Документация (стр. 2 )

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

·  Участник приводит номер и дату письма о подаче заявки на участие в квалификационном отборе, приложением к которому является данное техническое предложение.

·  Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).

·  В колонке «Требования Банка» отдельно приводится каждое отдельное требование, указанное в «Критериях оценки».

·  В колонке «Предложение Участника» указывается предложение Участника на каждое отдельное требование Банка, указанное в «Критериях оценки».

Форма 3

Приложение к письму о подаче заявки на участие в квалификационном отборе

от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника квалификационного отбора

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами (устав и пр.)
2.	ИНН/ОГРН
3.	Место нахождения (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.)
4.	Фактический/Почтовый адрес
5.	Адрес местонахождения производственных мощностей
6.	Адрес местонахождения складских помещений
7.	Вхождение в состав холдингов, концернов, финансово-промышленных групп и других объединений. Роль компании в структуре холдинга
8.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
9.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
10.	Веб-сайт, адрес электронной почты Участника
11.	Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные руководителя Участника, с указанием должности и контактного телефона
12.	Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные главного бухгалтера Участника с указанием контактного телефона
13.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
14.	Сокращенное наименование, ИНН (для юридических лиц), Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения, паспортные данные (для физических лиц) владельцев компании с долей более 20 %. Для нерезидента указываются конечные бенефициары.

Подтверждаю согласие лиц, указанных в п. п. 11,12, и 14, на проверку и обработку Банком их персональных данных в целях проведения закупочной процедуры и обязуюсь при необходимости обеспечить предоставление Банку согласия от каждого физического лица, чьи персональные данные содержатся в представляемой Анкете Участника на обработку этих данных Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 01.01.01 года № 000 – ФЗ «О персональных данных».

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

·  Участник приводит номер и дату письма, приложением к которому является данная анкета.

·  Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

·  В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Форма 4

Приложение к письму о подаче заявки на участие в квалификационном отборе
от «____»_____________ г. №__________

Сведения об опыте работы

Год	Годовой объём работ (с учётом НДС), руб.
1	2
2010
2011
2012

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

·  Участник приводит номер и дату письма, приложением к которому является данная анкета.

·  В таблице приводятся годовые объёмы выполненных за последние 3 года работ, указанных в письме о подаче заявки на участие в квалификационном отборе.

Форма 5

Приложение к письму о подаче заявки на участие в квалификационном отборе
от «____»_____________ г. №__________

Сведения о положительной репутации

№ п/п	Название организации	Адрес	Телефон	Вид проведённых работ	Стоимость работ согласно договору, руб.
1	2	3	4	5	6

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

·  Участник приводит номер и дату письма, приложением к которому является данная анкета.

·  В сведениях приводятся данные организаций – заказчиков и приведённых Участником за последние 3 года работ, указанных в письме о подаче заявки на участие в квалификационном отборе с разделением по видам. К справке прикладываются копии отзывов от наиболее крупных заказчиков о качестве и своевременности выполнения работ Участником, оформленных на официальном бланке заказчика с подписью и печатью заказчика.

Приложение

к документации о проведении

открытого квалификационного Отбора

ПРОЕКТ

Договор подряда № __

на выполнение проектных работ

(наименование объекта строительства)

_____________________________________________________________________________

(местонахождение объекта)

г. __________________ “___” __________ 201_ г.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» ( России»), именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________________________,

(Должность, Ф. И.О.),

действующего на основании доверенности № ______ от “___” __________20___г., с одной стороны, и ______________________________________________________________,

(наименование юридического лица
)

именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, имеющее свидетельство о допуске СРО № ____ от “___” ____201_ г., в лице _______________________________________________________,

(Должность, Ф. И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________ ,

(устава, доверенности)

с другой стороны, далее совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. Договор - настоящий договор подряда с приложениями к нему, подписанный Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами.

1.2. Объект - проектируемый/мое _____________________(полное наименование объекта) по адресу: ________________________________. Общая площадь Объекта _____________ кв. м.

Указанный адрес является строительным адресом Объекта. После сдачи Объекта государственной приемочной комиссии ему будет присвоен почтовый адрес.

1.3. Работы – подлежащие выполнению Генпроектировщиком инженерные изыскания (при необходимости) и проектные работы в соответствии с условиями Договора.

1.4. Инженерные изыскания – материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающие сведения о задачах инженерных изысканий о местоположении территории, о видах, объеме, способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результате комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории и о результатах оценки влияния строительства/ реконструкции объекта на другие объекты капитального строительства.

1.5. Проектная документация – Проектная документация: совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

1.6. Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

1.7. Экспертиза – предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

1.8. Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. Разрешение на строительство выдается уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления.

1.9. Согласование – подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком, Подрядчику, а также органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с исходными данными, техническими регламентами выполнить инженерные изыскания для подготовки проектной документации на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт ___________________ ________________________________________, согласовать результаты инженерных изысканий

(полное наименование Объекта, его местонахождение)

с Заказчиком, с уполномоченными органами государственного надзора (экспертиза) и другими заинтересованными организациями и передать ее Заказчику. Состав и содержание инженерных изысканий должны соответствовать требованиям, отраженным в нормативных документах[7].

2.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с исходными данными, техническими регламентами, ГОСТ разработать _________________________________________

(наименование документации)

на строительство/реконструкцию ______________________________________________________

(полное наименование Объекта, его местонахождение)

согласовать Проектную и Рабочую документацию с Заказчиком, Генеральной подрядной организацией (при ее наличии), с уполномоченными органами государственного надзора (экспертиза) и другими заинтересованными организациями и передать ее Заказчику. Состав и содержание разрабатываемой документации должны соответствовать требованиям, отраженным в задании на проектирование/техническом задании (Приложение ).

2.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы за свой риск, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

3.1. Стоимость Работ по Договору определяется расчетом договорной цены на Проектную и Рабочую документацию[8] (Приложение ) и согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение ) составляет ______ (_________) рублей, кроме того НДС __________ (________) рублей, итого включая НДС ______________ (_______________) рублей.

3.2. Указанная стоимость является окончательной и изменению не подлежит.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами:

Начало Работ: “____” _________________ 201__ года.

Окончание Работ: “____” ________________ 201__ года.

Общая продолжительность проектирования  _____ календарных дней.

4.2. На момент подписания Договора дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков проектирования.

4.3. Сроки завершения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом разработки Проектной и Рабочей документации (Приложение ).

4.4. Датой окончания Работ является дата подписания Сторонами Акта о приеме-передаче готовой Проектной и Рабочей документации (Приложение ).

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.

Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

5.1. Первый этап[9] – Заказчик, после передачи Проектировщику комплекта документов в соответствии с п. 2.2.1 не позднее 5 (пяти) календарных дней на основании выставленных подрядчиком платежных документов (счета) перечисляет аванс в размере 40 (сорока) % от стоимости разработки ПСД.

5.2. Второй этап – оплата в размере 20 (двадцати) % от стоимости разработки ПСД производится Заказчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней на основании выставленных подрядчиком платежных документов (счета), после согласования ПСД по объекту с Заказчиком.

5.3. Третий этап - окончательный платеж по Договору в размере 40 (сорока) % стоимости осуществляется Заказчиком после согласования ПСД в МВК.

5.4. Расходы понесенные Проектировщиком, связанные с получением согласований (по поручению Заказчика), которые потребовались для проведения работ, оплачиваются отдельно на основании выставленных счетов и предоставленных документов подтверждающих оплату Проектировщиком. Стоимость согласований не включена в стоимость, указанную в п.3.1.

5.5. Счета-фактуры представляются Подрядчиком Заказчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ считается дата списания денежных средств со счета заказчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.

6.1. Обязанности Подрядчика:

6.1.1. Выполнить Работы в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с заданием на проектирование/техническим заданием, исходными данными, техническими регламентами, ГОСТ.

6.1.2. Согласовать разработанную Проектно-сметную документацию с Заказчиком, уполномоченными органами государственного надзора (экспертиза) и другими заинтересованными организациями, с генеральной подрядной организацией (при ее наличии).

6.1.3. Представить Заказчику Проектную и Рабочую документацию в сроки, предусмотренные Календарным планом разработки Проектной и Рабочей документации (Приложение ).

6.1.4. Передать готовую Проектную и Рабочую документацию Заказчику в установленный Договором срок по акту о приеме-передаче.

6.1.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную и Рабочую документацию, если они не противоречат заданию на проектирование, условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, то Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют объем требуемых дополнительных работ и условия оплаты.

6.1.6. Без предварительного письменного согласования с Заказчиком не вносить изменения в Проектную и Рабочую документацию, оказывающую влияние на общую стоимость и сроки строительства.

6.1.7. Немедленно письменно информировать Заказчика обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора.

6.1.8. Устранить все замечания Заказчика по Проектной и Рабочей документации, если они не противоречат СНиП, техническим условиям.

6.1.9. Подрядчик гарантирует полную конфиденциальность информации, полученной при проведении работ по договору.

6.2. Права Подрядчика:

6.2.1. В случае несоблюдения Заказчиком п.5.1. настоящего Договора, Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, имеет право перенести начало и окончание работ по Договору на период просрочки исполнения соответствующих обязательств.

6.3. Обязанности Заказчика:

6.3.1. Участвовать совместно с Подрядчиком в согласовании Проектной и Рабочей документации с уполномоченными органами государственного надзора (экспертиза), другими заинтересованными организациями и Генподрядной организацией (при ее наличии).

6.3.2. Принять по акту (Приложение ) готовую Проектную и Рабочую документацию от Подрядчика в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

6.3.3. Использовать готовую Проектную и Рабочую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором.

6.3.4. Оплатить Подрядчику договорную цену за выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3.5. Немедленно письменно информировать Подрядчика обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора.

6.4. Права Заказчика:

6.4.1. Заказчик имеет право вносить изменения в Задание на проектирование или объемы Работ по настоящему Договору, которые, по его мнению, необходимы. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

7.1. Подрядчик представляет Заказчику на согласование выполненную в полном объеме Проектную и Рабочую документацию комплектно в ____ экземплярах в соответствии с Календарным планом разработки Проектной и Рабочей документации (Приложение ).

7.2. Заказчик рассматривает полученную Проектную и Рабочую документацию в течение ______ календарных дней совместно с генеральной подрядной строительной организацией (при ее наличии). При наличии замечаний Заказчик письменно предлагает Подрядчику устранить их.

7.3. Подрядчик устраняет замечания Заказчика по Проектной и Рабочей документации в течение ________ календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

7.4. Если Подрядчик в течение ____ дней не получит от Заказчика письменных замечаний по Проектной и Рабочей документации или ее согласование, то он имеет право продолжить выполнение Работ, как если бы Согласование было получено.

Наличие или отсутствие замечаний не освобождает Подрядчика от ответственности за качество и полноту документации.

7.5. После устранения замечаний по Проектной и Рабочей документации и получения согласований уполномоченных органов государственного надзора и других заинтересованных организаций, Стороны подписывают Акт о передаче готовой Проектной и Рабочей документации. (Приложение ).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В случае нарушения любого срока, предусмотренного условиями Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере ___% (включая НДС) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки не может превышать __ % (включая НДС) от стоимости Работ по Договору.

8.2. В случае нарушения сроков оплаты по Договору, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере __ % (включая НДС) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки не может превышать __ % (включая НДС) от стоимости Работ по Договору.

8.3. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Сторону, которая нарушила условия Договора, от исполнения своих обязательств по нему.

8.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной и Рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данной документации. В случае обнаружения указанных недостатков Подрядчик за счет собственных средств исправляет Проектную и Рабочую документацию и возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки.

8.5. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.

9.2. В случае нарушения по вине Подрядчика любого из сроков, установленных п. 4.1 и Календарным планом разработки Проектной и Рабочей документации (Приложение ) настоящего Договора, свыше ____ дней, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика с указанием даты расторжения. При этом Подрядчик обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до расторжения Договора возвратить Заказчику сумму аванса, включая НДС, а также выплатить неустойку, включая НДС, в размере ставки рефинансирования Банка России на день уплаты неустойки от суммы аванса за период со дня перечисления аванса по день его фактического возврата. Днем возврата аванса считается день поступления средств на расчетный счет Заказчика.

9.3. Во всех случаях расторжения Договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком Работы, а Подрядчик обязан возвратить Заказчику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС, не позднее __ (____) рабочих дней до расторжения Договора, и передать Заказчику по акту фактически выполненный объем разработанной Проектной и Рабочей документации.

9.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде города ____________________.

9.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым Стороны относят: природные явления, массовые беспорядки, забастовки, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств. При этом срок исполнения договорных обязательств соразмерно увеличивается на время действия таких обстоятельств.

10.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение __ (_________) календарных дней с даты начала переговоров такое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. Не позднее __ (______) календарных дней со дня расторжения Договора Подрядчик обязан возвратить Заказчику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС, и фактически выполненную Проектную и Рабочую документацию, а Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком Работы.