Инструкция для претендентов на квалификационный отбор.
Сведения о Заказчике:
Наименование: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99» г. Перми
Место нахождения:
Адрес электронной почты
Контактный телефон: (3
Контактное лицо: директор
Сведения о предмете отбора:
Предметом отбора является право заключить договор на снос (демонтаж) здания школы (литер А).
Начальная (максимальная) цена договора составляет 630 руб.
Цена договора включает все расходы на выполнение комплекса работ в соответствии с техническим заданием, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, проведение необходимых согласований и получение необходимых разрешений и согласований, перевозку, монтаж технологического оборудования, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, другие обязательные платежи,
Срок исполнения: 30 календарных дней
Участнику отбора может быть предоставлена копия проектно-сметной документации в электронном варианте при предоставлении участником отбора электронного носителя.
Квалификационный отбор проводится в 3 этапа.
1-й этап: проведения допуска участников ко 2-му этапу на основании соответствия участников обязательным требованиям настоящей инструкции. Участники, чьи заявки не соответствуют обязательным требованиям, установленным настоящей инструкцией или не предоставившие необходимые документы, подтверждающие данное соответствие, отклоняются и не допускаются к дальнейшему проведению квалификационного отбора.
2-й этап: осуществление ранжирования участников, прошедших 1-й этап по дополнительным критериям в соответствии с настоящей инструкцией. На основании проведения ранжирования определяется участник, набравший наибольшее количество баллов, который признается победителем 2-го этапа квалификационного отбора.
3-й этап: одобрение заключения договора с победителем 2-го этапа отбора наблюдательным советом образовательного учреждения. В случае не одобрения заключения договора наблюдательным советом образовательного учреждения Заказчик осуществляет процедуру повторного квалификационного отбора.
Обязательные требования к участникам отбора:
1. Соответствие участника отбора требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации и Заказчиком к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом отбора.
2. Не проведение ликвидации участника отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Не приостановление деятельности участника отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в отборе.
4. Отсутствие у участника отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике отбора.
Заказчик обязан отстранить участника отбора от участия в отборе на любом этапе его проведения в случаях установления:
- недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником отбора в соответствии с требованиями настоящей инструкции
- факта проведения ликвидации участника отбора - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства
- факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
- факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
.
Заявка на участие в отборе должна содержать следующий список обязательных документов:
1. Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки), на участие в отборе по форме Приложения № 2;
2. Заполненный бланк заявки на участие в отборе по форме, установленный Приложением №3 к настоящей инструкции;
3. Сведения об участнике отбора (Приложение к настоящей инструкции);
4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения объявления в СМИ о проведении квалификационного отбора выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении отбора выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения объявления в СМИ о проведении отбора;
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора, а именно:
5.1. Юридические лица – резиденты РФ представляют:
если документы, входящие в состав заявки на участие в отборе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника отбора: оригинал или нотариально заверенную копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника отбора без доверенности (далее – руководитель;
если от имени участника отбора действует иное лицо, т. е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем отборе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника отбора:
оригинал или нотариально заверенную копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника отбора без доверенности (далее - руководитель);
доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенную печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника отбора или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника отбора, заявка на участие в отборе должна также содержать: документ, подтверждающий полномочия такого лица.
5.2. Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:
если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем отборе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником отбора: доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию.
5.3. Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:
если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем отборе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником отбора: нотариально заверенную копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника отбора
если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем отборе, подписаны не самим лицом, выступающим участником отбора:
доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию;
нотариально заверенную копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника отбора.
Доверенности, указанные в инструкции, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ).
5.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника отбора документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем отборе, на осуществление действий от имени участника отбора.
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов участника отбора (для юридических лиц).
7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо нотариально заверенная копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника отбора поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в отборе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.
8. Справка налогового органа об отсутствии у участника отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды или копия такой справки
9. Документы, подтверждающие соответствие участника отбора установленным требованиям и условиям допуска к участию в отборе:
9.1. копии документов, подтверждающих соответствие участника отбора требованиям, законодательства Российской Федерации и Заказчика:
9.1.1. Копия действующего свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определенным приказом Министерства регионального развития РФ.
10. График производства работ. График производства работ составляется участником отбора в свободной форме.
Критерии ранжирования во 2-м этапе квалификационного отбора
Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в отборе, заказчик оценивает и сопоставляет заявки на участие в отборе по следующим критериям:
1. Цена договора;
2. Квалификация участника отбора;
Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.
Оценка и сопоставление заявок на участие в отборе осуществляется в следующем порядке:
1. Цена договора:
Ra i= (Amax-Ai) х 20
Amax
- балл, присуждаемый i-ой заявке
- начальная (максимальная) стоимость работ, установленная в инструкции
- предложение i-ого участника отбора по стоимости работ.
2. Квалификация участника отбора
2.1 Опыт работы на объектах капитального строительства (исполнение ранее выполненных договорных обязательств ).
Обязательно предоставление следующих документов, подтверждающие соответствие этому критерию ( при отсутствии одного из документов претендент снимается с конкурсного отбора):
-договор или муниципальный контракт на выполнение капитального или текущего ремонта;
- КС-11
Оценка данного критерия:
№ | Наименование претендента | Наличие документов | Оценка критерия | Общий балл | |||
Договор/муниципальный контракт) | КС-11 | Сумма договора /муниципального контракта | Исполнение условия договора (муниципальный контракт) в срок(да-3б, нет-**) | ||||
Абсолютная величина | Баллы* | ||||||
· Максимальный балл -5 присваивается претенденту, предоставившему договор с максимальной стоимостью выполненных работ. Далее баллы выставляются пропорционально стоимости предъявленных договоров.
**В случае, если договор/муниципальный контракт исполнен не в срок или не представлены в заявке документы, подтверждающие, что не выполнение в срок муниципального контракта произошло по объективным причинам, то данный заявитель снимается с квалификационного отбора.
2.2 Наличие квалифицированного инженерного персонала.
Предоставляются следующие документы ( при отсутствии одного из документов претендент снимается с конкурсного отбора):
- копии трудовых книжек,
- копии дипломов о высшем образовании;
- копии свидетельств о повышение квалификации по современным технологиям строительства за последние 5 лет
Максимальный балл-5 присваивается претенденту, имеющему наибольшее количество квалиф. инжен. сотрудников. Далее баллы распределяются пропорционально.
2.4 Финансовое состояние.
Представляются проверенные аудитором балансовые отчеты за последние три года, которые должны свидетельствовать о прочности финансового положения подрядчика и долгосрочной рентабельности его деятельности.
Оценка данного критерия:
Наименование подрядчика | Балансовые отчеты за последние три года (да-1б, нет-0б) | Банки обслуживающие подрядчика | Суммарный балл | |
Абсолютная величина | баллы | |||
Максимальный балл -5 присваивается претенденту, предоставившему балансы с максимальной суммарной суммой. Далее баллы выставляются пропорционально
Требования к оформлению заявки.
Участник отбора подает заявку на участие в отборе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование отбора, номер и дата извещения о проведении отбора, надпись «Не вскрывать до 10.00 часов (время местное) «01» февраля 2011 года». Участник отбора вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица и скрепленных печатью (при наличии).
Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе в отношении предмета отбора. В случае установления факта подачи одним участником отбора двух и более заявок на участие в отборе в отношении предмета отбора при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника отбора не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
Заявка на участие в отборе должна быть сопровождена документами, определенными законодательством и настоящей инструкцией.
Формы документов, заполняемых участником отбора в составе заявки на участие в отборе, должны быть заполнены по всем пунктам в соответствии с требованиями заказчика.
Все листы заявки на участие в отборе, все листы тома заявки на участие в отборе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в отборе и том заявки на участие в отборе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписаны участником отбора или лицом, уполномоченным таким участником отбора. Соблюдение участником отбора указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в отборе и тома заявки на участие в отборе, поданы от имени участника отбора.
