Приглашение делать оферты (стр. 4 )

- поэтажный план производственного корпуса, БТИ;

- технологические планировки и спецификации отделений и цехов производственного корпуса.

* С Приложениями к Техническому заданию можно ознакомиться в филиале 14-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс» по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд 5231, д. 8.

Главный инженер

Главный механик

Начальник ТО

ГУП «Мосгортранс»

Начальник ОРМТБ

ГУП «Мосгортранс»

Приложение

к Приглашению делать оферты

По Лоту №3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Москва «___»_________2011г.

ГУП «Мосгортранс» именуемое в дальнейшем Заказчик, 10-й автобусный парк , действующего на основании доверенности №/12 от 29.г. с одной стороны, и____________________________ в лице ____________________________________действующего на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем, с другой стороны, на основании Акта по рассмотрению и оценки оферт от _______ №_______ за­ключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию производственного корпуса (помещения склада масел) расположенного по адресу: ул. Монтажная д.11стр.2 в соответствии со Сметой (Приложение ).

1.2. Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчи­ком, для любых других целей, не относящихся к настоящему договору.

2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1. Стоимость работ определена Протоколом согласования договорной цены (Приложение ) и зафиксирована в Акте по рассмотрению и оценки оферт от ________ № ____. В цену договора включена стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения предмета договора, в том числе: расходы связанные с получением необходимых согласований, заключений и прочих платежей.

2.2. Оплата производится в два этапа: аванс 10 % от суммы договора в течение 5 рабочих дней после подписания Договора сторонами и представления подрядчиком счета, окончательная оплата производится не позднее 30 рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ и представлением подрядчиком счета и счёта-фактуры.

3.Сроки, порядок сдачи и приемки работ

3.1. Срок выполнения работ составляет 90 рабочих дней после перечисления авансового платежа.

3.2. По окончании работ, Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ, счёт и счёт-фактуру. В течение 5 рабочих дней Заказчик подписывает акты или даёт мотивированный отказ. При наличии замечаний Заказчика, Подрядчик в течение 30 рабочих дней, с момента получения письменных претензий от Заказчика, устраняет замечания своими силами и за свои средства.

3.3. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицатель­ного ре­зультата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в пятидневный срок после приос­тановления работы. Во­прос о целесообразности продолжения работы стороны решают совме­стно.

4. Ответственность сторон и разрешение споров

4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодатель­ством.

4.2. Подрядчик несет ответственность как за свои собственные действия, так и за действия субподрядчиков.

4.3. Подрядчик обязуется своевременно и за свой счет исправлять работу по за­мечаниям Заказчика, согласующих и экспертных органов.

4.4. Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Подрядчиком по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров между Заказчиком и Подрядчиком, их рассмотрение передается в Арбитражный суд города Москвы.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза­тельств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, воен­ных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства не­посредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

4.6. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1%, от стоимости договора за каждый день просрочки.

5. Обеспечение исполнения договора.

5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору, Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, НДС не облагается (далее - обеспечение исполнения договора).

5.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется в виде:

(ВАРИАНТ 1):

Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств в виде Залога, в размере 10% стоимости Договора (НДС не облагается).

Залог, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в размере _________________________________________ , на следующий счёт: получатель филиал 10-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс», юр. адрес: 115035. г. Москва, Раушская наб. д.22/21 стр.1, фактический адрес: 107497. г. Москва ул. Монтажная. , , р\с в Москвы»г. Москва к\с , Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, сумма обеспечения исполнения Договора Подрядчику не возвращается.

За счет заложенного имущества ГУП «Мосгортранс» вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая проценты, убытки, причиненные просрочкой исполнения, неустойку.
Стороны согласились, что обращение взыскания на предмет залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора может быть произведено без обращения в суд (во внесудебном порядке).

(ВАРИАНТ 2):

В обеспечение исполнения обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику Банковскую гарантию. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств, а также не выплату неустойки по настоящему Договору, которая должна быть не менее 10% от стоимости по настоящему Договору. Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, указание на Стороны настоящего Договора, название предмета и ссылку на основание заключения настоящего Договора, указанное в Преамбуле настоящего Договора.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком, и действует до окончания исполнения обязательств сторонами.

6.2. Изменения в настоящий договор вносятся только по письменному соглашению сто­рон.

6.3. Договор может быть расторгнут в двухстороннем порядке по письменному соглаше­нию сторон.

6.4. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке по своей инициа­тиве в случаях:

- превышения Подрядчиком сроков выполнения работ, более чем на 30 рабочих дней;

- при не обеспечении тре­буемого качества выполняемых работ.

