Инструкция по участию в отборе на выполнение работ по ремонту узлов и агрегатов автомобильной техники на участках №1, по адресу: , кор.3,стр.1,№2 по адресу: МО, 85, №3 по адресу: 2 (стр. 4 )

г. Москва «_____» ____________20__ г.

_______________________________________________________________________

(Наименование организации)

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Термины и определения, используемые в Договоре

1.1.  Представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на проведение ремонта узлов и агрегатов автотранспортных средств, принадлежащих Заказчику на правах собственности, выступающее от имени Заказчика перед Исполнителем при подписании Общих условий заказ-наряда, при согласовании и/или изменении объемов работ по ремонту узлов и агрегатов автомобилей Заказчика и представившее доверенность на совершение этих (и иных) действий, оформленную надлежащим образом (п. 5.3. настоящего Договора).

1.2.  Территория Исполнителя – _________________________________________________

(Адрес)

2.  Предмет Договора.

2.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению ремонта узлов и/или агрегатов автомобилей Заказчика, указанных в п.1.1. настоящего Договора, направленных Заказчиком, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.  Ремонт узлов и/или агрегатов автомобилей Заказчика производится на территории Исполнителя, при этом запасные части и расходные материалы предоставляются Исполнителем.

2.3.  Объем работ по каждому узлу и/или агрегату определяется Исполнителем при первичной диагностике, по согласованию с Заказчиком (представителем Заказчика) и в соответствии с технологией и регламентом завода-изготовителя.

3.  Порядок выполнения работ.

3.1.  Заказчик предварительно записывается на проведение ремонта узлов и агрегатов автомобилей по телефонам сервисного центра Исполнителя: тел. ______________________________________________________

3.2.  Доставку каждого узла (агрегата), согласно п.1.1. настоящего договора, Заказчик осуществляет самостоятельно собственными силами и за свой счет.

3.3.  После доставки узла (агрегата) Заказчика в сервисный центр, Исполнитель обязан в присутствии Заказчика (представителя Заказчика) осмотреть узел (агрегат) и оформить акт приема-передачи автомобиля и лист обращения к заказ-наряду, в котором Стороны согласуют предварительную стоимость и сроки выполнения услуг, работ. Акт приема-передачи, лист обращения и заказ-наряд оформляются в соответствии с принятыми у Исполнителя правилами.

3.4.  Исполнитель предоставляет услуги и выполняет работы по ремонту узлов и агрегатов, в соответствии и в сроки, установленные нормативами трудоемкостей видов работ и рекомендациями завода-изготовителя на выполнение всех видов работ, с учетом сложности выполняемых работ и наличия на складе Исполнителя необходимых запчастей и материалов.

3.5.  Исполнитель не вправе отступить от указанного в заказ-наряде перечня работ. Исполнитель вправе приостановить работы, если в процессе их выполнения обнаружится скрытый дефект, который влияет на безопасность эксплуатации автомобиля, затрудняет или делает невозможным выполнение дальнейших работ. Исполнитель письменно извещает Заказчика о наличии скрытых дефектов и письменно согласовывает с последним дальнейшее проведение ремонтных работ.

3.6.  В случае неполучения согласия Заказчика (лично, посредством факсимильной связи, телефонограммой или через представителя Заказчика) в течение 1 (одного) календарного дня с даты письменного извещения, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения заказа, письменно уведомив об этом Исполнителя за 5 (Пять) календарных дней до момента планируемого отказа. В этом случае Заказчик оплачивает весь объем работ, выполненных Исполнителем до момента обнаружения скрытых дефектов.

3.7.  Об окончании работ Исполнитель письменно уведомляет Заказчика (представителя Заказчика) и делает отметку в заказ-наряде, работы считаются принятыми после подписания Заказчиком (представителем Заказчика) заказ-наряда и акта выполненных работ.

3.8.  По желанию Заказчика могут быть использованы его запасные части и расходные материалы, но в этом случае Исполнитель не несет ответственности за качество запасных частей и материалов Заказчика.

3.9.  Детали, замененные при производстве работ, подлежат возврату Заказчику (представителю Заказчика), кроме тех случаев, когда ремонт осуществлялся в рамках гарантийного обслуживания.

