Выбор поставщика спецодежды и обуви для нужд , , НМТП»,, по 6 Лотам (стр. 6 )

3.1.Лот № 1.Поставка спецодежды и обуви для нужд :

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Новороссийск « » ______________ 201__ г.

морской торговый порт», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Предмет Договора

1.1.  Поставщик обязуется поставить Покупателю (________________________) (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего Договора. Общая стоимость договора составляет ____________(_________) рублей.

1.2.  Наименование, количество, качество, ассортимент, цена и сроки поставки товаров согласовываются Сторонами в Приложении.

1.3.  Цены на Товар являются фиксированными на период с момента подписания настоящего Договора до 31.12.2013 г. и соответствуют годовым расценкам, указанным в Приложении к Договору.

1.4.  Приложение является неотъемлемой частью данного Договора.

1.5.  Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2.  Качество и комплектность

2.1  Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТу, техническим условиям, подтверждаться сертификатами качества.

2.2  Если в течение срока гарантии поставленный Товар окажется дефектным или не будет соответствовать условиям Договора, Поставщик обязан за свой счет и по своему выбору либо устранить дефекты, либо заменить дефектный Товар новым доброкачественным. Товар должен быть поставлен и заменен в срок не более 30 дней с момента получения рекламации, которая направляется Покупателем в адрес Поставщика почтовым отправлением или факсимильной связью. В случаях нарушения срока устранения дефектов или замены Товара, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от стоимости недоброкачественного Товара за каждый день просрочки.

2.3  Гарантийный срок на Товар указывается в Приложении к настоящему Договору.

2.4  Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении или в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, если к таре (упаковке) установлены обязательные требования.

2.5  На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.  Сроки и порядок поставки

3.1  Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Новороссийск ул. Портовая, 14.

3.2  Поставщик вправе отгружать Товар отдельными частями по согласованию с Покупателем.

3.3  Основанием для поставки Товара является подписание Сторонами настоящего Договора и Приложения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.4  Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Товар путем нанесения наклеек, содержащих наименование Покупателя, наименование и количество Товара, дату нанесения наклеек.

3.5  Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

3.6  Приемка Товара по качеству и количеству производится при его вручении Покупателю в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-7 и от 01.01.2001 № П-6.

3.7  Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям настоящего Договора и Приложением к нему по количеству, Покупатель в течение трех дней информирует об этом Поставщика почтовым отправлением с уведомлением о вручении или факсимильной связью. В течение согласованного сторонами срока после получения претензии, Поставщик обязуется за свой счет допоставить Товар Покупателю. При уклонении Поставщика от поставки товара в согласованном сторонами объеме и срок, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

3.8  Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю по накладной.

3.9  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю.

3.10  Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него, указанные в Приложении к настоящему Договору.

3.11  Товар поставляется в таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя.

4.  Цены и порядок расчетов

4.1 Покупатель производит оплату поставленного Товара в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления Товара на склад Покупателя. Оплата производится Покупателем на основании счета, счета-фактуры выставленного Поставщиком.

4.2 Цена Товара, установленная Приложением к настоящему Договору, включает в себя все налоги, сборы и пошлины, стоимость доставки и тары (упаковки), стоимость нанесения логотипа, является окончательной и пересмотру не подлежит.

4.3 Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

5.  Ответственность Сторон

5.1  За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим Законодательством РФ.

5.2  В случае убытков, понесенных одной из Сторон и связанных с исполнением данного Договора, виновная Сторона несет ответственность по возмещению убытков. Под убытками понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или должна будет произвести для восстановления нарушенного права (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Сторона получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее права не были нарушены (упущенная выгода).

5.3  В случае поставки Товара позднее сроков, установленных настоящим Договором и Приложениями к нему, Покупатель вправе в одностороннем порядке предъявить Поставщику требование об оплате штрафа (пени) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки

5.4  В случае оплаты за поставку Товара позднее сроков, установленных настоящим Договором, Поставщик вправе требовать оплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами обязательств по договору.

6.2.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3.  Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.4.  Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора, уведомив Поставщика за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.

6.5.  Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы, в случае существенного нарушения условий договора Поставщиком. К таким нарушениям относятся:

- отказ Поставщика от передачи Покупателю товара;

- невыполнение в разумный срок Поставщиком требований Покупателя о доукомплектовании товара;

- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров.

6.6. Договор считается расторгнутым по основаниям, указанным в п. 6.5. настоящего Договора, с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.  Заключительные условия

7.1.  Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7.2.  Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

8.  Приложение:

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» г. Новороссийск, ул. , Тел.: (/ 602965 Факс: (/ 604213 / 602212 Р/С N Банк: Отделение Сбербанка России г. Краснодар К/С

ОТ ПОСТАВЩИКА ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

_____________________(должность, ФИО)

морской

торговый порт»

______________________ _________________

Приложение к Договору №

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

Поставщик поставляет на склад Покупателя, а Покупатель оплачивает ниже перечисленный Товар по указанным ценам:

№ п/п	Наименование Товара	Ед	Кол-во на 2013 год	В том числе поквартально (с указанием размеров)	Цена с НДС руб./ ед.	Сумма с НДС, руб.	Гарантийный срок
I	II	III	IV
1
2
3
Всего к оплате с учетом НДС18%:
В том числе НДС, 18%:

Всего к оплате с учетом НДС:

Сроки поставки:

I квартал –

II квартал –

III квартал –

IV квартал -

Покупатель вправе изменить количества, размерный ряд поставляемого Товара, письменно уведомив Поставщика в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до начала квартала, при этом общая стоимость Договора не может быть изменена в Сторону увеличения.

Вместе с товаром Поставщик предоставляет покупателю сертификаты и (или) паспорта на поставляемый Товар.

ОТ ПОСТАВЩИКА ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

_____________________(должность, ФИО)

морской

торговый порт»

______________________ _________________

3.2. Лот № 2 Поставка спецодежды и обуви для нужд .

Договор поставки № ______________/13-ТД

г. Новороссийск

«_____» _____ 201__ г.

, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________, в дальнейшем именуемое «ПОСТАВЩИК», в лице________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1  ПОСТАВЩИК обязуется поставлять спецодежду, обувь, в

дальнейшем Продукцию, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принимать эту продукцию и своевременно производить оплату на условиях настоящего договора.

1.2  Наименование, количество, сроки поставки, ассортимент и цена Продукции

согласовываются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.

2.  СУММА ДОГОВОРА

2.1.  Сумма Договора на каждую отдельно поставляемую ПОСТАВЩИКОМ партию Продукции указывается в счете (с учетом НДС 18%), оформляемом ПОСТАВЩИКОМ на каждую партию отдельно. Стоимость тары и упаковки включена в цену Продукции.

2.2 Отпускные цены на Продукцию согласовываются сторонами в спецификациях, являются фиксированными и изменению не подлежат.

3.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 банковских дней с момента поступления товара на склад ПОКУПАТЕЛЯ. В момент поставки товара ПОСТАВЩИК обязан предоставить ПОКУПАТЕЛЮ оригиналы счета-фактуры, товарной накладной.

3.2.  Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ на счет ПОСТАВЩИКА, что подтверждается платежным поручением с отметкой банка ПОКУПАТЕЛЯ.

3.3.  Поставщик обязуется предоставить документы первичного бухгалтерского отчета: счёт-фактуру, товарную накладную, акт выполненных работ не позднее 2-го числа месяца следующего за отчетным.

4.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1 Поставка Продукции осуществляется силами ПОСТАВЩИКА и за его счет на склад ПОКУПАТЕЛЯ. Сроки поставки оговариваются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.

4.2 Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность при хранении и транспортировке Продукции.

4.3 Поставка с изменением ассортимента, количества и других условий заказа без письменного согласия Покупателя не допускается.

4.4 Продукция передаётся Покупателю по акту приемки-передачи или накладной. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с инструкциями П-6, П-7.

5.  ГАРАНТИИ

5.1 Поставщик гарантирует качество Продукции, соответствующее требованиям действующих государственных стандартов и техническим условиям завода-изготовителя. Качество Продукции должно удостоверяться паспортом качества или сертификатом.

6.  РЕКЛАМАЦИИ

6.1 Если при принятии Продукции или в течение гарантийного срока она окажется дефектной или несоответствующей условиям Договора, а также в случае недопоставки, Поставщик обязан заменить Продукцию на новую (произвести допоставку) не позже, чем через 20 дней после получения соответствующей рекламации от Покупателя.

6.2 Все издержки, связанные с поставкой и возвратом несоответствующей условиям договора Продукции, а также с допоставкой, производятся за счет Поставщика.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2 В случае не поставки Продукции в указанный в Договоре срок, а также при нарушении срока замены (допоставки) Продукции в соответствии с п. 6.1 настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2 % от суммы не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки.

7.3 В случае нарушений условий в соответствии с п. 3.3 настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2 % от суммы сделки за каждый день просрочки.

7.4 В случае нарушения срока оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2 % от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров. Не решенные таким образом споры и разногласия рассматриваются согласно действующему законодательству РФ в Арбитражном суде Краснодарского края.

9.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1 Cтороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: забастовок, пожара, наводнения землетрясения и прочих природных бедствий, а также войны или военных действий, действий или решений властей, которые начались после заключения настоящего Договора, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления, прекращения, в письменной форме известить другую Сторону. Несвоевременное, сверх 10 дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3 Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торговых Палат.

9.4 Если эти обстоятельства будут длиться более 6 месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или частично, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

ПОСТАВЩИК обязуется при этом немедленно возвратить ПОКУПАТЕЛЮ всю авансовую сумму, уплаченную последним по настоящему Договору, за вычетом стоимости фактически поставленной Продукции.

10.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013г, а в части финансовых обязательств до полного их исполнения. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны за 10 календарных дней.

10.2.  Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются согласно действующему Законодательству РФ.

10.3.  Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

4.  ИНН / , р/с к/с Отделение СБЕРБАНКА РОССИИ г. Краснодар

Генеральный директор

____________________

Приложение к Договору №

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

Поставщик поставляет на склад Покупателя, а Покупатель оплачивает ниже перечисленный Товар по указанным ценам:

№ п/п	Наименование Товара	Ед	Кол-во на 2013 год	В том числе поквартально (с указанием размеров)	Цена с НДС руб./ ед.	Сумма с НДС, руб.	Гарантийный срок
I	II	III	IV
1
2
3
Всего к оплате с учетом НДС18%:
В том числе НДС, 18%:

Всего к оплате с учетом НДС: