Документация (стр. 3 )

Руководитель_____________ ______________ _____________

м. п. (подпись) (Ф. И.О.)

Анкета участника

№ n/n	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Организационно-правовая форма и наименование фирмы - Участника
2.	ОГРН участника
3.	Дата регистрации
4.	Юридический адрес
5.	Почтовые адреса
6.	Фактический адрес
7.	Должность, Ф. И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица , либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица
8.	Телефоны Участника (с указанием кода города)
9.	Факс Участника (с указанием кода города)
10.	Адрес электронной почты Участника, web-сайт
14.	ИНН/КПП Участника
15.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты
16.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

Руководитель_____________ ______________ _____________

м. п. (подпись) (ФИО)

Приложение к документации

о запросе котировок

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)[1]

_______________________________________________

(наименование организации, предоставляющей информацию)

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т. д.)

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, имя, отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

№

ИНН

ОГРН

Наименование/ ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководитель/ участник/акционер/ бенефициар

Руководитель
(подпись, М. П.)		(фамилия, имя, отчество) «____» ________20__г.

Приложение к документации

о запросе котировок

Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.
2.
…
ИТОГО за полный 2010 год		х
…
ИТОГО за полный 2011 год		х
1.
2.
…
ИТОГО за 2012 год		х

Руководитель_____________ ______________ _____________

м. п. (подпись) (Ф. И.О.)

Приложение к документации о

запросе котировок

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (» при Спецстрое России»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны и __________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _____________________________________________ действующего на основании _____________________________с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар, согласно спецификациям, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.  Объект поставки: _______________________________________________________________.

1.3. Наименование, количество, цена, сроки и суммы поставки, порядок доставки товара согласовываются сторонами в спецификациях к настоящему договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Товар не должен состоять под арестом, быть свободным от требований и притязаний третьих лиц, Покупатель должен являться первым пользователем.

1.5. Товар по качеству и комплектности должен соответствовать своему функциональному предназначению, технической документации, требованиям производителя и должен иметь сертификат соответствия.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной в момент передачи товара по акту приема-передачи, подписания Покупателем накладной по форме ТОРГ 12, получения счет-фактуры, товарной накладной, накладной на транспортные услуги, акта выполненных работ, документы необходимые для регистрации, руководство по эксплуатации на русском языке, сертификат соответствия.

2.2. Срок поставки товара определяется сторонами в спецификациях к настоящему договору и исчисляется с момента подписания настоящего договора. Оплата за товар производится в размере 100% его стоимости после получения каждой партии товара Покупателем и подписания товарной накладной ТОРГ 12.

2.3. Стоимость погрузки Поставщиком товара на транспортные средства при его отгрузке и иные расходы, связанные с передачей товара перевозчику, включены в стоимость товара.

2.4. Транспортные расходы по доставке товара в адрес Покупателя, включаются Поставщиком в стоимость товара, если стороны не договорились о других условиях, которые должны быть отражены в спецификации к настоящему договору.

2.5. Упаковка товара должна соответствовать типу товара и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки.

2.6. Стороны обязуются не позднее 20 дней до начала отгрузки незамедлительно информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и отгрузочных реквизитов, предусмотренных договором.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

3.1 Поставщик обязуется передать товар в обусловленный настоящим договором срок с предоставлением счета-фактуры и накладной ТОРГ -12 в собственность Покупателю.

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции, а так же право собственности на продукцию переходит на Покупателя в момент подписания товарной накладной формы ТОРГ 12.

3.3. Качество товара должно соответствовать ГОСТу, указанному в сертификате на товар передаваемому в собственность Покупателя вместе с товаром.

3.4. При установлении недостачи, некомплектного или некачественного товара, вызов представителя Поставщика является обязательным. Представитель Поставщика обязан прибыть в течение 10 дней с момента получения Уведомления Покупателя.

3.5. Гарантийный срок на товар определяется в паспорте завода изготовителя, сертификате качества соответствия.

3.6. В случае передачи товара (продукции) ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ.

3.7. В случае поставки товара (продукции) не соответствующего условиям о комплектности, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 ГК РФ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

4.2. Цены устанавливаются в российских рублях с учётом НДС. Цена товара указана в Приложение к Договору и определена по итогам открытого запроса котировок № ____________, утверждена Протоколом заседания Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд » при Спецстрое России» № __________ от «___»_____2012 г.

(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИМНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения" или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС).

4.3. Цена Товара включает в себя стоимость товара, упаковки, погрузка, доставка товара до места требования, все налоги и сборы, все финансовые риски и инфляционные ожидания, и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора. Сумма всех платежей по настоящему договору не должна превышать ___________ рублей. Основанием для оплаты является счет, выписанный Поставщиком.

4.4. Оплата за продукцию производится согласно выставленному счету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту получения товара на складе Покупателя согласно спецификации и подписания товарной накладной формы ТОРГ-12.

4.5. Покупатель производит расчет с Поставщиком путем перечисления причитающейся суммы платежным поручением на расчетный счет Поставщика, в течение 10-ти банковских дней после подписания товарной накладной формы ТОРГ-12.

4.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.7. Счета-фактуры и накладные должны быть оформлены в соответствии с заключенным договором между Покупателем и Поставщиком, передаваться ежемесячно на все товары, оплаченные по счетам и полученное Покупателем, а в конце каждого квартала – до 20-го числа последнего месяца.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки поставки, Покупатель вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, настоящего договора, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение 3-х дней дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору с предоставлением справки торгово-промышленной палаты о возникновении форс-мажорных обстоятельств.

6.3. В случае возникновения обстоятельств указанных п. 6.1. настоящего договора, стороны производят полный взаиморасчет на момент получения одной из сторон извещения о препятствии к исполнению обязательств по настоящему договору. Действие настоящего договора приостанавливаются до устранения препятствий.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение принятых на себя сторонами обязательств по настоящему договору.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению сторон или по инициативе одной из сторон, при этом сторона пожелавшая расторгнуть договор досрочно направляет другой стороне соответствующее уведомление не менее чем за 15 дней до даты предстоящего расторжения договора.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются и должны быть подписаны обеими сторонами.

9.3. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи, кроме счетов-фактур, с обязательным направлением заказной почтой в течение 3-х дней оригиналов подписанных документов.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:

10.1 спецификация на поставку.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОКУПАТЕЛЬ:	ПОСТАВЩИК:
» при Спецстрое России 3 / Р/С Дальневосточный банк Сбербанка РФ в г. Хабаровске К/С __________________/_____________ ФИО. «___»_________________2012г. МП	___________/ _________________ ФИО. «___»_________________2012г. МП

Приложение

к договору №__/__________ от ___.____.2012 г.

Спецификация_____

г. Хабаровск «____» ___________20___г.

Объект:

Форма оплаты:

Срок поставки:

№ п/п	Наименование товара	Производитель, марка, тип	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед. изм. без учета НДС	Сумма, без учета НДС
1	2	3	4	5	6	7
				Итого:
			В т. ч. (НДС)
				Всего:

_________________________ _________ «____________»	_________________________ _________ «____________»
______________ Ф. И.О	__________________ Ф. И.О

[1] При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

1.  Все графы таблицы должны быть заполнены.

2.  Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).

3.  Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.

4.  В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

5.  В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т. д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.