Заявка на участие в отборе, подготовленная участником отбора, а также вся корреспонденция и документация, которыми обмениваются участник отбора и заказчик должны быть составлены на русском языке.
Использование других языков при подготовке заявки на участие в отборе не допускается.
Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться представлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык.
Заказчик вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.
Участник отбора дополнительно к заявке должен представить в отдельном запечатанном конверте копии документов, входящих в состав заявки. Все листы копий документов, входящих в состав заявки на участие в отборе должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписаны участником отбора или лицом, уполномоченным таким участником отбора на месте сшивки. Конверт с копиями документов должен быть промаркирован аналогично конверту с заявкой, с добавлением в составе маркировки отметки «Копия».
Образец маркировки конверта с заявкой
Образец маркировки конверта с заявкой на участие в квалификационном отборе
КУДА:
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99» г. Перми
, каб. директора
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ
Предмет отбора:
«На право заключить договор на выполнение функций заказчика-застройщика на выполнение комплекса работ по сносу (демонтажу ) Литер А здания
МАОУ «СОШ № 99» г. Перми.
Не вскрывать до 10.00 часов (время местное) «01» февраля 2011 года.
Внесение изменений в условия отбора
Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в условия отбора.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в условия отбора такие изменения размещаются заказчиком на сайте
При этом срок подачи заявок на участие в отборе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте www. ***** . внесенных изменений в условия отбора до даты окончания подачи заявок на участие в отборе такой срок составлял не менее 2(двух) дней.
Вскрытие конвертов
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе: , каб. директора
Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе: «01» февраля 2011 г.
При вскрытии каждого конверта с заявками на участие в отборе ведется протокол.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе не подана ни одна заявка на участие в отборе, в протокол вносится информация о признании отбора несостоявшимся.
Рассмотрение заявок на участие в отборе (1-й этап квалификационного отбора)
Дата рассмотрения заявок на участие в отборе определяется Заказчиком. Заказчик рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие обязательным требованиям, установленным инструкцией.
Срок рассмотрения заявок на участие в отборе - не более 10 (десяти) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения об участнике отбора:
- о проведении ликвидации такого участника - юридического лица, подавшего заявку на участие в отборе;
- о принятии арбитражным судом решения о признании участника отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в отборе;
- о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
- сведения об участнике отбора в реестре недобросовестных поставщиков.
Заказчиком ведется и оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в отборе, который должен содержать:
- сведения об участниках отбора, подавших заявки на участие в отборе;
- решение о допуске либо об отказе в допуске к участию в отборе.
Осуществление ранжирования заявок на участие в отборе (2-й этап квалификационного отбора)
Заседание по ранжированию заявок на участие в отборе определяется заказчиком. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в отборе, заказчик осуществляет ранжирование заявок на участие в отборе в соответствии с критериями, предусмотренными настоящей инструкции по балльной шкале.
Срок ранжирования заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в отборе.
Заказчик ведет протокол ранжирования заявок на участие в отборе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения ранжирования таких заявок, об участниках отбора, заявки на участие в отборе которых были рассмотрены, о порядке ранжирования заявок на участие в отборе, о принятом на основании ранжирования заявок на участие в отборе решении о присвоении заявкам на участие в отборе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников отбора, заявкам на участие в отборе которых присвоен первый номер.
Одобрение заключения договора наблюдательным советом (3-й этап квалификационного отбора)
Директор МАОУ «СОШ № 99»г. Перми в соответствии с Уставом и Федеральным законом Российской Федерации -ФЗ «Об автономных учреждениях» выносит на рассмотрение заседания наблюдательного совета предложение о заключении договора с победителем квалификационного отбора. В случае принятия наблюдательным советом положительного решения заключается договор с победителем квалификационного отбора. Если решение наблюдательного совета не является положительным, то результат квалификационного отбора аннулируется.
Заключение договора
Заказчик в течение одного рабочего дней со дня подписания протокола заседания наблюдательного совета об одобрении, передает победителю отбора (единственному участнику отбора) один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем отбора (единственным участником отбора) в заявке на участие в отборе, в проект договора, прилагаемый к инструкции.
Победитель отбора, получивший проект договора, обязан в течение 5 дней с момента получения от Заказчика данных документов предоставить Заказчику подписанный со своей стороны проект договора и обеспечение исполнения договора.
В случае, если победитель отбора в срок, предусмотренный инструкцией, не представил заказчику подписанный договор и обеспечение, то он признается уклонившимся от заключения договора.
Обеспечение исполнения договора
Размер обеспечения исполнения договора: 10 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 627835 рублей 73 копеек
Срок предоставления обеспечения исполнения договора: в срок, установленный для подписания договора участником отбора, с которым заключается договор
Обеспечение исполнения договора предоставляется участником отбора, с которым заключается договор, в виде:
§ безотзывной банковской гарантии (ст.368-379 ГК РФ),
§ договора поручительства (ст.361-367 ГК РФ),
§ передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора (ст.334-358 ГК РФ).
Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником отбора самостоятельно.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Заказчиком-Застройщиком своих обязательств по договору, соответствующий Заказчик-Застройщик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере.
Требования к безотзывной банковской гарантии:
При выборе в качестве обеспечения исполнения договора банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:
ü ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет договора), а также на отбор, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование отбора, дата и номер извещения),
ü указание в качестве принципала исполнителя по договору,
ü указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами),
ü указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом),
ü сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ.
ü банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия договора.
Участник отбора, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить:
1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий,
2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности,
3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию.
Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения договора и признания участника отбора, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.
Требования к договору поручительства:
при выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта договора поручительства необходимо представить оригинал договора поручительства, который должен отвечать следующим требованиям.
Поручитель - юридическое лицо, Зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федерации.
Капитал и резервы данного юридического лица, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности должны составлять не менее 300,00 млн. рублей.
Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату.
Третий раздел пассива баланса «Капитал и резервы» включает в себя:
— уставный капитал, по этой статье отражается величина уставного (складочного) капитала, зарегистрированная в учредительных документах;
— добавочный капитал, по этой статье указываются суммы дооценки основных средств и эмиссионного дохода;
— резервный капитал (резервы, образованные в соответствии с законодательством; резервы, образованные в соответствии с учредительными документами), по этой статье отражаются остатки соответствующих резервов;
— целевые финансирования и поступления, по этой статье показываются
остатки средств, полученных из бюджета,
отраслевых и межотраслевых фондов
от других организаций и физических лиц для
осуществления мероприятий
целевого назначения;
— нераспределенная прибыль (непокрытый убыток вычитается). В данную группу включены нераспределенная прибыль прошлых лет и отчетного года.
Размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов
В случае выбора обеспечения исполнения муниципального контракта договора поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления вместе с договором поручительства:
1. соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке
2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, - доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, необходим также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3. копии учредительных документов поручителя
Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.
Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения договора и признания участника отбора, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора
Требования к залогу денежных средств:
При передаче Заказчику в залог денежных средств, в том числе вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка.
В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником отбора, с которым заключается договор, производится п реквизитам переданным Заказчиком вместе с проектом договора.
Участник отбора, с которым заключается договор, предоставляет оригинал платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств.
Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения договора.
Техническое задание – локально-сметные расчеты
на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту
МАОУ «СОШ № 99» г. Перми
см. электронные приложения локально-сметных расчетов.
Локально-сметные расчеты являются техническим заданием к документации о квалификационном отборе и размещены на сайте www. ***** в электронном виде (файлы).
Проектно-сметная документация находится у Заказчика, участник квалификационного отбора имеет право ознакомиться с проектно-сметной документацией в электронном виде при предъявлении электронного носителя.
Приложение
к инструкции
Опись документов,
входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в отборе
Наименование предмета отбора | |
Номер и дата извещения |
№ п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
… | ||
n | ||
ИТОГО |
_________________________ _________________ _____________
(дата) (подпись, М. П.) (ф. и.о.)
Приложение
к инструкции
Заявка на участие в квалификационном отборе.
Ознакомившись с документацией о проведении квалификационного отбора на право заключить договор на исполнение функций заказчика-застройщика по выполнению комплекса работ по демонтажу (сносу) Литер А здания МАОУ «СОШ № 99» г. Перми
_________________________________________________________________________
(наименование участника отбора)
предлагает выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием со сроком выполнения __________ календарных дней на сумму ________________________________ (прописью) рублей и обязуется в случае принятия положительного решения наблюдательным советом о заключении договора с _______________________________________________________________
(наименование участника отбора)
осуществить выполнение работ в соответствии с условиями договора и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.
Данное предложение означает согласие с условиями договора, предусмотренного документацией.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
_____________________________________________________________________________
(наименование организации-участника отбора, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации участника отбора - юридического лица, отсутствует решение арбитражного суда о признании _____________________________________________________________________________
(наименование организации-участника отбора, индивидуального предпринимателя)
банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность
_____________________________________________________________________________
(наименование организации-участника отбора, индивидуального предпринимателя)
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в отборе; размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период отсутствует, отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков об ______________________________________________________________,
(наименование организации-участника отбора, индивидуального предпринимателя)
(выполнение работ, являющихся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в отборе, не является для _____________________________________________________________ крупной сделкой). (декларируется в случае непредставления документа, предусмотренного инструкцией)
В случае принятия положительного решения наблюдательным советом о заключении договора с _____________________ победителем отбора (единственным участником отбора), мы берем на себя обязательства подписать проект договора с МАОУ «СОШ № 99» г. Перми в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений в течении 5-ти дней с момента получения от Заказчика проекта договора и протокола наблюдательного совета.
_________________________ _________________ ________________
(должность) (подпись, М. П.) (ф. и.о.)
Приложение
к инструкции
Сведения об участнике отбора:
Для юридических лиц.
№ п/п | Наименование | Сведения об участнике |
1 | Фирменное наименование (полное) | |
2 | Организационно-правовая форма | |
3 | Адрес местонахождения | |
4 | Почтовый адрес | |
5 | Контактные телефоны | |
6 | Факс |
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
1. Фамилия, имя, отчество
2. Паспортные данные
3. Сведения о месте жительства
4. Контактный телефон
_________________________ _________________ _____________
(должность) (подпись, М. П.) (ф. и.о.)
Приложение
к инструкции
Муниципальный контракт № ____
на снос (демонтаж) здания литер А
МАОУ «СОШ № 99» г. Перми
г. Пермь «___» __________20__г.
___________________________________именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице___________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Проектировщик», действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», по итогам открытого аукциона, проведенного _________________. в соответствии с положениями Федерального закона от 01.01.2001 г. «О защите конкуренции», на основании протокола квалификационного отбора № _____ от ___________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1.Предмет контракта – снос (демонтаж) здания литер А МАОУ «СОШ № 99» г. Перми по адресу Серебрянский проезд, 8 (далее – Объект).
1.2.Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика в соответствии с проектом выполнить работу, указанную в п. 1.1. настоящего контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.
1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в соответствии с:
1.3.1. приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:
а) приложение № 1 – техническое задание – проект организации работ, локально-сметный расчет;
б) приложение № 2 – график работ.
1.3.2. требованиями дефектной ведомости, сметами, а также с государственными стандартами РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды, охраны труда, а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.
1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту лично, своими материалами, силами и средствами.
1.5.Настоящий контракт заключен на основании протокола ________№____ от __.___.2011 .
2. Срок исполнения работ по контракту
2.1.1. Продолжительность исполнения предусмотренных работ по контракту составляет - 30 календарных дней.
2.1.2. Начало выполнения работ по контракту исчисляется с момента заключения контракта;
2.1.3. Датой окончания работ по контракту считается день подписания обеими сторонами Акта приемки выполненных работ в полном объеме.
