Контракт

КОНТРАКТ № ________________________

г. Новороссийск

« » 2013г.

Закрытое Акционерное Общество «Находка Марин Партнерс» (далее по тексту ), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании доверенности 25 АА 0352676 от 01.01.2001г., с одной стороны, и

-Сервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании доверенности №36 от 01.01.2001г., с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.  «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнения докового ремонта бонопостановщика «Онега», называемого в дальнейшем Судно, принадлежащего «Заказчику», в составе «Ведомости ремонтных работ», которая определяет объем, и стоимость принятых к исполнению работ, утвержденного сторонами перед началом ремонта, являющегося Приложением № 1 к настоящему Контракту. «Подрядчик» обязуется по окончанию ремонта Судна сдать результаты ремонтных работ по факту выполненного ремонта «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить эти работы в объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1.  Ремонт судна производится «Подрядчиком» под надзором Российского Морского Регистра Судоходства, в соответствии с технической документацией, средствами и по технологии «Подрядчика», используя собственную рабочую силу и субподрядчиков, выбор которых одобрен «Заказчиком» дополнительно.

2.2.  «Подрядчик» обеспечивает ремонт Судна своими материалами, кроме специально оговоренных в «Ведомости ремонтных работ», поставку которых обеспечивает «Заказчик».

2.3.  Сменно-запасные части, оборудование, необходимые для ремонта Судна, предоставляемые «Заказчиком», должны соответствовать требованиям Российского Морского Регистра Судоходства иметь документы, подтверждающие их качество. При задержке предоставления «Заказчиком» сменно-запасных частей, оборудования необходимых для ремонта Судна, ремонт Судна продлевается на время задержки поставок. «Подрядчик» несет ответственность за переданные ему «Заказчиком» запасные части, оборудование, материалы и техническую документацию и, в случае утраты, возмещает их полную рыночную стоимость.

2.4.  «Подрядчик» после подписания настоящего Контракта приступает к подготовительным работам по ремонту Судна. «Подрядчик» обязуется выполнить свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, при условии надлежащего и своевременного выполнения «Заказчиком» порядка и условий оплаты, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.5.  «Заказчик» обязуется осуществлять оплату ремонта Судна в сроки и в порядке согласно п.4.1 настоящего Контракта и, по окончании ремонта, до отхода Судна от причала завода согласовать и подписать все необходимые документы, а именно: «Акт приемо - сдачи выполненных работ», «Исполнительную ведомость ремонтных работ».

В случае изменения объемов, стоимости и сроков ремонта оформляется «Дополнительное соглашение» к настоящему Контракту.

При расторжении контракта по инициативе «Заказчика», он возмещает понесенные расходы «Подрядчика».

2.6.  «Заказчик» обязуется обеспечивать своевременную подготовку рабочих мест для безопасного производства работ, поддерживать в исправном состоянии трапы, леера, ограждения.

2.7.  «Подрядчик» обязуется обеспечить безопасность проведения ремонтных работ, проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности, допускать лиц (своих работников), прошедших обучение, аттестованных и имеющих соответствующие удостоверения – ответственных за безопасное производство работ с кранами, стропальщиков сигнальщиков к объекту ремонтных работ. «Подрядчик» осуществляет контроль и несет полную ответственность за соблюдение правил охраны труда, техники безопасности при выполнении ремонтных работ, обеспечивает выполнение требований ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» от 01.01.2001г. и ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 01.01.2001г.

2.8.  В случае нарушения срока предоставления информации, указанной в пункте п.9.9 настоящего Контракта, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки.

2.9.  В случае нарушения срока предоставления информации, указанной в п.9.9 настоящего Контракта на срок, превышающий 1 (один) календарный месяц, «Заказчик» имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке. Настоящий Контракт будет считаться расторгнутым от даты направления Подрядчику письменного уведомления о расторжении настоящего Контракта.

2.10.  «Подрядчик» перед подъемом Судна обязан предъявить стапельный набор, капитану и старшему механику Судна.

3.  ЦЕНА И СРОКИ КОНТРАКТА

3.1.  Предварительная стоимость ремонта Судна в объеме принятого заказа согласно предварительной «Ведомости ремонтных работ» устанавливается в размере 2 555 141,04 (два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч сто сорок один) рубль 4 копейки, в том числе НДС 18% 389 767,28 (триста восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 28 копеек.

3.2.  Стоимость ремонта может быть изменена по согласованию сторон в случае изменения объемов работ по номенклатуре и количеству. Изменения оформляются «Дополнительным соглашением».

3.3.  «Подрядчик» обязуется выполнить работы в течение 14 (четырнадцати) суток с момента подписания Акта приемки Судна в ремонт, при условии поступления средств по п. 4.1 настоящего Контракта.

3.4.  «Подрядчик» обязуется выполнить работы по ремонту Судна в течение срока указанного в п.3.3 настоящего Контракта, при условии своевременной поставки «Заказчиком» технической документации, материалов, СЗЧ (сменно запасных частей), и РТИ (резинотехнических изделий), поставка которых возложена на «Заказчика». Срок поставки технической документации, материалов, СЗЧ, и РТИ производится в течение 5 рабочих дней с момента уведомления «Заказчика» «Подрядчиком» о необходимости поставки (если иные сроки не предусмотрены «Ведомостью ремонтных работ»). После поставки «Заказчиком» материалов, СЗЧ, РТИ составляется двух сторонний Акт приема-передачи, который подписывается представителем «Заказчика» и менеджером «Подрядчика».

3.5.  Сроки ремонта могут быть изменены в следующих случаях :

—при изменении объемов работ;

—при невыполнении «Заказчиком» сроков поставки документации, СЗЧ и материалов, оговоренных в пункте 3.4. настоящего Контракта (либо иными документами, согласованными обеими сторонами);

—при возникновении «ФОРС—МАЖОРНЫХ» обстоятельств;

—при невыполнении «Заказчиком» условий оплаты согласно п.4.1. и п.4.2.

3.6.  В случае задержки Судна в ремонте по вине «Подрядчика» на срок более 3 (трех) суток сверх контрактного, «Подрядчик» выплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,02 % от стоимости невыполненных работ.

3.7.  Дата постановки Судна в завод март месяц 2013 года. К дате начала ремонта «Заказчик должен согласовать «Ведомость ремонтных работ», подготовить Судно к ремонту во всех отношениях.

3.8.  Все выполненные работы принимаются представителем «Заказчика», которым является лицо уполномоченное «Заказчиком» на право подписания документации, а именно: заявок на производство дополнительных ремонтных работ на Судне, «Ведомости ремонтных работ» и «Исполнительной ведомости ремонтных работ», дефектовочных актов, «Актов приемки-сдачи выполненных работ».

3.9.  Дата окончания ремонта Судна фиксируется «Актом приемо-сдачи выполненных работ».

4.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1.  Все расчеты производятся «Заказчиком» по счетам «Подрядчика» в следующем порядке:

- 1-й платеж - 50% (пятьдесят) процентов оплаты от согласованной стоимости контракта по п. 3.1, в течение 3 (трех) банковских дней, после подписания Акта приемки Судна в ремонт;

- окончательный платеж – разница между окончательной ценой ремонта в соответствии с «Исполнительной ведомостью ремонтных работ» и Актом на выполненные работы, и общей суммой первого платежа в течение 5-х (пяти) банковских дней, с даты подписания Акта приемки судна из ремонта.

4.2.  Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета «Заказчика», подтвержденная копией платежного поручения, с отметкой банка о списании денежных средств.

4.3.  Утвержденная цена ремонта может быть изменена, как в сторону повышения, при увеличении объемов ремонта, так и в сторону понижения при сокращении объемов ремонта, только по обоюдному согласованию Сторон. При изменении объема Ремонта, Сторонами составляются и подписываются «Ведомости дополнительных ремонтных работ», которыми, определяется цена и срок выполнения дополнительных ремонтных работ. Окончательная цена ремонта определяется на основании «Исполнительной ведомости ремонтных работ» составленной в соответствии с фактически выполненными объемами ремонтных работ, подтвержденных Сторонами. После чего составляется «Протокол согласования фиксированной цены» фиксирующий окончательную стоимость ремонта, полученную в «Исполнительной Ведомости Ремонтных работ», которая подлежит оплате согласно пункта 4.1 настоящего Контракта.

4.4.  Цена дополнительных работ устанавливается в соответствии с расценками, примененными при расценке аналогичных работ, согласно «Ведомости ремонтных работ» являющейся приложением к настоящему Контракту.

4.5.  «Исполнительная ведомость ремонтных работ», «Акты выполненных работ» с момента их подписания Сторонами является составными неотъемлемыми частями Контракта.

4.6.  В случае задержки оплаты «Заказчиком», «Подрядчик» имеет право приостановить ремонт Судна до оплаты очередного платежа.

4.7.  В случае просрочки оплаты «Заказчиком» ремонта Судна по условиям установленным настоящим Контрактом или Дополнительными соглашениями к нему на срок более трех рабочих дней, «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 0,02 % от стоимости выполненных работ, на дату просрочки.

4.8.  При неисполнении «Заказчиком» обязанности уплатить предусмотренную настоящим Контрактом сумму, «Исполнитель» не имеет право на удержание Судна.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

5.1.  Все изменения и дополнения к данному Контракту считаются действительными, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами.

5.2.  Для урегулирования споров, связанных с исполнением Контракта, за исключением претензий указанных в п. 6.5. настоящего Контракта, Стороны устанавливают обязательное соблюдение претензионного порядка перед обращением в Арбитражный суд. Претензия и ответ на нее подписываются руководителями соответствующих Сторон. Ответ на претензию дается не позднее 10 дневного срока со дня ее поступления. Обращение в Арбитражный суд без соблюдения претензионного порядка не допускается.

6. ГАРАНТИИ И ПРЕТЕНЗИИ

6.1.  «Подрядчик» несет ответственность за полноту, качество и срок выполненных работ и соответствие применяемых материалов техническим условиям, чертежам и стандартам.

6.2.  «Подрядчик» дает гарантию на выполненные работы по ремонту и лакокрасочным работам в течении 6 календарных месяцев со дня приемки Судна из ремонта, при условии выполнения «Заказчиком» Правил технической эксплуатации.

6.3.  Если в течение гарантийного срока при нормальной эксплуатации будут выявлены дефекты, возникшие по причине некачественного исполнения работ «Подрядчиком», то «Подрядчик» за свой счет обязан устранить обнаруженные дефекты при условии предъявления технического акта на обследование причин, повлекших отказ в работе, составленного с участием представителя «Подрядчика». При невозможности прибытия на борт Судна представителя «Подрядчика» (при поступлении отказа от прибытия или не обеспечения явки Представителя в разумный срок), акт оформляется с участием инспектора Российского Морского Регистра Судоходства.

6.4.  По своему усмотрению «Заказчик» может привлекать к устранению дефектов третьих лиц в рамках гарантийных обязательств, то «Подрядчик» компенсирует фактические затраты на устранение этих дефектов по согласованной с «Подрядчиком» стоимости.

6.5.  Претензии по срокам, продолжительности, объему, стоимости и характеру работ и услуг по настоящему Контракту принимаются и рассматриваются в течение 3-х (трех) дней и должны быть оформлены письменно.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.  При возникновении «форс-мажорных» обстоятельств, срывающих выполнение работ (штормовой ветер, обильный снегопад, ливневый дождь, отключение электроэнергии до уровня снабжения по аварийной броне и др.) оформляется двусторонний акт, который подписывается капитаном Судна или уполномоченным представителем «Заказчика» и менеджером «Подрядчика». Акт является основанием для продления срока ремонта на этот период.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.  Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Контракта, разрешаются по согласованию Сторон.

8.2.  Если Стороны не достигнут согласованного решения, спор разрешается в Арбитражном суде по месту подачи искового заявления, решение которого обязательно для Сторон.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Услуги Российского Морского Регистра Судоходства по техническому наблюдению за ремонтом Судна оплачиваются «Заказчиком» самостоятельно по окончанию ремонта на основании трехстороннего соглашения.

9.2.  Документы, исходящие за подписью капитана Судна, иных членов экипажа или иных лиц, за исключением документов указанных в п. 7.1. настоящего Контракта, не содержащих подпись ответственного лица – «Подрядчик» принимать к рассмотрению и к исполнению не вправе.

9.3.  «Подрядчик» обязуется возвратить «Заказчику» замененные СЗЧ, ТМЦ. Передача замененных частей оформляется Актом.

9.4.  «Заказчик» и «Подрядчик» обязуются хранить коммерческую и конфиденциальную информацию переданную друг другу, в том числе, о финансовых аспектах настоящего Контракта.

9.5.  По всем вопросам, не оговоренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим Законодательством России.

9.6.  «Акт приемки Судна в ремонт», «Ведомости ремонтных работ», «Исполнительная ведомость ремонтных работ», «Акт приемки-сдачи выполненных работ» и другие документы, оформленные при осуществлении настоящего Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.7.  Стороны обязуется соблюдать природоохранное законодательство, нормативы допустимого загрязнения природной среды, санитарного состояния акватории. За все нарушения Закона об охране окружающей природной среды, допущенные одной из Сторон, виновная Сторона несет ответственность перед контролирующими органами самостоятельно.

9.8.  Для оформления пропусков для входа на территорию «Подрядчика», «Заказчик» оформляет заявку на имя руководителя «Подрядчика» с указанием срока действия пропусков, режима работы, Ф. И.О. и должность работника «Заказчика».

9.9.  В случае каких либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» письменную информацию о таких изменениях по форме Приложения №2 к Контракту с подтверждением соответствующими документами, в течение 3-х рабочих дней с момента совершения таких изменений.

9.10.  «Подрядчик» обязуется по окончании ремонта Судна предоставить «Заказчику» Акт приемо - сдачи выполненных работ, счет - фактуру до третьего числа месяца следующего за отчетным.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1.  Срок действия Контракта с момента его подписания до исполнения сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

"Подрядчик" Марин Партнерс» Юр./Поч. адрес: 692913 г. Находка, Находкинский пр-кт 59, e-mail: *****@***ru , , , р/с в «Приморье» г. Владивосток кор/сч , 07215

"Заказчик" -Сервис» Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, д. 37 , р/сч Филиал ВТБ в г. Ростове-на-Дону Корреспондентский счет

12.ПОДПИСИ СТОРОН

"Подрядчик"		"Заказчик"
Управляющий директор		Первый заместитель генерального директора -Сервис»
_______________		________________
Директор по судоремонту _____________