3.5 В случае неоплаты Заказчиком, либо несвоевременной оплаты госплатежей, госпошлин и других, необходимых для выполнения условий Договора, платежей в согласующие инстанции, выставленных за услуги согласующей организацией, Заказчик не может предъявлять какие-либо претензии к Исполнителю по срокам выполнения работ. При этом оплата услуг Исполнителя по ранее сделанным работам осуществляется Заказчиком в полном объеме.
3.6 В случае необходимости выполнения дополнительных работ не указанных в настоящем договоре, Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на основании дополнительного соглашения.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Заказчиком и действует до его полного исполнения сторонами.
4.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в срок 12 (двенадцать) месяцев с момента уплаты Заказчиком аванса.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Выполнение работ по договору (этапов работ) подтверждается подписанием Сторонами поэтапных актов сдачи–приемки выполненных работ. К акту сдачи-приемки выполненных работ по договору должны быть приложены документы, подтверждающие выполнение работ по разработке проектной документации по договору, получение согласований и заключений уполномоченных государственных органов, а также счёт и счёт – фактура на соответствующую этапу сумму.
5.2. По выполнению работ (этапов работ) уполномоченный представитель Исполнителя по накладной передаёт Заказчику комплект документации. Приемка выполненных работ (этапа работ) Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов, перечисленных в п.1.3. настоящего Договора. В указанный срок Заказчик обязан направить Исполнителю оформленный экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ), оплатить выполненные работы (этап работ) либо направить мотивированный отказ от приемки работ.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ), Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору, Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, НДС не облагается (далее - обеспечение исполнения договора).
6.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется в виде:
(ВАРИАНТ 1): Банковская гарантия должна соответствовать образцу, утвержденному Заказчиком. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему договору, которая должна быть не менее 10 % от начальной (максимальной) цены договора. Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий договор, путем указания на Стороны настоящего договора, название предмета и ссылки на основании заключения настоящего договора, указанное в Преамбуле настоящего договора.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
(ВАРИАНТ 2): Залог, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, НДС не облагается, на следующий счет:
Получатель:
Филиал 14-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс»
юридический и фактический адрес:
г. Москва, Проектируемый проезд, 5231, тел.(4; , , расчётный счёт. ,в Москвы» г. Москва, корреспондентский счёт. ,
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются Исполнителю Заказчиком при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему договору в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения договора, сумма обеспечения исполнения договора Исполнителю не возвращается.
За счет заложенного имущества ГУП «Мосгортранс» вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая проценты, убытки, причиненные просрочкой исполнения, неустойку.
Стороны согласились, что обращение взыскания на предмет залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора может быть произведено без обращения в суд (во внесудебном порядке).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1 Исполнитель не несет ответственности, в случае, если выполнение обязанностей Исполнителя не представляется возможным в связи с тем, что Заказчик предоставил Исполнителю недостоверную или неполную информацию, либо Заказчик предоставил документы, составленные без учета технических и иных характеристик объекта перепланировки и переоборудования, а также, если предоставленные Заказчиком документы являются недействительными.
7.2 В случае неисполнения работ, предусмотренных п. 1.3. Договора, в установленный настоящим договором срок, Исполнитель уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пени из расчета 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки по письменному требованию ЗАКАЗЧИКА.
7.3 При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ, предусмотренных пп. 3.2., Заказчик уплачивает Исполнитель пени из расчета 0,1(ноль целых одна десятая)% от стоимости задержанного платежа.
7.4 Споры, возникающие по настоящему Договору, подлежат разрешению и урегулированию сторонами путем переговоров и оформляются актами, протоколами.
7.5 Любой спор, возникающий по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе любой спор в отношении его существования, действительности или прекращения, неурегулированный путем переговоров, подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
7.6 Во всём, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акт и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.
8.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течении одного рабочего дня известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается.
8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
8.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.2. Договор может быть расторгнут любой из сторон после письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30 дней до даты расторжения, с подписанием соответствующего акта и проведением взаиморасчетов за фактически выполненный объем работ.
9.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг, Исполнитель вправе расторгнуть договор без возмещения убытков Заказчику.
9.4 В случае нарушения Исполнителем срока, Заказчик вправе во внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, направив Исполнителю письменное уведомление, с даты получения которого договор считается прекращённым, при этом Исполнитель вправе представить Заказчику документально подтвержденные затраты Исполнителя, а Заказчик обязан будет их оплатить.
9.5. В случае возникновения необходимости корректировки или разработки дополнительной проектной документации, в связи: с изменением задания на проектирование, назначения, характеристик объекта строительства, технических условий или изменением нормативной документации и с возникновением дополнительных работ не указанных в п.1.3. настоящего договора Исполнитель по согласованию с Заказчиком определяет объёмы, стоимость и сроки выполнения корректировки или дополнительных работ. Стоимость таких работ оплачивается Заказчиком по дополнительному соглашению к настоящему Договору.
9.6. В случае, когда невозможность исполнения обязательств по настоящему договору возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы.
9.7. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении реквизитов и адресов в 3-х дневной срок.
9.8. К настоящему Договору прилагается:
Приложение - Смета
Приложение – Протокол соглашения о договорной цене.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ГУП «Мосгортранс» Адрес: 115035.г. Москва, Раушская наб.,д.22/21,стр.1 Филиал «2-й автобусный парк» Адрес: г. Москва,5-я Кабельная ул.,1 р/с в Москвы» г. Москва к/с телефон (4 | Исполнитель: ____________________ Адрес: ______________________________________ ИНН ____________ КПП _____________ Р/С _____________________ в АКБ_______________ г. Москвы К/С ____________________________ БИК _________________ ОГРН ________________ Тел. ______________________ |
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Директор филиала «2-ой автобусный парк» ГУП «Мосгортранс» _____________________/________________/ м. п. | Генеральный директор _______________________ _____________________/_____________./ м. п. |
Приложение
к Договору __________ от «___» ___________2011г.
УТВЕРЖДАЮ
И. О, Директора филиала
2-й автобусный парк
____________()
«__»__________2011 г.
Сводный сметный расчет стоимости
на разработку проектной документации и согласование реконструкции перепланировок в нежилых зданиях для нужд филиала 2-ой автобусный парк
ГУП «Мосгортранс» по адресу:
г. Москва, ЮВАО, ул. 5-ая Кабельная, д. 1, стр. 1,2,3.
Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.07-10
№ раздела | Сметный расчет | Наименование объекта реконструкции | Стоимость работ (руб.) без НДС 18% | Общая стоимость работ (руб.) без НДС 18% |
1 | Локальная смета №1 | На разработку проектной документации и согласование реконструкции перепланировок в нежилых зданиях для нужд филиала 2-ой автобусный парк ГУП «Мосгортранс» по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. 5-ая Кабельная, д. 1, стр. 1. | 606 671,00 | 1 586 757,11 |
2 | Локальная смета №2 | На разработку проектной документации и согласование реконструкции перепланировок в нежилых зданиях для нужд филиала 2-ой автобусный парк ГУП «Мосгортранс» по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. 5-ая Кабельная, д. 1, стр. 2. | 489 066,71 | |
3 | Локальная смета №3 | На разработку проектной документации и согласование реконструкции перепланировок в нежилых зданиях для нужд филиала 2-ой автобусный парк ГУП «Мосгортранс» по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. 5-ая Кабельная, д. 1, стр. 3. | 491 019,29 |
Итого по смете: 1 586 757,11 рублей
НДС 18%: 285 616,27 рублей
Итого по смете с НДС: 1 872 373,38 рублей
Разработано:
Зам. директора филиала 2-й автобусный парк
ГУП «Мосгортранс» ____________
Приложение
к Договору __________ от «___» ___________2011г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» Директор филиала «2-ой автобусный парк» ГУП «Мосгортранс» _________________ и от лица «Исполнителя» _________________________________________удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ и оказание услуг по разработке и согласованию проектной документации для переустройства нежилых помещений филиала «2-ой автобусный парк» ГУП г. Москвы «Мосгортранс» в сумме __________ (_____________) рублей, включая НДС (18%) в сумме _________ (____________).
Наименование объекта | Цена, руб. |
Административное здание (г. Москва, ул. 5-я Кабельная, стр. 1) | |
Административное здание (г. Москва, ул. 5-я Кабельная, стр. 2) | |
Производственное здание (г. Москва, ул. 5-я Кабельная, стр. 3) | |
Итого |
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Исполнителем» и «Заказчиком».