3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты
3.1 Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом.
3.2. Стоимость работ составляет ____________ (______________) рублей ___ копеек, включая НДС.
3.3. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в полном объеме, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ; командировочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.4. Заказчиком предусматривается возможность промежуточной оплаты за выполненные объемы работ Подрядчиком на основании принятых и подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3) по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней. Окончательный расчёт Заказчик осуществляет в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов:
- подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
- счета-фактуры, счета;
- исполнительной документации, определенной техническим заданием и условиями контракта.
3.5. Порядок приемки работы.
3.5.1. Заказчик и Подрядчик обязаны совместно в сроки и порядке, предусмотренные настоящим контрактом, осмотреть выполненную работу, а также произвести сдачу и приемку выполненной работы (ее результата) по акту сдачи-приемки выполненных работ.
3.5.2. Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ: в течение 2 рабочих дней после завершения срока выполнения работ направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных техническим заданием и п. 3.4. настоящего контракта.
3.5.3. Заказчик, получивший документы, указанные в п. 3.5.2. настоящего контракта, обязан уведомить Подрядчика о проведении осмотра результата выполненных работ и немедленно приступить к приемке результата выполненных работ.
3.5.4. По итогам осмотра результата выполненных работ течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с приложенными документами, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки или мотивированный отказ от подписания акта, в котором указываются замечания к выполненной работе и перечень недостатков, меры, необходимые для исправления указанных замечаний, а также сроки исправления замечаний. Дополнительно должен быть составлен Акт оценки подлежащих выполнению работ, которые должен выполнить Подрядчик за свой счет.
3.5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком работы техническому заданию, требованиям настоящего контракта, которые исключают возможность его использования для указанной в контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
3.5.6. В составе комиссии по приемке результата выполненных работ должны участвовать представитель Подрядчика, представитель Заказчика и представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом.
3.5.7. В акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), обязательна отметка лица, осуществляющего технический надзор за капитальным ремонтом о проверке качества и соответствия объема фактически выполненных работ условиям настоящего контракта.
3.5.8. Момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
3.5.9. Приемка и оплата работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, момент подписания которого сторонами является моментом выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
3.5.10. Лицом, уполномоченным на приемку работ и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ от имени Заказчика, является ___________________________.
3.5.11. Лицом, уполномоченным на приемку работ и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ от имени Подрядчика является ___________________________.
4. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ.
4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика работ) и качеством применяемых материалов.
4.2 Технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ на объекте Заказчика осуществляет МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».
4.3. Представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, производит проверку (согласование) выполненных Подрядчиком работ на объекте Заказчика:
по оформлению первичных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ»;
по объемам и стоимости работ - в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием и фактически выполненным работам;
по качеству работ - в соответствии с требованиями технических условий, обязательных стандартов, норм и правил.
При наличии замечаний представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, отклоняет согласование выполненных Подрядчиком работ, либо их этапов и в течение 5-и дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика.
4.4. Подрядчик письменно информирует представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить за свой счет.
4.5.Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик и/или представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком и представителем организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом.
5. Права и обязанности Подрядчика.
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Подписать акт приема передачи Объекта в работу в течение 3-х дней с момента подписания муниципального контракта.
5.1.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии со сметами, строительными нормами и правилами, условиями настоящего контракта и техническим заданием.
5.1.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, предоставлять его в любое время по требованию Заказчика.
5.1.4. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. После приемки Заказчиком работ в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала.
5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.
5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, с предоставлением сертификатов на материалы, документов по соблюдению санитарно-гигиенических требований, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.
5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.
5.1.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика.
5.1.9. Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работы Заказчиком, выявленные во время проведения работ, приемки результата работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.1.10. Подрядчик обязан приобрести за свой счет материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.
5.1.11. Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, тротуаров во время проведения работ.
5.1.12. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, противопожарным требованиям, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Документы, подтверждающие соответствие материалов указанным в настоящем абзаце требованиям, предоставляются Подрядчиком для приемки выполненных работ. В случае отсутствия таких документов приемка работ Заказчиком не производится.
5.1.13. Обеспечить качество выполнения работы в соответствии с проектом, со сметой, действующими нормами.
5.1.14. Обязуется обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
5.1.15. вывезти строительный мусор до приемки работ;
5.1.16. осуществлять уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов;
5.1.17 выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат Заказчику и организации, осуществляющей технический надзор;
5.1.18. извещать Заказчика и представителя организации, осуществляющей технический надзор, в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленные надлежащим образом.
5.1.19. Для решения текущих вопросов по Контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________
контактный тел.:_______________.
6. Права и обязанности Заказчика.
6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя –____________________, который имеет право:
6.1.1.в любое время присутствовать на объектах производства работ;
6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ, в том числе делать отметки в журнале производства работ с указанием замечаний и недоделок, составлять акты и подписывать акты оценки работы Подрядчика;
6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
6.1.4.давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;
6.1.5. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ;
6.1.6. осуществлять контроль качества и объема выполненных Подрядчиком работ;
6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 6.1. настоящего контракта, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения работ в течение периода выполнения работ. Подрядчиком ведется журнал учета замечаний.
6.3. Претензии представителя Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему контракту в двухсторонних актах оценки работы подрядчика, в котором формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения работ, а также срокам их устранения.
6.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке работ, зафиксированных в актах оценки работ подрядчика в соответствии с п.6.3. настоящего контракта Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к устранению дефектов и недостатков, указанных в акте оценки работ подрядчика, за свой счет.
6.5. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.
6.6. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.
6.7. Данные журналов производства работ и актов служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.
7.Гарантии качества работы.
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, выполненные Подрядчиком по контракту.
7.2. Подрядчик гарантирует выполнение работ по сносу (демонтажу) здания литер А в указанные данным контрактом сроки с соблюдением требований проекта организации работ и несет ответственность за отступление от них.
7.3. подрядчик несет ответственность за причинение ущерба Заказчику по нарушению асфальтового покрытия вокруг сносимого здания в течение 1 года гарантийного срока и целостности здания литер А' и ближайших строений.
7.4. подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам.
8.Ответственность сторон. Риски.
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, предусмотренных установленными настоящим контрактом актами, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей сметной стоимости работ по контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.
8.3. При задержке сдачи результата работ свыше 1 (одного) рабочего дня Подрядчик уплачивает штраф в размере 1% цены контракта за каждый день просрочки.
8.4. За несвоевременный вывоз строительного мусора Подрядчик выплачивает штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки.
8.5. За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ, не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта.
8.6. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, штрафов, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
8.7.Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.
8.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.9. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации).
8.10. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.
8.11. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ), контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.
8.12. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % стоимости не выполненных работ.
8.13. Уплата неустоек и штрафов не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств в натуре.
8.14. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Подрядчику причиненный последнему убытки.
8.15. Если отступления в работе от условий настоящего контракта или иные недостатки результата работы в установленных Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.16.Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.
8.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.
8.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
9.Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
Документ, выданный уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10. Действие и прекращение действия контракта.
10.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр – Подрядчику; второй экземпляр – Заказчику, третий экземпляр - учредителю.
10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон. Исполнение принятых обязательств по контракту заканчивается оплатой Заказчиком выполненных работ.
11.Условия расторжения контракта
14.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
14.2. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ в случаях:
1). Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
2). Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ согласно утвержденной технологической карте последовательности выполнения работ;
3). Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
4). Аннулирования у Подрядчика лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
12.Разрешение споров между сторонами.
11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.
11.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.
11.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.
Приложение проект организации работ, локальный сметный расчет;
Приложение график производства работ.
10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик: Подрядчик:
МАОУ « СОШ №99» г Перми
Адрес: г Пермь, ул Серебрянский проезд,8
р/сч
в Ленинском отделении №22 г Перми
Западно-Уральского банка Сбербанка РФ г Пермь
Бик к/сч
_________________/ / ____________/_________/