3.10.  Приём-передача автомобиля от Исполнителя к Заказчику производится путём оформления акта выполненных работ, подписанного уполномоченными на то представителями Сторон.

4.  Условия и порядок расчетов.

4.1.  Стоимость работ Исполнителя по Техническому обслуживанию и/или ремонту определяется в соответствии с нормативами трудоёмкости работ, утверждённых заводом-изготовителем, исходя из стоимости нормо-часа. Стоимость норма–часа для транспортных средств иностранного производства составляет _______ рублей, для транспортных средств отечественного производства составляет________руб. Стоимость работ по определенному транспортному средству Заказчика определяется в соответствии с двусторонне согласованными заказ-нарядом и актом выполненных работ. Устанавливаемая в заказ-наряде стоимость работ и оказанных услуг является твердой и не подлежит изменению. На основании заказ-наряда и акта выполненных работ и оказанных услуг Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату.

4.2.  Стоимость работ и запасных частей, указанных в Приложении №1 является твердой и не подлежит изменению.

4.3.  Оплата производится по факту оказания услуг и выполнения работ в рублях в форме безналичного расчета, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ, заказ-наряда и получения счета, счет-фактуры Исполнителя.

4.4.  Стороны договорились об обязательной ежеквартальной сверке взаиморасчётов.

5.  Обязанности сторон.

5.1.  Заказчик обязуется придерживаться сроков проведения технического обслуживания, определённых техническими требованиями и нормативами, установленными заводом-изготовителем и указанных в справке обращении к заказу-наряду.

5.2.  Заказчик обязуется:

·  не препятствовать Исполнителю в осуществлении производственного процесса ремонта;

·  выполнять внутренние правила Исполнителя, установленные для осуществления производственной деятельности;

Причиненный несоблюдением Правил вред возмещается лицом, причинившим вред.

5.3.  Заказчик обязуется предоставить своему представителю доверенность, оформленную надлежащим образом, согласно которой Заказчик предоставляет право своему представителю подписывать, подавать и получать документы (в том числе на право подписания Общих условий заказ-наряда (Договора), акта выполненных работ, согласования и/или изменения объема работ по ремонту автомобилей Заказчика), а также выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.

5.4.  Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему Договору.

5.5.  Исполнитель принимает агрегат или узел на ремонт в сроки, согласованные с Заказчиком на основании предварительной записи.

5.6.  Исполнитель обеспечивает полную сохранность узла или агрегата Заказчика, принятого работниками Исполнителя для проведения ремонта и несёт за него полную материальную ответственность.

5.7.  Исполнитель обязуется производить утилизацию промышленных отходов, возникающих в результате проведения ремонта узлов и агрегатов автотранспорта Заказчика, на территории Исполнителя. Исполнитель обязуется оказать услуги по утилизации самостоятельно или при помощи специализированных организаций, за свой счет.

6.  Гарантии.

6.1.  Исполнитель гарантирует качество, установленных в процессе ремонта узлов и агрегатов Заказчика запасных частей и деталей в течение срока гарантии, установленного заводом-изготовителем.

6.2.  Гарантийные обязательства Исполнителя на выполненные работы возникают с момента подписания Сторонами Заказа-наряда, при условии соблюдения Заказчиком Руководства по эксплуатации автомобиля, поставляемое заводом-изготовителем вместе с автомобилем и составляют:

·  на регулировочные работы – ___ (________) рабочих дней;

·  на ремонт узлов и деталей автомобилей – ___ (_______) рабочих дней;

·  на капитальный ремонт узлов и агрегатов автомобилей - ___ (______) месяцев.

6.3.  Срок исполнения гарантийного ремонта от одного до десяти дней в зависимости от трудоемкости и вида ремонта.

6.4.  Если работы проводятся Исполнителем с использованием запасных частей и материалов Заказчика, гарантия распространяется на выполненные Исполнителем работы, оказанные услуги, но не распространяется на качество материалов и запасных частей Заказчика. При этом в случае неисправности автомобиля Исполнитель устраняет неисправность работ, заменяет материалы и запасные части Заказчика за счет средств Заказчика.

7.  Ответственность сторон.

7.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ, оказания услуг Исполнитель по письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ, услуг за каждый день неисполнения взятых на себя обязательств, но не более общей суммы задолженности.

7.3.  В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, оказанных услуг, Заказчик по письменному требованию Исполнителя уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости не оплаченных работ, услуг за каждый день неисполнения взятых на себя обязательств, но не более общей суммы задолженности.

8.  Срок действия настоящего Договора.

8.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного календарного года.

8.2.  Каждая из Сторон имеет право досрочного расторжения настоящего Договора при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств, письменно уведомив другую сторону за 1 (один) месяц до даты расторжения настоящего Договора. В течение этого срока Стороны должны урегулировать все взаимные претензии и произвести полный взаиморасчет за выполненные и оказанные Исполнителем работы.

8.3.  Условия настоящего Договора могут быть изменены в период его действия только по обоюдному согласию Сторон и оформлены путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

9.  Форс-мажор.

9.1.  Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть, предотвратить или избежать (обстоятельства непреодолимой силы), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, землетрясения, наводнения, введение в действие законодательных актов, повлиявших на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договор.

9.2.  При продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы более 2-х (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без предъявления претензий друг к другу.

9.3.  Если до начала действия обстоятельств непреодолимой силы оказаны какие-либо услуги, выполнены какие-либо работы, произведены платежи, то заинтересованная Сторона сообщает об этом письменно другой Стороне. Взаимный зачет и/или перерасчет соответствующих услуг, работ и денежных средств производится после окончания действия обстоятельств непреодолимой силы. При любом исходе обстоятельств непреодолимой силы должен соблюдаться принцип: «Оказанные услуги должны быть оплачены. Оплаченные услуги должны быть оказаны, в противном случае соответствующие денежные средства возвращаются».

10.  Прочие условия.

10.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений и имеют силу, если подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.2.  Стороны обязуются незамедлительно, не позднее 3 (трех) дней, извещать друг друга об изменении своих адресов места нахождения и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.

10.3.  Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о вышеуказанных изменениях, несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.

10.4.  В качестве неотъемлемой части к настоящему Договору прилагаются:

- приложение № 2 – образец доверенности, выдаваемой Заказчиком своему представителю.

10.5.  Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, должны, по возможности, решаться путем переговоров в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения одной из Сторон письменной претензии другой Стороны. В случае если Стороны не достигнут взаимоприемлемого соглашения, или если Сторона, получившая претензию, уклоняется от его рассмотрения, споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

10.6.  В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты Efremov. *****@ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

10.7.  Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух, имеющих равную юридическую силу, экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:

Заказчик: -Центр» Местонахождение: г. Москва, Новоясеневский пр-кт, к. 2 р/с № в г. Москва к/с № Телефон/Факс: ,

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
________________ /______________/	________________/______________/
м. п.	м. п.

Приложение 1

к договору №_________ от «__»_________ 201 г.

на ремонт узлов и агрегатов автомобильной техники

№ п/п	Перечень услуг	Ст-ть н/часа, руб. с НДС	Кол-во н/ч на операцию	Ст-ть услуги, руб. с НДС	Ст-ть оригинальных з/частей, руб. с НДС	Ст-ть не оригинальных з/частей, руб. с НДС	Итого стоимость услуги с учетом оригинальных з/частей, руб. с НДС	Итого стоимость услуги с учетом не оригинальных з/частей, руб. с НДС
Ремонт насос-форсунок
1	Диагностика насос-форсунки
2	Замена двойного клапана
3	Регулировка двойного клапана
4	Ремонт распылителя
5	Программирование и калибровка
Ремонт карданных валов
6	Восстановление посадочных поверхностей под подшипники
7	Замена поврежденной трубы
8	Замена шлицевого соединения
9	Замена фланца карданного вала
10	Замена неподвижного шлицевого соединения
11	Замена и ремонт промежуточных опор
12	Замена крестовин
13	Балансировка отремонтированных валов
Ремонт радиаторов и интеркулеров
14	Чистка интеркулера
15	Чистка радиатора
16	Установка агрегатов на автомашину
Ремонт генераторов и стартеров
17	Замена бендикса
18	Замена втягивающего реле
19	Замена якоря
20	Замена щеток
21	Обмен на новый стартер
22	Замена подшипника
23	Замена статора
24	Замена диода
25	Замена реле, щеток
26	Замена диодного моста

Исполнитель ___________ /____________/ Заказчик ___________ /______________ /