Организация размещения государственного заказа на поставку медицинского оборудования (стр. 3 )

5.  В столбце №5 указываются значения показателей эквивалентности, при определении которых могут не использоваться точные цифровые или иные параметры, относятся показатели, значение которых существенно изменяется в процессе хранения, транспортировки или эксплуатации товара, либо значения таких показателей зависят от условий использования товара. Признаками таких показателей, в том числе, являются:

¾  наличие в технической документации (паспорте) на предполагаемый к поставке товар или иных общедоступных источниках информации показателей, значения которых выражены не точным цифровым или иным параметром (указан диапазон значений, минимальные или максимальные значения показателей);

¾  наличие у товара одновременно нескольких значений одного и того же показателя.

Должность руководителя учреждения

_________________

Ф. И.О. руководителя учреждения

(подпись) Место печати

учреждения

В приложении 2 к сводной заявке на размещение заказа отражаются технические и функциональные характеристики оборудования, удовлетворяющие по своему назначению потребности Заказчика, различных производителей. На их основе формируются требуемое техническое задание, которое включено в Раздел 2 заявки.

Пример заполнения:

Результаты

анализа и сопоставления технических и функциональных
характеристик товаров, поставка которых является предметом размещения

№ п/п	Требуемый показатель технической или функциональной характеристики	Единица измерения	Требуемое значение показателя технической или функциональной характеристики	Значение технической или функциональной характеристики марки производителя №1: комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хромос ГХ-1000» Центр «Химаналитсервис», Россия	Значение технической или функциональной характеристики марки производителя №2: комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Газовый хроматограф GC-2014» Шимадзу, Япония
1.	Назначение: для работы с насадочными колонками для определение концентрации этилового и других спиртов в биологических объектах	соответствие	соответствие	соответствие	соответствие
2.	Термостат колонок объемом	л	Не менее 14	15,8	14,0
3.	Рабочая температура термостата	°С	не уже +10°С до +400 °С	от +4°С до +400°С	от+10°С до +450 °С
4.	Детектор ДТП (проточный, г/н. гелий) защита чувствительных элементов от перегрева	шт.	не менее 1	1	2
5..	Электронный регулятор газовых потоков (инжектор для набивных колонок)	шт.	не менее 1	1	1
6.	Программное обеспечение для управления режимами работы хроматографа, сбора и обработки хроматографических данных от четырех детекторов. Статичестические расчеты, самодиагностика прибора	Отсутствие/ наличие	наличие	наличие	наличие
7.	Колонка насадочная металлическая	шт.	не менее 2	2	2
8.	Персональный компьютер: Жесткий диск	Гб	не менее 80	80	120
9.	Оперативная память	мБ	не менее 512	512	512
10.	Операционная система: не хуже Windows XP	наличие/ отсутствие	наличие	наличие	наличие
11.	Монитор: жидкокристаллический	"	не менее 19"	19"	19"
12.	Лазерный принтер черно-белый формата A4	наличие/ отсутствие	наличие	наличие	наличие
13.	Комплект расходных материалов для обслуживания хроматографа	наличие/ отсутствие	наличие	наличие	наличие

Главный врач МП

ФИО

Пример решения заказчика о включении своего представителя (представителей) в состав комиссии уполномоченного органа

Бланк лечебного учреждения

ПРИКАЗ

Дата приказа Номер приказа

О назначении представителей государственного заказчика в состав комиссии уполномоченного органа

Приказываю:

1.  Назначить следующих представителей заказчика в состав комиссии уполномоченного органа и наделить их полномочиями на подписание протоколов размещения заказа от имени заказчика:

¾  Приобретение медицинских расходных материалов и медицинского оборудования: - заместитель главного врача;

¾  Приобретение продуктов питания: – заместитель главного врача;

¾  Приобретение лекарственных средств: – заведующая аптекой;

¾  Проведение строительных и ремонтных работ: – заместитель главного врача по АХЧ;

¾  Приобретение товаров, работ, услуг не включенных в вышестоящие группы: - заместитель главного врача, - заместитель главного врача.

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Должность руководителя учреждения

_________________

Ф. И.О. руководителя учреждения

(подпись) Место печати

учреждения

Обязательным приложением к заявке является проект государственного контракта (гражданско-правового договора), составляемого на основании статьи 9 Федерального закона .

Пример проекта государственного контракта

(гражданско-правового договора)

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №___

на поставку товаров для государственных нужд

г. Барнаул «____» _____________ 201_г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «……..», именуемое в дальнейшем «Заказчик», ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______ ____________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1  Поставщик обязуется произвести поставку газожидкостного хроматографа (далее - Товар) в адрес Заказчика на условиях настоящего Договора и в соответствии с местом поставки, с техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), комплектацией, параметрами, наличием функций, в количестве указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, обеспечить его разгрузку, установку, монтаж, пуско-наладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала Получателя правилам эксплуатации на рабочем месте, а «Заказчик» оплатить поставленный Товар на условиях, приведенных в настоящем Договоре.

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Цена Товара указывается в Приложении №1 к Договору. Приложение является одновременно протоколом согласования цен и неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Цена Товара включает стоимость тары, упаковки, маркировки, а также расходы на перевозку, разгрузочные, погрузочные работы, монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, обучение персонала Заказчика правилам и методам эксплуатации товара на рабочем месте, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги и другие обязательные платежи.

2.3. Общая сумма Договора составляет ____________________ рублей (сумма прописью).

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Поставщика:

3.1.1. По требованию Заказчика в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику план размещения оборудования в предназначенном помещении и требования (техническое задание) по подготовке помещения и систем обеспечения (энергопитание, заземление, весовые нагрузки, водоснабжение, канализация, вентиляция и прочее) под установку оборудования. Техническое задание должно быть предоставлено в письменном форме, подписанное руководителем организации (Поставщиком) с технологическим планом размещения оборудования в выделенном помещении и с конкретизацией всех требований для подготовки помещения под установку и монтаж оборудования (к сети электропитания, характеристикам силового кабеля, заземлению, весовым характеристикам, максимальным расстояниям между компонентами оборудования и т. д. (указывается при необходимости).

3.1.2. Обеспечить поступление Товара в соответствии с Приложением №1 к Договору и его условиями на склад Заказчика в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора, в присутствии представителя компании.

3.1.3. Осуществить поставку и ввод в эксплуатацию товара с охватом комплекса работ по распаковке, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке оборудования, сдаче-приемке в эксплуатацию в соответствии с требованиями методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», а также обеспечить в гарантийный период бесплатный ремонт поставляемого Товара. Гарантия предусматривает незамедлительное, по первому требованию заказчика, устранение всех обнаруженных дефектов за счет Поставщика.

3.1.4. Обучить медицинских специалистов Заказчика правилам и методам эксплуатации товара на рабочем месте (без выдачи документов о прохождении обучения);

3.1.5. Поставляемый Товар должен сопровождаться при поставке следующими документами:

1) Копия декларации о соответствии (сертификат соответствия Госстандарта России) или иной документ, подтверждающий соответствие качества оборудования, оформленный в порядке, установленным законодательством РФ;

2) Инструкция пользователя, технический паспорт или техническое описание оборудования, и сервисная документация на русском языке;

3) Копия санитарно-эпидемиологического заключения.

3.1.6. Представить Товар в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т. д.;

3.1.7. Осуществлять бесплатное обновление программного обеспечения в течение всего гарантийного срока;

3.1.8. Передать Заказчику необходимые финансовые документы, указанные в п. 3.2.4. настоящего Договора.

3.1.9. Представить вместе с Товаром обеспечение гарантии на товар в сумме 7 536 (семь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 48 копеек.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Принять поставляемый Товар в день поступления его в место назначения.

3.2.2. Осуществить приемку поставляемого Товара на соответствие его количества, комплектности, объема и качества в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству от 01.01.2001г. № П-6 и инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству от 01.01.2001г. № П-7. При обнаружении дефектов Поставщик производит замену товаров в срок не более 15 календарных дней.

3.2.3. Сообщить Поставщику о замеченных при приемке недостатках поставленного Товара.

3.2.4. После подписания «Акта приема-передачи, ввода оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов» принять документы для осуществления оплаты за поставленный товар (акт, счет-фактуру, накладную).

3.2.5. Оплатить стоимость поставленного Товара в сроки, указанные в Договоре.

3.2.6. Контролировать выполнение обязательств взятых сторонами настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка, монтаж, пуско-наладка Товара, обучение персонала производится в течение 20 календарных дней с момента заключения настоящего Договора по адресу: Алтайский край, г. Барнаа

4.2. Датой поставки считается дата передачи Товара по месту нахождения Заказчика указанному в Приложении №1.

5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

5.1. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар в безналичной форме, по факту поставки в следующие сроки: 100% от стоимости Товара в течение 30 банковских дней с момента подписания «Акта приема-передачи, ввода оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов».

5.2. Оплата Товара осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При дефекте качества Товара приемка производится с обязательным привлечением представителя Поставщика или соответствующей инспекции по качеству или эксперта бюро товарных экспертиз в месте нахождения Заказчика.

6.2. За нарушение Поставщиком исполнения обязательств по договору, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от суммы контракта за каждый день просрочки таких обязательств. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае поставки Товара с браком, Поставщик в течение 5 дней устраняет брак, либо производит замену бракованного Товара. В случае поставки некачественного Товара, Товар считается не принятым.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты пени если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Право собственности на купленный Товар переходит Заказчику с момента подписания «Акта приема-передачи, ввода оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов».

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть по исполнению данного Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а в случае не достижения соглашения - в Арбитражном суде Алтайского края.

7.2. Для ответов на рекламации и претензии устанавливается 20-ти дневный срок с момента их получения согласно отметки органа связи или исходящей даты документа в случае использования средств факсимильной связи.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны об обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора.

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и Федеральным законом от 01.01.2001г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9.   КАЧЕСТВО ТОВАРА

9.1. Поставщик гарантирует, что на день поставки Товара, он будет полностью соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ установленных для данной категории товара.

9.2. Качество Товара должно соответствовать стандарту на данный тип товаров и подтверждаться соответствующей документацией и документами качества, которые должны быть обязательны в соответствии с требованиями нормативных правовых документов РФ на поставляемый Товар, которые Поставщик предоставляет при поставке.

9.3. Объем предоставления гарантий качества Товара составляет 100%.

9.4. Отгрузка Товара по настоящему Договору производится Поставщиком в упаковке, соответствующей данному виду товаров и обеспечивающей полную сохранность от всякого рода повреждений. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

9.5. Гарантийный срок на Товар 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор заключен на основании процедуры размещение заказа №______________ «______________________», протокол от «___» _________ 201_г.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»: КГБУЗ «…….»

Юридический адрес: г. Барнаа Почтовый адрес: г. Барнаа , УФК по Алтайскому краю (Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности л/с ) р/сч ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КР. г. Барнаул Тел. (38,

«Поставщик»:

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик	Поставщик
м. п. м. п.

Приложение

к государственному контракту

от «___» ________2012г. №___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС /руб./	Сумма /руб./
1.
Всего: (сумма прописью)

№ п/п	Технические, функциональные, количественные и качественные характеристики товара	Конкретное значение показателя технической или функциональной характеристики
1	2	3

Место поставки: