Составила И (стр. 2 )

5.2.1. Виды выполняемых работ:

Демонтажные работы, работы по внутренним отделочным работам, электромонтажные работы, вывоз строительного мусора.

5.2.2. Условия выполнения работ:

Ремонтно–строительные работы осуществляются в условиях действующего учреждения.

Работы выполнить в соответствии со сметно-технической документацией. Подрядчик обязан представить и согласовать с Заказчиком проект производства работ, календарный график производства работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ. Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

Все виды работ производятся на территории п Эгвекинот и выполнение работ не должно создавать неудобства и угрозу для людей, находящихся в зданиях и на территории и соответствовать нормативным актам. До начала производства работ на объекте должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление ремонта установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству ремонтно–строительных работ.

Обязательным условием является:

наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

наличие техники, инструмента, инвентаря, приспособлений;

подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований технологической и ремонтной документации, соблюдение производственной и трудовой дисциплины, соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

5.2.3. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования:

При производстве ремонтно–строительных работ необходимо применять современные строительные, установочные изделия и материалы, отвечающие нормативным стандартам, действующим на территории РФ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставляемых для реализации гражданско-правового договора материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2.4. Общие требования к выполнению работ:

До начала производства работ Заказчик совместно с Подрядчиком, при участии эксплуатирующей организации, оформляют акт приема–передачи объекта в ремонт. Подрядчик обязан выполнить работы в объеме технического задания, выполнять требования, предъявляемые заказчиком при осуществлении строительного контроля за ходом выполнения работ. Квалифицированные специалисты подрядной организации должны быть аттестованы на право ведения работ и обеспечены необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

СНиП – "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования";

СНиП – "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

СНиП 3.01.04-87 – "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

СНиП 3.01.01-85* – "Организация строительного производства";

ГОСТ 12. – "Пожарная безопасность. Общие требования";

СНиП 2.08.02-89 – "Общественные здания и сооружения";

СНиП – "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СНиП 3.04.01-87 – "Строительные нормы и правила. Изоляционные и отделочные покрытия.»

Методические рекомендации МДС 12-81.2007 "По разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ"

ПОТРМ – "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте"

5.2.5. Порядок (последовательность) выполнения работ:

Соблюдение последовательности и состава выполняемых технологических операций определяется проектом производства работ.

5.2.6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные календарным графиком выполнения работ. Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПОТ Р М, ПТЭЭУ, ГОСТ и др.

Работы, выполненные с нару­шениями требований нормативных документов, не согласованны­ми с представителями Заказчика, принимаются только после переделки (исправления).

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.2.7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

Мероприятия в области обеспечения безопасности производства работ будут производиться в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами:

ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности";

РД . Охрана труда. Организационно-методические документы.

К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся:

- персональное закрепление ответственности технического персонала за контроль выполнения правил техники безопасности на отдельных участках.

Все строительные материалы должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм.

5.2.8. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Приемка результатов работ проводят по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. До приемки скрытых работ запрещается выполнять последующие работы. Освидетельствование скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с технической документацией, а также промежуточная приемка оформляются актом освидетельствования скрытых работ и актом промежуточных конструкций. По окончании работ провести испытания кровельного покрытия с участием организации, контролирующей объект и эксплуатирующей организации и оформить актом приемки испытаний.

Приемка в эксплуатацию объекта производится приемочной комиссией в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по приемке в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией и капремонтом объектов строительства, их частей или отдельных элементов (Градостроительный кодекс РФ, СНиП 3.01.04-87 и др.)

Комплектация исполнительной документации, производить в соответствии с п. 3.5 СНиП 3.01.04-87 в 3-х экземплярах в сроки, указанные в п. п. 3.3. СНиП 3.01.04-87, а также подписанные и утвержденные акты приемочных комиссий после окончания работы приемочных комиссий.

Обязательным условием является наличие актов скрытых работ; сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов), использованное в процессе производства работ.

Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности отдельных этапов и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

После завершения выполнения полного комплекса работ, предусмотренных Техническим заданием, Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ в письменном виде (предъявительская записка).

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика предъявительской записки Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ. В случае непринятия результатов выполненных работ, в связи с необходимостью устранения недостатков, составляется Акт (перечень замечаний), который подписывается представителями Заказчика, подрядной и эксплуатирующей организаций. Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте, устранить указанные недостатки за свой счет и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, подписанный со своей стороны уполномоченным лицом и представителями эксплуатирующей организации.

5.2.9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

Подрядчик должен представить приемочной комиссии, следующую документацию:

– справку об устранении замечаний, выявленных рабочей комиссией при наличии замечаний;

– комплект отчетно–исполнительной документации на ремонт предъявляемого к приемке объекта: акты освидетельствования скрытых работ.

5.2.10. Требования по объему гарантий качества работ:

Работы выполнить в соответствии с техническим заданием и гражданско-правовым договором.

5.2.11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ на основании Гражданского кодекса РФ в течение 3-х лет со дня подписания акта приемки в эксплуатацию. Подрядчик обязан безвозмездно устранить строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются на время выполнения этих работ.

Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчика проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьих лиц.

6. Место выполнения работ:

Чукотский автономный округ, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Попова, д. 8.

7. Сроки выполнения работ:

Подрядчик обязан выполнить работы с момента заключения гражданско-правового договора по 15.07.2013 г.

