Государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических противопожарных систем на объектах УФСБ России по КБР с особым режимом допуска (стр. 1 )

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № ___________

на выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических противопожарных систем на объектах УФСБ России по КБР

с особым режимом допуска

г. Нальчик «____» ____________2012г.

Управление Федеральной Службы Безопасности России по Кабардино-Балкарской республике, именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ________________ с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь: Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 01.01.2001 г. и иными нормативно правовыми актами РФ, и на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от_________ №__________, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  Исполнитель обязуется с использованием своих сил и средств выполнить работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических противопожарных систем на объектах УФСБ России по КБР с особым режимом допуска, указанных в прилагаемом к контракту Перечне объектов Заказчика и наименовании установленного на них оборудования АПС (Приложение к Государственному контракту).

1.2.  Содержание и объем работ, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего контракта, определяются Техническим заданием (Приложение к Государственному контракту), а также в соответствии с требованиями, изложенными в Системе Руководящих документов по пожарной автоматике РД , РД , РД 25.964-90.

1.3.  ТО и ППР включает в себя:

- первичное обследование установок пожарной автоматики на объектах с целью определения её состояния с составлением акта по ф.0 приложения №1 РД и паспорта АПС по форме приложения № 5 РД 25.964-90;

- осуществление плановых работ по регламентам № 1 и № 2 по варианту № 1 в соответствии с требованиями РД ;

- определение неисправностей и причин их возникновения, с последующим определением стоимости восстановительного ремонта или модернизации системы;

- оказание технической помощи Заказчику в случае необходимости в вопросах эксплуатации системы (проведение инструктажа, составление инструкций и т. п.);

- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы системы;

- ведение всей необходимой документации по РД (приложение 1 ф. №№ 3,4,5,6) в течение действия срока настоящего контракта.

Порядок и периодичность оказания работ Исполнителем, а так же требования к выполняемым работам определяются графиком проведения ТО и ППР (Приложение к Государственному контракту).

1.4. Заказчик принимает и оплачивает работы Исполнителя согласно настоящему Контракту.

1.5. Сроки выполнения работ: С 01 марта по 30 сентября 2012 года.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по контракту составляет ___________________ рублей. Цена контракта включает в себя затраты на все виды работ и материалов, транспортные, командировочные расходы и все другие дополнительные расходы на страхование, хранение, уплату всех видов налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязанностей по настоящему контракту. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества услуг и иных условий исполнения контракта.

2.2. Расчетным периодом по контракту является календарный месяц.

2.2.1. Исполнитель ежемесячно не позднее трёх рабочих дней после выполнения регламентных работ по контракту, составляет и направляет Заказчику для рассмотрения и подписания акт, подтверждающий фактическое выполнение работ по контракту, а также счет-фактуру(счет) составленную(ый) на его основании и в соответствии с действующим законодательством.

2.2.2. Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы на основании подписанных Заказчиком акта выполненных работ и счёта-фактуры в течение 10 рабочих дней с момента их подписания.

2.2.3. Датой оплаты является день списания денежных средств с лицевого счёта Заказчика.

2.3. Форма оплаты: безналичная.

2.4. Источник финансирования: федеральный бюджет.

3. ПО­РЯ­ДОК СДАЧИ И ПРИ­ЕМ­КИ РАБОТ

3.1. Выполненные работы оформляются Актом выполненных работ. Исполнитель направляет Заказчику Акт выполненных работ в двух экземплярах, с приложением отчетных документов, а также сертификатов соответствия, технических сертификатов или других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, запасных частей (если таковые использовались).

3.2. Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ обязан рассмотреть его и, при отсутствии замечаний к выполненной работе, направить Исполнителю один экземпляр подписанного Акта выполненных работ.

При наличии у Заказчика замечаний к выполненной Исполнителем работе, Заказчик в течение трёх рабочих дней направляет письменный мотивированный отказ от приемки работ. В этом случае сторонами оформляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием согласованного срока их выполнения.

3.3. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим нормам и правилам, относящимся к производству работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических противопожарных систем в соответствии с РД, РД , РД 25.964-90.

3.4. Выполненные Исполнителем работы, несоответствующие требованиям настоящего Контракта, не засчитываются за выполнение обязательств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права Исполнителя:

4.1.1. Приостановить работы по ТО и ППР в случае невыполнения Заказчиком условий контракта или по результатам технического освидетельствования установки.

4.1.2. Переносить сроки выполнения работ в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.2. Обязанности Исполнителя:

4.2.1. Представить при подписании контракта Заказчику действующую лицензию на производство данного вида работ, лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, график проведения ТО и ППР (Приложение к Государственному контракту - ф.5 РД ), график дежурств аварийных техников с указанием их контактных телефонов;

4.2.2. Провести первичное обследование установок пожарной автоматики на объектах Заказчика с целью определения её состояния с составлением акта по ф.0 приложения №1 РД ;

4.2.3. Обеспечить устойчивую работоспособность установок АПС, принятых на обслуживание, путем своевременного и качественного проведения плановых работ, определенных настоящим контрактом, выполнять обслуживание АПС на всех объектах Заказчика в течение срока действия настоящего контракта;

4.2.4. Обеспечить работы по техническому обслуживанию необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, запасными частями к обслуживаемой технике;

4.2.5. Выполнять работы по техническому обслуживанию силами квалифицированных специалистов с соблюдением правил охраны труда, по датам, установленным графиком проведения ТО и ППР;

4.2.6. В случае необходимости, по заявке Заказчика, проводить работы по неплановому ТО и ППР, которые включены в цену государственного контракта.

4.2.7. Вести всю необходимую документацию по РД (приложение 1 ф. №№ 3,4,5,6) в течение всего срока действия настоящего контракта;

4.2.8. По окончании работ заносить в журнал регистрации работ по ТО и ППР (приложение 1. ф.4 РД ) соответствующую запись о характере проведенных работ. Записи о каждом техническом обслуживании должны заканчиваться текстом: «Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в дальнейшую эксплуатацию в автоматическом режиме».

4.2.9. Прибыть по вызову Заказчика для устранения отказов (сработок) АПС в течение 3 (трех) часов с момента поступления заявки от Заказчика, а в случае отказа (срабатывания) АПС, который может повлечь за собой нанесение большого материального ущерба, гибель людей - немедленно.

Телефоны дежурной службы (диспетчера): ________________________________

4.2.10. Давать рекомендации по устранению неисправностей по телефону и в письменном виде при необходимости;

4.2.11. Производить проверку (тестирование) основных технических характеристик оборудования после текущего ремонта с использованием соответствующих средств проверки;

4.2.12. В случае получения от Заказчика претензий о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счет отмеченные недостатки в срок согласованный сторонами;

4.2.13. Соблюдать правила пропускного режима на территорию объектов, внутриобъектовый режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности, действующие у Заказчика;

4.2.14. Не позднее пяти рабочих дней до начала работ представить Заказчику список лиц, которые будут задействованы при выполнении работ, для согласования их пропуска на территорию объектов;

4.2.15. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике производственной и пожарной безопасности при производстве работ;

4.2.16. Нести ответственность за качество выполняемых работ и их соответствие руководящим документам;

4.2.17. Своевременно оповещать Заказчика о выполненных работах и предъявлять их к приёмке.

4.3. Права Заказчика:

4.3.1. Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.

4.3.2. Переносить сроки выполнения работ в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.3.3. Производить оплату выполненных работ в соответствии с п. 2.2. настоящего контракта, задерживать оплату при несвоевременном и некачественном выполнении работ Исполнителем.

4.3.4. В период гарантийного срока предъявлять претензии Исполнителю при поставке неукомплектованных, некачественных или несоответствующих стандартам приборов и оборудования. При обнаружении некачественного монтажа ответственность несет не Исполнитель, а монтажная организация.

4.4. Обязанности Заказчика:

4.4.1. Обеспечить в соответствии с технической документацией правильную эксплуатацию установок, принятых Исполнителем на техническое обслуживание;

4.4.2. Осуществлять приемку работ, подтверждая это подписью в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР».

4.4.3. Оформлять допуск представителям Исполнителя для входа на территорию объекта.

4.4.4. Инструктировать Исполнителя по правилам техники безопасности, пожарной безопасности и правилам пропуска и внутриобъектового режима, действующими на объектах Заказчика, обеспечивать средствами индивидуальной защиты.

4.4.5. Создавать Исполнителю необходимые условия для хранения ЗИПа, инструмента, приспособлений и обеспечивать их сохранность.

4.4.6. Представлять Исполнителю необходимую документацию.

4.4.7. Своевременно информировать органы ведомственной пожарной охраны ФСБ России и Исполнителя о всех случаях отказов и срабатываний установок.

4.4.8. Сообщать Исполнителю в течение 3 календарных дней обо всех случаях некачественного выполнения работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных в государственном контракте, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от их конкретных обязательств по Государственному контракту.

5.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства и законодательства, регулирующего правоотношения в сфере выполнения работ для государственных нужд.

5.5. Спо­ры, воз­ни­каю­щие ме­ж­ду Исполнителем и За­казчиком при за­клю­че­нии, из­ме­не­нии, рас­тор­же­нии и ис­пол­не­нии настоящего Контракта, а так­же воз­ме­ще­нии по­не­сен­ных убыт­ков и другие возможные споры, рас­смат­ри­ва­ют­ся в ус­та­нов­лен­ном за­ко­но­да­тель­ст­вом по­ряд­ке в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок, срок рассмотрения претензии - 30 дней со дня её получения.

6. ФОРС-МА­ЖОР

6.1. Сто­ро­ны ос­во­бо­ж­да­ют­ся от от­вет­ст­вен­но­сти друг пе­ред дру­гом за час­тичное или пол­ное не­ис­пол­не­ние обя­за­тельств по на­стоя­ще­му Контракту, в случаях установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т. е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях об­стоя­тельств. К вы­ше­ука­зан­ным (форс-ма­жор­ным) об­стоя­тель­ст­вам от­но­сят­ся сле­дую­щие со­бы­тия: сти­хий­ные бед­ст­вия при­род­но­го ха­рак­те­ра (зем­ле­тря­се­ния, на­вод­не­ния, по­жа­ры, снеж­ные за­но­сы и т. д.); за­бас­тов­ки; ди­вер­сии; за­претительные и ограничительные ме­ры ор­га­нов го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

6.2. О на­сту­п­ле­нии форс-ма­жор­ных об­стоя­тельств стороны уве­дом­ля­ют друг дру­га в 10-днев­ный срок с мо­мен­та их воз­ник­но­ве­ния. Факт на­сту­п­ле­ния форс-ма­жор­ных об­стоя­тельств дол­жен быть до­ку­мен­таль­но удо­сто­ве­рен пол­но­мочны­ми на то ор­га­на­ми вла­сти. Удо­сто­ве­ряю­щий до­ку­мент при­ла­га­ет­ся к пись­мен­но­му уве­дом­ле­нию. При от­сут­ст­вии уве­дом­ле­ния (а рав­но при про­срочке уве­дом­ле­ния), удо­сто­ве­ряю­ще­го до­ку­мен­та, Сто­ро­на Контракта их по­лучающая, впра­ве не при­ни­мать во вни­ма­ние на­сту­п­ле­ние форс-ма­жор­ных об­стоя­тельств при предъ­яв­ле­нии пре­тен­зий (ис­ков) к дру­гой Сто­ро­не в свя­зи с не­над­ле­жа­щим ис­пол­не­ни­ем ус­ло­вий Контракта. При воз­ник­но­ве­нии форс-ма­жор­ных об­стоя­тельств все во­про­сы, свя­зан­ные с взаи­мо­расчета­ми, ре­ша­ют­ся Сторона­ми Контракта по вза­им­но­му со­гла­со­ва­нию, а при не достижении со­гла­сия — в по­ряд­ке ар­бит­раж­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1 Условия настоящего Контракта, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом, имеют конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

7.2. При нарушении Исполнителем в ходе совместных и других работ взятых на себя обязательств по защите государственной тайны Заказчик вправе приостановить выполнение заказа, а также поставить вопрос об аннулировании заказа и лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну и о привлечении виновных лиц к ответственности. При этом материальный ущерб, нанесенный Исполнителем государству в лице Заказчика, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

8. ПРОЧИЕ УС­ЛО­ВИЯ

8.1. Сто­ро­ны обя­зу­ют­ся со­блю­дать ус­ло­вия, обес­печиваю­щие не­раз­гла­ше­ние ка­саю­щей­ся их кон­фи­ден­ци­альной ин­фор­ма­ции, свя­зан­ной с вы­пол­не­ни­ем обя­за­тельств по на­стоя­ще­му Контракту, и не­по­сред­ствен­но не­сут друг пе­ред дру­гом от­вет­ст­вен­ность за не­над­ле­жа­щее вы­пол­не­ние при­ня­тых по на­стоя­ще­му Контракту обя­за­тельств, в случаях, предусмотренных законодательством.

8.2. Сто­ро­ны при реа­ли­за­ции ус­ло­вий Контракта ру­ко­во­дству­ют­ся дей­ст­вую­щим за­ко­но­да­тель­ст­вом Российской Фе­де­ра­ции.

8.3. При изменении реквизитов, Стороны в десятидневный срок обязаны уведомить друг друга официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером, заверенным печатью. Невыполнение одной из Сторон данного условия освобождает другую Сторону от ответственности за неполучение Стороной всей корреспонденции и денежных средств. Вся корреспонденция и денежные средства при этом будут считаться полученными Стороной.

8.4. По ходу осуществления сделки стороны вправе направлять друг другу разъяснения, запросы и требовать получения ответов на них.

8.5. Срок дей­ст­вия на­стоя­ще­го Контракта ус­та­нав­ли­ва­ет­ся с момента его подписания до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту.

Срок начала выполнения работ по ТО и ППР: с 01 марта 2012 года.

Срок окончания выполнения работ по ТО и ППР: 30 сентября 2012 года.

8.6. Настоящий Контракт подписан Сторонами в двух экземплярах, один экземпляр - Исполнителю, один экземпляр - Заказчику, каждый экземпляр на ____ листах, в том числе с приложениями:

1). Приложение - Перечень объектов Заказчика и наименование установленного на них оборудования АПС, на 3 листах;

2). Приложение - Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических противопожарных систем на объектах УФСБ России по КБР с особым режимом допуска, на 13 листах;

3). Приложение - График проведения ТО и ППР, на __ листах.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: Управление Федеральной службы Безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике Адрес: КБР г. Нальчик, проспект Ленина, 4 Р/С л/с ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарского республиканского банка России г. Нальчик Начальник Управления М. П. ___________________ «____» ____________ 2012 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: М. П. ___________________ /_____________/ «____» ____________ 2012 г.

Приложение

к Государственному контракту № ______

от «___» _______ 2012 года

Перечень объектов Заказчика

и наименование установленного на них оборудования АПС

№ п/п	Наименование объекта	Адрес
1	Объект № 000 (блоки № 1-5)	г. Нальчик, проспект им. , дом 4
2	Объект	г. Нальчик, ул. Балкарова, б\н
3	Объект	г. Нальчик, ул. Балкарова, б\н

Объект № 000 (блоки № 1-5) г. Нальчик, проспект им. , дом 4

№ п/п	Наименование установленного оборудования АПС	Марка оборудования	Ед. изм.	К-во
	Системы автоматического пожаротушения:
1	Водяное пожаротушение
1.1	Насосный агрегат с электродвигателем АИР 100L4Y3	ВКС2/26 АУ2	шт.	1
1.2	Насос (агрегат) консольный одноступенчатый на плите с электродвигателем типа 4AM200L2	КСД	шт.	2
1.3	Агрегат электронасосный	AKTIVE Е40/50М	шт.	1
1.5	Компрессор	"Русвент"	к-т	1
1.6	Диафрагменный гидробак У-60п	80Д1Т5	к-т	1
1.8	Узел управления спринклерный водозаполненный «Прямоточный»	УУ-СЮО/1,6 в-ВФ.04	шт.	2
1.9	Узел управления	УУ-СЮО/1,2	шт.	1
1.10	Прибор управления	ПУ-БП-2БС	шт.	1
1.11	Шкаф коммутации	ШКСВТ 57.4001.20	шт.	2
1.12	Шкаф коммутации	ШКСВТ 57.0001.00	шт.	1
1.13	Пульт дежурного персонала	ПДП СВТ 57.03.000	шт.	1
1.14	Шкаф	АВР	шт.	1
1.15	Сигнализатор потока крыльчатого типа	VSP-F	шт.	9
2	Газовое пожаротушение:
2.1	Модуль газового пожаротушения	МГП-16-40	шт.	9
2.2	Модуль газового пожаротушения	МГП-50-60	шт.	12
2.3	Модуль газового пожаротушения	МГП-50-100, МГП-50-100 П, МГП-50-100 ПК	шт.	11
2.4	Модуль газового пожаротушения	МГП-50-60-ПК	шт.	2
2.5	Коллектор в комплекте с ниппелями	РВД А-К-66-4	к-т	1
2.6	Коллектор в комплекте с ниппелями	РВД А-К-76-4	к-т	1
2.7	Рукав высокого давления	РВД-50-80	шт.	4
2.8	Рукав высокого давления	РВД-50-80 П	шт.	2
2.10	Блок источника резервированного питания	БИРП-12/1,6	шт.	1
2.11	Прибор контроля и управления	С2000	шт.	1
2.12	Прибор контроля и управления	С2000-АСПТ	шт.	22
3	Порошковое пожаротушение:
3.1	Прибор приёмно-контрольный и управления	С2000-АСПТ	шт.	2
3.2	Контрольно-пусковой блок	С2000-КПБ	шт.	2
3.3	Блок питания с АКБ	БИРП 1,6А	к-т	2
3.4	Модуль порошкового пожаротушения	БИКАТ-5	к-т	86
	Пожарная сигнализация и оповещение при пожаре:
	Блок №1:
1	Резервный источник питания	РИП-12	шт.	1
2	Прибор приемно-контрольный пожарный	С	шт.	1
3	Бокс 2x17		шт.	1
4	Громкоговоритель настенный с аттенюатором 1вт	SWS-03A	шт.	69
5	Оповещатель свето-звуковой взрывобезопасный	ВС-3-12	шт.	3
	Блок №2:
1	Резервный источник питания	РИП-12	шт.	1
2	Блок	С-2000-СП1	шт.	1
3	Прибор приемно-контрольный пожарный	С	шт.	2
4	Контроллер адресной двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ	шт.	2
5	Шкаф разм. 600x400x200	АТЛАНТИК	шт.	3
6	Громкоговоритель настенный с аттенюатором 1вт	SWS-03A	шт.	3
7	Светозвуковой пожарный оповещатель	Блик-ЗС-12	шт.	13
8	Светозвуковой пожарный оповещатель	Блик-С-12	шт.	2
	Блок №3:
1	Компьютерное место	PENTIUM 128мб РАМ, 10 гб св. пр-ва на НЖМД, ОС Win ХР	к-т	1
2	Рабочее место	АРМ "ОРИОН-КД" исп.20	к-т	1
3	Преобразователь интерфейсов	ПИ-ГР	шт.	1
4	Система гарантированного питания	СГЭ-0,63	шт.	1
5	Резервный источник питания	РИП-12	шт.	2
6	Прибор контроля и управления	С-2000	шт.	1
7	Блок	С-2000-СП1	шт.	2
8	Прибор приемно-контрольный пожарный	С	шт.	1
9	Оповещатель охранно-пожарный свето­звуковой	СВИРЕЛЬ-2	шт.	3
10	Контроллер адресной двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ	шт.	6
11	Бокс 2x17		шт.	2
12	Шкаф	АТЛАНТИК	шт.	7
13	Светозвуковой пожарный оповещатель	Блик-ЗС-12	шт.	21
	Блок №4:
1	Блок	С-2000-СП1	шт.	1
2	Контроллер адресной двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ	шт.	1
3	Шкаф разм. 600x400x200	АТЛАНТИК	шт.	1
4	Светозвуковой пожарный оповещатель	Блик-ЗС-12	шт.	7
	Блок №5:
1	Блок	С-2000-СП1	шт.	1
2	Оповещатель охранно-пожарный свето­звуковой	СВИРЕЛЬ-2	шт.	1
3	Контроллер адресной двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ	шт.	1
4	Шкаф	АТЛАНТИК	шт.	1
5	Светозвуковой пожарный оповещатель	Блик-ЗС-12	шт.	4

Объект , г. Нальчик, ул. Балкарова, б\н