Документация (стр. 4 )

* Цена договора включает стоимость продукции, транспортных затрат на доставку до места монтажа, монтаж, пуско-наладка оборудования и ввод оборудования в эксплуатацию, гарантийного обслуживания, уплаты пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы обязуемся, в случае признания нас победителем запроса котировок, заключить договор по предложенной нами цене, поставить перечисленный выше товар в объеме и срок, установленные документацией на проведение запроса котировок № 000 ЗК и нашей котировочной заявкой, и согласны с предложенным порядком оплаты.

№ п/п	Требования Заказчика	Предложение участника
1	Требования к гарантийному сроку: Срок гарантии (производителя и поставщика) на поставляемую мебель – не менее 24 месяцев (срок действия гарантии поставщика должен быть не менее срока действия гарантии производителя данного оборудования. Действие гарантийного срока должно начинаться со дня подписания акта приема-передачи товара.	Заполнить
2	Место поставки товара: «Поликлиника на 600 посещений в смену в жилом районе «Снеговая Падь» в г. Владивостоке» г. Владивосток, жилой район «Снеговая Падь», ул. Адмирала Горшкова. Получатель - » при Спецстрое России. Код получателя-2469. Почтовый адрес г. Хабаровск, ул. Дзержинского, тел/
3	Срок поставки товара: Товар поставляется партиями в течение 21 дня с момента перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика. В случае заключения договора без аванса - в течение 21 дня с момента подписания договора.	Заполнить
4	Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата осуществляется безналичным расчетом. В случае предоставления аванса, предоплата в размере до 30% от стоимости товара производится в течение 7 банковских дней с момента подписания договора. Остальные 70% - после получения всего товара Покупателем по факту выполнения сборочных и монтажных работ, передачи товара по акту приема-передачи, подписания Покупателем накладной по форме ТОРГ 12, получения счет-фактуры с подписанной товарной накладной, акта выполненных работ, сертификатов соответствия. Если предоставление аванса не требуется - оплата товара осуществляется факту выполнения сборочных и монтажных работ, передачи товара по акту приема-передачи, подписания Покупателем накладной по форме ТОРГ 12, получения счет-фактуры с подписанной товарной накладной, акта выполненных работ, сертификатов соответствия.

Мы понимаем, что в случае непредставления нами обеспечения исполнения договора, в течение срока, указанного в документации Заказчика, то мы как Участник, признаемся Заказчиком, уклонившимся от заключения договора, при этом сведения об Участниках запроса котировок, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

Мы подтверждаем, что против ____________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний заверенный отчетный период.

Мы извещены, что в случае уклонения от заключения договора сведения о нашей организации будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

Приложения: (прикладываются документы и сведения согласно п. 18 документации)

1. Котировочная заявка на ___ л. в ___ экз.;

2. Анкета участника на ___ л. в ___ экз.;

3. Информация о цепочке собственников на ___ л. в ___ экз.;

4. Перечень документов (согласно п. 18 настоящей котировочной документации) перечислить…

Руководитель_____________ ______________ _____________

м. п. (подпись) (Ф. И.О.)

Приложение к заявке участника

Анкета участника

№ n/n	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Организационно-правовая форма и наименование фирмы - Участника
2.	ОГРН участника
3.	Дата регистрации
4.	Юридический адрес
5.	Почтовые адреса
6.	Фактический адрес
7.	Должность, Ф. И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица
8.	Телефоны Участника (с указанием кода города)
9.	Факс Участника (с указанием кода города)
10.	Адрес электронной почты Участника, web-сайт
14.	ИНН/КПП Участника
15.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты
16.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

Руководитель_____________ ______________ _____________

м. п. (подпись) (ФИО)

Приложение к документации

о запросе котировок

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)[1]

_______________________________________________

(наименование организации, предоставляющей информацию)

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т. д.)

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, имя, отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

№

ИНН

ОГРН

Наименование/ ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководитель/ участник/акционер/ бенефициар

Руководитель
(подпись, М. П.)		(фамилия, имя, отчество) «____» ________20__г.

Приложение к документации

о запросе котировок

Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.
2.
…
ИТОГО за полный 2010 год		х
…
ИТОГО за полный 2011 год		х
1.
2.
…
ИТОГО за 2012 год		х

Руководитель_____________ ______________ _____________