергетиков, д. 15, к. 20, 1 июня
2006 года.
25и-5. POLDD101KK01
Извещение о проведении открытого конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Полевской детский дом».
Почтовый адрес: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 87 «а».
Телефон: (343
Источник финансирования заказа: областной бюджет.
Предмет государственного контракта: выполнение ремонта крыши жилого здания площадью 1 000 кв. м
Краткая характеристика работ: снятие старой кровли (шифер), замена балок, шифера.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, аванс – 30 процентов от стоимости контракта в течение 10 дней после его подписания, остальные 70 процентов – в течение 14 дней с момента подписания акта выполненных работ.
Начальная цена контракта: ,00 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня официального опубликования извещения до 30 мая 2006 года по адресу: Свердловская обл., «а», бесплатно по письменной заявке.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki. *****:8080
Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 87 «а», кабинет бухгалтерии, со дня официального опубликования извещения до 29 мая 2006 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта;
2) сроки выполнения работ;
3) гарантии качества выполненных работ.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 87 «а», кабинет директора, 30 мая 2006 года в 10.00 часов местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 87 «а», кабинет директора, 31 мая 2006 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 87 «а», кабинет директора, 1 июня 2006 года.
25и-6. OCSPID03KK01
Извещение о проведении открытого конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Адрес:
Телефон: (3, -904
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет государственного контракта: покупка автомобиля ГАЗ, «Автобус-такси» 13 мест (двигатель –
ЗМЗ 4052, V-2, 4, АИ-92, 140 л. с., инжектор или эквивалент).
Место, условия и сроки выполнения работ: доставка автомобиля со склада поставщика по адресу: , срок поставки – второй квартал 2006 года (июнь).
Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный расчет, 30 процентов – предоплата в течение 10 календарных дней после подписания контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Поставщик в течение 14 календарных дней после поступления предоплаты передает заказчику товар, дополнительное оборудование и всю необходимую документацию. Окончательный расчет производится после получения товара.
Начальная цена контракта: 330 000,00 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня официального опубликования извещения до 5 июня 2006 года
, к. 1 (на бумажном носителе).
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki. *****:8080
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: плата не установлена.
Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе: , к. 1, со дня официального опубликования извещения по 5 июня 2006 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) стоимость товара, предложенная участником конкурса;
2) сроки доставки;
3) дополнительное оборудование автомобилей (кондиционер и иное);
4) срок и объем гарантийного обслуживания.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская, д. 187, к. 1, 5 июня 2006 года в
14.00 часов.
Место и дата рассмотрения заявок: г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская, д. 187, к. 1, 7 июня 2006 года в
14.00 часов.
Место и дата подведения итогов конкурса: 87, к. 1, 9 июня 2006 года в 14.00 часов.
25и-7. KCK___10KK01
Извещение о проведении открытого конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение «Клинический центр «Кардиология».
Почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,
д. 78 «а».
Контактное лицо: .
Телефон:
E-mail: *****@***ru
Источник финансирования заказа: областной бюджет, ТФОМС по Свердловской области.
Предмет государственного контракта: поставка лекарственных средств.
Краткие характеристики товара: симдакс – концентрат для приготовления инфузий, 2,5 мг/мл фл. 5 мл 1 флакон в упаковке, количество – 60 шт.
Место, условия и сроки поставки товара: поставка транспортом поставщика г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78 «а», в течение 30 дней с момента заключения контракта.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный расчет, в течение 14 дней с момента фактической отгрузки товара, подтверждаемой накладной.
Начальная цена контракта: 2 000 000,00 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня официального опубликования извещения до 29 мая 2006 года
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78 «а», кабинет главного инженера.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki. *****:8080
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: плата не установлена.
Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78 «а», со дня опубликования извещения до 14.00 часов местного времени 29 мая 2006 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта;
2) гарантии качества товара;
3) срок годности товара должен быть не менее двух лет.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 78 «а», 29 мая 2006 года в 14.00 часов местного времени, актовый зал.
Место и дата рассмотрения заявок: г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 78 «а», 31 мая 2006 года в 12.00 часов местного времени.
Место и дата подведения итогов конкурса: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78 «а», актовый зал, 31 мая 2006 года в
12.00 часов местного времени.
25и-8. OUKUETO1KKO1
Извещение о проведении открытого конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский экономический техникум».
Почтовый адрес: г. Каменск-Уральский,
ул. Южная, д. 4.
Телефон: (34
Источник финансирования заказа: областной бюджет.
Предмет государственного контракта: капитальный ремонт учебного корпуса.
Объем выполняемых работ: ремонт отопления, установка теплосчетчика, ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, общестроительные ремонтные работы (краткие характеристики работ указаны в конкурсной документации).
Место, условия и сроки выполнения работ: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые резервы, д. 6, не позднее двух месяцев со дня предоплаты 30 процентов стоимости.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, предоплата – 30 процентов от стоимости контракта в течение 5 дней после его подписания, остальные 70 процентов – в течение 14 дней с момента подписания акта выполненных работ.
Начальная цена контракта: 900 000, 00 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня официального опубликования извещения до 29 мая 2006 года по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Южная, д. 4, к. 24, бесплатно по письменной заявке.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki. *****:8080
Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Южная, д. 4, к. 24 со дня опубликования по 29 мая 2006 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) сроки выполнения работ;
2) качество работ;
3) срок предоставления гарантии качества работ;
4) объем предоставления гарантий качества работ;
5) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Южная, д. 4, к. 24, 29 мая 2006 года в 11.00 часов местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Южная, д. 4, к. 24, 29 мая
2006 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Южная, д. 4, к. 24, 29 мая 2006 года.
25и-9. DDA-NT01KK01
Извещение о проведении открытого конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Государственное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Антоновский детский дом».
Почтовый адрес: Свердловская обл., , а/я 91.
Местонахождение: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Пригородный район, п. Антоновский, «Антоновский детский дом».
Телефон: (34
E-mail: *****@***ru
Источник финансирования заказа: областной бюджет.
Предмет государственного контракта: поставка продуктов питания в ассортименте (наименование и количество поставляемого товара указаны в конкурсной документации).
Место, условия и сроки поставки товаров: доставка транспортом поставщика по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Пригородный район, п. Антоновский, «Антоновский детский дом», четыре раза в неделю согласно заявке, предоставленной поставщику днем ранее.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
