Поставка медицинского оборудования для Ашапской СВА ММУ «Ординская ЦРБ» (стр. 16 )

5.2.  Поставщик имеет право:

5.2.1.  получить сумму, причитающуюся ему за поставленный товар, по ценам определенным в ходе открытого аукциона и настоящем контракте, в сроки, оговоренные в п.4.2. контракта.

5.3.  Заказчик обязан:

5.3.1.  принять и оплатить товар в соответствии с условиями, указанными в настоящем контракте;

5.3.2.  принять соответствующую документацию на товар;

5.3.3.  выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5.4.  Заказчик имеет право:

5.4.1.  получить оборудование и результат выполненных работ по его установке в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.4.2.  в случае поставки товара, не соответствующего по своим качественным характеристикам тем, которые указаны в контракте, независимо от причин ухудшения товара требовать замены на аналогичный/ однородный товар;

5.4.3.  отказаться от оплаты товара по настоящему контракту с предъявлением мотивированного отказа в 10-дневный срок в следующих случаях:

а) при недопоставке товара – в размере стоимости недопоставленного товара;

б) при поставке некачественного товара – в размере стоимости некачественного товара;

в) при выполнении работ не соответствующих требованиям – в размере некачественно установленных компонентов;

г) при поставке товара поставщиком, по цене превышающей цену, указанную в заявке поставщика на участие в открытом аукционе, настоящем муниципальном контракте – заказчик имеет право оплатить денежную сумму, указанную в котировочной заявке поставщика, настоящем муниципальном контракте.

6.  Срок поставки товара

6.1.  Срок поставки товара не более 40 дней со дня заключения муниципального контракта.

7.  Гарантии

7.1.  Поставщик гарантирует:

7.1.1.  поставку товара и выполнение работ по его установке в полном объеме и в сроки определенные в настоящем контракте;

7.1.2.  качество товара в соответствии с действующим законодательством РФ;

7.1.3.  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе сдачи-приемки товара и в период гарантийной эксплуатации товара

7.1.4.  гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки товара сторонами.

7.2.  Заказчик гарантирует принять и оплатить товар на условиях и в срок, определенные настоящим контрактом.

8.  Особые условия

8.1.  Поставщик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование) без согласия Заказчика.

9.  Ответственность сторон

9.1.  В случае, поставки Товара, несоответствующего п.1.2. настоящего контракта, а также, товаров несоответствующего качества, в результате которых заказчик несет убытки, их возмещение возлагается на поставщика.

9.2.  За нарушение сроков поставки товара Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от общей стоимости товара за каждый день просрочки исполнения обязательств, по настоящему контракту. В случае, если Заказчик при расчетах с Поставщиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Поставщика в судебном порядке. Факт нарушения сроков поставки товара и сумма штрафа, подлежащая удержанию с Поставщика фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Поставщику.

9.3.  Взыскание пени не освобождает Поставщика от выполнения обязательств установленных для него настоящим контрактом.

9.4.  Поставщик в соответствии с законодательством РФ несет ответственность за причинение вреда третьим лицам.

9.5.  В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

10.  Непреодолимая сила

10.1.  При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон своих обязательств по настоящему договору, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, и других стихийных бедствий, блокады, войны, и военных действий, отказа от поставки или недопоставки заводом-изготовителем продукции, а также других не зависящих от сторон чрезвычайных обстоятельств, которые они могли предвидеть и предусмотреть при заключении договора, срок исполнения обязательств переносится на период, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

10.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения договорных обязательств по независящим от нее причинам, должна незамедлительно в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим уполномоченным органом.

10.3.  Если указанные в п.10.1. контракта обстоятельства не прекращаются в течение двух месяцев, любая из сторон вправе выйти с предложением о расторжении настоящего контракта.

11.  Разрешение споров

11.1.  При возникновении споров, возникающих из положений данного контракта, стороны принимают меры к обязательному досудебному, претензионному порядку их урегулирования. Срок ответа на претензию 10 дней.

11.2.  При не достижении соглашения в досудебном порядке урегулирования споров, каждая из сторон, вправе обратиться в арбитражный суд для разрешения спора.

11.3.  Положения, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

12.  Изменение, прекращение контракта

12.1.  Контракт может быть изменен (прекращен) при условии соблюдения следующего порядка: сторона, заинтересованная в прекращении или расторжении контракта передает свое предложение (претензии) другой стороне в письменной форме не менее чем за 10 дней. Другая сторона обязана ответить на него в 10-дневный срок в письменной форме.

12.2.  Контракт может быть прекращен:

- по соглашению сторон;

- по истечении срока, на который он был заключен;

12.3.  В одностороннем порядке контракт может быть расторгнут заказчиком до истечения срока

его Прекращения, в случае неисполнения и (или) недобросовестного исполнения поставщиком условий настоящего контракта.

12.4 Контракт может быть расторгнуть заказчиком, если технические данные не соответствуют техническим данным указанным в заявке на участие в открытом аукционе поставщика от «____» __________2010г.

12.5 Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

13.  Срок действия контракта.

13.1.  Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания его сторонами и действует до момента полного выполнения сторонами своих обязательств.

13.2.  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

14.  Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: Поставщик:

ММУ «Ординская ЦРБ»

Пермский край,

с. Орда, ул. 1-е Мая, 6 т/ф (34258)20132

р/с Западно-

Уральский банк Сбкрбанка РФ

Кунгурское ОСБ 1638/0117 с. Орда

к/с

Главный врач ___________________________

__________________/ / ______________/_____________/

«__»_____________ 2010 г. «__»________________ 2010 г.

МП МП

ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Форма 1.1 Форма заявки на участие в АУКЦИОНЕ

дата «___» __________ 200___ г.

исх. номер ___________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на размещение муниципального заказа

на _____________________________________

1. Изучив документацию об аукционе, а также применимое к данному аукциону законодательство, _____________________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в лице, ___________________________________________________________

(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

________________________________________________________________________

предлагает осуществить поставку товара в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке:

2. Если наша заявка будет принята, и мы будем признаны победителем аукциона, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями документации об аукционе, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в муниципальный контракт.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

·  в отношении нашей организации __________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа - юридического лица)

не проводится процедура ликвидации;

·  в отношении ___________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура банкротства;

·  деятельность ___________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

·  размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________________________________________________________________

(значение указать цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, обязуемся подписать контракт с ________________________________________________________________

(наименование Заказчика, предмет муниципального контракта)

в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашей заявки, в течение ____ дней со дня подписания протокола аукциона.

5. В случае если наше предложение о цене контракта будут предпоследнее, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать указанный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе.

6. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _____________________

_________________________________________________________________________________

(наименование, Ф. И.О. Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Гарантируем достоверность представленных нами в заявке сведений и подтверждаем право заказчика запрашивать у нас и у организаций и физических лиц, указанных в нашей заявке, уточняющую информацию.

По вопросам взаимодействия с муниципальным заказчиком, просим обращаться к нашим уполномоченным лицам:

Ф. И.О.	Телефон:	Факс:
Ф. И.О.	Телефон:	Факс:

8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на ____ стр.

_____________________________ ____________________________

(Ф. И.О., должность) (подпись, печать)

______________________________ _______________________

(Ф. И.О., главный бухгалтер) (подпись)

ФОРМА 1.2 Форма описи документов

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в ОТКРЫТОМ аукционе

Наименование предмета открытого аукциона (лота)
Номер лота

№ п/п	Заголовок документа	Реквизиты документа (номер, дата выдачи (составления))	Количество листов	Номер листа
1
2
3
4
5
…

ИТОГО_________________________________________________________________________ документов.

(цифрами и прописью)

Количество листов в заявке ______________________________________________________________.

(цифрами и прописью)

Дата «______»_________________200_г.

Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые представлены
участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе по
соответствующему лоту

ФОРМА 1.3 ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения об Участнике размещения заказа – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

1.	Фирменное наименование (наименование)
2.	Организационно-правовая форма
3.	Место нахождения
4.	Почтовый адрес
5.	Номер контактного телефона
6.	Непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства	Указать проводится/не проводится
7.	Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	Указать приостановлена/не приостановлена
8.	Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период	Указать размер задолженности ___________ руб. _________%
9.	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юр. лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа	Указать долю участия __________ %
10.	Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юр. лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа	Указать долю участия __________ %
11.	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юр. лица)	Указать количество работников __________ чел.
12.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС	Указать размер выручки __________ млн. руб.

Примечание: Место нахождения участника размещения заказа, указанное в п.3 настоящей формы должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и в учредительных документах участника размещения заказа.