Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение работ по строительству сооружений 1-й и 2-й очереди строительства объекта: «Создание сети цифрового телерадиовещания для населенных пунктов Курильских островов Сахалинской области»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения государственного контракта

на выполнение работ по строительству сооружений 1-й и 2-й очереди строительства объекта: «Создание сети цифрового телерадиовещания для населенных пунктов Курильских островов Сахалинской области»

Генеральный директор ФГУП «Космическая связь» ____________

Москва

2008

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о конкурсе. 3

1.1. Название, номер и вид конкурса. 3

1.2. Государственный заказчик, заказчик-застройщик. 3

1.3. Предмет конкурса. 3

1.4. Источники финансирования. 3

1.5. Место проведения конкурса. 4

1.6. Порядок, сроки и место приема заявок на участие в конкурсе и вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронного документа. 4

1.7. Особые условия. 6

2. Требования к участникам размещения заказа, порядок подачи и оформления заявок на участие в конкурсе. 8

2.1. Требования к участникам размещения заказа. 8

2.2. Подача, содержание и прием заявок на участие в конкурсе. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе. Изменение и отзыв заявок на участие в конкурсе. 9

2.3. Оформление заявок на участие в конкурсе. 11

3. Порядок проведения конкурса и заключения государственного контракта. 13

3.1. Порядок предоставления конкурсной документации. 13

3.2. Разъяснение положений конкурсной документации. 14

3.3. Внесение изменений и/или дополнений в конкурсную документацию и продление срока подачи заявок на участие в конкурсе. 14

3.4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 14

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 16

3.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 17

3.7. Заключение государственного контракта. 20

3.8. Последствия признания конкурса несостоявшимся. 21

3.9. Соблюдение конфиденциальности. 21

3.10. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов. 22

3.11. Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту. 22

Форма № 1. Письмо-заявка. 23

Форма № 2. Анкета участника размещения заказа. 26

Форма № 3. Сведения, подтверждающие квалификацию участника. 29

Форма № 4. Форма банковской гарантии. 30

Форма № 5. Предложение о качестве, цене и сроках выполнения работ. 31

Приложение . Техническая часть конкурсной документации. 32

Приложение № 2. Государственный контракт. 43

1.  Общие сведения о конкурсе

  1.1.  Название, номер и вид конкурса

Открытый конкурс № ГПКС/2/2008 на право заключить государственный контракт на выполнение работ по строительству сооружений 1-й и 2-й очереди строительства объекта: «Создание сети цифрового телерадиовещания для населенных пунктов Курильских островов Сахалинской области» (далее — конкурс).

  1.2.  Государственный заказчик, заказчик-застройщик

Государственным заказчиком является Федеральное агентство связи

Заказчиком-застройщиком (далее - Заказчик) является федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» (далее – »).

Функция проведения конкурса, указанного в пункте 1.1. настоящей документации, в соответствии с Договором -63/3 от 01.01.2001 «О передаче части функций государственного заказчика», заключенного между Федеральным агентством связи и », передана ».

Проведение конкурса возложено на конкурсную комиссию », созданную в соответствии с приказом » от  07 июля 2008 № 81 (далее – конкурсная комиссия).

Почтовый адрес Государственного заказчика:

Почтовый адрес Государственного заказчика совпадает с местом его нахождения.

Контактное лицо Государственного заказчика:

Контактные телефоны: (4;

Почтовый адрес Заказчика: г. Москва, Курсовой пер., д. 12/5, стр.7, http://www. *****

Почтовый адрес Заказчика-застройщика совпадает с местом его нахождения.

Контактное лицо Заказчика-застройщика: Контактные телефоны: тел/факс (4, адрес электронной почты

  1.3.  Предмет конкурса

Предметом конкурса является право на заключение государственного контракта на выполнение работ по строительству сооружений 1-й и 2-й очереди строительства объекта: «Создание сети цифрового телерадиовещания для населенных пунктов Курильских островов Сахалинской области».

  1.4.  Источники финансирования

1.4.1. Оплата работ по заключенному Государственному контракту на выполнение работ по строительству сооружений 1-й и 2-й очереди строительства объекта: «Создание сети цифрового телерадиовещания для населенных пунктов Курильских островов Сахалинской области» будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, выделенных на 2008 год в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 1965-р «Об утверждении Перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2008 год, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включаемые в федеральную адресную инвестиционную программу», по разделу 04, подразделу 10, целевой статье 1 виду расходов 003.

1.4.2. Предельная (максимальная) цена Государственного контракта 8000000 (Восемь миллионов) рублей.

  1.5.  Место проведения конкурса

Конкурс будет проводиться по адресу:  г. Москва, Курсовой пер., д. 12/5, стр.7.

  1.6. Порядок, сроки и место приема заявок на участие в конкурсе и вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронного документа

1.6.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 часов  30 минут до 17 часов 45 минут, в пятницу с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут со дня, следующего за днем размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www. ***** (далее — официальный сайт).

1.6.2. Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком не позднее 10 часов 00 минут «05» ноября 2008 года (время московское), являющегося последним днем установленного в настоящей конкурсной документации срока приема заявок.

1.6.3. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

10 час. 00 мин «05» ноября 2008 года (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 1.2 настоящей конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе, подготовленные в письменной форме, могут быть доставлены представителем участника размещения заказа (курьером) по адресу заказчика и вручаются контактному лицу Заказчика, указанному в п. 1.2 настоящей конкурсной документации. Контактное лицо Заказчика выдает расписку в получении запечатанного конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. Заявки в форме электронного документа направляются по адресу, указанному в п.1.2. настоящей конкурсной документации.

Заказчик предполагает провести конкурс в следующем порядке:

1. Извещение о проведении открытого конкурса.	Размещается на официальном сайте не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
2. Подписание протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.	Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
3. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 01.01.2001 № 94-ФЗ.	Не может превышать 20-ти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 12 Федерального закона от 01.01.2001 № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.	Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5. Направление уведомлений о принятых конкурсной комиссией решениях участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе.	Не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.	Не может превышать 10-ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
7. Подписание протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.	В течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком.
8. Передача победителю конкурса одного экземпляра протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.	В течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте заказчиком.	В течение одного дня, следующего после дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
10. Подписание победителем конкурса государственного контракта.	В течение 12-ти дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

  1.7.  Особые условия

1.7.1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, Государственный заказчик и Заказчик-застройщик обязаны отказаться от заключения государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа — юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных п. 2.2.3 настоящей конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7.2. В случае отказа от заключения государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1.7.1 и являющихся основанием для отказа от заключения государственного контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Государственный заказчик и Заказчик-застройщик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Государственный заказчик и Заказчик-застройщик отказываются заключить контракт.

1.7.3. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

1.7.4. Бремя всех расходов, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, несет участник размещения заказа.

1.7.5. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица
) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

  2.  Требования к участникам размещения заказа, порядок подачи и оформления заявок на участие в конкурсе

  2.1.  Требования к участникам размещения заказа

2.1.1. Участники размещения заказа — лица, претендующие на заключение государственного контракта.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.1.2. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:

– соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

– непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

– неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

– отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

– участник размещения заказа обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного заказа государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.1.3. Участник размещения заказа может привлекать к исполнению определенного объема работ третьих лиц.

  2.2.  Подача, содержание и прием заявок на участие в конкурсе. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе. Изменение и отзыв заявок на участие в конкурсе

2.2.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, установленные конкурсной документацией.

2.2.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и название лота, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

2.2.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2) Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта.

Цена контракта и срок исполнения работ, предлагаемые участником размещения заказа, не могут превышать начальную (максимальную) цену контракта и срок выполнения работ, указанные в извещении. Превышение цены контракта и увеличение срока исполнения работ считается существенным отклонением от требований и условий конкурсной документации и ведет к отказу в допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа, подавшего такую заявку.

3) Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

– документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, в случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ и такие работы являются предметом конкурса, в том числе надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществление работ, выданная участнику размещения заказа в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке;

– документы, подтверждающие обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

2.2.4. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Заказчик, подтверждает в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.2.5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с учетом положений части 2 статьи 26 Федерального закона от 01.01.2001 № 94-ФЗ.

2.2.6. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения заказа Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием, в том числе, даты и времени его получения. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

2.2.7. Конкурс признается несостоявшимся если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

2.2.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьями 27-28 Федерального закона от 01.01.2001 № 94-ФЗ.

В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом положений части 4 статьи 29 Федерального закона от 01.01.2001 № 94-ФЗ. Цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении Заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

2.2.9. Участник размещения заказа должен представить заявку на участие в конкурсе, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 2.3 настоящей конкурсной документации.

2.2.10. Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция, связанная с этой заявкой, должны быть составлены на русском языке. К документам, составленным на иностранном языке, должны быть приложены надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

2.2.11. Цены, указываемые в конкурсной заявке, должны быть выражены в валюте Российской Федерации — рублях.

2.2.12. Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в конкурсе.

В случае подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

2.2.13. После подведения итогов конкурса протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе хранятся Заказчиком не менее чем три года.

  2.3.  Оформление заявок на участие в конкурсе

2.3.1. Заявки на участие в конкурсе оформляются в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

2.3.2. В состав заявки на участие включаются:

– письмо-заявка по форме, установленной в конкурсной документации (Форма № 1);

– полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

– предложение о качестве, цене работ, сроках выполнения работ по Форме № 5

- предложения об условиях исполнения государственного контракта;

– надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществление работ, выданная участнику размещения заказа в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке.

В состав заявки на участие в конкурсе по усмотрению участника размещения заказа могут быть включены анкета участника размещения заказа по Форме № 2, установленной в конкурсной документации, информация об участнике размещения заказа по Форме № 3 (критерием оценки не являются), а также иные сведения и документы.

2.3.3. В случае подачи заявки в письменной форме в конверте участник размещения заказа должен подготовить оригинал и одну копию заявки на участие в конкурсе.

2.3.4. Заявка на участие в конкурсе должна иметь оглавление и сквозную нумерацию листов.

Поданная в конверте заявка на участие в конкурсе должна быть переплетена, сшита и скреплена оттиском печати участника размещения заказа, а также подписана руководителем организации участника размещения заказа (физическим лицом — участником размещения заказа) или уполномоченным на то лицом (с приложением подтверждающих полномочия документов). Все страницы заявки на участие в конкурсе должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку на участие в конкурсе или иным уполномоченным лицом (с приложением подтверждающих полномочия документов).

2.3.5. В случае несовпадения стоимостного выражения конкурсного предложения, отраженного цифрами и прописью, предпочтение будет отдаваться величине конкурсного предложения, указанной прописью.

При несовпадении предложений об условиях исполнения Государственного контракта, указанных в письме-заявке (Форма № 1) и других документах заявки на участие в конкурсе, предпочтение будет отдаваться предложениям, содержащимся в письме-заявке (Форма № 1).

2.3.6. Оригинал и копия заявок на участие в конкурсе запечатываются в отдельные внутренние конверты с пометками «Оригинал» и «Копия» соответственно, опечатываются оттиском печати участника размещения заказа и вкладываются во внешний конверт, который подлежит заклеиванию.

2.3.7. Документы, являющиеся копиями подлинных документов заявки, должны иметь надпись «Копия», быть заверены руководителем организации участника размещения заказа или уполномоченным на то лицом (с обязательным приложением доверенности), (физическим лицом — участником размещения заказа) пропечатаны оттиском печати участника размещения заказа.

2.3.8. В случае если участник размещения заказа до истечения срока приема конкурсных заявок вносит изменения в поданную им заявку на участие в конкурсе, то на внешнем конверте следует указать слова «Уведомление об изменении заявки на участие ...».

В случае отзыва заявки на участие в конкурсе на внешнем конверте следует указать слова «Уведомление об отзыве заявки на участие ...».

Дата получения организатором конкурса конвертов с изменениями и/или дополнениями в заявку на участие в конкурсе, считается датой приема заявки на участие в конкурсе.

2.3.9. На внутренних и внешнем конвертах с заявками на участие в конкурсе должны быть указаны:

– адрес и фирменное наименование заказчика, номер и название конкурса,

– пометка «Не вскрывать до 10 час.00 мин. 05 ноября 2008 года».

Участник размещения заказа вправе не указывать на конвертах свое фирменное наименование, почтовый адрес, номер контактного телефона.

2.3.10. Заявки на участие в поданные в форме электронных документов должны быть подготовлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 01.01.2001 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

  3.  Порядок проведения конкурса и заключения государственного контракта

  3.1.  Порядок предоставления конкурсной документации

Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.

Заявление о предоставлении конкурсной документации должно содержать наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактный телефон и факс, контактный e-mail.

Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.

Сведения о получателе конкурсной документации заносятся в Журнал регистрации запросов на получение конкурсной документации.

  3.2.  Разъяснение положений конкурсной документации

3.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

3.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  3.3.  Внесение изменений и/или дополнений в конкурсную документацию и продление срока подачи заявок на участие в конкурсе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию (за исключением предмета конкурса) не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, а также в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

  3.4.  Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

3.4.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронного документа.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один день.

3.4.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

3.4.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

3.4.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Представители участников размещения заказа, пожелавших присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками, не менее чем за 24 часа до времени вскрытия конвертов с конкурсными заявками, должны уведомить Заказчика письмами, направленными по почте или по факсу, о своем намерении присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.

Участник размещения заказа должен не менее, чем за 72 часа до времени вскрытия конвертов с конкурсными заявками уведомить Заказчика письмами, направленными по почте или по факсу, в случае если в качестве представителей участника размещения заказа выступают иностранные граждане, или участник размещения заказа намерен осуществлять видеосъемку процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронного документа.

Представители участников размещения заказа должны иметь при себе документы, подтверждающие личность представителя и его полномочия.

3.4.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

3.4.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после подписания такого протокола.

3.4.7. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио - и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

3.4.8. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

  3.5.  Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

3.5.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 01.01.2001 № 94-ФЗ. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

3.5.2. Заказчик на основании решения конкурсной комиссии вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа — юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, проведении в отношении такого участника — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

3.5.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона от 01.01.2001 № 94-ФЗ, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

3.5.4. Решение Заказчика, конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 № 94-ФЗ.

3.5.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 01.01.2001 № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол содержит сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

3.5.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

3.5.7. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении Заказчику и таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения государственного контракта такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

  3.6.  Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

3.6.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

3.6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

3.6.3. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

1) качество работ;

2) цена контракта;

3) срок выполнения работ по государственному контракту;

4) срок предоставления гарантий качества работ;

При оценке заявок участников конкурса, конкурсная комиссия будет использовать следующую методику оценки (порядок оценки заявок на участие в конкурсе определен заказчиком в соответствии с пунктом 7 статьи 65 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ):

№ п/п	Наименование критерия оценки и количество квалификационных баллов
1.	КАЧЕСТВо РАБОТ (Максимальное количество квалификационных баллов — 20, коэффициент значимости критерия – 0,2).
	Качество работ, в том числе качество используемых материалов и оборудования, применяемые технологии и методы строительства, предлагаемая система контроля за выполняемыми работами (максимальное количество баллов – 20) . Каждой заявке на участие в конкурсе по мере уменьшения качества работ, в том числе качества используемых материалов и оборудования, применяемых технологии и методов строительства, предлагаемой системы контроля за выполняемыми работами, присваивается порядковый номер (от 1 до n). Максимальное количество баллов (16 баллов) присваивается заявке с номером 1. Иным заявкам количество баллов рассчитывается по формуле: 20/n.

2.	Цена контракта (Максимальное количество квалификационных баллов — 20, коэффициент значимости критерия — 0,4).
	Максимальное количество баллов присваивается заявке, в которой предложена наименьшая цена государственного контракта. Иным заявкам присваивается количество баллов, пропорционально отклонению от наименьшей цены государственного контракта.
3.	Срок выполнения РАБОТ (Максимальное количество квалификационных баллов — 20 коэффициент значимости критерия — 0,3).
	Максимальное количество баллов присваивается заявке, в которой предложен наименьший срок выполнения работ. Иным заявкам присваивается количество баллов, пропорционально отклонению от наименьшего срока выполнения работ. Отклонение от наименьшего срока выполнения работ рассчитывается в днях.
4.	СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ (Максимальное количество квалификационных баллов — 20 коэффициент значимости критерия — 0,1).
	Максимальное количество баллов присваивается заявке, в которой предложен наибольший срок предоставления гарантий качества работ. Иным заявкам присваивается количество баллов, пропорционально отклонению от наибольшего срока предоставления гарантий работ. Отклонение от наибольшего срока предоставления гарантий работ рассчитывается в месяцах.

При оценке каждым членом конкурсной комиссии заявок на участие в конкурсе количество баллов по каждому из указанных критериев умножается на коэффициент значимости критерия.

После завершения оценки каждым членом конкурсной комиссии заявок на участие в конкурсе всех участников конкурса для каждой заявки на участие в конкурсе рассчитывается среднее количество набранных ею баллов путем деления суммарного количества итоговых баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на ее заседании, на их количество.

Среднее количество баллов, набранное заявкой на участие в конкурсе, рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой с учетом округления.

При этом если первая из отбрасываемых цифр больше или равняется 5, то последняя из сохраняемых цифр увеличивается на единицу. Если первая из отбрасываемых цифр меньше, чем 5, то увеличение не осуществляется.

3.6.4. По результатам оценки конкурсная комиссия определяет рейтинг участников конкурса (по степени убывания среднего количества набранных конкурсными заявками баллов). В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

3.6.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольшее количество баллов, рассчитанное в соответствии с вышеуказанной методикой оценки, присваивается первый номер.

3.6.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

3.6.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

3.6.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

  3.7.  Заключение государственного контракта

3.7.1. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с частью 10 статьи 28 или частью 2 статьи 29 Федерального закона от 01.01.2001 № 94‑ФЗ, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

3.7.2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 01.01.2001 № 94‑ФЗ. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

3.7.3. Форма государственного контракта на выполнение работ установлена в Приложении № 2 к настоящей конкурсной документации.

Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

Государственный заказчик и Заказчик вправе при исполнении государственного контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных государственным контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной государственным контрактом части работ. При этом по согласованию Сторон изменяется цена государственного контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

Расторжение государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

  3.8.  Последствия признания конкурса несостоявшимся

В случае признания конкурса несостоявшимся и если государственный контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо направить документы о проведении конкурса и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти. По согласованию с указанным органом Государственный заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного исполнителя.

В случае, если конкурс признан не состоявшимся в соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 01.01.2001 № 94-ФЗ и заключается государственный контракт с единственным исполнителем, такой контракт должен быть заключен на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, которой присвоен первый номер, и конкурсной документации, и цена заключенного контракта не должна превышать цену контракта, указанную в такой заявке.

  3.9.  Соблюдение конфиденциальности

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с п. 3.4 настоящей конкурсной документации.

  3.10.  Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 01.01.2001 № 94-ФЗ, действия (бездействие) Заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 01.01.2001 № 94-ФЗ, не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) Заказчика, конкурсной комиссии, в судебном порядке.

  3.11.  Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту

3.11.1. Государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10 % цены государственного контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из выше перечисленных способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде банковской гарантии, то текст банковской гарантии должен соответствовать форме банковской гарантии, включенной в конкурсную документацию (Форма № 4). В случае предоставления банковской гарантии, оформленной по иной форме, такая форма банковской гарантии должна быть предварительно согласована с Заказчиком.

3.11.2. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения государственного контракта не требуется.

Форма № 1. Письмо-заявка

Руководителю

___________________

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право заключить государственный контракт на __________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключить государственный контракт на ________________________, __________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, почтовый адрес (Ф. И.О., место жительства) участника размещения заказа)

в лице ____________________________________________________________

(Ф. И.О., должность)

направляет настоящую конкурсную заявку и сообщает о согласии участвовать в конкурсе ________________ на условиях, установленных в конкурсной документации, и заключить Государственный контракт на следующих условиях:

а) цена государственного контракта, включая налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, _______________________(_________________________) рублей,

(сумма государственного контракта цифрами и прописью)

б) срок выполнения работ — до «__» _______ 2008 г. (указывается конкретная дата).

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

а) в отношении ________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность _______________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) имущество _________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не находится под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока заключения государственного контракта превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов __________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) размер задолженности _______________________________________

(наименование участника размещения заказа)

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) техническое предложение, содержащееся в настоящей конкурсной заявке, в полной мере соответствует техническим требованиям, указанным в конкурсной документации открытого конкурса

е) ________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

начиная с 2005 года выполнено ____ работ по строительству сооружений и сетей связи.

ж) срок предоставляемых гарантий качества работ - ______ месяцев.

3. Настоящей конкурсной заявкой гарантируем достоверность представленной нами в конкурсной заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки до «___» ___________ 2008 г. Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения вышеуказанного срока.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт с ______________________ на ________________________________ _________________________________________________________________

(указать наименование работ)

в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение ______ дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать данный государственный контракт на _____________________ __________________________________________________________________

(указать наименование лота)

в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене, в течение ____ дней со дня уведомления нас об этом государственным заказчиком.

7. Подтверждаем, что мы информированы о том, что в случае уклонения нами от заключения государственного контракта, сведения о

__________________________________________________________________ (наименование организации-участника конкурса)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с государственным заказчиком и заказчиком нами уполномочен ________________________________________

(Ф. И.О., телефон сотрудника, e-mail – участника размещения заказа)

9. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта и до подписания официального государственного контракта настоящая конкурсная заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и государственным заказчиком договора о заключении государственного контакта на условиях наших предложений.

10. Мы признаем, что государственный заказчик вправе отменить процедуру проведения конкурса в соответствии с федеральным законом от 01.01.2001 № 94-ФЗ, не сообщая участникам конкурса о причинах такого решения и не неся ответственности за такое решение.

11. Почтовый адрес:____________________________________________

Контактный телефон: (код города)___________

Факс: (код города) ___________

Контактный e-mail:

Банковские реквизиты:_________________________________________________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________________________________на имя: ____________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

12. Настоящая заявка представлена на _____ стр. с приложениями на ___ стр.

(подпись)		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
	М. П.
(подпись)		(фамилия, имя, отчество главного бухгалтера)

Форма № 2. Анкета участника размещения заказа.

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

№ п/п	Наименование	Сведения об участнике размещения заказа (заполняется участником размещения заказа)
1.	Полное и сокращенное наименования юридического лица, организационно-правовая форма; фамилия, имя, отчество физического лица (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный" href="/text/category/dogovor_uchreditelmznij/" rel="bookmark">учредительный договор), свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, паспорта физического лица)
2.	Регистрационные данные:
2.1.	Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации)
2.2.	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) и доля их участия (для акционерных обществ — выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
2.3.	Основной вид деятельности участника размещения заказа в соответствии с его учредительными документами
2.4.	Размер уставного капитала
2.5.	Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
2.6.	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
2.7.	Паспортные данные Участника размещения заказа – физического лица

	Примечание: Сведения формы № 2 представляются по усмотрению участника размещения заказа. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления участником размещения заказа копий следующих документов: –  Устав, положение, учредительный договор (нотариально заверенные копии) (в случае подачи одним участником размещения заказа заявок по нескольким лотам, во всех заявках кроме одной, допускается представление ксерокопии указанных документов, заверенной печатью участника размещения заказа); -  Свидетельство о государственной регистрации (заверенное оттиском печати участника размещения заказа); –  Информационное письмо об учете в ЕГРПО (заверенное оттиском печати участника размещения заказа); –  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенное оттиском печати участника размещения заказа); –  Нотариально заверенная копия паспорта (для физического лица) (в случае подачи одним участником размещения заказа заявок по нескольким лотам, во всех заявках кроме одной, допускается представление ксерокопии паспорта);
3.	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Страна
	Адрес
4.	Почтовый адрес
	Страна
	Адрес
	Телефон (с указанием кода страны и города)
	Факс (с указанием кода страны и города)
5.	Банковские реквизиты (может быть несколько)
5.1.	Наименование обслуживающего банка
5.2.	Расчетный счет
5.3.	Корреспондентский счет
5.4.	Код БИК
	Примечание: Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма банка об открытии расчетного счета.
6.	Руководители (первый и второй уровень): должность, Ф. И.О., образование, стаж работы (для юридических лиц)
7.	Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту

(подпись)		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
	М. П.
(подпись)		(фамилия, имя, отчество главного бухгалтера)

Форма № 3. Дополнительная информация участника

Сведения участника размещения заказа

(сведения о выполненных с 2005 года работах по строительству сооружений и сетей связи)

№ п/п	Основание для выполнения работ (наименование и реквизиты документа)	Наименование заказчика	Содержание работ	Стоимость работ (тыс. рублей)	Сроки выполнения (даты начала и окончания выполнения) работ

Для подтверждения указанной информации к данной форме могут прилагаться документы или надлежащим образом заверенные копии данных документов, подтверждающих сведения, указанные в форме, в том числе копии договоров, актов выполненных работ.

(подпись)		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
	М. П.

Форма № 4. Форма банковской гарантии.

Форма банковской гарантии

Кому: Федеральное агентство связи

От: ____________________________ (далее Гарант)

Поскольку ____________________(далее — «Подрядчик») является победителем Конкурса и заключает Государственный контракт на выполнение работ,

Поскольку в конкурсной документации конкурса на право заключить государственный контракт на ____________________________ предусмотрено, что Подрядчик должен предоставить банковскую гарантию в размере 10 % цены государственного контракта,

Поскольку мы согласились предоставить Подрядчику гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту, то

Настоящим подтверждаем, что являемся гарантами и ответственными перед _________________ от имени Подрядчика на общую сумму _____________ (_______________) рублей и обязуемся выплатить Вам указанную сумму при условии предоставления Вами письменного требования, уведомляющего о несоблюдении Подрядчиком условий государственного контракта с перечислением выявленных нарушений.

Гарант не вправе требовать от ____________________ предоставления иных документов, обосновывающих и подтверждающих заявленное требование.

Указанное требование может быть предъявлено по месту нахождения Гаранта, начиная с даты вступления в силу
настоящей Банковской гарантии, и должно быть рассмотрено Гарантом в течение пяти рабочих дней.

Настоящая гарантия вступает в силу __________________и действительна до 20 января 2009 года.

«____»____________2008 г. подписи и печать банка

(руководителя и главного бухгалтера)

Адрес банка:

Номер лицензии:

№ кор. счета:

Форма № 5. Предложение о качестве, цене работ, сроках выполнения работ

№ п/п	Наименование работ	Количество	Цена за единицу с НДС	Стоимость с НДС	Функциональные и качественные характеристики и предлагаемые Участником размещения заказа	Обоснование предложений снижения начальной цены (заполняется по усмотрению участника размещения заказа)	Сроки выполнения работ

___________________________________

(подпись, М. П.)

___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение . Техническая часть конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Работы, включенные в государственный контракт, выполняются в соответствии с рабочим проектом «Создание сети цифрового телерадиовещания для населенных пунктов Курильских островов Сахалинской области», (проектная организация - », заказ 06257), ГОСТ, СНиП, ПУЭ на условиях, указанных в проекте государственного контракта.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ – до 15 декабря 2008 года

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА РАБОТЫ – не менее 24 месяцев с даты сдачи-приемки работ.

Рабочие чертежи из состава рабочего проекта на выполнение работ предоставляются участнику размещения заказа.

Настоящая техническая часть содержит описание, состав и объемы работ.

Состав работ, являющихся предметом конкурса, указан в подразделах № 1 - 3:

	Подраздел № 1
1.	Наименование работы	Создание дистанционной системы контроля и управления (ДСКУ)
2.	Адреса выполнения работ	1) Хабаровский край, Хабаровский р-н, 21 км Сарапульского шоссе, ЦКС «Хабаровск», филиал » 2) Сахалинская обл., п. Северо-Курильск (о. Парамушир), , Локальный телерадиовещательный центр (ЛТРВЦ) на территории районного узла электросвязи
3.	Технические требования	ДСКУ должна обеспечить дистанционный контроль из ЦКС «Хабаровск» оборудования ЛТРВЦ в п. Северо-Курильск и возможность последующего дистанционного контроля других ЛТРВЦ. Все монтируемые блоки – стоечного исполнения.
4.	В составе ДСКУ вводится в эксплуатацию следующее оборудование:

№ пп	Наименование оборудования	Место выполнения работ	Кол-во	Технические требования (характеристики)
1	Внутреннее оборудование VSAT (IDU) DSM-1 Eclipse	Хабаровск	1	Внутреннее оборудование VSAT (IDU) DSM-1 Eclipse, совместимое с существующими сетями VSAT.
2	ТВ анализатор, включая ВЧ преселектор, термостатированный опорный генератор, программную опцию демодулятора DVB-H	Хабаровск	1	В заданной комплектации и конфигурации, поверенный в установленном порядке.
3	2-портовый асинхронный сервер N-port IA-5250	Северо-Курильск	2	2-х портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 типа NPORT IA-5250
4	Блок питания 24В/45Вт DR-4524	Северо-Курильск	1	Блок питания 24В/45Вт на DIN-рейке типа DR-4524
5	Коммуникационный модуль Ethernet NA-4010	Северо-Курильск	1	Коммуникационный модуль Ethernet типа NA-4010
6	Модуль дискретного ввода M-1400	Северо-Курильск	4	Модуль дискретного ввода 4 входа с общим "+", 24В типа M-1400
7	Модуль дискретного вывода M-2400	Северо-Курильск	1	Модуль дискретного вывода 4 выхода с общим "+", 24В типа M-2400
8	DIN-рейка для 19" стойки	Северо-Курильск	1	DIN-рейка для 19" стойки
9	Щит 1ШАВР в комплекте	Северо-Курильск	1	Щит металлический навесной типа 1ШАВР размером 500х300х215мм в составе: - панель с DIN-рейками, марки 2V00 - 1 шт., - шина "земля-нуль" - 1 шт., - рубильник ОТ16Е3 на ток 25А - 1 шт., автоматические выключатели S231R-10A - 1 шт., - пускатель типа А9-30-11 с блокировкой VEшт., включая монтажную сборку
10	Щит 5ШАВР в комплекте	Северо-Курильск	1	Щит металлический навесной типа 5ШАВР размером 500х300х215мм в составе: - панель с DIN-рейками, марки 2V00 - 1 шт., - шина "земля-нуль" - 1 шт., - рубильник ОТ16Е3 на ток 25А - 1 шт., - пускатель типа А9-30-11 с блокировкой VEшт., включая монтажную сборку

Подрядчик выполняет следующие работы:

Л/С № №1-5К

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ В АППАРАТНОЙ ЦКС "ХАБАРОВСК"

Основание: ТОМ ТКС

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
		Раздел 1. РАБОТЫ
1	Ц2	УСТАНОВКА И МОНТАЖ КОММУТАТОРА, шт.	1
2	Ц0	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КОММУТАТОРА, шт.	1
3	Ц3	ПРОВЕРКА КОММУТАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ КОММУТАТОРА, шт.	1
4	Ц6 К=0,5 НА ОБЪЕМ	УСТАНОВКА И МОНТАЖ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ NMS-4000, шт.	1
5	Ц1 К=0,5 НА ОБЪЕМ	УСТАНОВКА И МОНТАЖ КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ, шт.	1
6	Ц0	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВНОГО ДОСТУПА, шт.	11
7	Ц1	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВНОГО ДОСТУПА, шт.	11
8	Ц4	ПРОВЕРКА КОММУТАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВНОГО ДОСТУПА, шт.	11
9	Ц3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ, ПРИ ВЕСЕ 1М КАБЕЛЯ ДО 1КГ, 100 м	0,93
10	Ц3	РАЗДЕЛКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, 10 концов	4,6
11	Ц1	УСТАНОВКА РАЗЬЕМОВ, 10 шт.	5

1	2	3	4
		Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКАМИ
12		KАБЕЛЬ "ВИТАЯ ПАРА" МАРКИ UТР, м	80
13		KАБЕЛЬ МАРКИ RG-59, м	15
14		РАЗЬЕМ ВNС, шт.	5
15		РАЗЬЕМ RJ-45, шт.	45

Л/С №2-26

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ В Г. СЕВЕРО-KУРИЛЬСКЕ

Основание: ТОМ 06257-ТКС

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
		Раздел 1. РАБОТЫ
1	Ц0	УСТАНОВКА И МОНТАЖ АСИНХРОННОГО СЕРВЕРА, КОММУНИКАЦИОННОГО МОДУЛЯ, МОДУЛЯ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА, МОДУЛЯ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ШКАФ, шт.	8
2	Ц1	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА СИНХРОННОГО СЕРВЕРА, КОММУНИКАЦИОННОГО МОДУЛЯ, МОДУЛЯ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА, МОДУЛЯ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА, шт.	8
3	Ц4	ПРОВЕРКА КОММУТАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ СИНХРОННОГО СЕРВЕРА, КОММУНИКАЦИОННОГО МОДУЛЯ, МОДУЛЯ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА, МОДУЛЯ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА, шт.	8
4	Ц6	УСТАНОВКА И МОНТАЖ БЛОКА ПИТАНИЯ 24/45 ВТ, шт.	1
5	Ц4	УСТАНОВКА DIN-РЕЙКИ В СТОЙКУ, шт.	1
6	Ц3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ, ПРИ ВЕСЕ 1М КАБЕЛЯ ДО 1КГ, 100м	0,29

1	2	3	4
7	Ц3	РАЗДЕЛКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ КСПВ, 10концов	4
8	Ц1	УСТАНОВКА РАЗЬЕМОВ, 10 шт.	1,2
		Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКАМИ
9		KАБЕЛЬ "ВИТАЯ ПАРА" МАРКИ UТР, м	10
10		KАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ КСПВ СЕЧЕНИЕМ 2х0,5ММ2, м	20
11		РАЗЬЕМ RJ-45, шт.	12

	Подраздел № 2
1.	Наименование работы	Создание системы управления доступом (СУД)
2.	Адреса выполнения работ	Хабаровский край, Хабаровский р-н, 21 км Сарапульского шоссе, ЦКС «Хабаровск», филиал »
3.	Технические требования	Система управления доступом (СУД) должна иметь следующие характеристики: среда вещания: спутниковая, кабельная, эфирная стандарты вещания: DVB-S, DVB-C, DVB-T метод и качество кодирования видео сигнала: MPEG2-SD, MPEG2-HD, MPEG4-SD, MPEG4-HD число абонентов: число классов: 1-32 число сервисов: не ограничено поддержка DVB SimulCrypt: да регистрация в DVB: да (0x4AE5) типы скремблируемых потоков: Program, Video stream, Audio stream, Data stream тип интерфейса управления: WEB интерфейс язык интерфейса: русский тип интерфейса подключения к оборудованию ГС: 10/100 BaseT варианты принимающего оборудования: STB TE-8310, PRO5000, PRO-dongle, CI module, smart-card совместимость с ранее установленным оборудованием и ПО на объекте «Создание сети цифрового телерадиовещания для населенных пунктов Курильских островов Сахалинской области» (1-я очередь строительства: Центр формирования ТРВ программ ЦКС «Хабаровск») согласно рабочему проекту, том РД
4.	В составе СУД вводится в эксплуатацию следующее оборудование:

№	Наименование оборудования	Характеристика	Адрес выполнения работ	Кол-во
1	Сервер СAS	Компьютер с установленным CAS-сервером (Криптосервер). Осуществляет криптование контрольных слов, вырабатываемых скремблером и передачу их в мультиплексор, а так же криптует и передаёт в мультиплексор информацию о правах на подписку на основе данных SMS сервера.	Хабаровск	2
2	Сервер SMS	Компьютер с установленным SMS-сервером (Сервер учета абонентов, исключая систему билинга). Осуществляет учёт прав на подписку абонентских устройств и передачу их в криптосервер.	Хабаровск	2
3	Коммутатор Ethernet	Коммутатор Ethernet (Узел коммутации IP потоков в криптосети)	Хабаровск	2
4	Маршрутизатор	Устройство шифрации канала данных	Хабаровск	1
5	Сервер EPG/OTA	Компьютер с установленными EPG - сервером (сервер электронной программы передач). Осуществляет создание электронной программы передач и передачу его в мультиплексор в виде элементарного потока. Так же осуществляет воспроизведение файлов с обновлением ПО абонентских декодеров и передачу его в мультиплексор.	Хабаровск	1
6	Генератор с криптокипером	Криптокипер с генератором случайных чисел. Осуществляет генерацию случайных чисел и обеспечивает защиту системы от несанкционированного вмешательства	Хабаровск	2
7	Усилитель-распредели	Усилитель-распределитель ASI сигнала	Хабаровск	1
8	Программное обеспечение (лицензия)	поддержка DVB SimulCrypt	Хабаровск	1

Подрядчик выполняет следующие работы:

Л/С № 1-7К

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ УСЛОВНОГО ДОСТУПА

Основание: ТКС

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
1	Ц К=0,5 НА ОБЪЕМ РАБОТ	УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, станция	1
2	Ц	KОНФИГУРАЦИЯ И НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ(КОММУТАТОРЫ), шт.	3

	Подраздел № 3
1.	Наименование работ	Строительство башни Н = 40 м в п. Южно-Курильск
2.	Адреса поставки / работ	Сахалинская обл., п. Южно-Курильск (о. Кунашир)
3.	Характеристика лота	Строительство башни Н = 40 м в п. Южно-Курильск на площадке, примыкающей к ССС «Орбита».
4.	Подрядчик выполняет работы в соответствии с рабочей документацией, включая устройство фундамента, изготовление и антикоррозийную защиту металлоконструкций, монтаж металлоконструкций, устройство наружного контура заземления, как указано ниже

Подрядчик выполняет следующие работы:

Л/С № 3-16

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА БАШНИ Н-40М Г. ЮЖНО-KУРИЛЬСК(О. КУНАШИР)("ОРБИТА"), объект - ОБЬЕКТ"СОЗДАНИЕ

СЕТИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ ДЛЯ н. п.КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание: ТОМ АС-084

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
1	1 ТЕР	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М, 1000м3	0,025
2	8 ТЕР	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР. ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ, 1000м3	0,451
3	2 ТЕР Т. Ч.П. З.192,П. З.187	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, 100м3	0,08
4	8 ТЕР	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ В АВТОСАМОСВАЛЫ, 100м3	0,008
5	Ч.1 САХАЛИНСКАЯ ОБЛ.	ОТВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 10КМ, Т	918
6	2 ТЕР	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, 1000м3	0,459
7	8 ТЕР	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3 С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 1000м3	0,336
8	Ч.1 САХАЛИНСКАЯ ОБЛ.	ПОДВОЗ ГРУНТА НА 10КМ, Т	588

1	2	3	4
9	2 ТЕР	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ НА 4 КМ, 1000м3	0,336
10	2 ТЕР	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ, 1000м3	0,302
11	1 ТЕР	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕНВМОТРАМБОВКАМИ ЗАСЫПАННОГО БУЛЬДОЗЕРОМ, 100м3	3,02
12	2 ТЕР	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ С УПЛОТНЕНИЕМ, 100м3	0,34
13	ТЕР С401-21, С401-23	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М100, 100м3	0,18
14	ТЕР С401-26, С401-27	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-250, 100м3	1,3
15	124-2	АРМАТУРА А1 ДИАМ 8ММ, Т	0,07
16	124-24	АРМАТУРА А3 ДИАМ.16ММ, Т	1,14
17	ТЕР	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, Т	1,14
18	4 ТЕР	ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВЫСТУПАЮЩИХ ИЗ БЕТОНА, ГРУНТОМ ГФ-021 ЗА 1РАЗ, 100м2	0,1
19	6 ТЕР	ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВЫСТУПАЮЩИХ ИЗ БЕТОНА, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА, 100м2	0,1
20	7 ТЕР	ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ, СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ, ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА, 100м2	0,7
21	1 ТЕР	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ ФУНДАМЕНТА, 1000м2	0,225
22		ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСИ, м3	40,5

Л/С № 3-17К

МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАШНИ ВЫСОТОЙ 40 М В Г. ЮЖНО-KУРИЛЬСК (О. КУНАШИР) , объект -

"СОЗДАНИЕ СЕТИ ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ В Н. П. КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание: ТОМ 06257-KМ

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
1	2 ФЕР	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАШНИ ВЫСОТОЙ 40М, Т	11,698
2	ФССЦ-2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, Т	11,698
3	2 ФЕР Т. Ч.П.3.13 К=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К 2-Й СЛОЙ, 100М2	3,39
4	6 ФЕР Т. Ч. П.3.13 К=3,3	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 ЗА ТРИ РАЗА 100м3	3,39

Л/С №3-23

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Основание: ТОМ 06257-ЭМ

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
1	Е2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 100м3	0,1
2	Е2 ФЕР	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 100м3	0,1

Л/С №3-24

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В Н. П.ГОЛОВНИНО, П.РЕЙДОВО, П.ГОРЯЧИЕ

КЛЮЧИ, Г.ЮЖНО-KУРИЛЬСКЕ, объект - СОЗДАНИЕ СЕТИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В Н. П. КУРИЛЬСКИХ

ОСТРОВОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание: ТОМ 06257-ЭМ

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
1	Ц	УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50х50х5ММ, 10 шт.	0,8
2	Ц	ПРОКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160мм2 , 100м	0,3
3	Ц	ПРОКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 160мм2 , 100м	0,3

Приложение № 2.

Государственный контракт

Г. Москва _________________ 2008

Федеральное агентство связи, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ___________, действующего на основании _________, с одной стороны,

Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь», именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик», в лице ___________, действующего на основании ______, с другой стороны, и ____________, объявленное победителем по результатам открытого конкурса (протокол конкурсной комиссии № __ от ________ - приложение № 1 к настоящему контракту), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ______________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, в целях реализации на территории Сахалинской области федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Определения

Употребляемые в настоящем Контракте термины означают следующее:

«Государственный заказчик» - Федеральное агентство связи.

«Заказчик-застройщик» - ».

«Подрядчик» - _________________________

«Стороны» - Государственный заказчик, Заказчик-застройщик, Подрядчик.

«Государственный контракт» - (далее - Контракт) настоящий контракт, заключенный Государственным заказчиком, Заказчиком-застройщиком и Подрядчиком, со всеми Приложениями и дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.

«Объект» - «Создание сети цифрового телерадиовещания для населенных пунктов Курильских островов Сахалинской области».

«Сооружения 1-й очереди Объекта» - локальный центр ТРВ в г. Северо-Курильск; центр формирования ТРВ программ в ЦКС «Хабаровск».

«Сооружения 2-й очереди Объекта» - локальный центр ТРВ в п. г.т. Южно-Курильск.

«Уполномоченное лицо Заказчика-застройщика» - лицо, назначенное Заказчиком-застройщиком на период исполнения обязательств по Контракту для осуществления контроля за ходом Работ, решения организационных и технических вопросов, с правом подписания документов от имени Заказчика-застройщика, необходимых для исполнения Контракта.

«Уполномоченное лицо Подрядчика» - лицо, назначенное Подрядчиком на период исполнения обязательств по Контракту для контроля за ходом Работ, решения организационных и технических вопросов с правом подписания документов от имени Подрядчика, необходимых для исполнения Контракта.

«Строительная площадка» - земельный участок, переданный Заказчиком-застройщиком Подрядчику по акту на период выполнения Работ.

«Работы» - выполнение строительных и монтажных работ на сооружениях Объекта.

«Цена Контракта» - общая стоимость Работ, выполняемых по настоящему Контракту, указанная в п. 9.2 Контракта.

«Гарантийный период» - срок гарантии на Сооружения Объекта, определенный согласно статье 7 настоящего Контракта, в течение которого Подрядчик обеспечивает устранение за свой счет всех дефектов Сооружений Объекта и его составных частей, выявленных Заказчиком-застройщиком, Государственным заказчиком или эксплуатирующей организацией в ходе его эксплуатации.

«Оборудование» - новое, нигде ранее не использованное Оборудование, приборы и иные автоматизированные устройства (конструкции), включая комплектующие изделия, которые будут или являются частью Сооружений Объекта.

«Материалы» - новые, нигде ранее не использованные изделия всех видов (за исключением «Оборудования»), которые Подрядчик обязан приобрести для выполнения Работ на Сооружениях Объекта.

«Временные сооружения» - все временные сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке на время исполнения Контракта и необходимые для выполнения и завершения Работ, согласованные Заказчиком-застройщиком, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком за свой счет и вывезены за пределы Строительной площадки.

«Строительная техника» - различные виды машин, механизмов, оборудования, временные передвижные источники тепла и энергии, все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения работ Подрядчиком.

«Проектная документация» - утверждаемая в установленном порядке проектно-сметная документация, а также техническая и иная документация на выполняемые в соответствии с настоящим Контрактом Работы, в том числе: проект организации строительства (ПОС), проект производства работ (ППР), техническое задание, технические условия, а также другая документация, не поименованная выше, но необходимая для выполнения Работ и технической эксплуатации Сооружений Объекта, разработанная в соответствии с правилами и нормами, установленными в Российской Федерации.

«Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения и монтажа последующих работ и конструкций и подтверждаемые актами о проведенных скрытых работах.

«Пусконаладочные работы» – комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования смонтированного на Сооружениях Объекта оборудования.

«Приемочная комиссия» - комиссия, создаваемая в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке для приемки Сооружений Объекта, законченного строительством после завершения Работ по настоящему Контракту, по Акту приемки законченного строительством Сооружений Объекта приемочной комиссией.

«Акт приемки законченного строительством Сооружений Объекта приемочной комиссией» - документ о приемке Сооружений Объекта капитального строительства, необходимый для получения разрешения на ввод Сооружений Объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составленный по форме КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата России а.

«Субподрядчик» - специализированная подрядная организация, обладающая лицензией на осуществление соответствующих видов деятельности, привлекаемая Подрядчиком на договорных условиях для выполнения на Сооружениях Объекта отдельных видов строительных, специальных, ремонтных и монтажных работ.

«Третьи лица» - юридические и физические лица, не связанные обязательствами по настоящему Контракту.

Термины, употребляемые только в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Контракта.

Статья 2. Предмет Контракта

2.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика-застройщика Работы по достройке сооружений 1-й очереди Объекта и построить на сооружении 2-й очереди Объекта телекоммуникационную башню в соответствии с Рабочим проектом «Создание сети цифрового телерадиовещания для населенных пунктов Курильских островов Сахалинской области» и передать результат Работ Заказчику-застройщику в установленный Контрактом срок.

Перечень и график производства работ установлены в приложении №1 к настоящему Контракту.

Перечень оборудования, вводимого в эксплуатацию в составе Сооружений Объекта, установлен в приложении №2 к настоящему Контракту.

2.2. Заказчик-застройщик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке, установленном настоящим Контрактом. Финансирование строительства Объекта осуществляется за счет средств федерального бюджета.

2.3. Подрядчик будет считаться выполнившим свои обязательства по настоящему Контракту в дату, когда истечет гарантийный срок на выполненные Работы, установленный настоящим Контрактом.

Статья 3. Обмен информацией

3.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Контракта, получение одобрений, подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме.

Статья 4. Стандарты

4.1. Работы, выполняемые в рамках настоящего Контракта, должны соответствовать стандартам и иным обязательным требованиям, установленным и действующим на момент выполнения Работ на территории Российской Федерации. При этом преимущество в применении имеют новейшие (более поздние по действию во времени) из них.

Статья 5. Сертификаты

5.1. На все применяемые при выполнении Работ на Сооружениях Объекта Материалы и Оборудование Подрядчик предоставляет Заказчику-застройщику паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации.

Статья 6. Использование контрактной документации и информации

6.1. Сторона вправе раскрыть содержание настоящего Контракта третьим лицам, письменно уведомив об этом другие Стороны, за исключением случаев, когда данное уведомление ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует достижение Сооружениями Объекта после выполнения Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, показателей и возможности эксплуатации Сооружений Объекта в соответствии с их прямым назначением на протяжении Гарантийного периода и в течение всего срока службы, установленного законодательством Российской Федерации для эксплуатации аналогичных сооружений.

7.2. Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации за:

-некачественное, несвоевременное и неполное выполнение Работ;

-качество Материалов и Оборудования по настоящему Контракту;

-выполнение Работ в соответствии с настоящим Контрактом, Приложениями к нему, Проектной документацией, а также действующим законодательством Российской Федерации;

-недостатки (дефекты), обнаруженные в период выполнения Работ и в течение Гарантийного периода.

7.3. Гарантийный период непрерывной эксплуатации Сооружений Объекта с момента утверждения Акта приемки законченного строительством Сооружений Объекта приемочной комиссией составляет _______ календарных месяцев.

Гарантийный период продлевается на время, в течение которого Сооружения Объекта, в целом не могли нормально эксплуатироваться согласно своему прямому назначению.

7.4. Если в ходе выполнения Работ по настоящему Контракту, а также в течение Гарантийного периода, в том числе по заявлению эксплуатирующей организации, будут обнаружены дефекты (недостатки) выполненных Работ, установленного Оборудования или Сооружений Объекта в целом, препятствующие их нормальной эксплуатации по прямому назначению, Подрядчик обязан за свой счет, своими средствами и силами и/или привлеченных к выполнению Работ Субподрядчиков в безусловном порядке, в согласованные с Заказчиком-застройщиком сроки, устранить выявленные дефекты.

В таком случае, Заказчик-застройщик совместно с Уполномоченным лицом Подрядчика, а при необходимости с участием представителя эксплуатирующей организации, в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения (выявления) дефектов (недостатков) составляют Акт о выявленных дефектах (недостатках).

7.5. В случае отсутствия Уполномоченного лица Подрядчика при проведении осмотра и составлении Акта о выявленных дефектах (недостатках), он направляется Подрядчику Заказчиком-застройщиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента составления.

7.6. Если в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента отправки извещения Заказчиком-застройщиком Подрядчик не подписал или не направил отказ от подписания Акта о выявленных дефектах (недостатках), определяющим документом для установления их наличия является акт экспертного обследования, составленный Заказчиком-застройщиком. При этом расходы на экспертное обследование относятся на счет Подрядчика.

Статья 8. Обеспечение исполнения обязательств

8.1. Подрядчик до подписания настоящего Контракта предоставил Заказчику-застройщику в качестве обеспечения исполнения контракта __________________________, в размере 10 % цены Контракта.

8.2. Обеспечение исполнения Контракта, указанное в п. 8.1 настоящего Контракта, возвращается Подрядчику в течение 5 (пяти) дней после подписания Акта приемки законченных строительством Сооружений Объекта.

(Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение)

8.1. Обеспечение исполнения обязательств не требуется.

Статья 9. Цена Контракта

9.1. Общая стоимость Работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, определяется как суммарная стоимость Работ, выполненных по Контракту, а также по дополнительным соглашениям к нему, заключенным Сторонами согласно п. 9.3 настоящего Контракта.

9.2. Цена настоящего Контракта составляет _________________(_____________), в том числе НДС (18%) ______________________. Сметный расчет на производство работ, предусмотренных настоящим Контрактом, содержится в приложении № 3 к Контракту.

Цена подлежит изменению только в случаях, предусмотренных законом, о чем составляется дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью Контракта.

9.3. На выполнение Работ предусматриваются средства федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от «09» августа 2006 г. № 000.

9.4. Государственный заказчик и Заказчик-застройщик вправе при исполнении Контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом по согласованию Сторон изменяется цена Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

Статья 10. Порядок и условия платежей по Контракту

10.1. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком-застройщиком путем перечисления средств федерального бюджета с лицевого счета, открытого ему в территориальном органе Федерального казначейства, на расчетный счет Подрядчика, указанный в ст.29 настоящего Контракта, при условии поступления Заказчику-застройщику соответствующих бюджетных средств в пределах годового лимита бюджетных ассигнований.

Платеж считается осуществленным с момента списания средств с лицевого счета Заказчика-застройщика. Оплата выполняемых Работ осуществляется частями, в следующем порядке:

10.1.1. Заказчик-застройщик в течение 7 рабочих дней с момента получения счета выплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере 10 (десяти) процентов от Цены Контракта при поступлении Заказчику-застройщику соответствующих бюджетных средств в пределах годового лимита бюджетных ассигнований.

При этом стоимость авансового платежа засчитывается в счет оплаты выполненных Работ путем ежемесячного удержания 30 % (тридцати процентов) от стоимости Работ, выполненных за оплачиваемый календарный месяц, до момента ее полного погашения.

10.1.2. Оплата выполненных субподрядными организациями Работ по Объекту, осуществляется Подрядчиком с его расчетного счета, открытого в кредитной организации, на основании договора с субподрядной организацией.

10.1.3. До 25 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику-застройщику ежемесячный акт приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, составленную по форме КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России ; соответствующие счет и счет-фактуру.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, представляются в 3-х экземплярах.

Иные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика-застройщика.

10.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов Заказчик-застройщик обязан их рассмотреть и подписать либо направить Подрядчику свои возражения в письменном виде.

10.1.5. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения возражений Заказчика-застройщика произвести корректировку возвращенных документов.

10.2. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ производится Заказчиком-застройщиком в соответствии с п.10.1.1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком-застройщиком Актов приемки выполненных работ, указанных в п. 10.1.3 настоящего Контракта, при условии выполнения п.10.3 настоящего Контракта.

10.3. Оплата надлежаще выполненных работ Подрядчика осуществляется Заказчиком-застройщиком по мере поступления ему соответствующих бюджетных средств в пределах годовых лимитов бюджетных ассигнований (годовых лимитов капитальных вложений по Объекту), в объемах и в соответствии с утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке на соответствующий финансовый год бюджетной росписью.

Стоимость обязательств принимаемых в рамках настоящего Контракта Заказчиком-застройщиком ограничивается средствами федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от «09» августа 2006 г. № 000, а также лимитами бюджетных обязательств, доведенными до Заказчика-застройщика главным распорядителем средств федерального бюджета.

10.4. Стороны проводят сверку взаиморасчетов по настоящему Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по Контракту, а также в случае досрочного расторжения настоящего Контракта.

Статья 11. Сроки

11.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение 7 (семи) календарных дней после получения аванса в соответствии с п. 10.1.1 настоящего Контракта, а также выполнения Заказчиком-застройщиком обязательств, предусмотренных п. п. 15.1.2 и 15.1.4 Контракта.

11.2. Работы по Контракту выполняются в соответствии с графиком производства работ, предусмотренном в приложении № 1 к настоящему Контракту, и должны быть завершены не позднее __________________ 2008 года.

Статья 12. Обязательства Подрядчика

12.1. Подрядчик назначает Уполномоченное лицо Подрядчика и в письменной форме сообщает об этом Заказчику-застройщику, с приложением доверенности или иных подтверждающих полномочия Уполномоченного лица Подрядчика документов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления настоящего Контракта в законную силу.

12.2. Подрядчик обязан направить Уполномоченное лицо Подрядчика для приемки Строительной площадки и оформления соответствующего Акта в течение 7 (семи) календарных дней с момента вступления настоящего Контракта в законную силу.

12.3. Подрядчик начинает передавать Заказчику-застройщику два комплекта Исполнительной документации на бумажном носителе и в электронном виде не позже, чем за один месяц до сдачи Сооружений Объекта согласно графику производства работ, предусмотренному в приложении № 1 к настоящему Контракту.

12.4. Подрядчик совместно с Заказчиком-застройщиком осуществляет согласование выполнения Работ на Сооружениях Объекта с соответствующими организациями (органами государственной власти) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.5. Подрядчик осуществляет необходимые для выполнения Работ временные подсоединения к сетям и коммуникациям в соответствии с передаваемыми Заказчиком-застройщиком техническими условиями на подключение инженерных коммуникаций на период производства Работ.

12.6. Подрядчик осуществляет в необходимых случаях и в установленном законодательством порядке производство геодезических работ в процессе строительства Сооружений Объекта, геодезический контроль точности геометрических параметров.

12.7. Подрядчик вправе возвести на территории Строительной площадки Временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту, по письменному согласованию с Заказчиком-застройщиком в рамках, предусмотренных на эти цели сводным сметным расчетом.

12.8. Подрядчик осуществляет приобретение/поставку на условиях Франко-строительная площадка всех необходимых для выполнения Работ Материалов, Оборудования и иных изделий, а также необходимой для выполнения Работ Строительной техники, подлежащих установке и монтажу на Сооружениях Объекта в соответствии с Проектной документацией и условиями настоящего Контракта.

12.9. В срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения Работ по монтажу Материалов, Оборудования и иных изделий, Подрядчик обязан на них предоставить Заказчику-застройщику сертификаты соответствия, паспорта и другую документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и с соблюдением положений ст. 5 настоящего Контракта, в том числе на предмет их соответствия требованиям санитарной и противопожарной служб Российской Федерации.

12.10. Подрядчик обязуется выполнить все необходимые работы по установке и монтажу Оборудования, указанного в п.12.8. настоящего Контракта, в объеме, составе и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Проектной документацией и Графиком производства работ.

12.11. По отдельным видам ответственных конструкций Подрядчик должен производить составление актов промежуточной приемки и/или испытаний с участием Уполномоченного представителя Заказчика-застройщика с оформлением соответствующего Акта.

12.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Сооружений Объекта (или его части) до утверждения Акта приемки законченного строительством Сооружений Объекта приемочной комиссией несет Подрядчик.

12.13. В процессе выполнения Работ Подрядчик осуществляет за свой счет систематическую, а по завершении Работ и/или расторжении Контракта - окончательную уборку Строительной площадки от отходов строительства.

12.14. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Сооружения Объекта освободить территорию Сооружений Объекта и вывезти за его пределы строительный мусор, принадлежащие Подрядчику Строительную технику, другие машины, Оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и иное имущество, использовавшееся для выполнения Работ, а также осуществить демонтаж возведенных в ходе выполнения Работ по строительству Сооружений Объекта временных сооружений.

Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик-застройщик вправе переместить имущество Подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему Контракту. В этом случае Заказчик-застройщик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение.

12.15. Подрядчик, при выполнении Работ на Сооружениях Объекта выполняет необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды в течение всего срока действия настоящего Контракта.

12.16. Перед началом Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком-застройщиком проект производства работ (ППР).

12.17. Для выполнения отдельных видов Работ по настоящему Контракту Подрядчик вправе привлекать Субподрядчиков с соблюдением условий, предусмотренных ст. 19 настоящего Контракта.

12.18. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет «Общий журнал работ» в соответствии с требованиями «СНиП » «Организация строительства», журнал сварочных работ, журнал монтажа металлоконструкций, журнал бетонных работ и другие.

Если Уполномоченное лицо Заказчика-застройщика не согласится с ходом выполнения или качеством Работ, а также с записями Уполномоченного лица Подрядчика, Заказчик-застройщик вправе изложить свое мнение в соответствующем Журнале. Отсутствие такой записи не лишает Заказчика-застройщика права представления своих замечаний в последующем.

12.19. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) календарных дней обязан приступить к устранению отмеченных Заказчиком-застройщиком недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующей немедленного устранения.

12.20. Подрядчик немедленно письменно извещает Заказчика-застройщика и обязуется приостановить выполнение Работ до получения от него дальнейших указаний при обнаружении:

1) возможных неблагоприятных для Заказчика-застройщика последствий выполнения данных им обязательных для исполнения указаний о способе выполнения Работ;

2) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы.

12.21. Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих на Сооружениях Объекта конструкций, инженерных сетей, а также расположенных рядом с территорией Строительной площадки зданий и сооружений, если их гибель и повреждение произошло по вине Подрядчика.

В случае их повреждения или случайной гибели, произошедших в ходе выполнения Работ на Сооружениях Объекта, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Уполномоченному лицу Заказчика-застройщика и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств, работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.

12.22. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при работе со Строительной техникой, другими машинами, механизмами, Оборудованием и Материалами, а также ответственность за соблюдение принятых в Российской Федерации правил работы с грузоподъемными механизмами, включая назначение ответственного лица за безопасное перемещение грузов, обучение и аттестацию специалистов Подрядчика.

12.23. Подрядчик устанавливает требуемый для доступа к выполнению Работ на Сооружениях Объекта режим входа/выхода на территорию Строительной площадки, осуществляет охрану Сооружений Объекта, Строительной площадки и несет ответственность за сохранность находящихся на ней Материалов и Оборудования, завезенных для выполнения Работ по Контракту, до момента утверждения Заказчиком-застройщиком Акта приемки законченного строительством Сооружений Объекта.

12.24. Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

12.25. Подрядчик передает по окончании строительства Заказчику-застройщику Исполнительную документацию выполненных работ.

12.26. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику-застройщику и соответствующим структурам эксплуатирующей организации беспрепятственный доступ в ходе выполнения Работ на Сооружениях Объекта в помещения Подрядчика, во Временные сооружения и на территорию Строительной площадки.

12.27. По завершении выполнения Работ, Подрядчик обязуется сдать Сооружения Объекта приемочной комиссии по Акту приемки законченного строительством Сооружения Объекта приемочной комиссией.

12.28. Подрядчик обязуется выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Порядок осуществления испытаний (проверок)

13.1. Стороны вправе производить периодические испытания и/или проверки хода выполнения Работ и качества используемых при их выполнении Материалов и Оборудования.

13.1.1. О начале проведения Подрядчиком испытаний (проверки) он направляет соответствующее сообщение Уполномоченному лицу Заказчика-застройщика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала осуществления испытаний (проверки).

В случае неявки Уполномоченного лица Заказчика-застройщика или иного уполномоченного им лица без уважительной причины, Подрядчик вправе произвести испытания (проверку) в назначенный день в его отсутствие при условии представления Заказчику-застройщику протокола о результатах испытаний (проверки) в 3 (трех) экземплярах.

13.1.2. Заказчик-застройщик вправе самостоятельно в течение срока действия настоящего Контракта произвести проверку выполняемых Подрядчиком Работ и качества используемых на Сооружениях Объекта Материалов и Оборудования. При этом о замеченных недостатках Работ и/или дефектах Материалов (Оборудования) Заказчик-застройщик обязан письменно сообщить Подрядчику. Такие указания являются обязательными для исполнения Подрядчиком.

13.2. Отсутствие Уполномоченного лица Заказчика-застройщика во время проведения испытания (проверки), либо проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии других лиц, либо проведение проверки Заказчиком-застройщиком самостоятельно, не освобождают Подрядчика от ответственности за соблюдение качества выполняемых Работ, Материалов (Оборудования), используемых при проведении Работ по Контракту.

13.3. Если по результатам испытаний (проверки) будет выявлено, что качество испытываемых Материалов (Оборудования) окажется ниже качества, требуемого для осуществления их нормальной эксплуатации в соответствии с условиями настоящего Контракта, использование таких Материалов (Оборудования) запрещается. В таком случае Подрядчик обязан осуществить за свой счет собственными и/или привлеченными силами вывоз данных Материалов (Оборудования) за пределы Строительной площадки и в согласованные с Заказчиком-застройщиком сроки обеспечить их замену.

Если по результатам испытаний (проверки) будет обнаружено, что Работы не соответствуют стандартам качества и требованиям Проектной документации и условиям настоящего Контракта, Подрядчик обязан своими и/или привлеченными силами и за свой счет устранить указанные недостатки с соблюдением сроков, установленных Календарным графиком производства работ, если иные сроки не согласованы Сторонами дополнительно.

13.4. Заказчик-застройщик в ходе выполнения Работ может давать в письменной форме обязательные для исполнения Подрядчиком распоряжения также в отношении:

а) вывоза со Строительной площадки любых Материалов, Оборудования и Строительной техники, признанных им несоответствующими условиям Контракта;

б) замены не соответствующих стандартам качества Материалов, Оборудования и Строительной техники, обнаруженных во время проверки, испытания и устранения дефектов.

В таком случае Подрядчик обязан за свой счет, собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить любое из указанных распоряжений Заказчика-застройщика без изменения сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком производства работ.

13.5. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) календарных дней обязан приступить к устранению отмеченных Заказчиком-застройщиком недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующей немедленного устранения.

13.6. Если Подрядчик не устранит в установленные согласно настоящей статье сроки выявленные недостатки Работ, Заказчик-застройщик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц переделать некачественно выполненные Подрядчиком Работы. При этом все понесенные в таком случае расходы Заказчика-застройщика подлежат оплате Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) дней после получения соответствующего счета. В случае его неоплаты, Заказчик-застройщик вправе удержать в бесспорном и безакцептном порядке указанную сумму расходов из сумм, подлежащих выплате Подрядчику по настоящему Контракту.

Статья 14. Обязательства Государственного заказчика

14.1. Государственный заказчик утверждает следующие документы на Объект:

титульный список вновь начинаемой стройки и титульный список переходящей стройки с указанием государственных капитальных вложений и строительно-монтажных работ на соответствующий год;

проектную документацию.

Акт приемки законченного строительством объекта.

14.2. Государственный заказчик:

- обеспечивает в установленном порядке, доведение до Заказчика-застройщика лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по государственным капитальным вложениям, предусмотренным в утвержденном Правительством Российской Федерации Перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на строительство Объекта;

- осуществляет контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств.

14.3. Государственный заказчик вправе вносить изменения в Проектную документацию в порядке, установленном ст. 744 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.4. Государственный заказчик обязуется выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Обязательства Заказчика-застройщика

15.1. Заказчик-застройщик:

15.1.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления настоящего Контракта в законную силу назначает Уполномоченное лицо Заказчика-застройщика и в письменной форме сообщает об этом Подрядчику, с приложением доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия Уполномоченного лица Заказчика-застройщика.

Уполномоченные лица Заказчика-застройщика, а также эксплуатирующей организации, имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время их выполнения и на территорию Строительной площадки в соответствии с установленным рабочим временем Подрядчика, а в нерабочее время – после соответствующего уведомления об этом Подрядчика.

15.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней с даты вступления Контракта в силу передает Подрядчику по Акту строительную площадку, пригодную для производства Работ согласно требованиям настоящего Контракта, на весь период выполнения Работ.

15.1.3. Одновременно с Актом на передачу строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта, а также разрешения на производство Работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов и подземных коммуникаций.

15.1.4. Предоставляет Подрядчику технические условия на инженерные сети с указанием точек подключения инженерных коммуникаций.

15.1.5. Передает Подрядчику 3 комплекта проектной документации стадии Проект, в том числе геологические изыскания, и 3 комплекта рабочей документации, входящей в объемы работ, выполняемых по настоящему Контракту.

15.1.6. Обеспечивает своевременное открытие лицевого счета в территориальном органе федерального казначейства и осуществление оплаты надлежаще выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 9 настоящего Контракта.

15.1.7. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета» представляет органам федерального и территориального казначейства документы, необходимые для финансирования государственных капитальных вложений по Объекту.

15.1.8. Обеспечивает представление приемочной комиссии необходимые документы и подготовленные к эксплуатации Сооружения Объекта.

15.1.9. Осуществляет ведение бухгалтерского учета, составление и представление отчетности об использовании средств федерального бюджета для финансирования государственных капитальных вложений по Объекту в установленном порядке.

15.1.10. Осуществляет контроль за целевым использованием и эффективным использованием выделенных на выполнение Работ средств федерального бюджета.

15.1.11. В случае необходимости проведения Работ, не предусмотренных Проектной документацией, а также в случае внесения в нее изменений, Заказчик-застройщик обязан передать Подрядчику в срок не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала производства соответствующих работ утвержденную Проектную документацию на такие Работы или изменения в нее в двух экземплярах на бумажных носителях.

15.2. Настоящий Контракт не предполагает обязательства Заказчика-застройщика обеспечивать строительство Сооружений Объекта какими-либо строительными материалами, комплектующими изделиями и конструкциями.

15.3. Заказчик-застройщик организует в установленном законодательством порядке осуществление технического надзора за строительством Сооружений Объекта и обеспечивает ведение авторского надзора проектной организацией, являющейся разработчиком проекта.

15.4. Заказчик-застройщик осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

15.5. Заказчик-застройщик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 16. Страхование

16.1. Подрядчик обязан застраховать в страховой компании за свой счет и в свою пользу:
- риск случайной гибели или случайного повреждения Сооружений Объекта, Материалов, Оборудования,
- риск хищения Материалов, Оборудования и иного имущества, используемого при выполнении Работ на Сооружениях Объекта,
16.2. Копии страховых полисов подлежат передаче Заказчику-застройщику в течение  7 (семи) рабочих дней с момента их получения Подрядчиком.

Статья 17. Персонал Подрядчика

17.1. Для выполнения Работ Подрядчик использует квалифицированных и опытных специалистов и рабочих.

17.2. В ходе выполнения Работ по Контракту Подрядчик несет риск любой ответственности за уплату сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также иных расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшими по вине Подрядчика в процессе выполнения Работ на Сооружениях Объекта по настоящему Контракту, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении третьих лиц.

17.3. Заказчик-застройщик освобождаются от материальной и иной ответственности в случае возникновения обоснованных претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, вызванных производством Работ и другой деятельностью Подрядчика в связи с выполнением Работ по настоящему контракту.

17.4. Подрядчик заключает собственные соглашения в отношении найма рабочей силы, транспорта, размещения, питания и оплаты труда и обеспечивает свой персонал касками, куртками, жилетами и т. п. с нанесенным на них названием Подрядчика.

Статья 18. Изменения Контракта

18.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена в виде дополнительного соглашения к Контракту, подписанного уполномоченными представителями Государственного заказчика, Заказчика-застройщика и Подрядчика.

18.2. Все дополнительные соглашения, изменения и приложения к Контракту действительны с момента их подписания Уполномоченными представителями Государственного заказчика, Заказчика-застройщика и Подрядчика, становятся неотъемлемой частью Контракта.

Статья 19. Субподрядчики

19.1. При условии предварительного письменного уведомления Заказчика-застройщика Подрядчик вправе привлекать для выполнения отдельных видов Работ по Контракту Субподрядчиков, имеющих соответствующие лицензии на выполнение такого рода работ.

19.2. Подрядчик несет перед Заказчиком-застройщиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком, а также риск причинения последним убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту.

Статья 20. Расторжение Контракта

20.1. Государственный заказчик и Заказчик-застройщик вправе расторгнуть Контракт, направив Подрядчику за 30 (тридцать) календарных дней письменное уведомление о расторжении Контракта, в следующих случаях:

20.1.1. Если Подрядчик по своей вине не выполнил часть Работ или все Работы в сроки, предусмотренные Контрактом и Графиком производства работ, или в течение предоставленного ему по согласованию с Заказчиком-застройщиком дополнительного периода;

20.1.2. Если выявлено нецелевое использование Подрядчиком или Заказчиком-застройщиком средств федерального бюджета.

20.2. Основанием для расторжения Контракта также является аннулирование лицензии Подрядчика на строительную деятельность, издание других Актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ по настоящему Контракту.

20.3. При расторжении Контракта в случае нецелевого использования Подрядчиком или Заказчиком-застройщиком средств федерального бюджета, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

20.4. При досрочном расторжении Контракта Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Подрядчиком и приняты в установленном порядке Заказчиком-застройщиком на момент такого расторжения, о чем составляется Акт сверки взаиморасчетов.

В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 20.1.1 и п. 20.2 настоящего Контракта Подрядчик утрачивает право требования возмещения убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), связанных с таким расторжением.

20.5. Подрядчик не вправе требовать расторжения Контракта в силу невыполнения его условий Заказчиком-застройщиком, если такое невыполнение возникло вследствие неутверждения Правительством Российской Федерации Перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд на соответствующий год.

Статья 21. Обстоятельства непреодолимой силы

21.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых обязательств, если оно явилось следствием, указанных ниже обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на их исполнение:

а) военные действия;

б) восстание или гражданская война;

в) радиоактивное излучение на месте проведения работ, превышающее' нормы, установленные компетентными органами государственной власти Российской Федерации;

г) обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и действие которых не зависит от воли Сторон (стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение);

д) принятие органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

21.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другие стороны в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) дней, известить другие Стороны в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение других Сторон Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

21.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами государственной власти Российской Федерации.

21.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Контракта в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 2 (двух) месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком-застройщиком на момент расторжения Работ.

Статья 22. Сдача и приемка Работ

22.1. После окончания на Сооружениях Объекта работ, входящих в объемы обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, производится сдача Подрядчиком Сооружений Объекта или законченного этапа (очереди) Заказчику-застройщику. С этой целью Подрядчик не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала приемки Работ, направляет Заказчику-застройщику письменное уведомление о подтверждении, что фактически выполненные Работы соответствуют Проектной документации.

Заказчик-застройщик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан немедленно приступить к его приемке в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ.

22.2. После приемки законченных строительством Сооружений Объекта Заказчик-застройщик обеспечивает ввод Сооружений Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.3. Ввод Сооружений Объекта в эксплуатацию после выполнения Работ по Контракту, осуществляется силами Государственного заказчика, Заказчика-застройщика и Подрядчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Государственный заказчик организует получение (получает) разрешения на ввод Сооружений Объекта в эксплуатацию;

- Заказчик-застройщик обеспечивает получение заключений надзорных органов и документов о соответствии техническим условиям;

- Подрядчик содействует получению заключений надзорных органов и документов о соответствии техническим условиям, своевременно устраняя выявленные недостатки.

22.4. До подписания Акта приемки законченного строительством Сооружений Объекта Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Сооружений Объекта или его части.

С момента подписания Заказчиком-застройщиком Акта приемки законченного строительством Сооружений Объекта до момента передачи Сооружений Объекта эксплуатирующей организации риск случайной гибели или повреждения Сооружений Объекта несет Заказчик-застройщик.

Статья 23. Охрана окружающей среды и безопасность проведения работ

23.1. Подрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 01.01.01 г. «Об охране окружающей среды», и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.2. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на Строительной площадке и около ее границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства Работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды не превышали показателей, установленных нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

23.3. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам по искам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

Статья 24. Санкции

24.1. Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации за:

- некачественное, несвоевременное и неполное выполнение Работ,

- качество поставленных Материалов и Оборудования,

- выполнение Работ в сроки, предусмотренные Контрактом, Календарным графиком производства работ и Проектной документацией.

24.2. Заказчик-застройщик за нарушение договорных обязательств несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации

24.3. Подрядчик уплачивает Заказчику-застройщику штрафные санкции в случае:

- нарушения по своей вине сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом и Графиком производства работ, - пеню в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта за каждый день просрочки;

- несвоевременного освобождения Строительной площадки от имущества, принадлежащего Подрядчику - пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, исчисленной от стоимости не вывезенного имущества;

- нарушения установленных Контрактом сроков устранения дефектов в Работах и конструкциях - пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, исчисленной от стоимости работ (конструкций), по которым требовалось устранение дефектов.

24.4. Указанные в пункте 24.3 настоящего Контракта пени взимаются за каждое нарушение в отдельности. Общая сумма взысканий не может превышать 5% от Цены Контракта.

24.5. Оплата финансовых санкций по Контракту не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим Контрактом.

24.6. Заказчик-застройщик освобождаются от ответственности по претензиям, вытекающим из нарушений Подрядчиком в ходе выполнения Работ по Контракту, а также последующей эксплуатации Сооружений Объекта прав обладателей товарных знаков, торговых марок названий Строительной техники, Материалов и Оборудования, используемых в Работах и на построенных Сооружениях Объекта. В таком случае ответственность в полном объеме предъявляемых требований несет Подрядчик.

24.6. Иную ответственность, не предусмотренную настоящим Контрактом, Стороны несут в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Разрешение споров между Сторонами

25.1. Все не урегулированные путем переговоров споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Статья 26. Иные условия

26.1. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

26.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по предмету и условиям настоящего Контракта теряют силу.

26.3. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

26.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 27. Вступление контракта в силу

27.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с даты его подписания Сторонами и до 31.12.2008, за исключением положений и обязательств, применительно к которым установлен иной срок.

Статья 28. Перечень приложений

Нижеследующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение Перечень и график производства работ.

Приложение Перечень оборудования, вводимого в эксплуатацию в составе Сооружений Объекта.

Приложение Сметный расчет на производство работ

Статья 29. Адреса и реквизиты Сторон

Государственный заказчик:

Место нахождения:

Р/с , Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва,

, Л/с в УФК по г. Москве

Заказчик-застройщик:

Место нахождения: 7; т.(4, ф.(495) Банковские реквизиты: лицевой счет – в Отделении по Южному административному округу Управления Федерального Казначейства по г. Москве (115230 г. Москва, Каширское ш., 13Б, , идентификационный номер .

Подрядчик:

От Государственного заказчика:_____________________________

От Заказчика-застройщика:	От Подрядчика:
_________________________	__________________

Приложение
к Государственному контракту

№_____________________
от “___” ________ 200__ г.

Перечень и график производства работ

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ
1
2
3
4

От Государственного заказчика:

_____________________________

От Заказчика-застройщика:	От Подрядчика:
_________________________	___________________

Приложение
к Государственному контракту

№_____________________
от “___” ________ 200__ г.

Перечень оборудования,

вводимого в эксплуатацию в составе Сооружений Объекта

№ п/п	Наименование Оборудования	Количество (шт.)	Стоимость за единицу с НДС	Общая стоимость с НДС
1
2

От Государственного заказчика:_____________________________

От Заказчика-застройщика:	От Подрядчика:
_________________________	___________________

Приложение
к Государственному контракту

№_____________________
от “___” ________ 200__ г.

Сметный расчет на производство работ

: : : : СТОИМ. ЕДИНИЦЫ : ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ :

: : : ::-------:

N :ШИФР И N : НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, : : ВСЕГО : ЭКСПЛ. : : : ЭКСПЛ. :

ПП : ПОЗИЦИИ : ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ :КОЛИЧЕСТВО: : МАШИН : : ОПЛАТЫ : МАШИН :

:НОРМАТИВА: : :: ВСЕГО : ТРУДА ::

: : : : ОПЛАТЫ : В Т. Ч. : : : В Т. Ч. :

: : : : ТРУДА :ОПЛ. ТРУДА: : :ОПЛ. ТРУДА:

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 :

От Государственного заказчика:

_____________________________

От Заказчика-застройщика:	От Подрядчика:
_________________________	___________________