«Молоко и молочные продукты, пищевые жиры, сыр»

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на поставку продуктов питания

«Молоко и молочные продукты, пищевые жиры, сыр»

г. Мегион «____»___________ 2009 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить продукты питания в количестве и ассортименте, указанном в спецификации «Молоко и молочные продукты, пищевые жиры, сыр»

(Приложение ), а Заказчик принять и оплатить их, в соответствии с условиями контракта.

1.2. Контракт заключается на основании протокола котировочной комиссии № _______ от «____ »___________ 2009 года.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в течение срока действия настоящего контракта на основании письменной заявки Заказчика с указанием количества и ассортимента, которую последний делает не позднее, чем за 4 дня до поставки товара.

2.2. Каждая партия товара доставляется Поставщиком Заказчику, бесплатно, еженедельно, не позднее 5 дней с момента получения и согласования заявки Заказчика специализированным автотранспортом Поставщика, централизовано по графику. Поставщик обязан известить Заказчика о дне отгрузки.

2.3. Обязательно наличие на транспортные средства, предназначенные для перевозки пищевых продуктов, санитарного паспорта (единого образца), утвержденного Минздравом РФ и введенного в городе Мегионе с 15.10.2003 года.

2.4. Срок годности поставляемых продуктов – не менее 80 % со дня изготовления.

2.5.Факт и дата поставки Товара подтверждается товарной накладной, подписанной уполномоченными представителями Сторон, и доверенностью на получение Товара, предъявленной со стороны Заказчика.

2.6. Поставщик одновременно с поставкой товара предоставляет Заказчику все необходимые документы: накладные, реестр сертификатов соответствия, качественное удостоверение и другие документы, подтверждающие качество Товара. Поставщик несет ответственность за правильное оформление и соответствие действующему законодательству РФ сопроводительных документов.

2.7. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику, с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика товарной накладной и предъявления со стороны Заказчика надлежаще оформленной доверенности на получение Товара.

2.8. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ (стандартам) предприятия-изготовителя и удостоверяется реестром сертификатов соответствия.

2.9. Приемка Товара в пункте назначения по количеству и качеству осуществляется силами Заказчика в порядке, предусмотренном Инструкцией № П-6 от 01.01.2001 г. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству». Инструкцией № П-7 от 01.01.2001 г. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения товаров народного потребления по качеству». Правилами перевозки грузов и иными нормами действующего законодательства РФ. Приемка Товара осуществляется после проведения санитарно - эпидемиологической экспертизы поставляемой продукции.

2.10. В случае обнаружения недостатков Товара по количеству, качеству или ассортименту Поставщик обязан восполнить обнаруженные недостатки за свой счет на основании составленного двухстороннего акта.

2.11. В рамках исполнения настоящего контракта стороны ежеквартально проводят сверку поставок и расчетов. Результаты сверки оформляются актом сверки.

2.12. В случае поставки Товара в многооборотной таре, тара отпускается Заказчику по залоговой цене, указанной в счетах-фактурах. Заказчик производит возврат многооборотной тары Поставщику не позднее 15 дней со дня поставки.

2.13. Товар должен быть упакован в тару и упаковку (тара и упаковка должна соответствовать ГОСТу, ТУ).

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты отгрузки (передачи) каждой партии Товара предоставлять Заказчику счета-фактуры.

3.2. Цена на товар является фиксированной в течение действия настоящего контракта.

3.3. Оплата за поставленный товар осуществляется после приемки товара на соответствие его качеству и подписания акта – приема передачи товара. Расчет за поставляемый товар производится согласно актов сверок на основании выставленных счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 384 500 (триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей, с учетом НДС и транспортных расходов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 В случае просрочки исполнения обязательства Заказчиком по оплате предусмотренного контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.2. В случае просрочки исполнения обязательства Поставщиком, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.3. «ЗАКАЗЧИК» не несет ответственности за несвоевременную оплату поставляемой продукции, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

4.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципального контракта поставщик обязуется возместить убытки, непокрытые неустойкой.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения настоящего договора, и иные, не зависящие от волеизъявления сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты наступления таких обстоятельств.

5.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими органами исполнительной власти.

5.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (трех) календарных месяцев и удостоверенные справкой органов исполнительной власти, могут служить основанием для досрочного расторжения настоящего контракта с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, с даты принятия решения о досрочном его расторжении.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения сторонами, возникших разногласий и споров путем переговоров они должны разрешаться в Арбитражном суде ХМАО-Югры, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров путем предъявления претензий. Срок рассмотрения, которых 2 (два) дня, с момента их получения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 31.03.2009 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во время действия настоящего контракта он может быть дополнен и изменен сторонами. Все дополнения и изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.1.1. Дополнительное соглашение к настоящему контракту может быть передано сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почты и при наличии необходимых подписей при условии последующего предоставления оригинала дополнительного соглашения в течение 20 (двадцати) дней с даты его подписания, не считая срока доставки документов почтой. В случае нарушения срока предоставления оригинала дополнительное соглашение считается незаключенным.

8.2. Сторона, в адрес которой направлены письма и/или акты другой стороной, обязана дать письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней.

8.3. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

- Приложение – Спецификация;

- Приложение – График подачи заявок и поставок товара.

8.4. При изменении наименования, адресов и реквизитов Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме в течение 7 (семи) дней с момента изменений. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

8.5. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего контракта, стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Поставщик»

«Заказчик»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МДОУ ДС №8 «Белоснежка» Г. Мегион, /1 ХМАО-ЮГРА ИНН/ л/с (в департаменте финансов администрации города Мегиона) Филиал -Мансийский банк г. Мегиона р/с №

_________________ __________________

МП МП