Извещение о проведении запроса котировок цен № 000-09

Выполнение работ по установке дорожных знаков

в городе Ишиме.

1.

Сведения о заказчике (наименование почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

МУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством г. Ишима», Тюменская область,

8,

– директор МУ УЖКХ

2

Организатор

Комитет по муниципальному заказу и тарифной политике администрации города Ишима.

Тюменская обл., 5, каб. 102, ,

3.

Источник финансирования

Средства городского бюджета

4.

Предмет муниципального контракта (наименование, количество, краткие характеристики товара, работ, услуг)

Установка дорожных знаков в городе Ишиме

5.

Максимальная цена контракта (руб.)

рублей

6.

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

Тюменская область, г. Ишим

7.

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

С момента подписания муниципального контракта до 30 сентября 2009 года

8.

Срок и условия оплаты товара (работ, услуг)

Безналичный расчет, согласно муниципальному контракту

9.

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах

Цена контракта включает все расходы на выполнение работ в полном объёме, уплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ

10.

Место подачи котировочных заявок

Комитет по муниципальному заказу и тарифной политике

Тюменская область, г. Ишим ул. 8-е Марта, 25, , каб.103 , (345

e-mail: *****@

11.

Срок подачи котировочных заявок

(дата и время окончания срока подачи котировочных заявок)

Со дня официального опубликования извещения до 16-00 (время местное) «11» сентября 2009 года

12.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта

Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

13.

Форма котировочной заявки

Образец котировочной заявки см. на сайте в разделе Документы

14.

Требования к участнику размещения заказа

1. Отсутствие в предусмотренном законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2. Иметь лицензию (см. п. «требование к лицензии в техническом задании)

3.Участник размещения заказа обязан заполнять техническое задание с указанием наименования, характеристик выполняемых работ, цены контракта.

Котировочная заявка предоставляется в печатной форме. Все листы котировочной заявки должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (для юридических лиц); участником размещения заказа (для физических лиц). При этом первым листом заявки является опись прилагаемых документов с указанием количества листов.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Место скрепа прошивки на обратной стороне последнего листа котировочной заявки заклеивается бумажной биркой с указанием количества листов, подписывается либо физическим лицом, либо уполномоченным на то должностным лицом с указанием его должности, фамилии, имени, отчества полностью (либо фамилии и инициалов), либо уполномоченным лицом по доверенности и скрепляется печатью участника размещения заказа (для юридических лиц).

В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа, или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

Несоответствие указанных сведений является основанием для отказа в допуске к участию в запросе котировок цен.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока
, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

ВНИМАНИЕ! Котировочные заявки, представленные посредством факсимильной связи и электронной почты, котировочной комиссией не рассматриваются.

Приложение к извещению

максимальная цена контракта руб.

1. Работы (наименование работ)

Установка дорожных знаков в городе Ишиме

1.1. Краткие характеристики (в случае большого объема сведений, указываются кратко состав работ, основные требования к ним (например: к технологии выполнения работ) и ссылка на техническое задание, где более подробно указывается информация о выполняемых работах):

В соответствии с техническим заданием и сводным сметным расчетом

- качество (параметры, значение)

В соответствии с техническим заданием

- технические характеристики результата работ (параметры, значение)

В соответствии с техническим заданием, муниципальным контрактом и сводным сметным расчетом

- функциональные характеристики результата выполненных работ (параметры, значение)

В соответствии с техническим заданием, муниципальным контрактом и сводным сметным расчетом

1.2. Требования к безопасности

В соответствии с действующим законодательством и СНиПами

1.3. Иные показатели

Не устанавливаются

1.4. Объем работ

В соответствии с техническим заданием, муниципальным контрактом и сводным сметным расчетом

1.5. Место выполнения работ

Тюменская область, город Ишим

1.6. Условия и сроки выполнения работ (день, месяц, год; в случае необходимости указываются сроки выполнения каждого этапа работы либо способы исчисления срока)

С момента подписания муниципального контракта до 30 сентября 2009 года

1.7. Порядок оплаты работ

В соответствии с муниципальным контрактом

1.8. Сроки оплаты (указывается либо дата, месяц, год, либо способ исчисления срока оплаты)

В соответствии с муниципальным контрактом

1.9. Требование к лицензии

Лицензия на «Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности» с обязательным наличием права на выполнение следующих видов работ:

Транспортное строительство

-Автомобильные дороги III –IV категорий

Диапазон кратких характеристик работ (п.1.1.) указывается только в тех случаях, когда требования к предмету аукциона(работе) определены в качестве критерия оценки заявок. В иных случаях указывается конкретное значение, которое не влечет за собой ограничение количества участников размещения заказа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке дорожных знаков в г. Ишиме

1. Место проведения работ: г. Ишим, Тюменская область

2. Подрядчику поручается выполнить работы по установки дорожных знаков.

3. Адрес проведения работ по установки дорожных знаков выдается «Заказчиком» в письменной форме.

Виды работ:

- Установка металлических стоек на сборных железобетонных фундаментах;

- Щитки металлические – 60 шт.;

- Дорожные знаки 2.1 – 37 шт.;

- Дорожные знаки 2.4 – 21 шт.;

- Дорожные знаки 5.5; 5.6 – 2 шт.

4. «Подрядчик» должен выполнить работы не позднее 4 рабочих дней после поступления заявки от «Заказчика».

5. «Подрядчик» составляет и предоставляет «Заказчику» перечень замененных либо демонтированных дорожных знаков.

6. Заказчик совместно с представителем технического надзора обязаны по мере необходимости, но не реже 1- 2 раз в две недели проводить проверку объемов выполненных работ согласно утвержденному локально-сметному расчету и техническому заданию.

Замечания фиксируются в Актах проверки составленными представителями заказчика и технического надзора.

За несоблюдение объемов выполненных работ по Актам проверки применяется понижающий коэффициент к сдаваемым подрядчиком формам отчетности КС-2.

№

п/п

Кол-во замечаний

Понижающий коэффициент от суммы

предоставленной КС-2

1

1

0,1

2

2

0,3

3

3

0,5

7. Заказчик имеет право изменить адрес работ с сохранением объемов

8. Работы производить согласно локально-сметному расчету.

9. Работы производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

10. При сдаче выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

- журнал производства работ;

- акт выполненных работ.

11. Наличие лицензии

Лицензия на «Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности» с обязательным наличием права на выполнение следующих видов работ:

Транспортное строительство

-Автомобильные дороги III –IV категорий

Директор МУ «УЖКХ г. Ишима»

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы г. Ишима

Директор МУ "УЖКХ г. Ишима"

________________

_____________

" _____ " ________________ 2009 г.

"____" ______________2009 г.

Г. Ишим

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Установка дорожных знаков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________

___________________425,776

тыс. руб.

Средства на оплату труда ___________________________________________________________

__________________5,941

тыс. руб.

Сметная трудоемкость ___________________________________________________________

_____________________________________553,62

чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Т/з осн.

раб. на ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. на ед.

Т/з мех.

Всего

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Осн. З/п

Эк. Маш

З/пМех

Осн. З/п

Эк. Маш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Раздел 1. Установка дорожных знаков.

1

ТЕР1

Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах на металлических стойках с массой до 25 кг

1 т стоек

1,359

14476,44

3772,25

4739,54

599,9

19673

5126

6441

815

407,37

553,62

43,82

59,55

2

СЦМ

Блоки фундаментов

м3

18,6

966,67

17980

3

СЦМ

Стойки металлические

т

1,359

10477,93

14240

4

СЦМ

Щитки металлические

шт

60

4,54

272

5

СЦМ

Дорожные знаки приоритета квадрат 2.1

шт

37

602,47

22291

6

СЦМ

Дорожные знаки приоритета квадрат 2.4

шт

21

571,87

12009

7

СЦМ

Дорожные знаки приоритета квадрат 5.5; 5.6

шт

2

658,57

1317

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

87782

5126

6441

815

553,62

59,55

Накладные расходы

7930

В том числе, справочно:

142%*0,94 ФОТ (от 5941) (Поз. 1-7)

7930

Сметная прибыль

5644

В том числе, справочно:

95% ФОТ (от 5941) (Поз. 1-7)

5644

Итоги по разделу 1 Установка дорожных знаков. :

101356

5126

6441

815

553,62

59,55

В том числе:

Материалы

76215

Машины и механизмы

6441

ФОТ

5941

Накладные расходы

7930

Сметная прибыль

5644

Итого по разделу 1 Установка дорожных знаков.

101356

5126

6441

815

553,62

59,55

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

101356

5126

6441

815

553,62

59,55

Индекс перевода в текущие цены 101 356 * 3,56

360827

НДС 18%

64949

ВСЕГО по смете

425776

553,62

59,55

Составил ведущий инженер МУ "УЖКХ г. Ишима"

Проверил зам. директора МУ "УЖКХ г. Ишима"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по установке дорожных знаков

в городе Ишиме

г. Ишим « » _____________ 2009 г.

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством г. Ишима», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , Добрынина Николая Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Контракт заключен на основании протокола №_________ от «______» _____________2009 года и в соответствии с условиями документации о котировке, а также представленными на котировку предложениями победителя (участника) котировки.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по установке дорожных знаков в городе Ишиме.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 2.1. настоящего муниципального Контракта собственными силами в соответствии с утвержденным техническим заданием, а также строительными нормами и правилами.

2.3. Для достижения цели настоящего контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всех необходимых действий в пределах полномочий, установленных действующим законодательством и настоящим муниципальным Контрактом.

2.4. Подрядчик осуществляет действия по исполнению предмета Контракта в интересах Заказчика и в пределах прав и обязанностей, закрепленных за ним настоящим Контрактом.

2.5. Предоставление выполненных работ осуществляется Подрядчиком муниципального заказа непосредственно Заказчику.

3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Начальная стоимость работ определена локальным сметным расчетом.

3.1.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет в действующих ценах:

_________________________ (__________________________________________) рублей, в т. ч. НДС 18%.

Скидка, согласно протоколу № ___от « »________ 2009 года составляет __________ (________________) рублей.

3.2. Стоимость работ фиксирована на весь срок исполнения Контракта.

3.3. Оплату превышения расходов, в основе которой не лежит письменное дополнение к настоящему Контракту, берет на себя Подрядчик.

3.4. Подрядчик контролирует правильность и полноту перечислений платежей путем сверки расчетов с Заказчиком не реже одного раза в месяц. В случае несоответствия в суммах перечисленных денежных средств, Заказчик немедленно ставит в известность Подрядчика и производит соответствующий перерасчет.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Общие календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: «__»____________

Окончание работ: «__»___________

4.2. Уточненные сроки начала и окончания работ, а также сроки завершения отдельных этапов работ определяется Графиком выполнения работ, который Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта. Дата окончания работ по графику является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Обязательства Подрядчика

5.1.1. Подрядчик принял во внимание климатические, погодные условия, выпадение осадков, географическое расположение и атмосферную влажность, а также возможность выполнения работ в различные времена года на период исполнения Контракта.

5.1.2. Хорошо знает о расходах, которые возлагаются на Подрядчика в период выполнения работ.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство:

5.1.3. Представлять Заказчику отчет о выполняемых работах в срок до 20 числа каждого месяца.

5.1.4. Использовать полученные от Заказчика финансовые средства только для выполнения работ, предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом.

5.1.5. Выполнить за свой счет, своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим муниципальным Контрактом.

5.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

5.1.8. Устранять замечания (при их наличии) в ходе выполнения работ.

5.1.9. Обеспечить:

- сбор исходных данных для выполнения работ;

- производство работ в полном соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, приложением к заявке и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- ремонт и техобслуживание машин, оборудования и приспособлений, используемых им для выполнения работ.

- обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест;

5.1.10. Выполнять указания Заказчика, касающиеся исполнения условий Контракта.

5.1.11. Заблаговременно в письменном виде все отклонения от смет или технического задания согласовывать с Заказчиком.

5.1.12. Передать Заказчику по окончании работ и до приемки результатов работ необходимую исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП.

5.1.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны (при отсутствии либо задержке финансирования).

5.3. Обязательства Заказчика:

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательство:

5.3.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчи­ком, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

5.3.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Осуществлять контроль над качеством и ходом выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

5.4.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.1. (окончание работ) настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока окончания работ. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка срока окончания работ произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4.3. За несоблюдение сроков завершения отдельных этапов работ, указанных в Графике производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 от стоимости Контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока окончания работ до сдачи данного этапа работ, Заказчику.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ производится ежемесячно до 25 числа путем подписания актов приемки выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3), при условии, что работы выполнены качественно, надлежащим образом и в согласованные сторонами сроки.

6.2. При обнаружении в процессе приемки выполненных работ дефектов и недочетов, указанные в п.9.1. формы КС-2 и КС-3 подписываются Заказчиком после полного их устранения в срок, установленный актом.

6.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

7.1. Оплата работ по настоящему Контракту производится на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ (КС-2) и справок стоимости выполненных работ (КС-3) в срок не более 15 банковских дней с момента их подписания представителем Заказчика или технического надзора.

7.2. Дополнительные работы, не предусмотренные локальным сметным расчетом, выполненные Подрядчиком без предварительного письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

7.3. Авансовый платеж Подрядчику не предусматривается.

7.4. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат в пределах твердой договорной цены и годового (квартального) лимита финансирования в течение 15 банковских дней.

7.5. Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.

7.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

7.7. Окончательный расчет производится после полного завершения работ по Контракту и подписания соответствующего акта приемки, с момента подписания вышеуказанного акта обеими сторонами.

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.5.1. настоящего контракта Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до их выполнения Подрядчиком.

8.3. В случае обнаружения недостатков или брака выполненных работ, Подрядчик устраняет их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

8.4. В том случае если Подрядчик не устранил дефекты, в установленные актом сроки, Заказчик вправе поручить устранение дефектов третьим лицам либо устранить дефекты своими силами за счет подрядчика. Кроме того, взыскать с него неустойку в размере 30% стоимости работ по устранению дефектов и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

8.5. Неустойка начисляется при выставлении Заказчиком Подрядчику претензии и признании ее Подрядчиком, либо после вынесения арбитражным судом решения о взыскании неустойки с Подрядчика, в случае если Подрядчик претензию не признал.

8.6. Подрядчик непосредственно несет административную, материальную и иную ответственность за допущенные по его вине нарушения земельного, лесного законодательства, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, а так же законодательства по охране окружающей среды.

8.7. Все издержки по увеличению стоимости выполненных работ, возникшие в связи с просрочкой выполнения работ Подрядчиком, до фактической сдачи результата работ Заказчику, несет Подрядчик

8.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в трехдневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

9.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

10.1. Изменение условий Контракта допускается лишь по взаимному согласию сторон. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в пись­менной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения насто­ящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возник­шие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополни­тельным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозмож­ности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае уста­новления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

11.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с п. п. 12.1 настоящего Контракта, то он разрешается арбитражным судом Тюменской области.

12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по основанию суда в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Контракт вступает в силу с момента доведения финансовых лимитов. Срок действия Контракта: с момента подписания до «25» декабря 2009 года.

13.2. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из сторон и третий экземпляр – для администрации города Ишима.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

Муниципальное учреждение

«Управление жилищно-коммунальным

хозяйством г. Ишима»

627750 Тюменская область

г. Ишим ул. Чайковского – 28

ИНН//

Л/С № ЛС0020100УЖКХ

КФ Администрации г. Ишима.

Директор _________ Директор____________