КОНТРАКТ
для государственных нужд № _____
х. Ветютнев «_____» ____________ 2011 г.
Государственное образовательное учреждение «Ветютневский детский дом», (наименование государственного образовательного учреждения)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», ,
(Ф. И.О.)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________
(наименование Поставщика)
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________,
(наименование должности, Ф. И.О. уполномоченного лица Поставщика)
действующего на основании _________________________________________________________ (Устава, Доверенности, Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и др.)
с другой стороны, именуемые при совместном упоминание «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить и передать _________________________________________________________________ (далее – товары)
(наименование товарной группы продуктов питания)
Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2 Заказчик обязуется произвести оплату поставленного (переданного) товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3 Ассортимент (наименование), объем (количество), цена товара, а также срок его поставки определяются «Сторонами» в Приложении №1 к настоящему Договору.
2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТОВАРУ
2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к товарам данного вида.[1]
2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т. ч. могут быть копии сертификата и т. п.
2.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.
При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
2.4. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар, качество которого соответствует требованиям ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товаров. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных недостатках товара.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) товара (партии товара) считается доставка товара Заказчику по месту его нахождения.
3.2. Поставка товара (партии товара) осуществляется транспортом Поставщика и за его счёт.
3.3. Транспортные средства, используемые Поставщиком для перевозки (транспортировки) товара (продуктов питания), должны иметь необходимое оборудование, обеспечивающее его сохранность.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
3.5. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.
4. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
4.1. Общая стоимость товара по Договору составляет __________________________________________________________________________________
4.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий настоящего Договора.
4.3. Оплата товара по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
4.3.1. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости (цены) товара, предусмотренной п. 4.1. настоящего Договора в течение 10(десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора и при условии поступления средств областного бюджета на счет Заказчика.
4.3.2. Окончательный расчеты с Поставщиком осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поставки товара и представления Поставщиком подписанного Сторонами акта приема-передачи (накладной), а также при условии поступления средств областного бюджета на счет Заказчика.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
5.1. Поставка (отгрузка) товара осуществляются в сроки, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Договору.
5.2. Приемка товара по ассортименту (наименованию), объему (количеству) и качеству осуществляется Заказчиком в рабочее время с _8__ч. _00__мин. по _10__ч. _00__мин. по месту его нахождения (Фроловский район, х. Ветютнев).
5.3. Товар передается Заказчику по акту приема-передачи товара (накладная).
5.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара Заказчик проверяет соответствие поставленного товара требованиям ассортимента (наименования), объема (количества) и качества, а также наличие соответствующих документов, свидетельствующих о надлежащем качестве товара.
Результаты проверки исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору отражаются Заказчиком в акте приема-передачи товара (накладной) либо в мотивированном отказе от его подписания.
5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случаях:
5.5.1. Несоответствия товара требованиям ассортимента (наименования), объема (количества) и качества, указанным в настоящем Договоре;
5.5.2. Поставки товара без документов (сертификатов и т. п.), свидетельствующих о надлежащем качестве товара.
В вышеуказанных случаях Заказчик обязан приостановить приемку товара и составить акт о несоответствии поставленного товара требованиям ассортимента (наименования), объема (количества), качества и/или поставки товара без соответствующих документов, свидетельствующих о надлежащем качестве товара. О выявленных недостатках Заказчик извещает Поставщика в течение 1 (одних) суток после их обнаружения. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных недостатках Поставщик обязуется произвести допоставку и/или замену товара, а также предоставить Заказчику соответствующие документы, свидетельствующих о надлежащем качестве товара.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Поставщика поставки товара, соответствующего ассортимента (наименования), объема (количества), качества, а также в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
6.1.2. Требовать от Поставщика передачи соответствующих документов, свидетельствующих о качестве поставленного товара.
6.1.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о несоответствии поставленного товара требованиям ассортимента (наименования), объема (количества), качества и/или поставки товара без соответствующих документов, свидетельствующих о надлежащем качестве товара.
6.2.2. Обеспечить своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Договора и при условии своевременного поступления средств областного бюджета на счет Заказчика.
6.2.3. Обеспечивать своевременную приемку товара, поставленного надлежащим образом.
6.3. Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара (накладной) в случае надлежащей поставки товара.
6.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи товара (накладной) и при условии поступления средств областного бюджета на счет Заказчика.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику соответствующие документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.
6.4.2. Безвозмездно и своевременно осуществить допоставку и/или замену товара, а также предоставить Заказчику соответствующие документы, свидетельствующих о надлежащем качестве товара, в случаях, указанных в п. 5.5. настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность Заказчика:
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.2. Ответственность Поставщика:
7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения обязательства.
7.2.2. В случае несоответствия товара ассортименты (наименованию), объему (количеству), предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день просрочки исполнения обязательства.
7.2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара.
7.2.4. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, а также события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.
7.3.3. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИЙ СТОРОН
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий..
8.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Волгоградской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.3. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных Соглашений к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
9.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой - у Заказчика.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНПоставщик: | Заказчик: Государственный заказчик ГОУ “Ветютневский детский дом” х. Ветютнев, Фроловский район Волгоградская область
При р. сч. Комитета БФП и Казначейства Администрации Волгоградской области Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области л. сч. Директор ГОУ «Ветютневский детский дом» __________ |
Приложение
к Договору № от г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед. продукции, руб. в месте поставки | Сумма руб. | Срок поставки товара |
Поставка товара осуществляется в течении ____ дня(дней) после предоставления Заказчиком заявки на поставку продуктов питания
Поставщик: Заказчик: ГОУ «Ветютневский детский дом»
Директор ____________ Директор ________________
[1] Документами подтверждающими качество продуктов питания являются:
- сертификат или декларация соответствия, либо копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, либо товарно - сопроводительные документы, оформленные Изготовителем или Поставщиком (продавцом), содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший) и заверенные подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона (п.12 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 55),
- удостоверение о качестве (либо копия) в котором, указывается происхождение каждой партии пищевой продукции и ее соответствие требованиям нормативной и технической документации, сведения о времени, дате и месте изготовления, упаковке (расфасовке), условиях хранения (сроки годности, конечный срок реализации). На копии удостоверения о качестве делается следующая запись: «Действительна при наличии товарной накладной №, дата». Запись скрепляется живой печатью и подписью поставщика продуктов питания (п.32. вышеуказанных Правил),
- при поставке мяса, мясных и других продуктов убоя (промысла) животных, молока, молочных продуктов, яиц, иной продукции животного происхождения, продукции растительного происхождения непромышленного изготовления поставщиком представляются документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы в целях определения их пригодности к использованию для пищевых целей (соответствующие ветеринарные сопроводительные документы) (ст. 21 Закона РФ от 01.01.2001г. № 000-1 «О ветеринарии»).
