Поставка угля для учреждений Алтайского края на год (стр. 8 )

5.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.5.2., виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные несвоевременным извещением.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. За неисполнение Контракта в части объема и сроков, предусмотренных пунктами 1.3 и 2.3, Поставщик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного или просроченного объема продукции за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.2 настоящего Контракта, Поставщик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости переданного некачественного товара.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами.

7.3. Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде.

7.4. До предъявления иска в арбитражный суд обязательно предъявление претензий.

7.5. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик: КГСУСО «Рубцовский дом – интернат для престарелых и инвалидов» Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Р. Зорге, 157 ИНН// л/с р/сч в РКЦ г. Рубцовска ____________________

Поставщик:

Приложение

к Государственному контракту №

от «___»______________2006г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку угля

№ п/п	Наименование продукции, техн. характеристики	Страна происхождения	Ед. изм.	Количество тонн	Общая стоимость (руб.)
1	Уголь марки «ДР» теплотворная способность 5012 ккал/кг, 14,5%, влажность 15,8%	Россия	тонн	1815,0
	ВСЕГО	Х	Х	1815,0

Заказчик Поставщик

_____________________//

К лоту 8.

П Р О Е К Т

государственного контракта № ________

на поставку угля

с. Троицкое «____»_______200___г.

Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Троицкий психоневрологический интернат», именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________. в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Государственному контракту (далее – Контракт) Поставщик обязуется доставить до склада Заказчика и выгрузить на этот склад уголь энергетический марки «ДР» (далее Продукция) в объеме и сроки, установленные настоящим Контрактом, согласно Спецификации на поставку продукции – Приложение 1, которое является неотъемлемой частью контракта. Заказчик обязуется принять на склад Продукцию.

1.2. Настоящий контракт заключается на основании результатов открытого конкурса на поставку угля в Алтайском крае для снабжения организаций социальной сферы в 2006 году, состоявшегося (дата конкурса) в (место проведения).

1.3.Основная характеристика продукции:

Количество: 1364 тонн ( Одина тысяча триста шестьдесят четыре тонны).

Цена контракта с учетом НДС, транспортных расходов и выгрузки на склад Заказчика в с. Троицком составляет________________________________________ рублей.

Качество продукции должно соответствовать техническим условиям и подтверждаться удостоверением качества предприятия – изготовителя.

2.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1.  Весь объем продукции, указанный в пункте 1.3., доставляется железнодорожным транспортом за счет Поставщика до склада Заказчика и выгружается на этот склад.

2.2.  Место расположение склада Покупателя: Алтайский край, с. Троицкое,

Ул. Ломоносова 61.

2.3.  Поставка всего объема продукции производится в течение 30 календарных дней со дня подписания государственного контракта.

2.4.  Если у Заказчика при приемке продукции возникли сомнения по внешнему виду в соответствии качества поставляемой продукции предоставленному сертификату (импорту качества), то ответственные лица, участвующие в приемке продукции производят отбор проб с данной партии продукции. Разгрузка данной партии производиться после отбора проб. До получения результатов анализов, акт приемки не подписывается, продукция принимается на ответственное хранение с оформлением соответствующих документов.

2.5.  Отобранные пробы опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикеткой подписанной лицами, участвующими в отборе, с составлением соответствующего акта. Из отобранных проб одна остается у Заказчика, вторая предоставляется Поставщику по его запросу, а третья направляется на анализ в ближайшую аккредитованную лабораторию, имеющую право на проведение анализов данного вида топлива.

2.6.  В случае, если Поставщик не обеспечил присутствие своего представителя или отказался от участия в отборе проб, Заказчик имеют право пригласить для участия в отборе проб независимого специалиста.

2.7.  Если по результатам анализа качество поставленной партии продукции не соответствует предоставленному сертификату (паспорту качества), вступают в действие санкции предусмотренные п. 6.3.

2.8.  При приемке следующей партии продукции данного Поставщика и повторном возникновении подозрений в несоответствии качества продукции сертификату ( паспорту качества) производиться отбор проб в порядке, оговоренном ранее, разгрузка данной партии не производится до момента получения результатов анализа, ответственность за простой несет Поставщик. В случае, если результаты анализа повторно подтвердили несоответствие качества поставляемой продукции предоставленному сертификату (паспорту качества), данная партия не принимается. В этом случае Поставщик обязан произвести замену продукции на продукцию соответствующего качества за свой счет.

2.9.  Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Заказчику после подписания ими акта-приема передачи продукции.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Форма расчетов – безналичная, путем перечисления Заказчиком Денежных средств на расчетный счет Поставщика на следующих условиях:

- предварительная оплата в размере 30% от общей стоимости государственного контракта производится в течении 10 дней с момента подписания контракта и при условии получения счета Поставщика на предоплату;

- оставшаяся сумма – 70% перечисляется в течении 30 дней после исполнения Контракта и предоставления Поставщиком Покупателю бухгалтерских документов, подтверждающих фактическую поставку продукции,

в том числе:

- счет;

- счет - фактуры;

- товарно-транспортных накладных;

- дорожных ведомостей;

- акт сверки взаимозачетов;

- удостоверения о качестве угля.

Источник финансирования: средства краевого бюджета

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1.  Обеспечить доставку продукции в порядке и сроки, предусмотренные разделом «.

4.1.2.  Обеспечить качество продукции, предусмотренное пунктом 1.3.

4.1.3.  Оформить и предоставить Заказчику в течение пяти календарных дней после выгрузки продукции на склад Заказчика (в случае поставки отдельными партиями по каждой партии отдельно) документы, предусмотренные пунктом 3.1.

4.1.4.  Обеспечить каждую партию поставляемой продукции удостоверением качества (сертификатом).

4.2.Заказчик обязуется:

4.2.1.  Обеспечить приемку продукции в строгом соответствии с Государственным контрактом.

4.2.2.  Оформить с Поставщиком в течении пяти календарных дней после выгрузки продукции на склад Заказчика (в случае поставки отдельными партиями по каждой партии отдельно) бухгалтерские документы, подтверждающие фактическую поставку продукции, предусмотренные пунктом 3.1.

4.2.3.  Обеспечить оплату продукции в порядке согласно пункту 3 настоящего Контракта.

5.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, пожара, наводнения, землетрясения. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается на период действия указанных обстоятельств или Стороны определяют порядок завершения сделки дополнительным соглашением.

5.2.  При наступлении и прекращении обязательств, предусмотренных п.5.1. Стороны настоящего договора, для которых сделалось невозможным исполнение своих обязательств, должны немедленно известить об этом другую сторону, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа.

5.3.  При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.5.2., виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные несвоевременным извещением.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. За неисполнение Контракта в части объема и сроков, предусмотренных пунктами 1.3. и 2.3, Поставщик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного или просроченного объема продукции за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товара в последующих периодах поставки.

6.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.2. настоящего Контракта, Поставщик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости переданного некачественного товара.

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами.

7.3.Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде.

7.4.До предъявления иска в арбитражный суд обязательно предъявление претензий.

7.5Адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

КГСУСО «Троицкий психоневрологический

интенат»

Алтайский край. с. Троицкое

ул, Ломоносова 61

Отделение по Троицкому району

УФК МФ РФ по Алтайскому краю

л/с

р/с ГРКЦ ГУ Банка

России по Алтайскому краю г. Барнаула

Тел./

Директор___________________

К лоту 9.

ПРОЕКТ

государственного контракта № ___

на поставку угля

с. Тюменцево. «____» ________2006г.

Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Тюменцевский дом-интернат для умственно отсталых детей» именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________

в лице __________________________________________________________, действующего

на основании ____________________________________________________, именуемый в

дальнейшем « Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Государственному контракту ( далее – Контракт) Поставщик обязуется доставить до склада Заказчика и выгрузить на этот склад уголь энергетической марки «ДР» (далее Продукция) в объеме и сроки, установленные настоящим Контрактом, согласно Спецификации на поставку продукции – Приложение 1 , которое является неотъемлемой частью контракта. Заказчик обязуется принять на склад Продукцию.

1.4.Настоящий Контракт заключается на основании результатов Открытого конкурса

на поставку угля в Алтайском крае для снабжения организаций социальной сферы в 2006

году, состоявшегося (дата конкурса) в (место проведения).

1.5.Основная характеристика продукции:

Количество: 849тонн 200кг ( Восемьсот сорок девять тонн 200 килограмм)

Цена контракта с учетом НДС, транспортных расходов и выгрузки на склад Заказчика в с. Тюменцево составляет _________________________________________________________

Качество продукции должно соответствовать техническим условиям и подтверждаться

удостоверением качества предприятия-изготовителя.

2.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Весь объем продукции, указанный в пункте 1.3., доставляется железнодорожным транспортом за счет Поставщика до склада Заказчика и выгружается на этот склад.

2.2. Месторасположение склада Покупателя: Алтайский край, Тюменцевский район, село Тюменцево, ул.