Подписи сторон
Директор филиала «2-ой автобусный парк» ГУП «Мосгортранс» _____________________/________________/ м. п. | Генеральный директор ___________________ _____________________/______________/ м. п. |
Приложение
к Приглашению делать оферты
По Лоту №2
ДОГОВОР № __________
г. Москва «___» ____________ 2011 г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс» и филиал 14 автобусный парк, именуемые в дальнейшем по тексту «Заказчик», , действующего на основании доверенности № /12 от 01.01.2001г., с одной стороны; и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем по тексту «Исполнитель», _______________________________________________действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Актом рассмотрения оферт №____________ от “___”____________2011 г., составили договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать Проектную документацию, Рабочую документацию по объекту: "Модернизация приточно-вытяжной вентиляции производственного корпуса филиала 14 автобусный парк ГУП «Мосгортранс»"(далее Объект), в соответствии со Сметой (Приложение ).
1.2. До начала работ Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные, указанные в Техническом задании (Приложение ). Если в ходе работ по данному договору Исполнитель выявит необходимость предоставления дополнительных исходных данных, Заказчик предоставляет указанные данные в течение пяти рабочих дней после получения требования Исполнителя.
1.3.Проектная документация выполняется в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами проектирования и строительства.
2.Срок выполнения работ.
2.1.Начало выполнения работ по договору определяется выполнением Заказчиком следующих условий:
- поступление аванса на расчетный счет Исполнителя в соответствии с п.3.2. настоящего договора;
- передача Исполнителю исходных данных в соответствии с п. 1.2. настоящего договора;
Исполнитель приступает к выполнению работ на следующий день после поступления аванса на расчетный счет Исполнителя, однако, в случае невыполнения Заказчиком до этой даты остальных условий, предусмотренных данным пунктом, Исполнитель имеет право продлить срок выполнения работ по договору на соответствующее количество дней.
2.2.Срок окончания выполнения работ по стадиям: Проектная документация и Рабочая документация составляет 3 (Три) месяца с даты поступления аванса на расчетный счет Исполнителя.
3.Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1.Стоимость работ определена в Протоколе согласования договорной цены (Приложение ) являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и зафиксирована в акте рассмотрения оферт от_________ № ______. Стоимость работ по настоящему договору составляет ______________ руб.(________________________________________________), в том числе НДС 18 % - _______ руб.(________________________________).
3.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания настоящего договора перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 10 % стоимости работ по настоящему договору, что составляет __________руб. (_________________________________), в том числе НДС 18% - __________ руб.(_______________________).
3.3.Дальнейший расчет за выполненные Исполнителем работы Заказчик производит в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты, подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ).
3.4. В стоимость, указанную в п.3.1. настоящего договора не включены затраты на экспертизу и согласование проекта с заинтересованными организациями (государственными органами и органами местного самоуправления).
Заказчик проводит экспертизу и согласование собственными средствами совместно с Исполнителем.
4.Техническое задание.
4.1. Техническое задание утверждается Заказчиком, и предоставляется в составе исходной документации к настоящему договору.
4.2. Исполнитель в своей работе руководствуется предоставленными Заказчиком исходными данными и утверждённым Техническим заданием. Техническое задание по согласованию обеих сторон может быть скорректировано, если в ходе разработки ПСД произошло изменение нормативных требований в сторону их ужесточения по очистке воздушной среды в производственных помещениях.
4.3. Техническое задание является обязательным для обеих сторон с даты его утверждения.
5.Порядок сдачи и приемки работ.
5.1. При завершении работ (этапов работ) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему 5 комплектов проектной документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде, предусмотренных условиями настоящего договора и Техническим заданием.
5.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов) обязан передать Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки и произвести оплату в соответствии с п.3.3. или передать Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.
Если в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения его Заказчиком подписанный акт или мотивированный отказ от его подписания не поступил в адрес Исполнителя, работы считаются принятыми и подлежат оплате.
5.3.В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.
5.4.В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в порядке, указанном в статье 3 настоящего договора.
5.5.В случае приостановления или полного прекращения работ по различным причинам Заказчик и Исполнитель должны в 10-дневный срок с момента возникновения этой ситуации рассмотреть и решить вопрос о целесообразности дальнейшего проведения работ и оплате работ, выполненных на момент приостановления.
6. Обеспечение исполнения обязательств
6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору, Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, НДС не облагается (далее - обеспечение исполнения договора).
6.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется в виде:
(ВАРИАНТ 1): Банковская гарантия должна соответствовать образцу, утвержденному Заказчиком. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему договору, которая должна быть не менее 10 % от начальной (максимальной) цены договора. Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий договор, путем указания на Стороны настоящего договора, название предмета и ссылки на основании заключения настоящего договора, указанное в Преамбуле настоящего договора.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
(ВАРИАНТ 2): Залог, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, НДС не облагается, на следующий счет:
Получатель:
Филиал 14-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс»
юридический и фактический адрес:
г. Москва, Проектируемый проезд, 5231, тел.(4; , , расчётный счёт. ,в Москвы» г. Москва, корреспондентский счёт. ,
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются Исполнителю Заказчиком при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему договору в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения договора, сумма обеспечения исполнения договора Исполнителю не возвращается.
За счет заложенного имущества ГУП «Мосгортранс» вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая проценты, убытки, причиненные просрочкой исполнения, неустойку.
Стороны согласились, что обращение взыскания на предмет залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора может быть произведено без обращения в суд (во внесудебном порядке).
7.Обязательства сторон.
7.1. Заказчик по настоящему договору обязуется:
7.1.1. Предоставить Исполнителю исходные данные для проектирования в соответствии с п. 1.2.
7.1.2. Оплатить Исполнителю установленную цену на условиях, определенных в ст.3 настоящего договора.
7.1.3. Использовать проектную документацию, полученную от Исполнителя только на цели, предусмотренные договором.
7.1.4. При необходимости провести экспертизу и согласование проекта с заинтересованными организациями (государственными органами и органами местного самоуправления) при участии Исполнителя.
7.1.5. Возместить Исполнителю расходы, вызванные выполнением дополнительных работ, вследствие изменения исходных данных по независящим от Исполнителя причинам.
7.1.6. Осуществить своевременную приемку работ в соответствии с п. 5.3. настоящего договора.
7.2. Заказчик имеет право назначать своего представителя для технического контроля и соблюдения технологических норм при производстве Исполнителем работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора.
7.3. Исполнитель по настоящему договору обязуется:
7.3.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием и условиями настоящего договора.
7.3.2. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ.
7.3.3. Передать Заказчику готовую проектную и рабочую документацию и результаты работ в срок, согласованный в настоящем договоре.
7.3.4. Оказывать содействие Заказчику при проведении им экспертизы и согласований проекта с заинтересованными организациями (государственными органами и органами местного самоуправления). Произвести исправление и дополнение ПСД за счёт собственных средств, если замечания и другие отклонения поступили по вине Исполнителя.
7.4. В случае нарушения Заказчиком п. 1.2, 2.1, настоящего договора Исполнитель имеет право продлить срок выполнения работ по настоящему договору на соответствующее количество дней.
7.5. Исполнитель не вправе передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
8.Ответственность сторон.
8.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Исполнитель в случае нарушения по его вине срока выполнения работ по настоящему договору выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент уплаты неустойки, за каждый день просрочки от стоимости работ.
8.3. Если работа прекращается по вине Заказчика, то она оплачивается им по фактически произведенным затратам.
8.4. Исполнитель несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных проектных организаций, выполняющих работу по данному договору.
8.5. Исполнитель обязуется своевременно и за свой счет исправлять работу по обоснованным замечаниям Заказчика, согласующих и экспертных органов.
8.6..Если экспертными органами установлена невозможность утверждения и доработки проектной документации в связи с неудовлетворительным качеством, Заказчик не оплачивает выполненную работу, а в случае произведенной ранее оплаты Исполнитель обязан перечислить Заказчику ранее необоснованно полученную сумму.
8.7. Претензии и споры между Заказчиком и Исполнителем по настоящему договору решаются арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора.
8.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений,
военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
9.Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, непредвиденные геологические осложнения, археологические находки, а также принятие государственными органами законодательных актов либо их действия, препятствующих исполнению сторонами принятых обязательств и др.).
9.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств и возможных последствиях. По прекращению действия названных обстоятельств невыполненные стороной обязательства подлежат выполнению, если другая сторона не возражает против выполнения и необходимость их выполнения не отпала.
10.Порядок разрешения споров.
10.1. Все разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего договора, урегулируются в Арбитражном суде г. Москвы.
11.Изменение и расторжение договора.
11.1 .Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон.
При не поступлении аванса на расчетный счет Исполнителя в течение одного месяца с даты заключения настоящего договора Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю, а Исполнитель передает Заказчику фактически выполненные работы.
11.2. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
11.3. Договор, может быть расторгнут Заказчиком досрочно в случае обнаружения отрицательного результата проведения работы, нарушение сроков выполнения работ Исполнителем (по вине Исполнителя) более чем на 14 (Четырнадцать) календарных дней или нецелесообразности продолжения работ.
11.4. При расторжении Договора Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом сторонами совместно.
12. Конфиденциальность и передача прав.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
