Выбор поставщика спецодежды и обуви для нужд , , НМТП»,, по 6 Лотам (стр. 7 )

Сроки поставки:

I квартал –

II квартал –

III квартал –

IV квартал -

Покупатель вправе изменить количества, размерный ряд поставляемого Товара, письменно уведомив Поставщика в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до начала квартала, при этом общая стоимость Договора не может быть изменена в Сторону увеличения.

Вместе с товаром Поставщик предоставляет покупателю сертификаты и (или) паспорта на поставляемый Товар.

1.  ОТ ПОСТАВЩИКА ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

3.3. Лот № 3 Поставка д спецодежды и обуви ля нужд :

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № О-2013/ __________

г. Новороссийск «__» _____ 2013 г.

ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____ ____________, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать спецодежду и обувь, указанные в Спецификации (Приложение ), далее по тексту - "Товар", а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, в соответствии c условиями настоящего Договора;

1.2. Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора, определяет количество, комплектность, ассортимент и цену Товара;

1.3. Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям по качеству и нормам комплектности предприятия-изготовителя Товара;

1.4.Товар должен быть сертифицирован;

1.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать Декларации о соответствии и сертификату соответствия;

2. Условия оплаты Товара.

2.1. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему договору, составляет : _________ руб. (прописью) рублей __ коп, в том числе НДС в размере _______ руб. (прописью) рублей __ коп;

2.2. Цена каждой единицы Товара указана в Спецификации (Приложение ) к настоящему Договору;

2.3. Сумма договора включает стоимость Товара, упаковки, оформления необходимой документации, сертификаты и иные необходимые документы, доставку до склада Покупателя;

2.4. После подписания сторонами договора цены изменению не подлежат;

2.5. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика;

2.6. Покупатель оплачивает Товар в течение 15 (пятнадцати) банковских дней от даты получения и приёмки Товара согласно выставленным счету или счету-фактуре;

2.7. Днем оплаты считается момент списания денежных средств с банковского счета Покупателя;

2.8. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю предусмотренные Договором первичные документы (накладные, счета-фактуры и другие необходимые документы) в течение 10 календарных дней от даты поставки Товара, но не позднее 4 числа месяца, следующего за расчётным периодом.

3. Порядок и сроки поставки.

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по мере возникновения потребности у Заказчика по Заявкам Заказчика (Форма 1);

3.2. Доставка товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, расположенного 0, ;

3.3. Датой получения Товара и перехода права собственности к Покупателю считается дата передачи Товара Покупателю, о чем делается отметка в соответствующих документах (товарно-транспортной накладной, накладной);

3.4. К Товару по настоящему Договору должны прилагаться следующие документы:

- счет-фактура (1 оригинал и 1 копия);

- оригинал счёта;

- товарная накладная;

- сертификаты (или иные документы, подтверждающие качество Товара) качества на поставляемый Товар по настоящему Договору;

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим условиям и стандартам предприятия – изготовителя и/или страны происхождения;

4.2. Покупатель обязан содержать и эксплуатировать Товар в соответствии с техническими условиями, обычными для данного вида Товара.

4.3. Покупатель признает, что Поставщик не несет ответственности с момента принятия Товара за любые потери и убытки, возникающие у Покупателя или третьих лиц, связанные с непригодностью Товара или любой его части для эксплуатации, кроме оговоренных в разделах 5 и 6 настоящего Договора;

5. Сдача-приемка Товара.

5.1. Приемка Товара по количеству и комплектности, отсутствию видимых повреждений и целостности осуществляется Покупателем при получении Товара на складе Покупателя в течение 3 (трёх) календарных дней со дня получения Товара на складе Покупателя по товарной накладной;

5.2. Приемка Товара производится в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01 г. №П-6 и Инструкции «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01 г. №П-7;

5.3. При наличии несоответствия количества и комплектности, видимых повреждений и целостности Товара условиям Договора Покупатель обязан информировать Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента приёмки Товара. Несоответствие Товара требованиям настоящего Договора удостоверяется дефектным актом, подписанным Сторонами, для чего Поставщик в течение 3(трёх) рабочих дней отправляет своего представителя на место поступления Товара.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком на Товар, а именно __ (прописью) месяцев с момента получения Товара;

6.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока устранить недостатки Товара путем замены по обоюдному согласию сторон, если недостатки не возникли вследствие нарушения Покупателем порядка ухода и правил эксплуатации, либо вследствие действия третьих лиц или действия непреодолимой силы;

6.3 Срок выполнения гарантийных обязательств – 45 дней с момента информирования Поставщика о возникших недостатках. В случае, когда исполнение гарантийных обязательств невозможно в течение данного срока, он может быть продлен по взаимному согласованию Сторон;

6.4. Из гарантии исключаются повреждения и дефекты, возникшие по следующим причинам:

- преднамеренные порча или повреждения, ненадлежащие условия эксплуатации Товара.

7.Ответственность Сторон.

7.1. Покупатель в случае просрочки платежа в соответствии с настоящим Договором обязан уплатить Поставщику, на основании выставленной претензии, пеню в размере 0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов стоимости неоплаченного Товара;

7.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю, на основании выставленной претензии, пеню в размере 0,05% от общей стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от стоимости не поставленного Товара;

7.3. В случае, если задержка поставки составит более 2 (двух) недель против сроков, указанных в Договоре, Покупатель имеет право отказаться от Договора или его части, письменно уведомив Поставщика за 10 дней до даты расторжения Договора;

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

7.5. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Поставщиком п. 2.8. Договора, Поставщик по требованию Покупателя за каждый день просрочки обязан уплатить неустойку в размере 0,02 % от общей денежной суммы, выставленной в не предоставленных в срок документах за соответствующий отчетный период, если Стороны не договорятся об ином.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (Форс-мажор). Сроки исполнения обязательств по Договору продлеваются на время действия этих обстоятельств;

8.2. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 60 (шестидесяти) дней, Сторона являющаяся кредитором по обязательствам, которые не могут быть исполнены ввиду форс-мажорных обстоятельств, имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке;

8.3. Сторона, которая ввиду форс-мажорных обстоятельств не имеет возможности выполнять свои обязательства, обязана в течение 2 (двух) дней известить другую Сторону окончания таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые форс-мажорные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору;

8.4. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден письменно Торгово-Промышленными палатами территории, где произошли такие обстоятельства.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.

9.2. В случае, если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10. Дополнительные условия.

10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Факсимильные документы имеют юридическую силу.

10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2013 года, а в части гарантий до истечения гарантийного срока.;

10.2.1. В случае если ни одна из Сторон не менее чем за 10 дней до момента окончания срока действия Договора письменно не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор, он считается пролонгированным на условиях, изложенных в данном тексте Договора.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

10.3.1. досрочно по соглашению Сторон;

10.3.2. в одностороннем порядке при подаче одной из Сторон заявления о расторжении Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Договора;

10.3.3 по фактическому количеству поставленного Товара, если не выбран весь объём Товара (Приложение к настоящему Договору) в течении срока действия Договора;

10.4. Сторона, желающая расторгнуть данный Договор, имеет право не сообщать причину своего решения;

10.5. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Копии таких изменений, дополнений, приложений и заявок (Форма 1) также признаются действительными, если они предварительно получены по факсимильной связи.

10.6. При закупке Товара больше, чем указано в Договоре заключить дополнительное Соглашение об увеличении количества Товаров и цены Договора (без изменения цены каждой единицы Товара указанной в Приложение к настоящему Договору).

10.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

11. Дополнения и приложения к договору.

11.1. Приложение к договору поставки № О -2013/_____ от «____» _________ 2013 г.

11.2. Заявка (Форма 1) к договору поставки № О -2013/_____ от «____» _________ 2013 г.

12.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: Поставщик Заказчик

ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 4а тел./факс: (/ 4871 / 2294 / 4775 e-mail: *****@***ru, *****@***ru р\с Отделение Сбербанка России г. Краснодар к\с (ИНН Банка )

ОТ ПОСТАВЩИКА ОТ ЗАКАЗЧИКА

_____________________/

_____________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

от «___» ____________ 2013 г.

к Договору № О-2013/ ____ от «___» ______________ 2013 г.

между

зерновой терминал» и __________

№ п/п	Наименование Товара	Тип/модель/кат №	Кол-во	Ед. изм.	Цена, за шт., руб.	Сумма, руб.
1
	Упаковка, оформление необходимой документации, сертификаты и иные необходимые документы, доставка до склада Покупателя
	Итого:
	В том числе НДС 18%:

1. Поставщик поставит Покупателю следующий Товар:

Стоимость Товара составляет : _____ руб. (прописью) рублей __ коп, в том числе НДС в размере ______ руб. (прописью) рублей __ коп.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ОТ ПОСТАВЩИКА ОТ ЗАКАЗЧИКА

_____________________/

Генеральный директор зерновой терминал» _____________________/

(Форма 1)

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

Портовая ул., д.14 «а», Новороссийск, Россия

Тел. +7 (86,Факс +7 (86E-mail: *****@***ru

, , ИНН//

 

"___"____________ 2012 г. № ____ Руководителю

к Договору поставки товара N _____

от "___"____________ 2013 г.

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

г. Новороссийск "___"____________ 2013 г.

N п/п	Наименование, ассортимент товара	Технические характеристики, место происхождения	Цена за единицу (руб.)	Всего требуется (шт.)	Цена партии (руб.)	Адрес поставки
1	2	3	4	5	6	7
1
	Упаковка, оформление необходимой документации, сертификаты и иные необходимые документы, доставка до склада Покупателя
	Итого:
	В том числе НДС 18%:

Стоимость Товара составляет : _____ руб. (прописью) рублей __ коп, в том числе НДС в размере ______ руб. (прописью) рублей __ коп.

"___"____________ 2013 г.

Покупатель

Генеральный директор

ОАО "Новороссийский зерновой терминал"

_______________/

М. П.

"___"____________ 2013 г.

Заявка согласована Поставщиком

________ "___________________________"

М. П.

3.4. Лот № 4 Поставка спецодежды и обуви для нужд НМТП»:

ДОГОВОР № 000-4/4-______

г. Новороссийск « ____ » __________ 201_ г.

Новороссийского морского торгового порта», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора спецодежду и обувь, именуемые в дальнейшем Товар, количество, ассортимент, сроки поставки и качество которого устанавливаются сторонами в Дополнительных соглашениях в период действия Договора. Стоимость Товара является фиксированной на период с момента подписания Договора до 31 декабря 2013 года и соответствует годовым расценкам (Приложение к Договору).

2. Порядок расчетов

2.1. Покупатель оплачивает Товар в течение 10 (десяти) банковских дней после поступления его на склад Покупателя, по предоставленным Продавцом оригинальным счету, счёту-фактуре и товарной накладной.

2.2. Оплата производится в рублях платёжным поручением на банковский счёт Продавца. Исполнением обязательства по оплате Товара Покупателем считается момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при получении Товара на склад Покупателя по товарной накладной. Первичные документы (товарные накладные, счета, счета-фактуры из альбомов унифицированных форм первичной учетной документации по учету товаров) подлежат составлению в момент приемки товаров (работ, услуг), а если это не представляется возможным - непосредственно после него. В случае отсутствия оригиналов первичных документов при передаче Товара, счёт-фактуру и товарную накладную Продавец предоставляет не позднее 3-х рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю по или электронной почте *****@***ru, а подписанные оригиналы данных документов Продавец передает не позднее 07 числа месяца, следующего за отчетным. Продавец также обязуется предоставить акты сверки на ежеквартальной основе с срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Поставка Товара. Условия транспортировки и приемки

3.1. Поставка Товара на склад Покупателя осуществляется по накладным Продавца. Место передачи товара оговаривается по каждому случаю в п.5 Дополнительных соглашений.

3.2. Качество каждой партии Товара, поставляемой по настоящему Договору, должно полностью соответствовать требованиям нормативной документации и подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, оговоренными в каждом Дополнительном соглашении.

3.3. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении и должна иметь маркировку, содержащую наименование Товара, вес и дату изготовления. Продавец обязан обеспечить наличие информации о Товаре на русском языке в соответствии с требованиями законодательства.

3.4. Склад Покупателя находится по адресу: . Товар считается полученным на склад Покупателя и подлежит оплате при поступлении Товара в полном объеме, предусмотренном соответствующим Дополнительным соглашением.

3.5. По согласованию с Покупателем Продавец вправе отгружать Товар отдельными частями, с предоставлением счета, счета-фактуры и товарной накладной.

4. Гарантия

4.1. Продавец несет ответственность за поставку Товара ненадлежащего качества и за дефекты, возникшие во время транспортировки Товара.

4.2. Начало гарантийного срока – с момента передачи Товара Покупателю.

4.3. Расходы по демонтажу на месте и транспортные расходы по доставке заменяемого некачественного Товара, несет Продавец.

4.4. Действие гарантийного срока на приобретенный Товар оговаривается отдельно, в каждом Дополнительном соглашении.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За нарушение сроков поставки Товара Продавец обязан уплатить Покупателю пени за каждый календарный день просрочки в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленного Товара, если Покупатель письменно потребует этого и выставит счет.

5.3. Если на момент наступления обязанности Покупателя по оплате полученного с нарушением срока поставки товара Продавец не оплатил пеню, начисленную в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, Покупатель вправе произвести окончательную оплату Товара за вычетом суммы начисленной пени.

5.4. Убытки, вызванные поставкой некачественного или незаявленного Товара или его несвоевременной поставкой, подлежат возмещению Продавцом в полном объеме, если Покупатель письменно потребует этого. Под убытками понимаются расходы, которые должны будут быть произведены для восстановления нарушенного права (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые были бы получены при обычных условиях гражданского оборота, если бы права не были нарушены (упущенная выгода).

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору при условии, что такое невыполнение вызвано форс-мажорными событиями в толковании ГК РФ. Им разрешается перенести, соответственно, сроки поставки, указанные в Договоре, на период действия данных обстоятельств, но лишь в случаях, когда эти обстоятельства оказывают значительное воздействие на своевременное выполнение настоящего Договора или какой-либо его части, которая должна выполняться после возникновения данных обстоятельств.