2.3. Поставка всего объема продукции производится в течение 40 дней со дня подписания государственного контракта.

2.4. Если у Заказчика при приемке продукции возникли сомнения по внешнему виду в соответствии качества поставляемой продукции предоставленному сертификату (паспорту качества), то ответственные лица, участвующие в приемке продукции производят отбор проб с данной партии продукции. Разгрузка данной партии производится после отбора проб. До получения результатов анализов, акт приемки не подписывается, продукция принимается на ответственное хранение с оформлением соответствующих документов.

2.5. Отобранные пробы опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикеткой подписанной лицами, участвующими в отборе, с составлением соответствующего акта.

Из отобранных проб одна остается у Заказчика, вторая предоставляется Поставщику по его запросу, а третья направляется на анализ в ближайшую аккредитованную лабораторию, имеющую право на проведение данного вида топлива.

2.6. В случае, если Поставщик не обеспечил присутствие своего представителя или отказа от участия в отборе проб, Заказчик имеют право пригласить для участия в отборе проб независимого представителя.

2.7. Если по результатам анализа качество поставленной партии продукции не соответствует предоставленному сертификату ( паспорту качества), вступают в действие санкции предусмотренные п. 6.3.

2.8. При приемке следующей партии продукции данного Поставщика и повторном возникновении подозрений в несоответствии качества продукции сертификату (паспорту качества) производится отбор проб в порядке, оговоренном ранее, разгрузка данной партии не производится до момента получения результатов анализа, ответственность за простой несет Поставщик. В случае, если результаты анализа повторно подтвердили несоответствие качества поставляемой продукции предоставленному сертификату (паспорту качества), данная партия не принимается. В этом случае Поставщик обязан произвести замену продукции на продукцию соответствующего качества за свой счет.

2.9. Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Заказчику после подписания ими акта-приема передачи продукции.

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Форма расчетов – безналичная, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика на следующих условиях:

- предварительная оплата в размере 30% от общей стоимости государственного контракта производится в течение 10 дней с момента подписания контракта и при условии получения счета Поставщика на предоплату;

- оставшаяся сумма - 70 %, перечисляется в течение 30 дней после исполнения Контракта и предоставления Поставщиком Покупателю бухгалтерских документов,

подтверждающих фактическую поставку продукции,

в том числе:

- счета;

- счет-фактуры;

- товаро-транспортных накладных;

- дорожных ведомостей;

- акт сверки взаимозачетов;

- удостоверение качества угля.

Источник финансирования: средства краевого бюджета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Поставщик обязуется:

4.1.1. Обеспечить доставку продукции в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2

4.1.2. Обеспечить качество продукции. предусмотренное пунктом 1.3.

4.1.3. Оформить и предоставить Заказчику в течение пяти календарных дней после выгрузки продукции на склад Заказчика ( в случае поставки отдельными партиями по каждой партии отдельно) документы, предусмотренные пунктом 3.1.

4.1.4. Обеспечить каждую партию поставляемой продукции удостоверением качества

( сертификатом).

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить приемку продукции в строгом соответствии с государственным контрактом.

4.2.2. Оформить с поставщиком в течение пяти календарных дней поле выгрузки про-

дукции на склад Заказчика ( в случае поставки отдельными партиями по каждой партии отдельно) бухгалтерские документы, подтверждающие фактическую поставку продукции,

предусмотренных пунктом 3 настоящего Контракта.

5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, пожара, наводнения, землетрясения. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается на период действия указанных обстоятельств или стороны определяют порядок завершения сделки дополнительным соглашением.

5.2. При наступлении и прекращении обязательств, предусмотренных п.5.1.Стороны настоящего договора, для которых сделалось невозможным исполнение своих обязательств, должны немедленно известить об этом другую сторону, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа.

5.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.5.2., виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные несвоевременным извещением,

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного

государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. За неисполнение Контракта в части объёма и сроков, предусмотренных пунктами 1.3 и 2.3, Поставщик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере учётной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного или просроченного объёма продукции за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.2 настоящего Контракта, Поставщик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости переданного некачественного товара.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами.

7.3. Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде.

7.4. До предъявления иска в арбитражный суд обязательно предъявление претензий.

7.5. Адреса и банковские реквизиты Сторон:_

Заказчик: Поставщик:

КГСУСО «Тюменцевский дом-ин -

Тернат для умственно отсталых

детей»

Алтайский край, Тюменцев-

ский район, село Тюменцево, ул.

ИНН//

л/сч

Директор _____________ .

Приложение

к Государственному контракту №

от «____»______________2006г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку угля

№ п/п	Наименование продукции, тех. характеристики	Страна происхождения	Ед. изм.	Количество тонн	Общая стоимость (руб)
1	Уголь марки «ДР» Теплотворная способность 5100 ккал/кг, зольность 19%, влажность 16%	Россия	тонн	849,2
	Всего	Х	Х	849,2

Заказчик Поставщик

_________________// ___________/___________/

К лоту 10.

ПРОЕКТ

государственного контракта № ___

на поставку угля

с. Иня «____» ________2006г.

Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Шелаболихинский психоневрологический интернат», именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________

в лице __________________________________________________________, действующего

на основании ____________________________________________________, именуемый в

дальнейшем « Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Государственному контракту ( далее – Контракт) Поставщик обязуется доставить до склада Заказчика и выгрузить на этот склад уголь энергетической марки «ДР» (далее Продукция) в объеме и сроки, установленные настоящим Контрактом, согласно Спецификации на поставку продукции – Приложение 1 , которое является неотъемлемой частью контракта. Заказчик обязуется принять на склад Продукцию.

1.6.Настоящий Контракт заключается на основании результатов Открытого конкурса

на поставку угля в Алтайском крае для снабжения организаций социальной сферы в 2006

году, состоявшегося (дата конкурса) в (место проведения).

1.7.Основная характеристика продукции:

Количество: 760 тонн ( Семьсот шестьдесят тонн).

Цена контракта с учетом НДС, транспортных расходов и выгрузки на склад Заказчика в с. Иня составляет _______________ рублей (______________________________________).

Качество продукции должно соответствовать техническим условиям и подтверждаться

удостоверением качества предприятия-изготовителя.

2.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Весь объем продукции, указанный в пункте 1.3., доставляется железнодорожным транспортом за счет Поставщика до склада Заказчика и выгружается на этот склад.

2.2. Месторасположение склада Покупателя: Алтайский край, Шелаболихинский район, село Иня, ул. Боровая, 9

2.3. Поставка всего объема продукции производится в течение 40 дней со дня подписания государственного контракта.

2.4. Если у Заказчика при приемке продукции возникли сомнения по внешнему виду в соответствии качества поставляемой продукции предоставленному сертификату (паспорту качества), то ответственные лица, участвующие в приемке продукции производят отбор проб с данной партии продукции. Разгрузка данной партии производится после отбора проб. До получения результатов анализов, акт приемки не подписывается, продукция принимается на ответственное хранение с оформлением соответствующих документов.

2.5. Отобранные пробы опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикеткой подписанной лицами, участвующими в отборе, с составлением соответствующего акта.

Из отобранных проб одна остается у Заказчика, вторая предоставляется Поставщику по его запросу, а третья направляется на анализ в ближайшую аккредитованную лабораторию, имеющую право на проведение данного вида топлива.

2.6. В случае, если Поставщик не обеспечил присутствие своего представителя или отказа от участия в отборе проб, Заказчик имеют право пригласить для участия в отборе проб независимого представителя.

2.7. Если по результатам анализа качество поставленной партии продукции не соответствует предоставленному сертификату ( паспорту качества), вступают в действие санкции предусмотренные п. 6.3.

2.8. При приемке следующей партии продукции данного Поставщика и повторном возникновении подозрений в несоответствии качества продукции сертификату (паспорту качества) производится отбор проб в порядке, оговоренном ранее, разгрузка данной партии не производится до момента получения результатов анализа, ответственность за простой несет Поставщик. В случае, если результаты анализа повторно подтвердили несоответствие качества поставляемой продукции предоставленному сертификату (паспорту качества), данная партия не принимается. В этом случае Поставщик обязан произвести замену продукции на продукцию соответствующего качества за свой счет.

2.9. Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Заказчику после подписания ими акта-приема передачи продукции.

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Форма расчетов – безналичная, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика на следующих условиях:

- предварительная оплата в размере 30% от общей стоимости государственного контракта производится в течение 10 дней с момента подписания контракта и при условии получения счета Поставщика на предоплату;

- оставшаяся сумма - 70 %, перечисляется в течение 30 дней после исполнения Контракта и предоставления Поставщиком Покупателю бухгалтерских документов,

подтверждающих фактическую поставку продукции,

в том числе:

- счета;

- счет-фактуры;

- товаро-транспортных накладных;

- дорожных ведомостей;

- акт сверки взаимозачетов;

- удостоверение качества угля.

Источник финансирования: средства краевого бюджета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН