Извещение о проведении запроса цен (стр. 5 )

5. Техническое задание на поставку.

5.1 Требования к товару:

Согласно документации

6. Проект договора.

6.1.1 Договор должен быть составлен по форме предоставленной заказчиком, и приведенной в настоящей документации

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г.  "" 2014 г.

», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице, действующего на основании устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество, именуемое в дальнейшем "Покупатель", , действующего на основании доверенности № 2 от 31.12.13, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение ), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.

2.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком.

2.3. Поставщик обязуется доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по следующему адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе

2.4. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.

2.5. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Товар путем нанесения наклеек, содержащих наименование Покупателя, наименование и количество Товара, дату нанесения наклеек.

2.6. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

2.7. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении Покупателю (получателю) в соответствии

- с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 01.01.2001 N П-7 и от 01.01.2001 N П-6

- с условиями Договора, Спецификации и товарной накладной. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Покупатель в течение 7 дней информирует об этом Поставщика, по факсу .В течение 3 дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет заменить, допоставить и т. д Товар

2.8. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (получателю) по накладной.

2.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю при передаче Товара перевозчику для его отправки Покупателю.

2.10. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма Договора включает цену Товара и стоимость доставки. При этом цена Товара составляет руб., в том числе НДС руб.

3.2. Расчеты по договору производятся после передачи Товара Покупателю, не позднее 30 дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. п. 3.2 Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 Договора) Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) (п. 2.8 Договора) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне только предусмотренные Договором неустойки.

4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор действует до г. с даты его заключения.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.3. К Договору прилагаются: спецификации Товара (Приложение N 1, приложение №2).

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Покупатель: «Арктика» Поставщик:

Архангельская область,

г. Северодвинск

Архангельское шоссе

(81

Архангельское отделение № 000 России»

г. Архангельск

К/сч

Р/сч

ОКВЭД: 35.11.9

Зам. Генерального директора

«Арктика»

(__________) (_________)

М. П. М. П.

Приложение

к договору №

от 2014 г.

Спецификация.

№	Наименование	ед. изм.	ГОСТ	кол-во	Сумма с НДС, руб.
1	Очки защитные открытые О2 SPECTRUM РОСОМЗ	шт	Р 12.4.230.1-2007	50
2	Очки защитные открытые О15 РОСОМЗ	шт	Р 12.4.230.1-2007	50
3	Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН11SUPER PAMORAMA (CA) РОСОМЗ	шт	Р 12.4.230.1-2007	50
4	Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН4 (5 СА) ЭТАЛОН РОСОМЗ	шт	Р 12.4.230.1-2007	50
5	Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП2 SUPER PAMORAMA (CA)РОСОМЗ	шт	Р 12.4.230.1-2007	50
6	Очки защитные герметичные ЗНГ 1 SUPER PAMORAMA (CA)РОСОМЗ	шт	Р 12.4.230.1-2007	50
7	Щиток защитный для сварщика НН7 РОСОМЗ	шт	Р. 12.4.	10
8	Щиток защитный для сварщика НН10 РОСОМЗ	шт	Р. 12.4.	10
9	Щиток защитный для сварщика НН12 crystaline expert РОСОМЗ	шт	Р. 12.4.	10
10	Щиток защитный лицевой НБТ 1РОСОМЗ	шт	Р 12.4.023-84	50
11	Щиток защитный лицевой НБТ2/С РОСОМЗ	шт	Р 12.4.023-84	50
12	Каска защитная СОМЗ-55 оранжевая РОСОМЗ	шт	Р 12.4.207-99	350
13	Каска защитная СОМЗ-55 красная РОСОМЗ	шт	Р 12.4.207-99	200
14	Каска защитная СОМЗ-55 белая РОСОМЗ (RAPID)	шт	Р 12.4.207-99	50
15	Каска защитная СОМЗ-55 синяя РОСОМЗ	шт	Р 12.4.207-99	100
16	Наушники противошумные СОМЗ-1 Ягуар РОСОМЗ	шт	Р 12.4.208-99	50
17	Наушники противошумные СОМЗ-3 Пума РОСОМЗ	шт	Р 12.4.208-99	50
	Всего	шт		1230

Срок поставки : в течение 10 дней с момента подписания договора, спецификации

Срок оплаты : в течение 30 дней после поступления товара на склад покупателя.

Покупатель: Поставщик:

Зам. Генерального директора

«Арктика»

7. Приложения (формы предоставляемых документов)

Приложение

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса предложений (далее по тексту процедура), опубликованное на ТП Фабрикант, и Документацию по проведению Запроса Цен (далее по тексту документация), и принимая установленные в них требования и условия проведения,

__________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы),

зарегистрированное по адресу:

__________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

сообщает о согласии участвовать в процедуре на условиях, установленных в документации, и представляет следующие сведения:

1. Мы ознакомлены с требованиями к продукции, указанными в документации, влияющими на стоимость ее поставки.

2. Настоящим письмом подтверждаем согласие на поставку продукции, являющейся предметом Договора, заключаемого по результатам процедуры.

3. Настоящим письмом гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право заказчика и организатора закупки, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в предоставленных нами документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. Настоящим письмом подтверждаем, что против (наименование организации или Ф. И.О. Участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании(наименование организации или Ф. И.О. Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. В случае если мы будем признаны Победителем, то обязуемся подписать договор с заказчиком на поставку продукции в соответствии с требованиями документации и предложенными нами ценой, условиями поставки и техническими характеристиками продукции.

6. В случае если Победитель процедуры будет признан уклонившимся от заключения договора, и заказчик примет решение о заключении договора с нами, мы обязуемся подписать данный договор на поставку продукции в соответствии с требованиями документации и предложенными нами ценой, условиями поставки и техническими характеристиками продукции.

7. Мы извещены о включении сведений о (наименование организации или Ф. И.О. Участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.