Документация (стр. 3 )

о запросе котировок

Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.
2.
…
ИТОГО за полный 2010 год		х
…
ИТОГО за полный 2011 год		х
1.
2.
…
ИТОГО за 2012 год		х

Руководитель_____________ ______________ _____________

м. п. (подпись) (Ф. И.О.)

Приложение к документации

о запросе котировок

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № _______

г. Хабаровск «___» _____ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» , автотранспорту и энергетике Мельникова Владимира Федоровича, действующего на основании Доверенности № 4/102 от 01.01.2001, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны и ______________ именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ______________________ действующего на основании _________________с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании ____________________________ от «___» ___________ 2012 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Поставщик» обязуется по заданию «Заказчика» своими силами, средствами, из своих материалов изготовить продукцию (далее - «Продукция») по наименованиям, в количестве и по цене, согласованными сторонами в Спецификации, являющейся Приложением №1 и составляющей неотъемлемую часть настоящего договора (далее - «Спецификация»), передать в собственность «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить указанную продукцию. Продукция доставляется до площадки Заказчика по адресу: Амурская область, Свободненский район, ЗАТО Углегорск.

1.2. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в соответствии нормативно-технической документацией завода, ПБ «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и ГОСТ «Краны мостовые и козловые электрические».

2.  СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

2.2. Цены устанавливаются в российских рублях с учётом НДС. Цена товара указана в Приложение к Договору и определена по итогам открытого запроса котировок № ____________, утверждена Протоколом заседания Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд » при Спецстрое России» № __________ от «___»_____2012 г. Изменение цены товара в течение действия договора не допускается.

(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИМНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения" или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС).

2.3. Цена Товара включает в себя стоимость Договора включена стоимость доставки, шеф-монтажных работ на площадке Заказчика по адресу: г. Хабаровск, все налоги и сборы, все финансовые риски и инфляционные ожидания, и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора. Сумма всех платежей по настоящему договору не должна превышать ___________ рублей. Основанием для оплаты является счет, выписанный Поставщиком.

2.4. Платежи по настоящему договору осуществляются в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере __ (_________) % от общей стоимости договора в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами договора и спецификации.

2.4.2. Заказчик осуществляет второй платёж в размере ______ (_______)% от общей суммы договора в течение 5 (пяти) банковских дней со дня извещения о готовности продукции к отгрузке.

2.4.3. Заказчик осуществляет окончательный расчет в размере ____ (_______)% от общей суммы договора в течение 7 (семи) банковских дней со дня завершения монтажных работ на площадке Заказчика, подписания соответствующего акта выполненных работ (по шеф-монтажным работам) и регистрации кранов в органах Ростехнадзора.

2.5. Все расходы по договорам на банковское обслуживание сторонами оплачиваются самостоятельно.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, при условии, что средства будут зачислены на расчетный счет Поставщика в пятидневный срок. В противном случае датой оплаты будет считаться дата поступления денежных средств на счет Поставщика. Подтверждением списания денежных средств со счета Заказчика является платёжное поручение, с отметкой банка отправленное Поставщику посредством факсимильной связи.

3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Поставщик обязуется изготовить и передать продукцию в течение определенного Спецификацией срока, при условии прибытия уполномоченного представителя Заказчика для осмотра продукции в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления извещения о готовности продукции к отгрузке, направленного Поставщиком по факсу, а подлинник заказным письмом с уведомлением в адрес Заказчика.

3.2. Поставка продукции осуществляется по отдельному договору. Оплата за поставку продукции – по факту затрат, на основании предоставленных соответствующих документов

3.2. Приемка продукции по спецификации осуществляется в месте нахождения Заказчика.

3.3. Поставщик вправе изготовить и передать продукцию Заказчику досрочно, с предварительным уведомлением Заказчика не менее чем за 15 рабочих дней.

3.4. В случае если сторонами в ходе приемки продукции по спецификации будут установлены недостатки Продукции, Поставщик обязан в согласованный сторонами срок — 20 (двадцать) календарных дней устранить недостатки либо заменить дефектную продукцию за свой счет, а при недопоставке – дополнительно поставить отсутствующую часть продукции.

3.5. Обязанность по передаче продукции считается исполненной, и риск случайной гибели продукции переходит от «Поставщика» к «Заказчику» с момента передачи продукции Заказчику.

3.6. Датой поставки считается день передачи готовой к эксплуатации продукции Поставщиком (уполномоченным представителем Поставщика) Заказчику, что подтверждается актом приёма-передачи и актом выполненных работ и получения регистрационных документов в органах РОСТЕХНАДЗОРА. Одновременно с передачей продукции Поставщик передает Покупателю комплект документации на поставляемое оборудование, включающий:

- Накладную и счет-фактуру;

- Разрешение на изготовление крана;

- Сертификат соответствия крана;

- Паспорт крана;

- Инструкцию по монтажу крана;

- Инструкцию по монтажу электрооборудования крана;

- Инструкцию по эксплуатации крана;

- Инструкции по эксплуатации (на русском языке) и паспорта, на все покупные сложные комплектующие крана (редуктора, электродвигатели, частотные преобразователи, приборы безопасности, датчики;

- сертификаты соответствия Российской Федерации на импортные комплектующие;

- Инструкцию по эксплуатации электрооборудования крана;

- монтажные и принципиальные электрические схемы крана;

- Ведомость запасных частей;

- комплект чертежей быстроизнашивающихся деталей (колёс, блоков, катков, роликов, пальцев, осей и т. п.).

3.7. Отгрузка продукции осуществляется только при выполнении условий оплаты по п.2.4.2.

3.8. Заказчик в срок за 10 (Десять) рабочих дней до начала проведения монтажных работ производит письменное извещение Поставщика. К указанному в извещении сроку Поставщик направляет своего представителя в адрес поставки Продукции для проведения шеф-монтажных работ. Срок проведения данных работ не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента их начала. В случае превышения указанного срока Заказчик и Поставщик принимают совместное решение о компенсации затрат по дальнейшему пребыванию представителя Поставщика в месте проведения монтажа.

3.9. По окончании проведения шеф-монтажных работ, сторонами в течение 3 (трёх) рабочих дней подписывается соответствующий акт выполненных работ.

4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1.Обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Покупателю в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере (30% от начальной максимальной цены договора) 6 762 609,00 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек.

4.2. Расходы Поставщика в связи с обеспечением исполнения обязательств по настоящему договору являются расходами Поставщика и не подлежат возмещению Покупателем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору «Поставщик» и «Заказчик» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ и настоящим договором.

5.2. Стороны по настоящему договору несут ответственность за причиненные убытки в виде причиненного другой стороне реального ущерба, но не упущенной выгоды. Размер ответственности стороны настоящего Договора за причиненные убытки не может превышать Стоимости настоящего Договора.

5.2.1. За нарушение Поставщиком сроков изготовления продукции, поставки, шеф-монтажных работ, установленных настоящим договором, по требованию Заказчика, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок обязательств за каждый день просрочки.

5.2.2. При нарушении сроков оплаты продукции, установленных настоящим договором, по требованию Поставщика, Заказчик выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы неуплаты по Договору за каждый день просрочки.

5.3 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (военные действия, стихийные бедствия и т. п.), имеющих продолжительность более 2 (двух) месяцев, предусмотренных ст. 401 ГК РФ, при этом уведомление о наличии и продолжительности обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено Торгово-Промышленной палатой либо документом, выдаваемым компетентным государственным (муниципальным) органом.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемой в соответствии с настоящим Договором продукции в течение гарантийного периода, определенного Спецификацией.

6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине или вине изготовителя комплектующих. Срок выполнения Поставщиком гарантийного случая устанавливается в течение 20 календарных дней с момента получения претензии или указания замечания со стороны Заказчика.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров Стороны передают его на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2012 года, но в любом случае до надлежащего исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов, за исключением случаев ненадлежащего исполнения Стороной условий настоящего договора.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

8.3. Любая Сторона имеет право прекратить настоящий договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев и существенно препятствуют выполнению сторонами обязательств по настоящему Договору.

8.4. В случае расторжения договора Заказчик обязуется возместить расходы Поставщика, понесенные им до получения достоверных сведений о расторжении настоящего Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр договора - Поставщику, второй экземпляр договора – Заказчику, третий экземпляр договора – для регистрации в органах Ростехнадзора. Каждый лист договора пронумерован и подписан полномочными представителями сторон

9.2. Изменения и дополнения Договора, возможны по соглашению сторон, которое оформляется письменным дополнительным соглашением, подписываемым сторонами, и является неотъемлемой частью Договора.

9.3. Все извещения, требования и (или) любые иные документы, имеющие отношение к настоящему Договору, должны быть изложены в письменной форме, подписаны уполномоченным лицом и надлежащим образом переданы по почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре либо вручены уполномоченному представителю.

9.4. В случаях, не терпящих отлагательства и в иных случаях по соглашению сторон документы могут быть направлены по факсу. Любой документ, направленный по факсу, должен быть заменен на оригинал по требованию получившей стороны. Документы, направленные по факсу, имеют юридическую силу до получения оригиналов.

9.5. Ко всем отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются правила, предусмотренные действующим законодательством РФ.

9.6. В случае изменения адреса, реквизитов стороны немедленно извещают друг друга об изменениях.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОКУПАТЕЛЬ: » при Спецстрое России г. Хабаровск, / Р/С Дальневосточный банк Сбербанка РФ в г. Хабаровске К/С Заместитель начальника » при Спецстрое России» по механизации автотранспорту и энергетики ____________________ «___»_________________2012г.

ПОСТАВЩИК:

Приложение

к договору №______

от «__» _____ 2012г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик: _______________ Адрес поставщика ________________________________

Заказчик: ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России", РФ, 680000 г. Хабаровск, ул.

№ п/п	Наименование, технические характеристики	Технические и функциональные характеристики поставляемого товара	Кол-во (шт.)	Стоимость (руб.) с НДС
1.
2
3

Итого с учетом НДС: ____________ руб.

В т. ч. НДС 18%: ______________ руб.

1. Стоимость Продукции по настоящей спецификации составляет ________________ (__________________________) руб. с учетом НДС 18%.

2. Гарантийный срок

3. Срок поставки продукции до Заказчика_____________.

4. Выгрузку продукции.

5. Поставщик обязуется уведомить Заказчика о дате доставки Продукции (партии Продукции) не менее чем за 5 рабочих дней до момента её доставки на площадку Заказчика.

6. Срок поставки Продукции _______.

7. Настоящая спецификация составлена в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Заместитель начальника » при Спецстрое России» по механизации автотранспорту и энергетике ____________________ «___»_________________2012г.

ПОСТАВЩИК ________________________/____________/ м. п.

[1] При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:

1.  Все графы таблицы должны быть заполнены.

2.  Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).

3.  Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.

4.  В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.

5.  В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;

- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).

В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т. д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.