Документация для закупки по лоту № 12-06/ЦТТ-УПТУС-01-13 (стр. 2 )

4.ГАРАНТИЯ

4.1. Гарантия исполнителя вступает в силу с даты передачи автомобиля Заказчику и действует в течении 1 (одного) месяца.

4.2. Гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ, а также ущерб, возникший вследствие неправильной или небрежной эксплуатации автомобиля, или при наличии видимых механических повреждений, а также на работы выполненный материалами и деталями Заказчика.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения сроков представления Исполнителем Заказчику первичных документов (акты выполненных работ, актов сверок, счета), Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы, указанной в первичном документе, за каждый календарный день просрочки представления документа.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в разделе 3 настоящего договора. Заказчик по требованию Исполнителя уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки.

Обязанность по уплате неустойки наступает с момента требования или с момента вступления в законную силу решения суда о принудительном взыскании неустойки.

С момента признания стороной неустойки или с момента вступления решения суда о принудительном взыскании неустойки в законную силу, другая сторона вправе включить сумму неустойки, признанную должником или присужденную судом, в состав внереализационных доходов.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору в случаях, не предусмотренных настоящим договором, Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь): война (включая гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение, или иное стихийное бедствие, издания актов компетентных государственных органов РФ или органов местного самоуправления.

5.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна в разумный срок известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств, предоставляя независимое подтверждение наличия указанных обстоятельств, изданное компетентным государственным органом.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 1 (одного) месяца, каждая из сторон имеет право прекратить действие настоящего договора после подачи другой Стороне письменного уведомления. При этом ни одна из Сторон не будет требовать возмещения другой стороне убытков, связанных с расторжением настоящего договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

5.6. Не допускается односторонний отказ Заказчика от получения и соответственно оплаты запасных частей поставленных и/или установленных Исполнителем согласно заявке Заказчика, если иное не будет оговорено двухсторонним дополнительным письменным соглашением Сторон.

6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Все споры, разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, стороны решают путем переговоров.

6.2.В случае невозможности решения споров путем переговоров, стороны по Договору имеют право предъявить претензию со сроком ее рассмотрения в течение 10 (десяти) дней со дня получения.

6.3.При невозможности разрешения спора в порядке доарбитражного урегулирования, стороны по Договору имеют право обратиться в Арбитражный суд согласно законодательству РФ.

7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Права и обязанности «Заказчика», в том числе осуществление контроля по исполнению настоящего Договора сторонами, передаются на основании соответствующей доверенности филиалу Уральскому производственно-техническому управлению связи (УПТУС) .

7.2. Исполнитель в течении 5 дней с момента подписания договора, предоставля­ет - «Уральское ПТУС» информацию по форме Приложения №3 к настоящему Договору о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефи­циаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а так­же о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя, с приложением доку­ментов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информа­ции о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Исполнителя, с приложением подтверждающих документов, Исполнитель обя­зуется предоставлять - «Уральское ПТУС» по форме Приложе­ния № 3 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изме­нения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора.

7.3. Если какие-либо поля формы Приложения № 3 к настоящему Договору (кроме поля: «Номер и дата заключения Договора») не заполнены соответствующими сведениями, информа­ция считается представленной ненадлежащим образом.

7.4. Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены - «Уральское ПТУС», последний вправе в одностороннем по­рядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Исполнителю убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых Договор считается расторгну­тым. При этом, все исполненное но Договору, а если это невозможно - стоимость исполненно­го, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

7.5. Исполнитель согласен на раскрытие - «Уральское ПТУС» предоставленной Исполнителем информации по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее пре­доставления в органы государственной власти и предоставляет - Уральское ПТУС» право передавать данную информацию и подтверждающие докумен­ты указанным органам. Исполнитель, предоставляя - «Уральское ПТУС» информацию по форме приложения № 3 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Исполнителя получены (будут получены).

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2013 г. и действует до 31.12.2013г.

8.2. Договор может быть расторгнут (изменен) досрочно по соглашению сторон или по решению суда, для чего одна из сторон направляет другой стороне письменное уведомление не позднее 30 (тридцати) дней до даты предполагаемого окончания (изменения) обязательств по настоящему Договору.

8.3. Расторжение Договора не освобождает стороны от обязательств по погашению имеющейся задолженности.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

9.2. Заказчик по требованию Исполнителя предоставляет копии учредительных документов (свидетельство о регистрации (ОГРН), первые три и последний лист Устава, документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего настоящий Договор), копию свидетельства о постановке на налоговый учет.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность полученной ею от другой Стороны технической, финансовой, коммерческой и любой другой информации, если эта полученная информация будет объявлена конфиденциальной.

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Юридический адрес: РФ, г. Москва, ул. Наметкина д,12 Уполномоченный представитель: Филиал - Уральское ПТУС Почтовый адрес: РБ, Банковские реквизиты: р/с 40 702 810 700 410  к/с 301 018 103 000 в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан в г. Уфе Филиал ВТБ в г. Уфе р/с 40 702 810 700 410  Коды: ОКВЭД:64.202 64.2020.3 64 Телефон: (3, E-mail: *****@ Директор Филиала Уральское ПТУС _________________// М. П.

Исполнитель: Юр. адрес: Факт. Адрес: ИНН КПП ОКПО: ОГРН Банк: р/счет к/счет БИК Тел. Телефон/факс: Директор ________ ___________________ /________/ М. П.

приложение №1

к договору № _____ от «___»_________2012 г.

Стоимость работ

по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных механизмов и тракторов: автокран КС-3574, автопогрузчики ДВ-1792, ДВ-17245, экскаваторы ЭО-2626,

ЭО-2621В-3, бульдозер ДЗ-170-1, ЭТЦ-168

с 01 января 2013 года: ________.

По договору № _____ от «____» _________ 2012г.

Цена нормо-часа за вид работ №1 Цена нормо-часа за вид работ №2

….

Директор Филиала Директор ________

Уральское ПТУС

_________________// _____________ / ________/

приложение №2

к договору № _____

от «___» ___________2012 г.

Список техники подлежащей обслуживанию

№.	VIN код	Марка, модель	Гос. №
1
2
3

Директор Филиала Директор ________

Уральское ПТУС

_________________// _____________ / ________/

Приложение

к договору № ______ от «__» ___________ 201_ года.

Сведения о цепочке собственников «Исполнителя», включая бенефициаров (в том числе конечных собственников,

выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы «Исполнителя».

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия, и иные существенные условия договора)

№ п/п

Информация о цепочке собственников «Исполнителя», включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц)

Сведения о составе исполни-тельных органов

ИНН

ОГРН

Наименование организации

Код ОКВД

Ф. И.О. руководителя

Серия, № документа, удостоверяющ-его личность руководителя

№ и дата

Предмет договора

Цена (млн. руб.)

Срок действия

Иные существенные условия

ИНН

ОГРН

Наименование/ Ф. И.О.

Адрес регистрации

Серия, № документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)

Руководитель/ участник/ акционер/ собственник/ бенефициар

Информация о подтверждающих документах

-

1

1.1.

Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления «Заказчику», а также последним в органы государственной власти.

Руководитель организации _______________________ М. П. (Ф. И.О.)

Инструкция для Участника закупки по подготовке заявки на

участие в конкурсе (закупке) на выполнение работ

(оказание услуг) для нужд ОАО «Связьтранснефть»

1. Общие положения

1.1 Предмет закупки

1.1.1 Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ и услуг, включая поставку материалов и оборудования, исполнителем работ, услуг, включая испытания, сдачу объектов в эксплуатацию и исполнение обязательств в гарантийный период, по предмету закупки.

Подробное описание предмета закупки, характеристика района строительства, основные проектные решения, объемы работ, услуг, спецификации материалов и оборудования приведены в технической части документации о закупке.

1.1.2 Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение работ, оказание услуг для нужд .

1.1.3 При подготовке заявки на участие в закупке, в случае отсутствия материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, исполнителем работ, услуг отсутствия необходимости привлечения лабораторий, в формы 11, 12 должны быть внесены, соответственно, записи «Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком отсутствуют», «Лаборатории не привлекаются».

1.2. Сроки выполнения работ, оказание услуг

1.2.1 Сроки выполнения работ, оказание услуг по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам указаны в графике выполнения работ, услуг.

1.3 Условия финансирования

1.3.1 Финансирование работ осуществляет Заказчик.

1.4 Объявление о проведении закупки.

1.4.1 Организатор закупки на официальном сайте размещает извещение о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке, кроме того может направить именные приглашения потенциальным Участникам закупки (для закрытого запроса предложений – не менее чем двум Участникам закупки).

1.5 Порядок предоставления документации о закупке

Порядок представления документации о закупке указывается в извещении о проведении закупки.

1.6 Разъяснения положений документации о закупке

1.6 Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику, Организатору закупки запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, организатор закупки размещает на официальном сайте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 3 календарных дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке.

1.8 После получения Участником закупки документации о закупке Участник закупки:

- по запросу организатора закупки, Заказчика направляет в адрес организатора закупки, Заказчика информацию по наличию разрешительной документации в требуемые сроки по требуемым формам Заказчика.

- обеспечивает проведение Заказчиком на территории Участника закупки комиссионной проверки финансового состояния, технической оснащенности, численности и квалификации персонала, предоставляет всю необходимую документацию, участвует в работе комиссии в рамках проведения указанной проверки, подписывает соответствующий акт проверки.

2. Условия и порядок проведения закупки

2.1 Дата, время и место представления заявки на участие в закупке

2.1.1 Заявка на участие в закупке подписанная уполномоченным лицом Участника закупки, должна быть представлена до истечения срока, указанного в извещении о проведении запроса предложений, в составе и по форме, установленной документацией о закупке.

2.2.1 Заявка на участие в закупке, в запечатанном виде должна быть представлена представителем организации с сопроводительным письмом и доверенностью на право представления заявки на участие в закупке по адресу и на условиях, указанных в извещении о проведении закупке.

В случае отправки предложения по почте Участник закупки принимает на себя ответственность за представление заявки на участие в закупке в срок, указанный в пункте 2.1.1.

В приложении к сопроводительному письму следует указать перечень всех документов заявки на участие в закупке. Коммерческая часть заявки на участие в закупке предоставляется в запечатанном конверте. Конверт должен быть опечатан печатью организации.

2.2.3 Заявка на участие в закупке полученная после установленного срока их предоставления, возвращается Участникам закупки (в нераспечатанном виде). В случае отправки предложения по почте Участник закупки принимает на себя ответственность за представление заявки на участие в закупке в срок, указанный в извещении.

2.3 Продление срока представления заявки на участие в закупке.

2.3.1 Продление срока представления заявки на участие в закупке может быть осуществлено по усмотрению Организатора закупки. Участник закупки, представивший и зарегистрировавший свою заявку на участие в закупке к моменту извещения о продлении срока представления заявок, имеет право до истечения нового срока вносить изменения в свою заявку на участие в закупке.

2.5 Предоставление и прием заявок на участие в закупке

2.5.1 Участник закупки может подать только одну заявку на участие в одной закупке. Участник закупки, представивший более одной заявки, отстраняется от участия в закупке по всем заявкам.

2.5.2. При приеме заявки на участие в закупке проверяется наличие необходимых документов, производится регистрация заявки на участие в закупке.

2.5.3 Неполное представление требуемых документов, предоставление документов с нарушениями или с отклонениями от установленных настоящей Инструкцией правил оформления документов, наличие в составе заявки на участие в закупке, несоответствий в документах считается существенным основанием для отклонения заявки Участника в закупке.

2.5.4 Оговорки относительно условий оплаты выполненных работ, противоречащие указанным в Инструкции, наличие ошибок, не подлежащих исправлению, является достаточным основанием для отклонения заявки участника в закупке.

2.5.5 Изменения, дополнения или варианты, в т. ч. снижение цены заявки участником по запросу предложения, представленные после вскрытия конвертов с коммерческой частью, не учитываются.

2.5.6 Конкурсная комиссия вправе потребовать от Участников закупки представления разъяснений по представленным ими документам. При этом не допускается изменение заявки на участие в закупке.

2.4 Дата и место вскрытия конвертов с коммерческой частью заявки на участие в закупке.

2.4.1 Процедура вскрытия конвертов с коммерческой частью заявки на участие в закупке осуществляется в день, время и месте, указанном в извещении о проведении запроса предложений. В случае изменения времени и места проведения процедуры вскрытия заявок на участие в закупке участники закупки извещаются (письменно) дополнительно.

2.4.2 На процедуре вскрытия конвертов могут присутствовать не более двух представителей от каждого из Участников закупки, при условии предъявления доверенности от организации на право присутствия на процедуре вскрытия.

2.6 Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке или внесения изменений

2.6.1 Участник закупки, подавший заявку для участия в закупке, вправе изменить или отозвать поданную им заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в закупке (времени, указанном в извещении о проведении закупки запросом предложений).

2.7 Срок действия заявки для участия в запросе предложений

2.8.1. Заявка для участия в закупке должна быть действительна в течение 90 календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, указанной в извещении о проведении закупки на официальном сайте и в приглашениях о проведении закупки в закупке.

Если срок представления заявок на участие в закупке продлевается, и Участник закупки представляет свою заявку на участие в закупке в течение продленного срока, то заявка на участие в закупке должна быть действительна в течение 90 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками, указанной в извещении на официальном сайте об изменении срока предоставления заявки на участие в закупке.

2.9 Право собственности на документацию и конфиденциальность

2.9.1 Все представленные заявки на участие в закупке и включенные в них документы после их рассмотрения не возвращаются Участникам закупки.

2.9.2 Участники закупки, получившие документацию о закупке, независимо от того, представляют они заявку на участие в закупке или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом.