Поставка угля для учреждений Алтайского края на год (стр. 6 )

в том числе:

-  счета;

-  счет - фактуры;

-  товарно-транспортных накладных;

-  дорожных ведомостей;

-  акт сверки взаимозачетов;

-  удостоверения о качестве угля.

Источник финансирования: средства краевого бюджета

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Обеспечить доставку продукции в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2.

4.1.2. Обеспечить качество продукции, предусмотренное пунктом 1.3.

4.1.3. Оформить и предоставить Заказчику в течение пяти календарных дней после выгрузки продукции на склад Заказчика (в случае поставки отдельными партиями по каждой партии отдельно) документы, предусмотренные пунктом 3.1.

4.1.4. Обеспечить каждую партию поставляемой продукции удостоверением качества (сертификатом).

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить приемку продукции в строгом соответствии с Государственным контрактом.

4.2.2. Оформить с Поставщиком в течение пяти календарных дней после выгрузки продукции на склад Заказчика (в случае поставки отдельными партиями по каждой партии отдельно) бухгалтерские документы, подтверждающие фактическую поставку продукции, предусмотренные пунктом 3.1.

4.2.3. Обеспечить оплату продукции в порядке согласно пункту 3 настоящего Контракта.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, пожара, наводнения, землетрясения. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается на период действия указанных обстоятельств или Стороны определяют порядок завершения сделки дополнительным соглашением.

5.2. При наступлении и прекращении обязательств, предусмотренных п.5.1. Стороны настоящего договора, для которых сделалось невозможным исполнение своих обязательств, должны немедленно известить об этом другую сторону, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа.

5.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.5.2., виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные несвоевременным извещением.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. За неисполнение Контракта в части объема и сроков, предусмотренных пунктами 1.3 и 2.3, Поставщик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного или просроченного объема продукции за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.2 настоящего Контракта, Поставщик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости переданного некачественного товара.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами.

7.3. Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде.

7.4. До предъявления иска в арбитражный суд обязательно предъявление претензий.

7.5. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик: КГСУСО «Бобровский психоневрологический интернат» Алтайский край, Первомайский район, с. Сосновка, ул. ИНН// л/с ОФК по г. Новоалтайску Директор интерната ____________________

Поставщик:

Приложение

к Государственному контракту №

от «___»______________2006г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку угля

№ п/п	Наименование продукции, техн. характеристики	Страна происхождения	Ед. изм.	Количество тонн	Общая стоимость (руб.)
1	Уголь марки «ДР» теплотворная способность 5100 ккал/кг, зольность 14,5%, влажность 15,8%	Россия	тонн	1198,6
	ВСЕГО	Х	Х	1198,6

Заказчик Поставщик

_____________________// ________________/_____________/

К лоту № 3.

ПРОЕКТ

государственного контракта № ___

на поставку угля

с. Перешеечное «____» ________2006г.

Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Егорьевский дом - интернат для глубоко умственно отсталых детей», именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

в лице __________________________________________________________, действующего

на основании ____________________________________________________, именуемый в

дальнейшем « Поставщик», с другой стороны,

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Государственному контракту ( далее – Контракт) Поставщик обязуется доставить до склада Заказчика и выгрузить на этот склад уголь энергетической марки «ДР» (далее Продукция) в объеме и сроки, установленные настоящим Контрактом, согласно Спецификации на поставку продукции – Приложение 1 , которое является неотъемлемой частью контракта. Заказчик обязуется принять на склад Продукцию.

1.2.Настоящий Контракт заключается на основании результатов Открытого конкурса

на поставку угля в Алтайском крае для снабжения организаций социальной сферы в 2006

году, состоявшегося (дата конкурса) в (место проведения).

1.3.Основная характеристика продукции:

Количество: 581тонна (пятьсот восемьдесят одна тонна).

Цена контракта с учетом НДС, транспортных расходов и выгрузки на склад Заказчика в с. Перешеечное составляет __________ рублей (_________________________________________).

Качество продукции должно соответствовать техническим условиям и подтверждаться

удостоверением качества предприятия-изготовителя.

2.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Весь объем продукции, указанный в пункте 1.3., доставляется железнодорожным транспортом за счет Поставщика до склада Заказчика и выгружается на этот склад.

2.2. Месторасположение склада Покупателя: Алтайский край г. Рубцовск пер. Мельничный 2 а, Гортопсбыт».

2.3. Поставка всего объема продукции производится в течение 40дней со дня подписания государственного контракта.

2.4. Если у Заказчика при приемке продукции возникли сомнения по внешнему виду в соответствии качества поставляемой продукции предоставленному сертификату (паспорту качества), то ответственные лица, участвующие в приемке продукции производят отбор проб с данной партии продукции. Разгрузка данной партии производится после отбора проб. До получения результатов анализов, акт приемки не подписывается, продукция принимается на ответственное хранение с оформлением соответствующих документов.

2.5. Отобранные пробы опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикеткой подписанной лицами, участвующими в отборе, с составлением соответствующего акта.

Из отобранных проб одна остается у Заказчика, вторая предоставляется Поставщику по его запросу, а третья направляется на анализ в ближайшую аккредитованную лабораторию, имеющую право на проведение данного вида топлива.

2.6. В случае, если Поставщик не обеспечил присутствие своего представителя или отказа от участия в отборе проб, Заказчик имеют право пригласить для участия в отборе проб независимого представителя.

2.7. Если по результатам анализа качество поставленной партии продукции не соответствует предоставленному сертификату ( паспорту качества), вступают в действие санкции предусмотренные п. 6.3.

2.8. При приемке следующей партии продукции данного Поставщика и повторном возникновении подозрений в несоответствии качества продукции сертификату (паспорту качества) производится отбор проб в порядке, оговоренном ранее, разгрузка данной партии не производится до момента получения результатов анализа, ответственность за простой несет Поставщик. В случае, если результаты анализа повторно подтвердили несоответствие качества поставляемой продукции предоставленному сертификату (паспорту качества), данная партия не принимается. В этом случае Поставщик обязан произвести замену продукции на продукцию соответствующего качества за свой счет.

2.9. Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Заказчику после подписания ими акта-приема передачи продукции.

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Форма расчетов – безналичная, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика на следующих условиях:

- предварительная оплата в размере 30% от общей стоимости государственного контракта производится в течение 10 дней с момента подписания контракта и при условии получения счета Поставщика на предоплату;

- оставшаяся сумма - 70 %, перечисляется в течение 40 дней после исполнения Контракта и предоставления Поставщиком Покупателю бухгалтерских документов,

подтверждающих фактическую поставку продукции,

в том числе:

- счета;

- счет-фактуры;

- товаро-транспортных накладных;

- дорожных ведомостей;

- акт сверки взаимозачетов;

- удостоверение качества угля.

Источник финансирования: средства краевого бюджета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Поставщик обязуется:

4.1.1. Обеспечить доставку продукции в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2

4.1.2. Обеспечить качество продукции. предусмотренное пунктом 1.3.

4.1.3. Оформить и предоставить Заказчику в течение пяти календарных дней после выгрузки продукции на склад Заказчика ( в случае поставки отдельными партиями по каждой партии отдельно) документы, предусмотренные пунктом 3.1.

4.1.4. Обеспечить каждую партию поставляемой продукции удостоверением качества

( сертификатом).

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить приемку продукции в строгом соответствии с государственным контрактом.

4.2.2. Оформить с поставщиком в течение пяти календарных дней поле выгрузки продукции на склад Заказчика ( в случае поставки отдельными партиями по каждой партии отдельно) бухгалтерские документы, подтверждающие фактическую поставку продукции,

предусмотренных пунктом 3 настоящего Контракта.

5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, пожара, наводнения, землетрясения. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается на период действия указанных обстоятельств или стороны определяют порядок завершения сделки дополнительным соглашением.

5.2. При наступлении и прекращении обязательств, предусмотренных п.5.1.Стороны настоящего договора, для которых сделалось невозможным исполнение своих обязательств, должны немедленно известить об этом другую сторону, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа.

5.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.5.2., виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные несвоевременным извещением,

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного

государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. За неисполнение Контракта в части объёма и сроков, предусмотренных пунктами 1.3 и 2.3, Поставщик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере учётной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного или просроченного объёма продукции за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.2 настоящего Контракта, Поставщик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости переданного некачественного товара.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами.

7.3. Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде.

7.4. До предъявления иска в арбитражный суд обязательно предъявление претензий.

7.5. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик: Поставщик:

КГСУСО « Егорьевский дом-интернат

для глубоко умственно отсталых детей»

Алтайский край, Егорьевский район

с. Перешеечное,

л/с

Миллер

К лоту 4.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №_____

НА ПОСТАВКУ УГЛЯ

г. Бийск «____»____________ 200__г.

Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

в лице__________________________________________________, действующего

на основании_________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.По настоящему Государственному контракту (далее – Контракт) Поставщик обязуется доставить до склада Заказчика (площадка на территории дома-интерната) и выгрузить на этот склад уголь энергетической марки «ДР» (далее Продукция) в объеме и сроки, установленные настоящим Контрактом, согласно Спецификации на поставку продукции – Приложение , которое является неотъемлемой частью Контракта. Заказчик обязуется принять на склад Продукцию.

1.2.Настоящий Контракт заключается на основании результатов Открытого конкурса на поставку угля в Алтайском крае для снабжения организаций социальной сферы в 2006 году, состоявшегося (дата конкурса) в (место проведения).

1.3.Основная характеристика Продукции:

Количество: 1100 тонн (Одна тысяча сто тонн).

Цена Контракта с учетом НДС, транспортных расходов (в т. ч. автотранспортных расходов доставки до складской площадки на территории дома-интерната) и выгрузки на склад Заказчика в г. Бийске составляет 1рублей (Один миллион пятьдесят тысяч рублей).

Качество Продукции должно соответствовать техническим условиям и подтверждаться удостоверением качества предприятия-изготовителя.

2.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1.Весь объем Продукции, указанный в пункте 1.3., доставляется железнодорожным (или автомобильным) транспортом за счет Поставщика до склада Заказчика и выгружается на этот склад.

2.2.Месторасположение склада Заказчика: Алтайский край, 54.

2.3.Поставка всего объема Продукции производится в течение 30 календарных дней со дня подписания Государственного контракта.

2.4.Если у Заказчика при приемке Продукции возникли сомнения по внешнему виду, в соответствии качества поставляемой Продукции предоставленному сертификату (паспорту качества), то ответственные лица, участвующие в приемке Продукции производят отбор проб с данной партии Продукции. Разгрузка данной партии производится после отбора проб. До получения результатов анализов, акт приемки не подписывается, Продукция принимается на ответственное хранение с оформлением соответствующих документов.

2.5.Отобранные пробы опечатываются либо пломбируюбтся и снабжаются этикеткой, подписанной лицами, участвующими в отборе, с составлением соответствующего Акта. Из отобранных проб одна остается у Заказчика, вторая предоставляется Поставщику по его запросу, а третья направляется на анализ в ближайшую аккредитованную лабораторию, имеющую право на проведение анализов данного вида топлива.

2.6.В случае, если Поставщик не обеспечил присутствие своего представителя или отказался от участия в отборе проб, Заказчик имеет право пригласить для участия в отборе проб независимого специалиста.

2.7.Если по результатам анализа качество поставленной партии Продукции не соответствует предоставленному сертификату (паспорту качества), вступают в действие санкции предусмотренные п.6.3.

2.8.При приемке следующей партии Продукции данного Поставщика и повторном возникновении подозрений в несоответствии качества Продукции сертификату (паспорту качества) производится отбор проб в порядке, оговоренном ранее, разгрузка данной партии не производится до момента получения результатов анализа, ответственность за простой несет Поставщик. В случае, если результаты повторно подтвердили несоответствие качества поставляемой Продукции предоставленному сертификату (паспорту качества), данная партия не принимается. В этом случае Поставщик обязан произвести замену Продукции на Продукцию соответствующего качества за свой счет.

2.9.Право собственности на Продукцию, а так же риск случайной гибели Продукции переходит от Поставщика к Заказчику после подписания ими Акта-приема передачи Продукции.

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Форма расчетов – безналичная, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика на следующих условиях:

Предварительная оплата в размере 30% от общей стоимости Государственного контракта производится в течение 10 дней с момента подписания Контракта и при условии получения счета Поставщика на предоплату; Оставшаяся сумма – 70% перечисляется в течение 30 дней после исполнения Контракта и предоставления Поставщиком Заказчику бухгалтерских документов, подтверждающих фактическую поставку Продукции, в том числе:

- счета;

- счет-фактуры;

- товарно-транспортных накладных;

- дорожных ведомостей;

- акта сверки взаимозачетов;

- удостоверения о качестве угля.

Источник финансирования: средства краевого бюджета.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Поставщик обязуется:

4.1.1.Обеспечить доставку Продукции в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2.

4.1.2.Обеспечить качество Продукции, предусмотренное п. 1.3.

4.1.3.Оформить и предоставить Заказчику в течение пяти календарных дней после выгрузки Продукции на склад Заказчика (в случае поставки отдельными партиями по каждой партии отдельно) документы, предусмотренные п. 1.3.

4.1.4.Обеспечить каждую партию поставляемой Продукции удостоверением качества (сертификатом).

4.2.Заказчик обязуется:

4.2.1.Обеспечить приемку Продукции в строгом соответствии с Государственным контрактом.

4.2.2.Оформить с Поставщиком в течение пяти календарных дней после выгрузки продукции на склад Заказчика (в случае поставки отдельными партиями по каждой партии отдельно) бухгалтерские документы, подтверждающие фактическую поставку Продукции, предусмотренные п. 1.3.

4.2.3.Обеспечить оплату Продукции в порядке согласно п.3. настоящего Контракта.

5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, пожара, наводнения, землетрясения. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на период действия указанных обстоятельств или Стороны определяют порядок завершения сделки дополнительным соглашением.

5.2.При наступлении и прекращении обязательств, предусмотренных п. 5.1. Стороны настоящего Контракта, для которых сделалось невозможным исполнение своих обязательств, должны немедленно известить об этом другую Сторону, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа.

5.3.При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 5.2., виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные несвоевременным извещением.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанногообязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3.За неисполнение Контракта в части объема и сроков, предусмотренных п. п.1.3. и 2.3., Поставщик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного или просроченного объема Продукции за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства в пределах обязанности восполнить недопоставленное количество Продукции в последующих периодах поставки.

6.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 4.1.2. настоящего Контракта, Поставщик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости переданной качественной Продукции.

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодаельством Российской Федерации.

7.2.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами.

7.3.Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде.

7.4.До предъявления иска в арбитражный суд обязательно предъявление претензий.

8.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

КГСУСО «Бийский дом-интернат для

престарелых и инвалидов»

Алтайский край, г. Бийск,

Отделение по г. Бийску

УФК по Алтайскому краю

Р/с

Л/с

Директор

______________

Приложение

к Государственному контракту №_____

от «____»___________200__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку угля

№ п/п	Наименование продукции, технические характеристики	Страна происхождения	Ед. измерения	Количество тонн	Общая стоимость (руб.)
1	Уголь марки «ДР» Теплота сгорания 5570 Ккал/кг Влажность 10,5-12,0%, Зольность 14,3-20,0%	Россия	Тонн	1100	1

Директор Бийского Дома-интерната для

престарелых и инвалидов

К лоту 5.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на поставку угля

пос. Восточный 2006 г.

КГСУСО "Озерский психоневрологический интернат" , действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и в лице ______________________действующего

на основании _____________________

именуемый в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом "Поставщик" обязуется поставить "Заказчику" уголь энергетической марки "ДР" (в дальнейшем - Продукция) согласно Спецификации на поставку продукции в приложении 1 к Контракту (далее Спецификация), а "Заказчик" принять и оплатить продукцию в соответствии с Протоколом согласования договорной цены в приложении 2 к Контракту (далее Протокол согласования договорной цены).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1.Поставка продукции производится "Поставщиком" до разгрузки: Тальменский район, пос. Восточный, в течении 40 дней с даты начала действия контракта ( п. 8.1. настоящего контракта).

2.2.Качество поставляемой продукции подтверждается "Поставщиком" прилагаемыми к каждой партии продукции сертификатами на русском языке, а также актами лабораторного исследования на соответствие продукции требованиям указанным в Спецификации.

2.3.Факт несоответствия веса. Качества продукции оформляется актом в присутствии Представителей сторон.

2.4.В случае поставки продукции, не соответствующей Спецификации за "Заказчиком" остается право отказаться от данной партии продукции, не оплачивая ее стоимость. При этом за "Поставщиком" сохраняется обязанность поставки продукции соответствующей Спецификации в полном объеме.

2.5.Приемка и разгрузка продукции производится учреждениями "Заказчика" в тупиках разгрузки согласно п. 2.1. настоящего контракта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Сумма настоящего контракта составляет два миллиона двадцать тысяч семьсот рублей.

3.2. Продукция оплачивается "Заказчиком" в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования по цене, отраженной в Протоколе согласования договорной

цены и контроля составляет______________________________________________________

"Заказчик" оплачивает стоимость доставки продукции до станции назначения (железнодорожную перевозку) на основании действующих в период поставки прейскурантов (железнодорожных тарифов)

3.3. "Заказчик" производит оплату за поставляемую "Поставщиком" продукцию в течении 5 банковских дней после поставки продукции согласно Спецификации на основании выставленных счет - фактур, актов сдачи - приемки.

3.4.Источник финансирования - Краевой бюджет.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. "Поставщик" обязуется:

4.1.1.  Поставить продукцию в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему.

4.1.2.  В письменной форме известить "Заказчика" о готовности продукции к отгрузке.

4.1.3. "Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции, указанной в
Спецификации, сертификату на поставляемую продукцию, а также акты лабораторных
исследований на каждую партию продукции.

4.2. "Заказчик" обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. "Поставщик" по согласованию с "Заказчиком" имеет право досрочно отгрузить
продукцию.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

5.1.  "Заказчик" осуществляет приемку продукции с участием "Поставщика" в течении 3- х
дней после фактического поступления продукции "Заказчику". По окончании приемки
продукции стороны подписывают акт сдачи - приемки.

5.2.  Порядок приемки продукции "Заказчиком" по количеству и качеству регулируется
действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденный
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.2001 г. № П-6, о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при
Совете Министров СССР от 01.01.2001 г. № П-7.