7. Прочие условия

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2. Все приложения и/или дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой составной частью.

7.3. Все уведомления и сообщения сторон, направляемые после заключения настоящего договора и связанные с его исполнением, изменением или прекращением, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.4. Все последующие изменения и дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

7.5. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов и платежных реквизитов, а также сообщать другую информацию, которая может прямо или косвенно повлиять на исполнение настоящего договора.

7.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: ГУП «Мосгортранс»

Юр. адрес: г. Москва, Раушская наб., д.22/21, стр.1

Филиал 10-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс» тел.; , р/сч. , ОАО "Банк Москвы" г. Москва, к/сч. ,

Подрядчик:

Приложение:

1) Смета

2) Протокол согласования договорной цены.

9. Подписи сторон:

Заказчик Подрядчик

Директор Филиала 10-й автобусный парк ___________________________

_____________________/ / ___________________________

Приложение к договору №___________ от ______2011г.

Согласовано: Подрядчик:		Утверждаю: Заказчик: Филиал 10-ый автобусный парк ГУП «Мосгортранс»
Директор		Директор
_________________________		______________________
« » ________________2011 г.		« » ________________2011 г.

Смета

на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию производственного корпуса (помещения склада масел) в 10-м автобусном парке по адресу: ул. Монтажная д.11 стр.2

Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве

на основе натуральных показателей

МРР-3.2.

101+19*5 - базовая цена реконструкции производственного корпуса (помещение маслораздаточной (табл.3.12.2, п.12) тыс. руб.

0,25 - коэффициент привязки с переработкой надземной части объектов производственного назначения

( замена оборудования с изменением инженерных сетей) (табл.4.1.3, п.2.4)

1, 50 - коэффициент на вид реконструкции (табл. 4.5.1, п.5.8)

1,10 - корректирующий индекс (реконструкция в условиях действующего предприятия) (примечание п.2 табл.4.5.1)

2,885 - коэффициент пересчета(инфляционного изменения) базовой ст-ти проектных работ IV кв.2011г. (Приложение к письму № ДПР/11-3/3-5 от 01.01.2001)

Спр = (101+19*5)*0,25*1,5*1,1*2,885=233,25 тыс. руб.

ИТОГО по смете: 233,25

НДС 18%: 41,99

ВСЕГО 275,23 тыс. руб.

Составил: инженер по проектно-сметной работе _____________________()

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: Заместитель директора по содержанию и
развитию материально-технической базы" (СиРМТБ).___________________()

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение к договору

№___________ от ______2011г.

Протокол согласования договорной цены

на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию производственного корпуса (помещения склада масел) расположенного по адресу: ул. Монтажная.

по договору №___________ от_____2011г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Филиал 10-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс» и от лица Подрядчика ________________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию производственного корпуса (помещения склада масел) расположенного по адресу: ул. Монтажная д.11 в сумме ______________________________ руб. в том числе НДС 18%_________ руб.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

От ЗАКАЗЧИКА От ПОДРЯДЧИКА

Директор Филиала ________________

10-й автобусный парк ________________

_____________. _________________

Приложение

к Приглашению делать оферты

По Лоту №4

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Москва «___»_________2011г.

ГУП «Мосгортранс» именуемое в дальнейшем Заказчик, 10-й автобусный парк , действующего на основании доверенности №/12 от 29.г. с одной стороны, и____________________________ в лице ____________________________________действующего на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, на основании Акта по рассмотрению и оценки оферт от _______ №_______ за­ключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ на разработку проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации в помещениях филиала (стр.1; стр.2; стр.3; стр.4; стр.7; стр.9) расположенных по адресу: ул. Монтажная д.11 в соответствии со Сметой (Приложение ).

1.2. Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчи­ком, для любых других целей, не относящихся к настоящему договору.

2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1. Стоимость работ определена Протоколом согласования договорной цены (Приложение ) и зафиксирована в Акте по рассмотрению и оценки оферт от ________ № ____. В цену договора включена стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения предмета договора, в том числе: расходы связанные с получением необходимых согласований, заключений и прочих платежей.

2.2. Оплата производится в два этапа: аванс 10 % от суммы договора в течение 5 рабочих дней после подписания Договора сторонами и представления подрядчиком счета, окончательная оплата производится не позднее 30 рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ и представлением подрядчиком счета и счёта-фактуры.

3.Сроки, порядок сдачи и приемки работ

3.1. Срок выполнения работ составляет 90 рабочих дней после перечисления авансового платежа.

3.2. По окончании работ, Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ, счёт и счёт-фактуру. В течение 5 рабочих дней Заказчик подписывает акты или даёт мотивированный отказ. При наличии замечаний Заказчика, Подрядчик в течение 30 рабочих дней, с момента получения письменных претензий от Заказчика, устраняет замечания своими силами и за свои средства.

3.3. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицатель­ного ре­зультата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в пятидневный срок после приос­тановления работы. Во­прос о целесообразности продолжения работы стороны решают совме­стно.

4. Ответственность сторон и разрешение споров

4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодатель­ством.

4.2. Подрядчик несет ответственность как за свои собственные действия, так и за действия субподрядчиков.

4.3. Подрядчик обязуется своевременно и за свой счет исправлять работу по за­мечаниям Заказчика, согласующих и экспертных органов.

4.4. Все споры и разногласия, возникшие между Заказчиком и Подрядчиком по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров между Заказчиком и Подрядчиком, их рассмотрение передается в Арбитражный суд города Москвы.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза­тельств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, воен­ных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства не­посредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

4.6. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1%, от стоимости договора за каждый день просрочки.

5. Обеспечение исполнения договора предоставляется в виде:

5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору, Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, НДС не облагается (далее - обеспечение исполнения договора).

5.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется в виде:

(ВАРИАНТ 1):

Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств в виде Залога, в размере 10% стоимости Договора (НДС не облагается).

Залог, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в размере _________________________________________ , на следующий счёт: получатель филиал 10-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс», юр. адрес: 115035. г. Москва, Раушская наб. д.22/21 стр.1, фактический адрес: 107497. г. Москва ул. Монтажная. , , р\с в Москвы»г. Москва к\с , Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, сумма обеспечения исполнения Договора Подрядчику не возвращается.

За счет заложенного имущества ГУП «Мосгортранс» вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая проценты, убытки, причиненные просрочкой исполнения, неустойку.
Стороны согласились, что обращение взыскания на предмет залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора может быть произведено без обращения в суд (во внесудебном порядке).

(ВАРИАНТ 2):

В обеспечение исполнения обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику Банковскую гарантию. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств, а также не выплату неустойки по настоящему Договору, которая должна быть не менее 10% от стоимости по настоящему Договору. Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, указание на Стороны настоящего Договора, название предмета и ссылку на основание заключения настоящего Договора, указанное в Преамбуле настоящего Договора.

За счет заложенного имущества ГУП «Мосгортранс» вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая проценты, убытки, причиненные просрочкой исполнения, неустойку.
Стороны согласились, что обращение взыскания на предмет залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора может быть произведено без обращения в суд (во внесудебном порядке).

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком, и действует до окончания исполнения обязательств сторонами.

6.2. Изменения в настоящий договор вносятся только по письменному соглашению сто­рон.

6.3. Договор может быть расторгнут в двухстороннем порядке по письменному соглаше­нию сторон.

6.4. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке по своей инициа­тиве в случаях:

- превышения Подрядчиком сроков выполнения работ, более чем на 30 рабочих дней;

- при не обеспечении тре­буемого качества выполняемых работ;

- по решению суда в порядке, предусмотренном ГК РФ.

7. Прочие условия

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2. Все приложения и/или дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой составной частью.

7.3. Все уведомления и сообщения сторон, направляемые после заключения настоящего договора и связанные с его исполнением, изменением или прекращением, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.4. Все последующие изменения и дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

7.5. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов и платежных реквизитов, а также сообщать другую информацию, которая может прямо или косвенно повлиять на исполнение настоящего договора.

7.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: ГУП «Мосгортранс»

Юр. адрес: г. Москва, Раушская наб., д.22/21, стр.1

Филиал 10-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс» тел.; , р/сч. , ОАО "Банк Москвы" г. Москва, к/сч. ,

Подрядчик:________________________________________

___________________________________________________

Приложение:

1) Смета.

2) Протокол согласования договорной цены.

9. Подписи сторон:

Заказчик Подрядчик

Директор Филиала 10-й автобусный парк ___________________________

_____________________/ / ___________________________

Приложение

К договору №___________ от ______2011 г.

Согласовано: Утверждаю: Подрядчик: _______________________ Заказчик: Филиал 10-ый автобусный парк __________________________________ ГУП «Мосгортранс» __________________________________ Директор _________________________ ______________________ « » ________________2011 г. « » ________________2011 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на разработку проектно-сметной документации
на установку автоматической пожарной сигнализации в помещениях филиала
(строение 1,строение 2,строение 3,строение 4,строение 7,строение 9)
расположенных по адресу ул. Монтажная д.11
№№ смет	Наименование работ	Стоимость в руб. (без НДС)	Примечание
1.	Смета №1 на выполнение раздела проекта " Автоматическая система пожарной сигнализации. Оповещение о пожаре"	,00
2.	Смета №2 выполнение раздела проекта "Управление огнезадерживающими клапанами и подпором воздуха"	23 785,04
3.	Смета №3 на выполнение раздела проекта "Обследование технического состояния электрических сетей и средств связи"	3 023,00
ИТОГО:	,04
НДС 18%	75 946,51
ИТОГО с учетом НДС:	,55
Составил: инженер по проектно-сметной работе _____________________()
Проверил: Заместитель директора по содержанию и
развитию материально-технической базы" (СиРМТБ).___________________()

Приложение

К договору №___________ от ______2011г.

Протокол согласования договорной цены

на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автоматической пожарной сигнализации в помещениях филиала (стр.1; стр.2; стр.3; стр.4; стр.7; стр.9) расположенных по адресу: ул. Монтажная д.11 по договору №___________ от_____2011г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Филиал 10-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс» и от лица Подрядчика ________________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на разработку проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации в помещениях филиала (стр.1; стр.2; стр.3; стр.4; стр.7; стр.9) расположенных по адресу: ул. Монтажная д.11 в сумме ______________________________ руб. в том числе НДС 18%_________ руб.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

От ЗАКАЗЧИКА От ПОДРЯДЧИКА

Директор Филиала ________________

10-й автобусный парк ________________

_____________. _________________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Приложение

к Приглашению делать оферты

по Лоту №3

СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора ГУП «Мосгортанс» __________________ Начальник отдела РМТБ ГУП «Мосгортанс» __________________ Начальник технического отдела ГУП «Мосгортанс» __________________

УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала 10-й автобусный парк _______________ «_____» __________2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию производственного корпуса (помещения склада масел) в 10-м автобусном парке по адресу: ул. Монтажная д.11 стр.2

РАЗРАБОТАНО: Зам. директора 10-го автобусного парка Филиала ГУП «Мосгортранс» ______________ «_____»__________ 2011г.

Проектная организация: по конкурсу ____________ «_____» ____________2011г.

Москва 2011 г.

	Перечень основных требований	Содержание требований
1.	Общие данные
1.1.	Основание для проектирования (правовой акт городской администрации).	Программа технического перевооруже-ния, модернизации и обновления основ-ных фондов ГУП «Мосгортранс» на 2011г. (п.1.09.5), утвержденная Приказом Гене-рального директора ГУП «Мосгортранс» от 01.01.2001г. № 80.
1.2.	Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрогеологические условия.	Участок расположен в производственном корпусе (стр. № 2, по ул. Монтажная д.11).
1.3.	Назначение, номенклатура и мощность производства.	Выдача горючесмазочных материалов (ГСМ); масло моторное SAE 15W40; SAE 10W40; Масло Гидро «Р»; SAE 85W90; масло типа АТФ; Охлождающая жидкость (тосол, антифриз); Керосин; тормозная жидкость, а также смазочные материалы (литол, графитная и т. д.)
1.4.	Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав. Указания по перспективному расширению предприятия.	Реконструкция должна быть осуществлена в 1 этап.
1.5.	Сроки начала и окончания строительства, в т. ч. первой очереди.	3-4 квартал 2011 г.
1.6.	Источник финансирования строительства.	Программа технического перевооружения, обновления и модернизации основных фондов ГУП «Мосгортранс» второй этап
1.7.	Категория сложности объекта.	II категории
1.8.	Стадийность проектирования.	Одностадийная
1.9.	Исходно-разрешительная документация.	Не требуется
2.	Основные требования к проектным решениям
2.2.	Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, наружная и внутренняя отделка).	Внутри помещения стены облицевать глазурованной плиткой устойчивой к нефтепродуктам. Покрытие пола - керамогранит устойчивый к нефтепродуктам. В помещении предусмотреть естественное освещение через остекление дверей. Искусственное освещение выполнить в соответствии требованиям к помещениям данного типа. Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию.
2.3.	Конструктивные изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля).	Стены - кирпич; перекрытия - ж/б плиты.
2.4.	Технологические решения и оборудование (импортное - с обоснованием).	Колонки маслораздаточные типа 367М5ДЭ или аналогичные с возможностью дистанционного управления. Технологическое оборудование с электроприводом (не пневматическое). Управление колонками, через компьютер с возможностью интегрирования в АСУ филиала. Система контроля объёма продукта в резервуаре в режиме «онлайн», посредством вывода информации на экран монитора.
2.5.	Требования по технологии управления производством и организации условий охраны труда рабочих и служащих.	Выполнить в соответствии с п. 4.1.4 СНиП ( для объектов I и II категории сложности)
2.6.	Инженерные системы зданий и сооружений.	Выполнить в соответствии с п. 4.1.4 СНиП с учетом энергосберегающих мероприятий, прогрессивных технических разработок, оборудования и материалов
2.7.	Режим работы производства.	Суточный
2.8.	Базовые значения основных технико-экономических показателей.	Принять по утвержденным прогрессивным технико-экономическим показателям. Предусмотреть мероприятия по снижению материало и энергоемкости, трудовых и финансовых затрат
2.9.	Специализация предприятия и кооперирование.	Городской пассажирский транспорт – автобусный парк
2.10.	Требования к составу сметной документации по объектам городского заказа.	Сметную документацию разработать в базовых ценах ТСН-2001 г. с учётом действующих коэффициентов пересчёта. 4 экземпляра + 1 экземпляр (в электронном виде)
3.	Дополнительные требования.
3.1.	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Устройство автоматической пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения для данного помещения в соответствии с правилами ППБ 01-03; ПНБ 88-01; НПБ 110-03 и другими действующими нормативными документами.
3.2	Указания о необходимости согласований проектной документации	Проект согласовывается подрядчиком в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для объектов городского строительства. Заказчик оплачивает счета, переданные подрядчиком заказчику, за согласования.
3.3	Особые требования	Исходные данные для расчета производственной программы и численности персонала принять по нормативам ГУП «Мосгортранс».

Зам. директора по СиРМТБ .

Согласовано:

Начальник ОАТ

Начальник ОРМТБ

Начальник ТО

Приложение

к Приглашению делать оферты

по Лоту №4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» ______________ «_____»__________ 2011 г.

ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации в помещениях филиала

10-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс»

РАЗРАБОТАНО:

ЗАКАЗЧИК - филиал 10-й автобусный парк ГУП «Мосгортанс» Директор филиала ______________ « _____»____________ 2011 г.

Проектная организация: ____________ «_____» ____________2011г..

Москва 2011 г.

№№ пп	Перечень основных требований	Содержание требований
1.	Общие данные
1.1.	Основание для проектирования (правовой акт городской администрации).	Предписание Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве № 000/345/1-11 по устранению нарушений требований пожарной безопасности.
1.2.	Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрогеологические условия.	Дооборудованию подлежат: административный корпус (стр.1), произ - водственный корпус (стр.2), отдел кадров (стр.3), помещение АСКП (стр.4), центра-льный склад (стр.7) и шиномонтажный участок (стр.9), расположенные на территории парка по адресу: Монтажная ул., вл.11).
1.3.	Назначение, номенклатура и мощность производства.	Предприятие предназначено для выполнения городского заказа по осуществлению пассажироперевозок.
1.4.	Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав. Указания по перспективному расширению предприятия.	Дооборудование должно быть осуществлено в 1 этап.
1.5.	Сроки начала и окончания строительства, в т. ч. первой очереди.	1-2 квартал 2011 г.
1.6.	Источник финансирования строительства.	Средства ГУП «Мосгортранс»
1.7.	Категория сложности объекта.
1.8.	Стадийность проектирования.	Одностадийная
1.9.	Исходно-разрешительная документация.	Не требуется
2.	Основные требования к проектным решениям
2.1.	Технологические решения и оборудование (импортное - с обоснованием).	Автоматическая пожарная сигнализация должна быть выполнена на основе узлов и деталей отечественного производства.
2.2.	Режим работы производства.	В три смены 7дней в неделю..
2. 3.	Специализация предприятия и кооперирование.	Городской пассажирский транспорт – автобусный парк
2.4.	Требования к составу сметной документации по объектам городского заказа.	Сметную документацию разработать в базовых ценах ТСН-2001 г. с учётом действующих коэффициентов пересчёта и в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости проектирования систем противопожарной защиты и охранной сигнализации МРР-3.2.19.02-05 (; экземпляра + 1 экземпляр в электронном виде).
3.	Дополнительные требования.
3.1	Указания о необходимости согласований проектной документации	Проект согласовывается заказчиком в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для объектов городского строительства. Проектная организация принимает участие в процессе согласования по требованию согласующих организаций и заказчика

Зам. директора по СиРМТБ .

Согласовано:

Начальник ОАТ

Начальник ОРМТБ

Начальник ТО

[1] Представляется отдельно для каждого Лота.