Форма Акта приема передачи
АКТ
приема - передачи транспортного средства
___ _______ 2012г.
_______________________ далее ________________ передает транспортное средство _________________________ далее _____________________________ по договору №________________ от ___ _________2012г. в технически исправном состоянии в следующей комплектации:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Марка ТС (полуприцепа-цистерны)_______________________________________________
Государственный номерной знак________________________________________________
VIN_________________________________________________________________________
При приеме-передаче вышеуказанного транспортного средства _________ переданы следующие документы:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
____________________ сверил номера шасси, VIN номер, а также, проверил комплектацию ТС переданного _________________. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, при передаче транспортного средства.
Представитель «Заказчика»: Представитель «Подрядчика»
________________________ __________________________
(подпись) (подпись)
________________________ ___________________________
Ф. И.О. Ф. И.О.
5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Москва «___» _________ 2012г.
Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Доверенности № 2/979-Д от 26 декабря 2011г., с одной стороны и ____________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые - стороны, на основании решения Конкурсной комиссии № __________ от _________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязуется выполнить работы по ребрендингу, принадлежащих Заказчику 8 единиц автоцистерн БЦМ-112.2 на шасси VOLVO FES 6*2 (V=17 мЗ, материал сосуда цистерны – алюминиевый сплав), 3 единицы полуприцепов-цистерн БЦМ-110.1 (V=32мЗ, материал сосуда цистерны – алюминиевый сплав) и 4 единицы полуприцепов-цистерн БЦМ-35.1 (V=23мЗ, материал сосуда цистерны – сталь), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить установленную настоящим Договором цену.
1.2. Подрядчик обязан осуществить работы по ребрендингу бензовозной техники в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании (Приложение к настоящему договору).
1.3. Список бензовозной техники, подлежащей ребрендингу, содержится в Приложении №3 к настоящему Договору. Бензовозная техника передается Заказчиком в месте нахождения Подрядчика по адресу: г. Москва ________, о чем сторонами подписывается Акт приема-передачи по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему договору.
1.4. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика, с использованием его оборудования, материалов.
1.5. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03).
Статья 2. Стоимость работ
2.1. Договорная стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику, составляет _____________ руб. (_________) рублей ____ копейки, в том числе НДС-18% __________ руб. (_________).
2.2. Договорная стоимость является твердой и в неё включены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.
2.3. В Договорную стоимость входит цена Материалов и работ Подрядчика.
Статья 3. Порядок оплаты работ
3.1. Заказчик осуществляет оплату работ путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными в полном объеме в момент списания денежных средств в пользу Подрядчика с расчётного счёта Заказчика.
3.3. Оплата за выполненные Подрядчиком работы, осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком счета, оформленного Подрядчиком на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуры.
Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору содержится в Приложении №4 к настоящему Договору.
4.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Сроков выполнения Работ.
4.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены Сторонами, что оформляется соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору.
Статья 5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ производится, путем подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. До подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик передает Заказчику бензовозную технику, а также сертификаты соответствия на все выполненные работы..
5.2. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.
Статья 6. Риски случайной гибели или повреждения
6.1. Подрядчик до передачи Заказчику по Акту приема-передачи бензовозной техники несет риски случайной гибели или случайного повреждения, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности:
· результатов выполненных Работ;
· полуприцепов-цистерн и установленного оборудования, принадлежащих Заказчику.
6.2. Подрядчик, по требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т. п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком Материалов и выполненных Работ, их соответствие требованиям настоящего Договора.
Статья 7. Обязанности Заказчика
7.1. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется:
7.1.1. Создать необходимые условия Подрядчику для выполнения работ и взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, назначить Уполномоченных представителей Заказчика по настоящему Договору и в письменной форме сообщить об этом Подрядчику.
7.1.3. Осуществлять оплату работ Подрядчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Статья 8. Обязанности Подрядчика
8.1. Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется:
8.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, назначить Уполномоченных представителей по настоящему Договору и в письменной форме сообщить об этом Заказчику.
8.1.2. Допускать в любое время Уполномоченных представителей Заказчика для проведения надзора за ходом выполнения работ по настоящему Договору.
8.1.3. Представлять по запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ.
8.1.4. Выполнять работы в соответствии со стандартами и иными обязательными требованиями, установленными и действующими на момент выполнения Работ на территории Российской Федерации.
8.1.5. По требованию Заказчика предоставлять ему паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, на все применяемые при выполнении работ материалы Подрядчика.
8.1.6. Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и средствами за свой счет все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору на территории г. Москвы или Московской области.
8.1.7. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. Привлекает квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.
8.1.8. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные Материалы.
8.2. Подрядчик имеет право:
8.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения обязательств по Договору.
Статья 9. Гарантийный срок
9.1. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также Материалов должно соответствовать требованиям соответствующих действующих нормативных документов.
9.2. Гарантийный срок на работы и установленное оборудование, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего выполнение работ.
9.3. В течение Гарантийного периода, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости повторного выполнения отдельных видов Работ.
9.4. Если в течение Гарантийного срока выявится, что отдельные виды работ или отдельные единицы Оборудования имеют дефекты и недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик составляет рекламационный акт, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения, и направляет его Подрядчику.
9.5. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания Акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
9.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные Материалы, то Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом, без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы, устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций за счет Подрядчика. В этом случае, Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
9.7. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.
9.8. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется Акт сдачи-приемки работ.
9.9. Гарантийный срок на работы и материалы, соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по устранению не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию бензовозной техники.
Статья 10. Ответственность Сторон по договору
10.1. В случае задержки Подрядчиком срока завершения работ в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от Договорной цены за каждый день просрочки.
10.2. За задержку более чем на 5 (Пять) календарных дня сроков устранения, указанных в предписаниях Надзорных органов РФ или Представителя Заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком Работах, выявленных в течение Срока действия Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от Договорной цены за каждый день просрочки. При этом неустойка рассчитывается, начиная с даты окончания согласованного Сторонами срока для устранения дефектов и/или недоделок до даты их фактического устранения.
10.3. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором и обязательными для Сторон нормами и правилами.
10.4. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки, сверх штрафных санкций в полном объеме.
10.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования и за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
10.6. Если в случае действия/бездействия Подрядчика, Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу, бензовозной техники, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.
10.7. В случае привлечения Подрядчиком для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами договорных обязательств.
10.8. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
10.9. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
10.10. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
Статья 11. Условия конфиденциальности
11.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 11.4. настоящего Договора.
11.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
11.3. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.
11.4. Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий Субподрядчикам, организациям авторского и независимого технического надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, страховым компаниям, указанным в Договоре, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством.
Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
12.2. В качестве обстоятельств непреодолимой силы Стороны признают в частности: стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнение, военные действия или любое действие, связанное с военным приготовлением, условия, вытекающие из состояния войны, независимо от того, имелось ли или нет объявление войны, любое распоряжение, решение властей или отсутствие или задержка административных или правительственных решений, саботаж или любое препятствие, иные обстоятельства.
12.3. Об обстоятельствах непреодолимой силы Сторона, оказавшаяся затронутой такими обстоятельствами, должна уведомить другую Сторону в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней после возникновения таких обстоятельств. Сторона, затронутая указанными обстоятельствами, должна подтвердить их возникновение в установленном порядке путем предоставления документов, выданных государственными органами или другими компетентными организациями.
12.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. В случае, если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, Стороны встретятся, чтобы обсудить необходимые меры по дальнейшему исполнению договорных обязательств, однако, в случае, если в течение последующего месяца Стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.
Статья 13. Порядок разрешения споров
13.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороной, к которой они предъявлены, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их получения.
13.2. В случае не достижения соглашения в процессе переговоров и невозможности разрешения спора в претензионном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 14. Обмен информацией
14.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получение одобрений, подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме.
14.2. Заказчик, если иные сроки не установлены настоящим Договором, обязан согласовывать документацию, направляемую Подрядчиком, отвечать на запросы Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента их получения.
Статья 15. Срок действия Договора.
15.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
15.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по письменному соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
Статья 16. Условия расторжения Договора
16.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
16.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:
16.2.1. когда Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных в статье 4 настоящего договора.
16.2.2. когда Подрядчик:
· допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;
· допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Договором использования; и/или
· лишается лицензии на выполнение Работ (происходит аннулирование и/или окончание срока действия лицензии); и/или
· при выполнении Работ, допускает случай нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т. д.
16.2.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.
16.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте 16.2. настоящего договора, вручается Подрядчику за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения договора (акты о невыходе на объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т. д. подписанные представителем Заказчиком)
В этом случае Подрядчик, до Даты одностороннего расторжения Договора, обязан прекратить выполнение Работ, передать Заказчику объекты, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Договорной цены, включая стоимость поставленных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Договору.
16.4. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте 16.2. настоящего договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.
Статья 17. Прочие условия
17.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
17.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения, по телеграфу, или доставлены лично по почтовым адресам Сторон с получением под расписку соответствующими представителями Сторон.
17.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
17.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты Svinarev. *****@ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
17.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 17.4 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
17.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Статья 18. Перечень приложений
Приложение Порядок проведения работ по ребрендингу бензовозной техники
Приложение Оформление бензовозной техники
Приложение Список бензовозной техники подлежащей ребрендингу
Приложение Сроки выполнения работ по ребрендингу бензовозной техники
Приложение Форма Акта приема передачи
Статья 19. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик -Центр» Почтовый адрес: А Место нахождения: г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 13, кор. 2 ИНН/ / р/с в ОАО "Газпромбанк", г. Москва к/с тел./ | Подрядчик ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
От Заказчика От Подрядчика
______________/__________ _______________/_____________
Приложение к договору №_____________
от «____»__________2012г.
Порядок выполнения работ по ребрендингу бензовозной техники.
Заказчик предварительно согласовывает с Подрядчиком сроки начала и окончания работ, а также оформление фирменного стиля.
1. Подготовительные работы.
Перед выполнением работ по ребрендингу бензовозной техники Заказчика, Подрядчик осуществляет следующие подготовительные работы:
- мойку технологического отсека (автоцистерны, полуприцепа-цистерны);
- зачистные работы (пропарка сосуда автоцистерны, полуприцепа-цистерны);
- частичная разборка бензовозной техники под перекраску.
2. Покрасочные работы.
Подрядчик осуществляет покраску бензовозной техники, в синий цвет с нанесением логотипа компании методом окраски, согласно Приложению № 2 к техническому заданию.
- зачистка поверхности (автоцистерны, полуприцепа-цистерны);
- нанесение грунтовки необходимых поверхностей (автоцистерны, полуприцепа-цистерны);
- покраска поверхностей сосуда, технологического ящика, навесного оборудования, а также рамы (автоцистерны, полуприцепа-цистерны);
От Заказчика От Подрядчика
______________/__________ _______________/_____________
Приложение к договору №_____________
от «____»__________2012г.
Оформление бензовозной техники.
Цвет для окраски автоцистерн и полуприцепов-цистерн должен быть синего цвета близким по оттенку RAL Classic 5017.
Автоцистерны и полуприцепы «Газпромнефть» выполняются в фирменных цветах средствами нанесения элементов идентификации Бренда и технологических знаков, а также надписей, соответствующих требованиям действующего законодательства.
На боковых сторонах и сзади (автоцистерны и полуприцепы-цистерны) должны иметь надпись «Огнеопасно». Цвет надписи должен обеспечивать её четкую видимость. Надпись «Огнеопасно» наносится белым цветом (RAL Classic 9003).
В оформлении (автоцистерн и полуприцепов-цистерны) используется шрифт DIN Cyr Medium прописными, заглавными буквами. Надпись белая (RAL Classic 9003) для (автоцистерны, полуприцепа-цистерны) синего цвета. Размер надписи по длине не должен превышать размера цистерны по вертикали. Помимо обязательных надписей на боковую часть (автоцистерны, полуприцепа-цистерны) наносится блок логотипа и суперграфики.
Также на двери кабины автоцистерны или седельного тягача наносится логотип и блок информации о ДЗО (название, телефон горячей линии, сайт *****).
На бензовоз синего цвета (RAL 5017) наносится логотип и соответствующая версия суперграфики методом аппликации самоклеющейся пленкой.
На левый борт (автоцистерны, полуприцепа-цистерны) синего цвета (RAL Classic 5017) наносится независимая версия суперграфики в стандартном направлении «пламени» слева направо. На правый борт с направлением «пламени» справа-налево. На заднюю часть цистерны наносится только суперграфика без логотипа «Газпромнефть» в стандартном направлении рисунка.
От Заказчика От Подрядчика
Приложение к договору №_____________
от «____»__________2012г.
Список бензовозной техники подлежащей ребрендингу
Марка ППЦ | Материал цистерны | Кол-во отсеков | VIN | Гос. номер | Год выпуска | |
1 | БЦМ-112,2 на шасси VOLVO FES 6*2 | Алюминий | 3 | X3W56474B | Т 164 СЕ 199 | 2007 |
2 | БЦМ-112,2 на шасси VOLVO FES 6*2 | Алюминий | 3 | X3W56474B | Т 433 СЕ 199 | 2007 |
3 | БЦМ-112,2 на шасси VOLVO FES 6*2 | Алюминий | 3 | Х3W56474B | В 832 ОХ 199 | 2009 |
4 | БЦМ-112,2 на шасси VOLVO FES 6*2 | Алюминий | 3 | Х3W56474B | В 833 ОХ 199 | 2009 |
5 | БЦМ-112,2 на шасси VOLVO FES 6*2 | Алюминий | 3 | Х3W56474B | Е 388 УР 199 | 2009 |
6 | БЦМ-112,2 на шасси VOLVO FES 6*2 | Алюминий | 3 | Х3W56474B | В 835 ОХ 199 | 2009 |
7 | БЦМ-112,2 на шасси VOLVO FES 6*2 | Алюминий | 3 | Х3W56474B | В 886 ОХ 199 | 2009 |
8 | БЦМ-112,2 на шасси VOLVO FES 6*2 | Алюминий | 3 | Х3W56474B | В 887 ОХ 199 | 2009 |
9 | БЦМ-110.1 | Алюминий | 4 | X3W96051В | ВО 4083 77 | 2007 |
10 | БЦМ-110.1 | Алюминий | 4 | X3W96051В | ВО 2797 77 | 2007 |
11 | БЦМ-110.1 | Алюминий | 4 | X3W96051В | ВО 4058 77 | 2007 |
12 | БЦМ-35.1 | Сталь | 4 | X3W9605А | ВО 4065 77 | 2007 |
13 | БЦМ-35.1 | Сталь | 4 | X3W9605А | ВО 4052 77 | 2007 |
14 | БЦМ-35.1 | Сталь | 4 | X3W9605А | ВО 4067 77 | 2007 |
15 | БЦМ-35.1 | Сталь | 4 | X3W9605А | ВО 4051 77 | 2007 |
От Заказчика От Подрядчика
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