III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ______

на ремонт медицинского кабинета МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» п. Эгвекинота» по ул. Попова, д. 8

«__» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Аленушка» поселка Эгвекинота», именуемый в дальнейшем «Заказчик», Юмашевой Наталии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа, на основании подведения итогов аукциона в электронной форме (протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от «__» _________ 2013 г.) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на ремонт медицинского кабинета МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» п. Эгвекинота» по ул. Попова, д. 8, согласно технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение ).

1.2. Существенными условиями Договора для Сторон являются: цена, сроки, качество работ, гарантийные обязательства.

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 15.07.2013 г.

2. Цена Договора и порядок оплаты работ

2.1. Цена Договора составляет ____________ (_____________) руб. ____ коп.

2.2. Документами, удостоверяющими факт выполнения работ Подрядчиком, являются: форма КС - 2 (акт приемки выполненных работ) и исполнительная схема; документом, удостоверяющим стоимость выполненных Подрядчиком работ, является форма КС - 3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), подписанные Сторонами.

2.3. Оплата работ осуществляется заказчиком согласно счетам-фактурам, выставляемых Подрядчиком на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3) и актов приемки выполненных работ (КС – 2).

2.4. Оплата производится заказчиком не позднее десяти рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленных счетов-фактур Подрядчика.

2.5. Приемка выполненных работ производится в течение 3-х дней с момента получения заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности к сдаче Объекта.

2.6. Приемка выполненных работ осуществляется путем обследования Объекта.

2.7. Моментом исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору считается факт сдачи выполненных работ заказчику путем подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

2.8. Подрядчик после оформления приемки Объекта не освобождается от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, которые остались не выполненными с надлежащим качеством. В этом случае к акту приемки прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Обеспечить финансирование и своевременную оплату выполняемых Подрядчиком работ.

3.1.2. Производить квалифицированный своевременный прием выполненных работ.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Контролировать качество и объемы выполняемых работ с обязательным привлечением представителей Подрядчика.

3.2.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования потребовать возмещения убытков.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. Произвести работы по ремонту Объекта.

3.3.2. Выполнить указанные работы качественно, в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), своими механизмами, оборудованием и материалами, заключить при необходимости договоры субподряда с привлеченными (субподрядными) организациями. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиками, а перед субподрядчиками ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

3.3.3. Своевременно устранить выявленные Заказчиком недоделки или некачественно выполненные работы.

3.3.4. Обеспечить беспрепятственный допуск к ходу работ уполномоченного представителя Заказчика для технического надзора.

3.3.5. Представить Заказчику документы, перечисленные в п. 2.3. настоящего Договора.

3.3.6. После завершения работ оформить и предоставить Заказчику акт приемки выполненных работ и необходимую исполнительную документацию.

3.3.7. В период производства работ обеспечить соблюдение норм противопожарных правил, требований к технике безопасности и охране окружающей среды.

3.3.8. До начала производства работ выполнить все подготовительные работы, получить от Заказчика разрешение на производство работ.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.4.2. Выполнить работы досрочно по соглашению с Заказчиком.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 15 июля 2013 г., а в части расчетов до фактического исполнения обязательств.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере десяти трехсотых действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере не менее десяти трехсотых действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. Уплата пени или возмещение ущерба не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае отсутствия финансирования (не поступления финансовых средств на расчетный счет Заказчика из местного бюджета) более 15 (пятнадцати) дней с момента подачи Заказчиком заявки на финансирование.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.

6.2. Срок гарантии выполненных работ устанавливается с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц, что должен доказать Подрядчик.

Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 3 года с даты подписания акта приемки выполненных работ.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий Договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Чукотского АО, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии 20 дней с момента получения.

9. Обеспечение исполнение обязательств

9.1. Не предусмотрено

10. Прочие условия Договора

10.1. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 21.0.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Аленушка» поселка Эгвекинота» Российская Федерация, Чукотский автономный округ, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Попова д. 8; ул. Полярная, д. 4 а. (группа на отдалении). Тел: 8 (427; 2-25-23. , , л/с 20886Ч11720, , Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому АО г. Анадырь, р/с № ; ; ОКОГУ 49007; ; ОКФС 14; ОКОПФ 81. ___________________ «__» _________ 2013 г. М. П.

Подрядчик: Юридический адрес: Телефон: Банковские реквизиты: ___________________ ФИО «__» _________ 2013 г. М. П.

Приложение

к договору № __

от «__» _________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт медицинского кабинета МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» п. Эгвекинота» по ул. Попова, д. 8

1. Предмет гражданско-правового договора: ремонт медицинского кабинета МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» п. Эгвекинота» по ул. Попова, д. 8

3.  Цели использования результатов работ: улучшение эксплуатационных характеристик здания МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» п. Эгвекинота» по адресу: ул. Попова, д. 8

3. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора составляет – пятьсот тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

4. Источник финансирования: Бюджет Иультинского муниципального района 2013 года.

5. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ

5.1. Наименование, характеристики и количество выполняемых работ:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Медкабинеты
1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	100 м2 поверхности	0,5
2	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,5
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,935
4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,578
5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0,357
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,357
7	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,357
8	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,578
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5043
10	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,342
11	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,241
12	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	1,18
13	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,357
14	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 1	100 м2 стяжки	0,357
15	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,241
16	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтуса	0,41
17	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,116
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08
19	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений оконных проемов за 2 раза	100 м2 покрытия поверхности	0,125
20	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,048
21	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 калиток	0,14
22	Установка радиаторных решёток решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 калиток	0,125

5.2. Характеристики выполняемых работ: