Документация (стр. 2 )

2.3. Срок поставки товара: до 01 мая 2012 года.

2.4 Начальная (максимальная) цена контракта: 2 300 000,00 (Два миллиона триста тысяч рублей 00 копеек). Цена контракта выражена в Российских рублях.

2.5 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Цена сформирована по результатам мониторинга цен, проведенного Заказчиком на основании коммерческих предложений ИП и .

2.6  Цена контракта включает в себя: все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе транспортные расходы, уплату налогов (в т. ч.НДС-18%), сборов и других обязательных платежей.

2.7  Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, аванс не предусмотрен. Оплата осуществляется заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения товара Заказчиком при наличии документов на оплату (счета, счета-фактуры, накладной).

2.8  Требования к результату работ: предоставление межевых планов на бумажном носителе в 2-х экземплярах, предоставление кадастровых паспортов на бумажном носителе в 3-х экземплярах.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

3.1 Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 15 часов 00 минут «15» марта 2012 года (по московскому времени).

3.2 Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа. Указанные электронные документы подаются одновременно. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также все запросы о разъяснении положении документации, должны быть составлены на русском языке.

3.3 Требования к содержанию и составу первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме,

Первая часть заявки должна быть подписана ЭЦП лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа.

3.4 Требования к содержанию и составу второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

3.4.1 Сведения об участнике размещения заказа:

Для юридических лиц:

–  фирменное наименование (наименование),

–  сведения об организационно-правовой форме,

–  сведения о месте нахождения,

–  почтовый адрес,

–  номер контактного телефона,

–  идентификационный номер налогоплательщика

Для физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей:

–  фамилия, имя, отчество,

–  паспортные данные,

–  сведения о месте жительства,

–  номер контактного телефона,

–  идентификационный номер налогоплательщика.

3.4.2 Документы и копии документов участника размещения заказа:

- Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительные" href="/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/" rel="bookmark">учредительными документами юридического лица
и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;

- Копия аттестата кадастрового инженера, выданного соответствующим министерством в соответствии с Федеральным Законом от 01.01.01 года «О кадастре»

Вторая часть заявки должна быть подписана ЭЦП лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа.

3.5  Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

В открытом аукционе в электронной форме могут принять участие юридические лица или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией, а также соответствующие следующим обязательным требованиям:

·  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

·  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

·  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

·  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

·  соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, согласно п.1.4 настоящей документации.

5.  Порядок и сроки внесения обеспечения исполнения КОНТРАКТА, обязательства по КОНТРАКТУ, которые должны быть обеспечены

5.1. Контракт, заключаемый по итогам размещения заказа (проект контракта содержится в Приложении 6 к настоящей документации) заключается только после предоставления победителем электронного аукциона или иным участником электронного аукциона, с которым заключается такой контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, контракта поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере, указанном в Приложении 1 к документации.

5.2.Способ обеспечения исполнения контракта из вышеперечисленных определяется участником электронного аукциона самостоятельно. Если победителем электронного аукциона или участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. Обеспечение исполнения контракта в форме страхования ответственности по контракту не допускается.

5.3.Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено до заключения контракта.

5.4.В случае, если победитель электронного аукциона или иной участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, не представил документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника, такой участник признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае принятия участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, решения об обеспечении исполнения контракт способом предоставления безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией (далее – банковская гарантия), такая гарантия предоставляется на сумму, указанную в Приложении 1 к документации.

5.5. Допускается представление вступившей в силу банковской гарантии по форме, установленной гарантом, с обязательным соблюдением следующих условий:

5.6. Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта в качестве принципала и бенефициара по гарантии, названия предмета контракта и ссылки на протокол торгов как основание заключения контракта;

5.7. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

5.8.Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что гарантия сохраняет своё действие вне зависимости от изменений организационно-правовой формы принципала.

5.9.Банковская гарантия должна содержать условие, что гарант перечисляет бенефициару установленную в Приложении 1 к документации сумму обеспечения исполнения контракта в следующих случаях:

–  нарушение Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) сроков поставки Товара (сроков оказания услуг, выполнения работ), предусмотренных контрактом;

–  поставка некачественного Товара, некачественное выполнение работ, оказание услуг,

–  односторонний отказ Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) от исполнения контракта.

5.10.Банковская гарантия должна содержать условия, определяющие разумный срок рассмотрения гарантом требования бенефициара в размере не свыше 5 (пяти) дней со дня их получения гарантом.

5.11.Банковская гарантия должна содержать условия, определяющие обязанность гаранта осуществить перечисление установленной гарантией суммы не позднее 5 (пяти) дней со дня рассмотрения гарантом требования бенефициара на указанный бенефициаром счёт и в соответствии с указанными бенефициаром получателем, реквизитами и назначением платежа.

5.12. Банковская гарантия должна предусматривать в качестве подтверждения надлежащего исполнения обязательства - подписанные в надлежащий срок обеими сторонами контракта акты, подтверждающие исполнение контракта, а в качестве достаточного доказательства обоснованности возникших в связи с невыполнением и (или) некачественным исполнением требований бенефициара – отсутствие (то есть непредставление принципалом в срок рассмотрения гарантом требования бенефициара) подписанных в надлежащий срок обеими сторонами контракта актов, подтверждающих приёмку товара (работ, услуг).

5.13.Банковская гарантия не должна ограничивать ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии суммой, на которую выдана гарантия.

5.14.Банковская гарантия не должна устанавливать требование оповещения бенефициаром гаранта о принятии гарантии в качестве обеспечения основного обязательства.

5.15.Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная гарантом копия генеральной лицензии банка или заверенная гарантом копия соответствующего специального разрешения (лицензии) иной кредитной организации-гаранта, выданной Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на право осуществлять соответствующую банковскую операцию.

15.6. Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не менее чем через 40 дней со дня установленного контрактом срока завершения исполнения контракта.

15.7.Банковская гарантия должна быть заверена ЭЦП лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа.

15.8.Банковская гарантия, не отвечающая требованиям, указанным в настоящем разделе, не может быть принята в качестве обеспечения исполнения контракта и отклоняется заказчиком.

В случае принятия участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, решения об обеспечении исполнения контракта денежными средствами, указанным участником составляется, нумеруется, датируется и подписывается со своей стороны Акт-соглашение передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита).

15.9.Денежные средства в размере, указанном в Приложении 1 к настоящей документации, перечисляются на банковский расчётный счёт государственного заказчика по реквизитам, указанным в Приложении 7 к настоящей документации.

15.10.К моменту подписания контракта участник, с которым заключается контракт, представляет государственному заказчику оригинал или копию платежного документа с отметкой банка о списании денежных средств, а также два экземпляра Акта-соглашения передачи заказчику в залог денежных средств, в т. ч. в форме вклада (депозита), подписанные ЭЦП лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа.

15.11.Если иное прямо не предусмотрено законом, обеспечение исполнения контракта в форме денежных средств в размере, предусмотренном в Приложении 1 к документации, обеспечивает все обязательства Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) по контракту и удерживается Заказчиком (остаётся безвозмездно у заказчика) без согласия Поставщика (Исполнителя, Подрядчика), а также без обращения в суд в следующих случаях:

–  нарушение Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) сроков поставки Товара (сроков оказания услуг, выполнения работ), предусмотренных контрактом;

–  поставка некачественного Товара, некачественное выполнение работ, оказание услуг,

–  односторонний отказ Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) от исполнения контракта.

15.12.Указание данных случаев и порядка в Акте-соглашении передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита) Заказчик и Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) рассматривают как эквивалент соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, включенное в соглашение о залоге, при этом указанные положения не лишают Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) права требовать, в том числе в судебном порядке, уменьшения размера (частичного возврата) удовлетворения Заказчика за счёт внесённых денежных средств, соразмерного доле неисполненных (ненадлежащим образом исполненных) Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, однако данная оговорка не является основанием для такого уменьшения (возврата).

15.13.Для целей удержания обеспечения подтверждением исполнения обязательства являются подписанные в надлежащий срок обеими сторонами контракта акты, подтверждающие исполнение контракта, а достаточным доказательством обоснованности удовлетворения Заказчика за счёт внесенных в депозит денежных средств – отсутствие подписанных в надлежащий срок обеими сторонами контракта актов, подтверждающих приёмку товаров (работ, услуг), что не лишает Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) права в дальнейшем оспаривать такое удовлетворение Заказчика, в том числе, по основанию неправомерного уклонения Заказчика от подписания актов приемки.

15.14.Возврат денежных средств осуществляется после выполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обеспечиваемых обязательств и на основании письменного заявления Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) о возврате суммы обеспечения в течение 7 дней со дня надлежащего исполнения контракта.

15.15.Срок действия Акта-соглашения передачи Заказчику в залог денежных средств должен заканчиваться не менее чем через 40 дней со дня установленного контрактом срока исполнения контракта.

15.16.Обеспечение исполнения контракта денежными средствами, предоставленное с нарушением положений настоящего пункта, не может быть принято в качестве обеспечения исполнения контракта и отклоняется заказчиком.

В случае, если обеспечением исполнения контракта, заключаемого по итогам размещения заказа является контракт поручительства, поручителем может выступать только юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, отвечающее требованиям, которые предъявляются законом к поручителю по контракту, а также при условии соблюдения других установленных законом требований к поручительству по контракту.

15.17.В случае, если обеспечением исполнения контракта, заключаемого по итогам размещения заказа является контракт поручительства, такой контракт может быть заключен только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с вступившим в силу контрактом поручительства, подписанным ЭЦП лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа, соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3. Федерального закона и подтверждающих его полномочия, подписанных ЭЦП лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа.

15.18. Все листы предоставляемых документов должны быть скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

15.19Контракт поручительства должен вступать в силу с даты его заключения. Срок действия контракта поручительства должен заканчиваться не менее чем через 40 дней со дня установленного срока
исполнения контракта, заключаемого по итогам размещения заказа.

15.20.Контракт поручительства должен соответствовать, в том числе, следующим требованиям:

15.21.Капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и должны превышать размер поручительства, установленный в Приложении 1 к документации, не менее чем в десять раз;

15.22.Чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства, установленный в Приложении 1 к документации, или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

15.23.Стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства, установленный в Приложении 1 к документации, или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

15.24.Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящим разделом, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если контракт поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

15.25.Контракт поручительства должен содержать указание на заключаемый по итогам размещения заказа контракт, исполнение которого он обеспечивает путем указания на стороны такого контракта в качестве должника и кредитора, названия предмета контракта и ссылки на протокол торгов как основание заключения контракта;

15.26.Контракт поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что контракт сохраняет своё действие вне зависимости от изменений организационно-правовой формы должника.

15.27.Контракт поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт с соблюдением норм законодательства о размещении заказов, не могут рассматриваться как существенное изменение обязательства, влекущее увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, в связи с чем не освобождают его от обязательств по соответствующему поручению.

15.28.Контракт поручительства должен содержать условие, что поручитель перечисляет кредитору установленную в Приложении 1 к документации сумму обеспечения исполнения контракта, заключаемого по итогам размещения заказа в следующих случаях:

–  нарушение Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) сроков поставки Товара (сроков оказания услуг, выполнения работ), предусмотренных контрактом;

–  поставка некачественного Товара, некачественное выполнение работ, оказание услуг,

–  односторонний отказ Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) от исполнения контракта.

15.29.Контракт поручительства должен содержать условия, определяющие разумный срок рассмотрения поручителем требования кредитора в размере не свыше 5 (пяти) дней со дня их получения кредитором.

15.30.Контракт поручительства должен содержать условия, определяющие обязанность поручителя осуществить перечисление установленной в качестве размера обеспечения исполнения обязательства суммы не позднее 5 (пяти) дней со дня рассмотрения поручителем требования кредитора на указанный кредитором счёт и в соответствии с указанными кредитором получателем, реквизитами и назначением платежа.

15.31.Контракт поручительства должен предусматривать в качестве подтверждения надлежащего исполнения обязательства подписанные в надлежащий срок обеими сторонами контракта, заключаемого по итогам размещения закза акты, подтверждающие исполнение обязательств, а в качестве достаточного доказательства обоснованности возникших в связи с невыполнением, некачественным выполнением требований кредитора – отсутствие (то есть непредставление Подрядчиком в срок рассмотрения поручителем требования кредитора) подписанных в надлежащий срок обеими сторонами контракта актов, подтверждающих приёмку товара (работ, услуг).

15.32.Контракт поручительства не должен ограничивать ответственность поручителя перед кредитором за невыполнение или ненадлежащее выполнение поручителем своих обязательств суммой обеспечения исполнения контракта.

15.33.Контракт поручительства не должен устанавливать требование оповещения кредитором поручителя о принятии контракта поручительства в качестве обеспечения основного обязательства, а равно о подписании или согласования кредитором текста контракта поручительства, при этом безусловно достаточным подтверждением принятия поручительства будет заключение контракта.

15.34. Контракт поручительства, не отвечающий требованиям, указанным в настоящем пункте, не может быть принят в качестве обеспечения исполнения контракта, заключаемого по итогам размещения заказа и отклоняется заказчиком.

15.35. Реквизиты счёта для перечисления указанных денежных средств в случае передачи заказчику в залог денежных средств:

Финансовое управление администрации Ветлужского района (Администрация Ветлужского района)

л/с

р/с

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» г. Н.Новгород

КПП

к/с

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___

на выполнение кадастровых работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами, для жилищного строительства, под объектами находящимися в муниципальной собственности Ветлужского района Нижегородской области

г. _______________________

«___» ______________ 201_ г.

Администрация Ветлужского района Нижегородской области, , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, комитет имущественных отношений администрации Ветлужского района, именуемый в дальнейшем «Получатель» , действующего на основании Положения, и _________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующ__ на основании ____________________________, совместно именуемые «Стороны», по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол ____ от ____________ года) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик по заданию Муниципального заказчика обязуется выполнить в срок до 01 мая 2012 года кадастровые работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами, для жилищного строительства, под объектами находящимися в муниципальной собственности Ветлужского района Нижегородской области и передать, полученные при выполнении работ, результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п. 1.1 в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Оплата производится за счет средств районного бюджета

1.3. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем, а также сроки, получатели, состав отчетной документации и другие условия определяются в Техническом задании и Календарном плане.

1.4. Соглашение Сторон о цене (смете) выполняемых работ оформляется Сметным расчетом (Приложение к Контракту).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.2. Права на результат работ считаются переданными Подрядчиком Муниципальному заказчику с момента подписания Подрядчиком, Получателем и Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Муниципальному заказчику лежит на Подрядчике.

2.1.4. Результат работ передается Получателю и Муниципальному заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции и т. п.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. Место выполнения работ определено в Техническом задании.

2.2.2. Работы выполняются Подрядчиком лично, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 раздела 6 Контракта.

2.3. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли не по его вине.

2.3.2. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 2.3.1. настоящего Контракта недостатков, Муниципальный заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

В течение 5 (пяти) календарных дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта, Муниципальный заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

2.3.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 2.3.1. Контракта, Подрядчик обязан безвозмездно устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена контракта определена по итогам проведения открытого конкурса, является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, и составляет _________________ (_______________________________________), в том числе НДС 18 %, что составляет _____________рублей, либо НДС не облагается, в соответствии со статьями 346.12, 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2. Расчеты по настоящему Контракту производятся в рублях Российской Федерации.

3.3. Цена контракта является конечной и включает: все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в т. ч. расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Оплата производится безналичным расчетом, в течение 60 банковских дней с момента получения подписанного акта выполненных работ и выставления документов на оплату. Аванс не предусмотрен.

