Документация (стр. 10 )

6.4. Для осуществления приемки работ по объемам и качеству Заказчиком производятся контрольные обследования (замеры) в количестве не менее трех по объекту по видам работ. При выявлении не соответствия качества выполненной подрядчиком работы условиям Договора не менее чем в 1/3 проведенных замеров Заказчик освобождается от обязанности оплатить выполненные работы. Подрядчик безвозмездно выполняет работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В случае если в установленный Заказчиком срок работа заново Подрядчиком не выполнена или допущенные им недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.5. Заказчик имеет право ссылаться на недостатки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

6.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт, (перечень дефектов) подтверждается экспертом по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

6.7. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком и Школой оформляется Актом, подписанным всеми сторонами и представителями иных заинтересованных лиц, входящих в комиссию, и утвержденным уполномоченным органом.

6.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Школе с момента сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков, с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком и Школой рекламационного акта.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

7.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом состояния соответствующего технической документации и показателей СНиП, перечисленных в Приложении №1, в том числе качества и возможности его эксплуатации; устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, за свой счет в сроки указанные Заказчиком, по согласованию со Школой.

7.2. В случае если качество выполненных по настоящему Договору работ не соответствует требованиям технической документации и СНиП, перечисленных в Приложении №1, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок по своему выбору.

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Школой или привлеченными последней лицами.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 7.3. настоящего Договора, Заказчик должен заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

8.1.1. В случае если Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, установленные календарным планом-графиком выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от цены Договора по соответствующему адресу Объекта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

8.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2), невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

8.1.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком условий Договора, Заказчик письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке.

В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2% (двух процентов) от цены Договора.

8.2. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком в течение 15 календарных дней с момента получения претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на текущий счет Заказчика.

8.3. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

8.4. Указанная в ст.8 пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. СРОК ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

подрядчик в течение 2 календарных дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ; в случае задержки Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом-графиком, более чем на 3 календарных дня; если отступления в выполненной работе от условий Договора или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми; в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, с предварительным уведомлением Подрядчика, в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Договору.

9.5. Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана предупредить другую сторону письменно за 5 календарных дней до планируемой даты расторжения.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1 Непредвиденные работы, возникшие во время исполнения Договора, не указанные в Техническом задании и не затронутые условиями Договора, актируются, осмечиваются с учётом понижающего коэффициента, указанного в п. 3.1. настоящего договора и выполняются Исполнителем на основании Дополнительного соглашения.

10.2. О возникших непредвиденных работах Исполнитель уведомляет Заказчика в течение 24 часов с составлением и подписанием двустороннего акта о таких работах в двухдневный срок.

10.3. Заказчик организовывает городские спортивные площадки на основании Распоряжения № _______ от «____» ____________ 2012 г. Для организации всех видов работ, включающих поставку и монтаж оборудования и ограждения, а также электроснабжение Заказчик заключает договоры с третьими лицами, на основании конкурентных закупочных процедур. Исполнитель обязан синхронизировать и согласовать График выполнения работ по настоящему Договору с Графиками выполнения работ Третьих лиц, выполняющих работы по поставке и монтажу оборудования и ограждения, освещения спортивных площадок. Все Контрагенты участвующие в организации городских спортивных площадок составляют Сводный график выполнения работ и согласовывают его с Заказчиком.

10.4. Исполнитель производит испытания смонтированного оборудования и ограждения с предоставлением акта испытаний в течение 1 рабочего дня.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в форме дополнительных соглашений и подписаны обеими сторонами.

11.3. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение . Требования к работам.

Приложение . Календарный план-график.

Приложение . Сводный сметный расчет стоимости работ

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:		ПОДРЯДЧИК:
СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» г. Санкт - Петербург, ул. Хлопина. д. 10. литер Д; АДРЕС: , Санкт - Петербург, ул. Хлопина д. 10, литер Д. Р/с в , К/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу ОКПО:
Заказчик		Подрядчик
Директор СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» _________________		_________________ /___________

Приложение

к Договору №__

от «______» ___________ 2012г

Согласовано				Утверждаю
				Директор СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
______________ /________ Печать				______________ Печать

Требования к работам

Приложение

к Договору №__

от «______» ___________ 2012г

Согласовано				Утверждаю
				Директор СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
______________ /________ Печать				______________ Печать

Календарный план-график

№ п/п	Район Санкт-Петербурга	Адресный перечень школьных спортивных площадок	Начало работ	Окончание работ

Приложение

к Договору №__

от «______» ___________ 2012г

Согласовано				Утверждаю
				Директор СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
______________ /________ Печать				______________ Печать

Сводный сметный расчет стоимости работ

№ п/п	Адрес спортивной площадки	№ Локальной сметы заказчика	Стоимость работ по расчету Заказчика в ценах	Стоимость работ по условиям Договора, руб.
1	2	3	4	5
	Итого

Локальная смета

организация школьной спортивной площадки по адресу:

Согласовано				Утверждаю
				Директор СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
______________ /________ Печать				_____________ Печать

Составил:

Проверил: