Государственные закупки способом запроса ценовых предложении литературы для учебного процесса

Государственные закупки способом запроса ценовых предложении литературы для учебного процесса.

- Заказчик: РГКП «Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова»

- Организатор: РГКП «Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова» 030000 ул. Бр. К.Жубанова № 000.

1.  Государственные закупки способом запроса ценовых предложении

литературы для учебного процесса.

№ п/п	Наименование	Ед. Из	Кол-во
	Физика, Литература
1	Алгебра и геометрия	экз	30
2	Аналитическая геометрия	экз	50
3	Введение в дискретную мат	экз	50
4	Введение в теорию дифф.	экз	50
5	Высшая математика	экз	100
6	Высшая математика:Учебник	экз	100
7	Дискретная математика и мат. л	экз	50
8	Дифференциальная геометрия	экз	50
9	Дифференциаьное и интег	экз	20
10	Диффер. и интегр. исч. т.1	экз	50
11	Диффер. и интегр. исч. т.2	экз	50
12	Демидович. Дифференциальное уравнен	экз	20
13	Дифференциальное уравнение	экз	50
14	Дифференц. уравнение	экз	20
15	Кр. курс аналит. геометрии	экз	50
16	Курс высшей алгебры	экз	30
17	Математика и информатика	экз	50
	Экология, Биология, Химия
1	Геоэкология	экз	20
2	Экология расстении	экз	50
3	Экология животных	экз	49
4	Социальная экология	экз	50
5	Охрана окружающей среды при добыче	экз	50
6	Городская экология	экз	50
7	Промышленная экология	экз	20
8	Прикладная экология	экз	20
9	Почвоведение	экз	30
10	Топырактану	экз	100
11	Определитель расстении и опред. насеком	экз	15
12	Есептеу техникасы ж/е программалау	экз	100
13	Биофизика	экз	50
14	Омырткалылар зоологиясы	экз	100
15	Микробиология	экз	50
16	Общая биология	экз	50
17	Физиолого-экологические и биохимические	экз	20
18	Ландшафтоведение	экз	20
19	Аналитикалык химия ч.1,2	экз	30
20	Создание и использование образ. электр.	экз	50
	Металлургия, горное дело
1	Егоров горного дело: Учебник	экз	30
2	Ржевский горной промышленности и комп. Гор. Наук	экз	10
3	Певзнер. право:Учебник	экз	50
4	Певзнер аудит:Учебник	экз	50
5	Ржевская :Практикум	экз	35
6	Ржевская , стандартизация и сертификация	экз	50
7	Ломоносов квалиметрия:Учеб. пос.	экз	30
8	Баранникова , стандартизация и сертификация в АСУ	экз	50
9	Толковый словарь горного инженера. Маркшейдерия	экз	50
10	Ермолов Т.1.Основы геологии: Учебник	экз	50
11	Ермолов Т.5.Кристаллография,... Учеб. пос.	экз	30
12	Ермолов Ч.6. Месторождения полезных ископаемых:Учебник	экз	30
13	Шестаков горных предп.:Учебник	экз	10
14	Ялтанец по открытым горным работам:Учеб. пос.	экз	30
15	Чирков и переработка строительных горных пород:Учебник	экз	30
16	Сонгина металдар	экз	50
17	Певзнер экология:Учеб. пос.	экз	30
18	Протасов горных пород:Учебник	экз	40
19	Каркашадзе по разрушению горных пород	экз	50
20	Крюков разрушения горных пород…:Учебник	экз	50
21	Попов и маркшейдерия:Учебник	экз	50
22	Моссаковский горной промыш.:Уче.	экз	50
23	Бурштейн менеджмент на горном предп.: Учеб. пос.	экз	50
24	Романов маркетинга в горной промыш.	экз	50
25	Электрификация горного производства:Учебник. Т.1.Т.2.	экз	15
26	Маркшейдерия:Учебник/Под ред.	экз	40
27	Е "Охрана труда"	экз	80
	Химическая технология
1	Коваленко использование и охрана природных рес.:Практикум	экз	50
2	Михеев разработка пластовых месторождений:Учеб. пос.	экз	30
3	Егоров разработка пластовых месторождений:Практикум	экз	30
4	Красюк формирования выбросоопасной…:Учеб. пос.	экз	40
5	И др. Специальные способы поведения…:Учеб. пос.	экз	30
6	Анпилогов и методические указания по вып.	экз	39
7	Голик состоянием массива:Учебник	экз	30
8	Исмаилов . Способы разработки месторожд. Полезных ископаемых:Учебник	экз	40
9	Коваленко по дипломному проект.	экз	40
10	Картозия и подземное строительство:Учебник. Т.1.Т.2.	экз	5
11	Инженерные задачи механики подземных соор.:Учеб. пос.	экз	5
12	Абрамов , обогащение… Т.1.:Учеб.	экз	30
13	Кармазин технологич. Показателей обогащения полезных иск.:Учебник	экз	40
14	Пучков подземных выработанных пространств	экз	15
15	Компью. Моделирование шахтных вентиляционных сетей:Учебник	экз	40
16	Ялтанец открытых гидромеханизированных…:Учеб. пос.	экз	15
17	Ялтанец открытых гидромеханизированных…:Учеб. пос	экз	15
18	Каледина производственных объектов:Учеб. пос.	экз	40
19	Методические указания для	экз	40
20	Давиденко по практич. Занятиям	экз	40
21	Кутузов ведения взрывных работ. Ч.1.Учебник	экз	40
22	Мангуш работы при проведении…:Учеб. пос.	экз	40
23	Баклашов . Лабораторный практикум	экз	15
24	Попов и маркшейдерия:Учебник	экз	40
25	Букринский и метод. Указания к выполнению	экз	38
26	Шпаков обработка эспериментальных данных:Учеб. пос.	экз	40
27	Сб. упражнений и задач по маркшейдерскому делу:Учеб. пос.	экз	40
28	Плащанский электроснабжения горных предп.	экз	40
29	Ляховский электромеханическими системами горных машин	экз	15
30	Ушаков ведения горных работ и горноспасательное дело:Учебник	экз	15
31	Артюшин безопасного ведения горных работ	экз	40
32	Шубина в горном машиностроении:Учеб. пос.	экз	40
33	Пастоев :Методические указания	экз	40
34	Дмитриев автоматизации проектирования..:Учеб. пос.	экз	40
35	Тон научных исследований и испытаний машин	экз	40
36	Основы проектирования горных машин и оборудования:Учеб. пос.	экз	40
37	Волк высш. Мат. Для горно-эконом. Фак.	экз	30
38	Федунец мультимедийных технологий в образовании:Учеб. пос.	экз	30
39	Галиев технологии в экономике	экз	30
40	Гурен и цены на продукция горных предп.:Учебник	экз	40
41	Менеджмент горного производства:Учеб.	экз	40
42	Мазбаев по тех. Эксплуатации гостиниц и их оборудования	экз	38
43	Садыков ік енбектін социологиясы	экз	15
44	Коршак и АЗС	экз	5
45	Беляева строительство	экз	15
46	Бурлов от коррозии оборудование НПЗ	экз	10
47	Справочник инженера по эксплуатации нефтегазопроводов	экз	10
48	Надиров. Нефть и газ Казахстана. Ч.1.Ч.2.	экз	50
49	Эрих. Химия и технология нефти и газа	экз	50
50	Джуламанов :Учебник	экз	40
51	Нурпеисова :Учебник	экз	40
52	Бейорганикалык заттарды талдаудын зертханалык прак.	экз	50
	Автомобильное хозяйство
1	Зайков горных машин и оборудования:Учеб. пос.	экз	40
2	Шешко -транспортные машины и оборудование…:Уче. Пос.	экз	39
3	Батырмухамедов негіздеріжэне машина болшектерін зертханалык	экз	100
4	Омаров болшектері	экз	50
5	Кожаспаева . Лаб. Жум.	экз	50
6	Тракторлар мен автомобильдер теориясы	экз	98
7	Колік техникасынын динамикасы:Оку куралы	экз	100
8	Мендебаев жасау технологисынын негіздері	экз	100
9	Автомобиль двигательдері:Оку куралы	экз	50
10	Бубнович. Э.В. Строительные конструкции:Учеб. пос.	экз	100
11	Инженерная механика	экз	100
12	Джурунтаев :Учебник	экз	50
13	Атымтаев ік геодезия	экз	100
14	Мухити :Учебник	экз	100
15	Баймиров. Детали машин:Учебник	экз	50
16	Электротехника. Лаб. Жум.	экз	40
17	Кожаспаев	экз	40
18	Агурейкин вып. И оформления тех. Чертежей	экз	3
	Юридические науки
1	Эпенов катысушылык. Теория жэне практика мэселелері	экз	100
2	Эпенов квалификациялаудын гылыми негіздері	экз	100
3	Мушкет ік кукык	экз	100
4	Этика юриста	экз	50
5	Габитов этикасы	экз	50
6	Молдабаев в суде первой инстанции	экз	100
7	Молдабаев по изучению уголовных дел	экз	100
8	Миндагулов преступлений	экз	100
9	Журсимбаев органы РК	экз	100
10	Айтмухамбетов дополнительных материалов судами…	экз	100
11	КР сот жуйесі Мен судьяларынын мэртебесі Туралы	экз	100
12	Закон РК "О борьбе с терроризмом"	экз	20
13	Баянов. Основы гос. И право: Учебник	экз	200
14	Баянов. Кукык негіздері: Окулык	экз	300
15	Банктік кукык	экз	100
16	Салык кукыгы	экз	100
	Электронные книги
1	Молдабаев преступления	экз	10
2	Эпенов катысушылык. Теория жэне практика мэселелері	экз	10
3	Эпенов квалификациялаудын гылыми негіздері	экз	10
4	Молдабаев в суде первой инстанции	экз	10
	Филология
1	Казак тіл білімінін мэселелері	экз	100
2	Казак тіл білімінін мэселелері	экз	100
3	Казак тіл білімінін озекті мэселелері	экз	80
4	Окушылардын создік корын байыта окытудын гылыми – эдістемесінін негіздері	экз	100
5	жэне авторлар бірлестігі. Казіргі казак тілінін созжасам жуйесі	экз	100
6	Казак грамматикасы.	экз	100
7	Курмалас сойлем синтаксисі	экз	90
8	Казіргі казак тілінін курмалас сойлем синтаксисі	экз	20
9	Жалпы тіл білімі	экз	100
10	Казак тілінін дыбыстык жуйесі	экз	50
11	Казак тілінін орфоэпиялык создігі(академиялык создік)	экз	20
12	Шакарім - Иманым.	экз	20
13	Оразыханова Казак тілі. Казахский язык	экз	10
14	Казак тілі	экз	20
15	Эбіш Кекілбаев шыгармаларындагы тарих тагылымы	экз	50
16	Жусіп К. Жумекен жумбагы	экз	30
17	Элісжанов С. Гылыми прозанын синтаксисі	экз	50
18	Казак тіл білімінін негіздері	экз	40
19	Жыр аркауы - Махамбет	экз	50
20	Нурпейіс Байганин	экз	50
21	, Казак тілі	экз	20
22		экз	20
23	Махамбет. Жыр - Жебе	экз	10
24	Хасен Кожа - Ахмет. Ереуіл атка ер салмай	экз	10
25	Толысбай Кенжалы Асан Кайгы	экз	10
26	Казак тіл білімінін мэселелері	экз	20
27	Шегебай мен Элібек акындар	экз	20
28	Казак мифологиясы	экз	20
29	Бата - тілек	экз	5
30	Казак тіл білімінін мэселелері	экз	10
31	Махамбет майданы	экз	5
32	Кекілбайулы Э. Шандоз	экз	10
	Иностранные языки
1	Нехаева язык делового общения	экз	30
2	Рыжков английский язык	экз	100
3	Блох грамматика английского языка	экз	20
4	Самоучитель немецкого языка	экз	50
5	История и современность. Учеб. пособ. по страноведению	экз	20
6	Карпова для колледжей	экз	50
7	Агабекян для менеджеров	экз	100
8	Шляхова язык для экономистов	экз	100
9	Цветкова грамматика	экз	50
10	Эккерсли курс английского языка	экз	50
11	Токарева . Какая она?	экз	40
12	Английский для психологов и социологов	экз	100
13	Коваленко для психологов	экз	50
14	Английский разговорник и словарь	экз	30
15	Английский язык в диалогах	экз	40
16	Добрынина язык в таблицах	экз	20
17	Полякова эзык для диалога с компьютероом	экз	30
18	Сербиновская язык для турбизнес и сервиса	экз	30
19	Косилова немецкого языка	экз	50
20	Артемова для чтения по страноведению	экз	20
21	Цветкова грамматика	экз	50
22	Кобрина английского языка	экз	40
23	Бизнес, торговля, финансы. Немецко - русский словарь	экз	10
24	Лекции по истории английского языка	экз	100
25	Грамматика английского языка	экз	100
26	Расторгуева английского языка	экз	200
27	Время немецкому. В 3-х ч. Ч.1	экз	100
28	Аникин английской литературы	экз	100
29	Арнольд. Лексикология английского языка	экз	150
30	Лексикология английского языка	экз	200
31	Фонетика английского языка	экз	200
32	Теоретическая фонетика английского языка	экз	100
33	Латинский язык	экз	100
34	Мерфи. Грамматика английского языка	экз	50
35	История английского языка	экз	50
	Экономика
1	Аймақтық экономиканы басқару мәселелері	экз	100
2	Предпринимательство: Учебник /Бусыгин	экз	50
3	Валютное регулирование в РК	экз	100
4	Бибатырова . регулирование национальной экономики	экз	50
5	Гос. регулирование рынка в РК	экз	50
6	Деловые игры по управлению персоналом	экз	10
7	Инновационный менеджмент	экз	50
8	Яновская управление	экз	50
9	Яновская баскару	экз	50
10	Кәсіорын экономикасы: теория, тестер	экз	10
11	Мейірбеков А. К. Кәсіорын экономикасы: Оқу құралы	экз	100
12	Бердалиев : К. Л.	экз	100
13	Бердалиев : Л. К. (каз)	экз	100
14	Менеджмент Оқу құралы	экз	100
15	Менеджмент Учеб. пособие	экз	100
16	Микроэкономика на каз. яз.	экз	100
17	Есімжанова : Окулык	экз	100
18	Есимжанова Учебник	экз	100
19	Малый бизнес в РК	экз	100
20	Сатыбалдыұлы С. Маркетинг для вузов	экз	100
21	Дюйсенбекова Маркетинговые исследования	экз	30
22	Международные экономические отношения	экз	100
23	Отебаев ік бюджет	экз	100
24	Макроэкономика: Учебник /	экз	100
25	Макроэкономика: Учебник /Бугаян И	экз	100
26	Микроэкономика: Учебник /	экз	100
27	Организация, нормирование Оплата Труда: Учебник	экз	50
28	Енбек нарыгы: Окулык	экз	100
29	Улттык экономиканы мемлекеттік реттеу /Бибатырова	экз	50
30	Управленческий учет	экз	50
31	Предпринимательство: Учебник	экз	50
32	Кәсіпкерлік негіздері: Оқулық /Баймуханова	экз	100
33	Микроэкономика: Учебник	экз	100
34	Микроэкономика/	экз	100
35	Микроэкономика	экз	100
36	Экономикалык теория	экз	100
37	Экономикалык теория негіздері	экз	100
38	Экономическая история Казахстана /	экз	50
39	Казахстандагы экономикалык тарих /	экз	100
40	Экономическая оценка с/х потенциала агробизеса	экз	50
41	Елемесов Экономическая политика перех. периода	экз	50
42	Рынок труда: Макроэкономика труда Учебник	экз	50
43	Экономика Казахстана	экз	50
44	Экономика малого предприятия	экз	50
45	Курс микроэкономики /	экз	100
46	Организация производством:Учебник	экз	100
47	Рынок труда /Под ред	экз	50
48	Нарыктык экономикалык негіздер	экз	100
49	Гос. регулирование в экономике: Сб кейсов	экз	10
50	Агробизнес: Учебник (на каз и рус языках)	экз	100
	Бухгалтерский учет. Банковское дело
1	Акционерное общество и ценные бумаги	экз	100
2	Акша, несие, банктер	экз	50
3	Казакстан банктері	экз	50
4	Инвестициялар: Окулык	экз	100
5	Аудит Теория и практика	экз	100
6	Мақыш Банк ісі: Оқулық	экз	150
7	Нурсеитов Аудиторская деятельность: Учеб. пособие	экз	10
8	Банк ісі : Л. К.	экз	100
9	Банковский менеджмент: Учеб. пособие	экз	100
10	Банковское дело: К. Л.	экз	100
11	Міржаксыпова С. Банктегі бухгалтерлік есеп	экз	50
12	Дж. Локк Баскару туралы екі трактат	экз	10
13	Бизнесті бағалау: Оқу құралы	экз	50
14	Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері	экз	10
15	Бухгалтерский учет в банках	экз	30
16	Нурсеитов Бухучет в организациях: Учеб. Пособие	экз	20
17	Нурсеитов Бухгалтерский учет от азов до баланса	экз	50
18	Бухгалтерлік есеп	экз	50
19	Бухучет в хозяйствующих субьектов	экз	50
20	Бухгалтерский учет и 1С предприятие 7.7 для Казахстана	экз	20
21	Экономика труда : Учебник	экз	100
22	Институциональная экономика / Оленик	экз	50
23	Институциональная экономика / Тарушин	экз	50
24	История экономических учений: Учебник для вузов	экз	50
25	Экономика предприятия : Учебник	экз	50
	Финансы и кредит
1	и др. Государственный бюджет	экз	20
2	Дамыған қаржылык есеп	экз	50
3	Банки Казахстана	экз	50
4	Денежно-кредитная политика	экз	50
5	Жана кезен экономикалык теориясы	экз	50
6	Кәсіпкерлік қызметте бух. есеп.үйымдастыру:Оқу құралы	экз	50
7	Казакстан каржы нарығы	экз	100
8	Илясова Каржы: Окулык	экз	100
9	Кеден ісін уйымдастыру, баскару	экз	50
10	Иновационный менеджмент	экз	50
11	Каржылык менеджмент	экз	50
12	Эконометрика: Учебник /Елисеева	экз	50
13	Эконометрика: Учебник /	экз	20
14	Курс социально-экономической статистики	экз	100
15	Дүйсенбаев К. Кәсіорындағы қаржылық жағдайын талдау	экз	100
16	Ценообразование и составление смет	экз	20
17	Налоги налогооблажение	экз	100
18	Японская экономическая модель: Может ли Япония конкурировать	экз	50
19	Мельников, Ильясов Финансы; Учебник	экз	100
20	Надіров М. Шет мемлекеттер қаржылары	экз	100
21	Финансы; Учебник	экз	100
22	Жаналинов және Қаз. инфляцияға қарсы саясат	экз	100
23	Іс қағаздарын жүргізу	экз	100
24	Іс қағаздарын жүргізу	экз	50
25	Әмірейұлы Ы. статистика: Окулык	экз	100
26	Статистика:Учебник	экз	100
27	Стимулирование труда	экз	50
28	Финансовые рынки и посредники /Искаков	экз	50
29	Каржы экономикалык создік	экз	50
30	Мырзалиев бухучета:Учебник	экз	100
31	Баскару есеп: Окулык / б.	экз	100
32	Багалы кагаз нарыгы	экз	50
33	Рынок ценных бумаг	экз	100
34	Ценообразование : Учебник	экз	50
35	Иновационный менеджмент	экз	50
36	Каржылык менеджмент	экз	50
37	Эконометрика: Учебник /Елисеева	экз	50
38	Эконометрика: Учебник /	экз	20
39	Курс социально-экономической статистики	экз	100
40	Производственный менеджмент	экз	50

- Место поставки товара (проведения работ. оказания услуг) - г. Актобе, ул. Бр. Жубановых № 000

Форма оплаты - перечисление.

Сроки оплаты: предоплата 50%. Окончательная оплата на товары в течение 10 (десять) банковских дней со дня поставки всей партии товара.

- Требуемый срок поставки товара до 31 декабря 2008 года.

- Начало приема конвертов с ценовыми предложениями – счасов местного времени 16_ июня 2008г.,окончательный срок приема ценовых предложений - до 18-00 часов местного времени 20_ июня 2008 г. - РГКП «Актюбинскии государственный университет им. К. Жубанова» кабинет 44.

- Срок подписания договора потенциальным поставщиком - 5 (пять) рабочих дней со дня утверждения итогов закупок.

- Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (71;

Потенциальный поставщик при расчете цены обязан учесть в ценовом предложении все расходы, связанные с поставкой товара (выполнением работ, оказания услуг) в указанный срок.   Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения:
  1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица
), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;
2) наименование, характеристики и объем выполняемых работ,
  3) место и сроки выполнения работ;
4) цена за единицу работ, услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах.

Ценовые предложения, запечатанные в конверты, предоставляются потенциальными поставщиками организатору конкурса

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:
  1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
  2) наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в электронном объявлении и письменном приглашении организатора государственных закупок;
  3) наименование государственных закупок товаров, работ, услуг для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

Проект

Договор

о государственных закупках товаров/услуг

г. Актобе «___»______2008г

РГКП «Актюбинскии государственный университет им. К. Жубанова» в лице Кенжебаева, именуемый в дальнейшем "Заказчик" действующий на основании Устава с одной стороны, и _______________________________, действующий на основании ___________________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик",

с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках"
(далее - Закон) и итогов государственных закупок способом запроса
ценовых предложений, прошедших ___________________ "___"_________ _______ году заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

  1. Поставщик обязуется поставить Заказчику ____________________ (далее –Товар) на сумму в размере (указать сумму цифрами и прописью) (далее - цена Договора).

  2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

  1) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

  2) "Цена Договора" означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

  3) "Товары" означает предметы (вещи) в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

  4) "Сопутствующие услуги" означают услуги, обеспечивающие поставку Товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

  5) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

  6) "Поставщик" - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.
  3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
  1) настоящий Договор;
  2) счет на оплату

3) акт оказанных услуг.
  4. Поставщик обязуется продать и поставить, а Заказчик принять и оплатить товар в количестве и качестве в соответствии с ценовым предложением поставщика Поставщика. Форма оплаты – безналичный расчет
  5. Сроки выплат: предоплата __%, окончательная оплата - в течение 10-ти рабочих дней со дня поставки всей партии товара, оказания услуг
  6. Необходимые документы, предшествующие оплате:счет-фактура
  Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
  1) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров, услуг;
  2) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;
  3) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, услуги и соответственно суммы договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые товары, услуги изменились в сторону уменьшения.
  Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.
  7. Товары или услуги, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.
  8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.
  9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.
  10. Поставщик должен поставить Товары до пункта назначения. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.
  11. Оплата Поставщику за поставленные Товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Договора.
  12. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его ценовом предложении.
  13. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или Услуги, предоставляемые поставщиком и т. д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
  14. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.
  15. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
  16. Поставка Товаров и предоставление Услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным Заказчиком в объявлении о проведении закупок.
  17. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора либо выплата неустойки за несвоевременную поставку.
  18. Если в период выполнения Договора Поставщик или его субподрядчик (и) в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременной поставке Товаров и предоставлению услуг, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.
  43. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары либо предоставить услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.
  44. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:
  а) если Поставщик не может поставить часть или все Товары в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;
  б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.
  45. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.
  46. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
  47. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
  48. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
  49. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу
расторжения Договора.
  50. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
  51. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.
  52. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
  53. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
  54. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
  55. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
  56. Договор должен быть составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
  57. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
  58. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
  59. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
  60. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.
  61. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
  62. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) и после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.
  63. Адреса и реквизиты Сторон:

  Заказчик  Поставщик
  _____________________  _____________________
  (полное наименование)  (полное наименование)
  _____________________  _____________________
  _____________________  _____________________
  (адрес)  (адрес)
  _____________________  _____________________
  (телефон, факс)  (телефон, факс)
  _____________________  _____________________
  (Ф. И.О.)  (Ф. И.О.)
  _____________________  _____________________
  (подпись)  (подпись)
  "___"_________ ____г.  "___"_________ ____г.
  МП.  М. П.