3.5. Датой оплаты для целей настоящего Контракта признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. Оплата производится за счет средств бюджета Ветлужского района.

3.7. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества товаров и иных условий исполнения контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении работ (отдельных этапов работ) Подрядчик предоставляет Исполнителю/Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки работ.

4.2. Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работы и отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.

4.3. В случае несоответствия результатов работы Техническому заданию, Муниципальный заказчиком составляется акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Муниципальным заказчиком в течение 10 дней после получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта.

4.4. Если при приемке работ будет выявлена необходимость проведения доработок или изменения отдельных условий Технического задания, то по требованию Муниципального заказчика эти работы производятся по Дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.

4.5. В случае досрочного выполнения работы Подрядчиком, Муниципальный заказчик обязуется принять акт сдачи-приемки работы в порядке, установленном настоящим разделом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА

5.1. Муниципальный заказчик/Исполнитель вправе:

5.1.1. требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Техническим заданием, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

5.1.2. отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае, если они не были предусмотрены Техническим заданием;

5.1.3. привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

5.1.5. определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Контракту;

5.1.6. осуществлять контроль за процессом выполнения работ Подрядчиком по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. своевременно сообщать (по представлению Исполнителем) в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств;

5.2.2. своевременно принять (совместно с Исполнителем) и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

5.2.3. предоставить Подрядчику исходную информацию, необходимую для выполнения работ, в соответствии с Техническим заданием и действующим законодательством.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. требовать своевременного подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов;

6.1.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки выполненных работ;

6.1.3. привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков. Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Если привлечение субподрядчиков не предусмотрено заявкой Подрядчика, либо перечень субподрядчиков не соответствует заявке Подрядчика, Подрядчик вправе с письменного согласия Муниципального заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц (в том числе физических лиц) – субподрядчиков.

Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту;

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. своевременно и надлежащим образом выполнить работы;

6.2.2. за свой счет устранить выявленные после подписания акта сдачи-приемки недостатки работ;

6.2.3. нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту.

6.2.4. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результатов работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ответственность Муниципального заказчика:

7.1.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. Ответственность Подрядчика:

7.2.1. В случае нарушения сроков выполнения работ Муниципальный заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый календарный день просрочки их исполнения.

7.2.2. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.3. Условия освобождения от ответственности:

7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников стороны, события, которые сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту.

7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.3.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о возникновении такого события.

7.3.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту, а также уведомить другую сторону о восстановлении нормальных условий.

7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события непреодолимой силы.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той стороне, которой допущены нарушения условий Контракта. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Нижегородской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу после подписания Сторонами и его регистрации Муниципальным заказчиком.

9.2. Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.3. Изменение положений настоящего Контракта в одностороннем порядке или по соглашению Сторон допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

9.4. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

10.1. Приложение Техническое задание.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Получатель

Исполнитель

Приложение

к муниципальному контракту

от «___»_______2012г. № ______

АКТ

приема-передачи выполненных работ по муниципальному контракту

от « »______________2012 года №

на выполнение кадастровых работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами, для жилищного строительства, под объектами находящимися в муниципальной собственности Ветлужского района Нижегородской области

г. Ветлуга «___»___________2012г.

Нижегородской области

Администрация Ветлужского района Нижегородской области, , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, комитет имущественных отношений администрации Ветлужского района, именуемый в дальнейшем «Получатель» , действующего на основании Положения, и _________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующ__ на основании ____________________________, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.В соответствии с муниципальным контрактом от ____________________ № _____ на выполнение кадастровых работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами, для жилищного строительства, под объектами находящимися в муниципальной собственности Ветлужского района Нижегородской области Исполнитель выполнил кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:__________________, в полном объеме.

2.Общая стоимость работ _____________________________________________.

3.Заказчик и Получатель претензий по качеству выполненных работ не имеют.

4.Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Подписи сторон:

Заказчик

Получатель

Исполнитель